钢筋工程劳务分包合同单价包干

/翡翠绿洲八期钢筋制安工程班组协议书甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司乙方：班组协议书甲方：广州市中顺建筑劳务分包有限公司乙方：依据工程的施工须要，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商甲方同意将翡翠绿洲八期工程的钢筋制安劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺当进展，特签订本合同，双方共同遵守。1、工程名称：翡翠绿洲八期钢筋制安工程2、施工地点：广州市新塘翡翠绿洲八期3、承包范围及工作内容：3.1承包范围：按甲方供应的有关翡翠绿洲八期工程施工图纸以及甲方依据现场实际状况指定内容进行施工，包括钢筋制安工程以及现场责任区的现场平安、文明施工、材料的倒运、材料的积累和归类以及厂区内全部成品爱护。3.2工作内容：依据承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及定额规定和甲方的施工方案完成相关的全部工作内容。3.3、甲方有权依据现场实际状况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。4、承包方式及劳务价格：4.1钢筋制安工程：地下室制作安装绑扎单价按360元/吨包干、地上部分制作安装绑扎单价优良按22元/㎡包干、合格按21.5元/㎡包干。套筒连接按0.9元/个包干。包人工费、包除钢筋以外的全部材料费（包括扎丝、全部架子，尽量利用模板的支撑架），包加工、绑扎、焊接、调直等机械，包钢筋的堆码、维护保管。工作内容包括钢筋的除锈、加工制作、绑扎、直螺纹连接和加工、钢筋垫块的制安（运用塑料垫块）、竖向钢筋绑扎所需操做架的搭拆、成型钢筋维护、场内的整理堆放、现场水平和垂直运输等、已完工程的成品爱护、浇灌砼前后及浇筑过程中的钢筋复查、看护、调直，包钢筋工程检查前的马道铺设、包钢筋工程的检查、隐藏验收合格,包工完场清。包干单价包括上述工作所须要的全部的人工费、扎丝、焊药、焊条和架子在内的除钢筋外的全部材料费、加工和焊接的机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内。结算按甲乙双方确认的施工现场放样料单工程量或面积（斜屋面以斜坡面积、其他按投影面积）乘以合同单价既为结算价款。钢筋材料的损耗率不得超过2%（考核以甲方确认的实际料单为准,）,如低于2%，节余部分双方按5：5分成，如超过2%损耗,按甲方的选购 价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。5、付款方式本工程甲方按业主工程款的到位后同时按月支付乙方当月完成工程款的80%（以借款形式），工程初验后14天支付至已完成工程款的90%。5.1.2整个工程完工结算后六个月内支付乙方工程款至总造价的95%，留5%作为保修金，待单位工程竣工验收且6、质量和保修6.1质量等级：T型、M型确保“广州市结构优良样板”6.2本工程必需达到优良工程验收标准，并保证一次性通过监理、业主和政府主管部门核验，如有创优标准要求，还应依据相应创优标准进行施工、验收，乙方必需体制健全，管理人员到位，应指派专职有创优阅历的质检人员驻现场跟班。6.2乙方应严格依据施工图纸和国家现行有关施工、技术规范和安装工艺以及甲方、总包方的施工方案施工，整个工程质量必需达到约定标准，验收和质量评定必需符合国家施工验收规范和质量验评标准。如达不到约定标准或由于乙方缘由造成施工质量问题，乙方应必需无条件返修，直至达到约定标准，由此而发生的返修费用和延期损失由乙方担当。如乙方未刚好有效地完成此项工作，甲方有权支配其他队伍进行施工，由此而发生的额外费用在乙方的工程款中扣除。6.3试验和检验：乙方应主动帮助、协作甲方、总包方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检；6.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方、总包方验收合格并报监理工程师现场验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工；6.5、质量保修期和保修方法：本工程的保修期限、范围、内容和费用计算等执行国家和建设部规定的《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》以及甲方和建设单位总承包施工合同有关规定，在保修期内出现由于乙方缘由造成的质量缺陷，由乙方负责保修事宜，并担当由此发生的一切费用。若乙方未刚好履行保修义务，甲方则自行支配保修事宜，由此发生的一切费用由乙方担当。6.6本工程盘圆钢筋必需先进拉丝机后再进入调直机进行调直。7、平安、文明、CI施工7.1、平安、文明、CI施工达到标准：无重特大平安事故，达到广州市平安文明施工优良样板工地标准，CI形象达到中建总公司验收标准，确保钢筋加工场区和现场绑扎区达到项目部、公司、广州市的验收标准。7.2、乙方须严格执行平安操作规程，落实平安防护工作，杜绝违章施工、野蛮施工，实行必要的平安生产及文明施工措施，必需听从项目部的平安管理，严格依据当地政府和甲方的相关管理制度、方法进行施工管理，确保整个施工过程杜绝死亡及重大工伤事故，平安生产及文明施工达到当地政府、甲方的各项指标要求，确保实现约定的标准，由于乙方的缘由而发生平安事故，由乙方自行负责处理并担当相应的费用和一切责任、损失。