版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1/1供料合同模板(菁华1篇)供料合同模板1甲方:_______________
乙方:_______________
因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应,为明确双方的责任和权利,经充分协商,按照《中华人民共和国民法典》达成如下协议。
一、材料要求:砂子应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5㎜,含泥量应小于3%,其它指标也应符合《公路工程集料试验规程》有关规定。
二、收料地点:由乙方运输至甲方的使用地点后收料。
三、单价:_______________元/立方米。
运至段内时单价:_______________
运至段内时单价:_______________
以上单价含一切费用。
四、计量与支付方式
1、计量:对所购砂料的数量由甲乙双方在甲方指定的卸料点现场按照装车收方计量或由乙方现场堆料一定数量后,甲乙双方共同收方。具体采用那种方式收方,由甲方根据工程具体施工情况而定。此收方数量经现场核实后,将作为结算的依据。
2、支付:甲方按实际拉运数量和本协议价格计算出的总价,每__________支付一次。不开具发票.
五、双方责任与义务
(一)、甲方责任与义务
1、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求;
2、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额;
3、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料,卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不按甲方指定地点卸料时,甲方有权拒收;
4、甲方委托联络人或桩号,以保证乙方及时供应。电话:_______________,为乙方提供砂子需要的时间、地点
(二)乙方责任与义务
1、保证按甲方要求供应砂料(此要求包括砂子的质量、数量、规格、供应时间、供应地点等);
2、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责,甲方不负任何责任。
3、乙方联络人:_______________电话:_______________乙方接到甲方材料使用要求后在24小时内供货到现场。
六、本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。
七、协议未尽事宜,双方另行商议。协议未尽事宜,双方另行商议。在执行本协议过程中双方发生争执,
八、在执行本协议过程中双方发生争执,应当协商解决或由有仲裁管辖权的劳动仲裁委员会或法院解决。裁委员会或法院解决。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议一式两甲乙双方各执一本协议自签定之日起生效,在供应结束、费用结清后自行失效。
甲方:_______________(盖章)乙方:_______________(盖章)
甲方代表:_______________乙方代表:_______________
电话:_______________电话:_______________
供料合同模板(菁华1篇)扩展阅读
供料合同模板(菁华1篇)(扩展1)
——上海建设工程石材供料合同(菁华1篇)
上海建设工程石材供料合同1需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依据(中华人民共和国民法典)、(中华人民共和国产品质量法)及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
第一条石材供料
甲方委托乙方加工:___________________________。(石材)(石材供料单)。
石材供料时间:_______________________________。
交付地点为(选择一项)
□施工现场:____________________________________。
□甲方指定的材料存放地点:______________________。
□双方约定的其他地点:__________________________。
甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条承接方式
甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求,就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求,制定加工方案。
乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求,并接受甲方检验。
甲方提供原材料的,乙方应及时检验,如有不符合约定要求的应当日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。
乙方需要第三方协助完成工作的,工作成果由乙方负责。
一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方应尽保密义务。
第三条质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)
□国家标准
□行业标准
□双方约定标准:________________________________。
第四条运输与装卸
成品石材的运输由(选择一项):□甲方负责□乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责,运费由_____方承担。
成品石材运到工程施工现场应由(选择一项):□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的`损毁由负责装卸的一方负责,装卸费由_______方承担。
第五条验收
乙方按照合同要求在出厂前自检,并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时,甲方应派专人与乙方一同验收,验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等,依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。
成品石材的运输由甲方负责的,甲方在装运前验收,并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的,甲方在装运后验收,并出具验收单。
第六条合同价款与支付方式
合同总价:人民币_____________________(大写)。
支付方式
(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________),甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款,计人民币_________元,双方约定预付款处理方式:_____________________。
(2)款项支付(选择一项)
□按供料进度,每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。
□按供料进度,每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。
合同价款结算方式为:____________________________。
供料进度款支付达到合同总价款的______%时,不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款,甲方暂留合同总价款的______%作为保修金,甲方应在保修期满后_______天内结算,将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条违约责任
乙方交付的石材质量不符合本合同要求,甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的,甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失。
乙方逾期交付石材的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违约金,违约金每日按合同总价款______%支付。
因甲方原因导致迟延交付的,甲方应向乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款______%支付。
甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款______%支付,乙方对已加工的成品石材享有留置权。
其他违约责任:____________________________。
第八条保修
保修期限_______年,保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。
保修项目____________________________。
保修内容____________________________。
保修期内,因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用,由甲方承担。
第九条合同变更与未尽事宜补充
乙方开始加工后,甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商,并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。
合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式达成补充协议,与合同条款具有相同效力。