如由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光和政府惩罚，由乙方担当一切费用和罚金，同时甲方有权单方面解除合同。7.3、严格执行中建总公司CI标准化管理，若总包方因为CI标记和施工形象要求，统一配发平安防护用具及服装、工作卡等，乙方应担当其制作费用。乙方应主动协作总包方在CI方面的管理，保证CI工作达到在协议书中约定的目标。7.4、施工现场不能出现赤膊、穿拖鞋、不戴平安帽等不文明现象，发觉一次罚款50元/人.次。高空作业必需配戴好平安带，如有不配戴者，发觉一次罚款100元/人.次。7.5、8、环境爱护和职业健康8.1、乙方应遵守当地政府有关环境爱护的条例和规定（噪声污染防治、市容和环境卫生管理方法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等）以及甲方环境、职业健康管理程序，留意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效限制，尽可能的削减施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。8.2、乙方应加强自身员工的职业健康平安教化并加强防护，监视全部施工现场的人员活动、现场设施（无论是由自身供应的还是甲方供应的）和施工过程，刚好识别危急源并实行有效限制措施，防止事故发生。9、工期9.1、乙方必需按甲方、总包方和建设单位确认的进度支配组织施工，组织足够的人力、物力，接受甲方、总包方、建设单位、监理对进度的检查、监督。工程实际进度和经确认的进度支配不符时，乙方必需按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，如乙方无力或拒绝执行，则甲方有权实行必要的强制措施（如支配其他队伍进场施工、给乙方增加工人等），乙方无条件执行并担当费用，由此造成的一切经济损失由乙方担当，在乙方结算中扣除。如在施工过程中因乙方缘由总工期可能会拖延15天以上（包含15天），在甲方多次要求整改均无明显改进时，甲方有权单方面终止本合同，乙方在收到甲方书面通知后3天内无条件退场。并担当已完造价10%的违约罚金。9.2工期各分项进度支配必需满意总包方和业主要求；除地震、斗争、水灾等造成的不行抗力以及业主同意工期可顺延外，总工期不予调整。乙方已充分考虑现场实际状况，对于可能发生各种缘由（业主或甲方）的现场窝工或因赶工发生的加班已进行考虑。9.2：本工程主体工程按4.5天/层包验收，乙方必需按此工期要求充分打算好劳动力进场。如乙方未能按甲方要求按时保质保量完成，则按5000元/天.栋进行惩罚。10、甲方责任10.1成立项目班子，对工程的质量、进度、平安、文明施工及向乙方提出指令性看法，保证总包方和业主签订的合同得以严格履行。10.2审查乙方进场人员素养，进行上岗前的平安教化和技术交底，供应有关施工图纸和技术资料。10.3负责现场的施工调度和管理，质量、平安的检查、监督，刚好办理工程验收和结算。10.4供应现场施工和生活用临时设施（含钢筋加工车间、试验室、材料、物资总库，生活区临建，个人生活用品由乙方自备。）、平安防火措施、生产及生活临时用水用电，施工现场所需的水电线路由总包方负责接至二次线箱，二次线箱以后的线路和设备安装和费用由甲方、乙方负责（包括全部的三级配电箱），现场小型配电箱由乙方自行供应，；乙方须依据工作须要自行供应照明灯具及线路；生活区一切设施（工人宿舍、床架、床板、门、门锁、电路开关、插座、灯管）乙方进住时验收，退场时负责全部设施完好，否则甲方有权从乙方结算工程款中扣除相应损坏设施费用。10.5负责供应外用电梯、塔吊。10.6有权指令乙方更换不合格的管理人员、劳务队伍和不合格的材料、设备、构配件、成品、半成品，乙方必需无条件执行。全部大宗材料设备的选购 合同需在甲方备案。10.7甲方在施工过程中依据详细状况有权对乙方承包范围进行调整。10.8供应施工图纸1套；10.9为乙方劳务人员供应食宿支配，但伙食费用由乙方人员自理，住宿支配由甲方统一管理，乙方必需全力帮助。10.10供应建筑轴线限制基点及水准限制基点，其后的放样工作由乙方担当。10.11按合同约定进行拨付工程款和劳务结算。11、乙方责任：除第10条甲方责任以外的工作均由乙方在合同单价内完成（包括但不限于以下责任）11.1乙方必需依据现行《劳动合同法》的要求，合法有效的供应和运用劳务用工。否则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。11.2组织全部的劳务、必需的施工机具、材料（甲方供应的材料、机械除外）和资金等必要的施工力气，成立专业项目组，实施工程的施工和管理工作；无条件执行业主、甲方、总包方发出的工作指令，以良好的服务树立企业形象，保证甲方信誉和经济利益不受损害。11.3乙方负责组织高素养的劳务队伍，在签订合同后按总包方、甲方规定时间到场，进场前应和全部参和钢筋工程施工的每一个人员签订劳务用工合同报甲方备案（用工合同中必需明确工期、平安、质量和现场管理等各项规定及惩罚规定）、供应施工人员的名单、照片和身份证原件及复印件（原件核对后退回）、支配生育证以及特别工种操作证等。11.4乙方必需办理现场出入证，办证费用由乙方担当。在退场前乙方须将此证退还甲方，如未能退还或遗失甲方将按50元/个扣罚。11.5乙方必需参与社会养老、失业和工伤等一切保险，其费用均已在包干单价中综合考虑。乙方向甲方缴纳各自承包内容总产值的1.5%的生活水、电费、管理费、保险费用。由甲方统一购买工伤保险。发生工伤事务后，由保险公司赔偿保险费用后，剩余部份由甲、乙双方共同担当，甲方担当70%、乙方担当30%。11.6自备除10.5条甲方供应的机械以外的全部用于保障工程进度、质量、平安及文明施工的工具及配件。11.7乙方必需严格遵守总包方及施工现场及生活区等有关规章制度，必需无条件接受甲方管理人员指挥，如有违规甲方有权按相关规定进行惩罚由于乙方违规而造成的损失由乙方担当。11.8不得将甲方供应的临时住房转借或留宿其他外来人员。集体宿舍要保持整齐卫生，每间房门必需贴有入住人的照片和姓名，供甲方检查，严禁男女混居，违者每人次罚款200元。11.9、为提高企业形象、满意中建总公司CI要求，由项目组统一有偿供应施工人员服装、平安帽、工作卡等用品，乙方必需按要求佩带，费用由乙方支付。11.10全部总包方和业主干脆分包的专业工程，乙方应主动赐予协作，全部管理、协作费用在不影响正常施工的前提下协商解决，乙方不得以任何缘由拒绝协作，否则甲方有权实行措施，一切费用和责任由乙方担当。11.11钢筋放样工作由甲方负责，其后的制安则由乙方负责，甲方复核，因乙方制安造成的错误损失由乙方担当。11.12各工序完成后做到工完场清，将垃圾运至甲方指定堆放地点，并和下道工序办理交接手续。11.13不得在外架上堆放材料、机具，如有违约发觉一惩罚款100元/次。11.14妥当保管甲方供应的材料机具，如由乙方管理不当导致丢失，乙方担当原价双倍的罚金，罚金在结算和工程款中扣除。11.15标高±0.000以下施工人员生活由乙方自理，标高±0.000以上按月按时向施工人员支付生活费用（包括施工人员的生活、零用费用），按每人每月800元（400元菜票、400元现金分两次发放）。过程中如有个别施工人员特别状况确需急用资金由乙方自行解决。11.16施工人员生活费用及工资发放时（乙方必需按实发工资编制工资表），必需由甲方及总包方管理人员现场监督或由甲方代付至施工人员，由乙方签字确认。11.17施工人员生活费用及工资领取时，必需供应领款人本人有效身份证、工作卡，并由领款人签字确认。发放工资时向甲方及总包方供应经施工人员确认签字的工资表。12.奖罚条款：按项目部质量、平安文明奖罚制度执行13、违约和争议13.1、违约责任、乙方承诺全面履行总包方和建设单位的总承包合同以及本协议的全部条款，保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害，否则视为乙方违约，甲方有权实行强制性措施和相应违约惩罚，由此造成的全部费用和损失由乙方担当。在施工过程中如经考核乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改，的确达不到合同要求，甲方有权终止本协议，一切损失由乙方自行担当，并赔偿因此造成的甲方损失。、假如在施工过程中因为出现重大质量、平安事故而因此受到媒体或政府有关主管部门通报、指责，使甲方的声誉受到严峻损伤，甲方有权单方面解除本协议，全部损失由乙方担当。、乙方应免除甲方由于乙方缘由导致的全部劳资、材料等经济纠纷的投诉、索赔，乙方必需自行妥当解决，如出现上门（政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等）扰乱办公事务（含闯入不离开、静坐闹事要求解决和乙方纠纷等）等损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为，甲方将赐予每次5~10万元的违约罚金，乙方担当因此造成的一切损失。同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金干脆支付给相应材料商和工人工资，乙方不得有异议。如因此致使施工受阻达7天后，甲方有权单方面解除本协议，由乙方担当一切损失。、在施工过程中如乙方无故停工，视为乙方违约，乙方担当已完造价20%的违约罚金，由此造成的全部损失均由乙方担当。、乙方的全部行为不得影响甲方的社会声誉，否则甲方有权赐予乙方违约惩罚，直至没收履约保证金。乙方在本工程施工完验收交付甲方后，如未施工本项目的其他工程，乙方全部人员应无条件退场后，甲方才按合同规定和乙方办理结算及支付工程尾款,如出现有意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事务，视为乙方违约，甲方有权对本工程不办理结算,并赐予乙方违约惩罚，直至没收履约保证金，并有权向乙方进行费用追索。13.2、争议解决甲乙双方在协议执行过程中若由于不行预见的缘由出现争议，双方可在不违反总包方和建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本协议书的补充，具有同等法律效力。全部争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方不能取得一样的协商看法，双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。14、乙方承诺和担保14.1乙方承诺已经充分理解总包方和业主的总承包合作、甲方和乙方的承包协议，并承诺担当上述文件中规定的承包方的责任和义务以及各种风险。甲方、总包方不担当由于业主等非总包方、甲方缘由造成的工程停窝工、停缓建等缘由给乙