第十条其他事项____________________________。
第十一条争议处理
因本合同发生争议,双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。
向上海仲裁委员会申请仲裁。
向人民法院提起诉讼。
第十二条本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。
第十三条附则
本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
本合同一式_______份,双方各执_______份。
甲方:________________________乙方:_________________________________
签订人:_______职务:_______签订人:_______职务:_______
负责人:______________________负责人:______________________
住所地:______________________住所地:______________________
电话:_________________________________电话:_________________________________
___________年______月_______日___________年______月_______日
供料合同模板(菁华1篇)(扩展2)
——建设工程专用石料供料合同(菁华1篇)
建设工程专用石料供料合同1甲方(购买方):_____
乙方(出卖方):_____
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议
一、关合同标的物
甲方因位的建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同一《石材供料清单》)。
二、关质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第()方式确定
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下
三、关石材色差
甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。
四、关石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关供货期限
本合同的供货期采用以下第()方式确认定
1、自本合同签订后之次日起个工作日内,乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。
甲方通知乙方供货应提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。
甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为:_____________________
六、关交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第()方式
1、甲方在乙方营业地或乙方指定的位材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
七、关石材验收
1、甲方指定为验收人。但是,甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。
甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的,甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物,并完成货物数量和表面质量的验收。
3、甲方不能及时验收的,乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议,应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则,视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用建筑物,视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币元,其中石材价款为人民币元,加工费为人民币元。供货结束后,按实结算。
2、支付方式。本合同签订后日内,甲方须向乙方支付合同总价款的%作为预付款,即计人民币元。货到验收合格后,提一批货结一次款,最后%的货物在预付款中扣完为止。
十、关合同的担保
本合同签订后的日内,甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币元作为定金。如果甲方违约,则乙方有权不退还定金;相反,如乙方违约,则甲方有权要求乙方双倍返还定金。
十
一、关合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后,如一方提出变更,需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中,甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后,双方应诚信履行,不得随意解除。如经协商一致解除本合同,则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下,一方享有解除权
(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上,乙方有权解除合同;
(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上,甲方有权解除合同。
十二、关违约责任
1、甲方迟延付款,应按迟延支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方迟延供货,应按迟延供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后,另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关争议解决
因本合同发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关其他约定
十五、附则
1、本合同表面清洁,没有任何涂改。如有涂改,则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份,双方各执______份,自双方签字、盖章后生效。
甲方:_________(公章)乙方:_____(公章)
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:______委托代理人:_____
电话:________电话:________
传真:______传真:_____
开户银行:__________________开户银行:__________________
帐号:__________________帐号:__________________
邮政编码:__________________邮政编码:__________________
____年____月____日____年____月____日
供料合同模板(菁华1篇)(扩展3)
——建设工程石材供料合同示范文本(菁华1篇)
建设工程石材供料合同示范文本1魔方合同网整理了一份建设工程石材供料合同示范文本,希望对你有帮助。
建设工程石材供料合同示范文本
合同编号_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
第一条石材供料
甲方委托乙方加工:___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。
石材供料时间:_______________________________。
交付地点为(选择一项)
□施工现场:____________________________________。
供料合同模板(菁华1篇)(扩展4)
——供料合同10篇
供料合同1需方(甲方):
供方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成达下协议。
第一条、石材供料
1、甲方委托乙方加工
2、石材供料时间:
3、交付地点:
4、甲、乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条、承接方式
1、甲方应在年月求,就相关要求向乙方进行书面告知,乙方按照甲方的设计要求,制定加工方案。
2、乙方提供石材等原材料的,加工设备技术人员应按甲方要求,并接受甲方检验,加工费用明细见附件加工单。
3、乙方需要第三方协助完成工作的,工作成果由乙方负责。
4、乙方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露,另一方应尽保密义务。
第三条、质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准,国家相关规定及地方相关规范规定等相关标准。
第四条、运输与装卸
1、成品石材的运输由:石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责,运费由乙方承担。
2、成品石材运到施工现场应由:
3、石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责,装卸费由
第五条、验收
1、乙方按照合同要求在出厂前自检,并向甲方出具石材产品的出厂质量保证书(以下简称“合格证”)。乙方在向甲方供料交付的同时,甲方应派人与乙方一同验收,验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的`品种、规格、数量等,依据甲方向乙方出具的验收单确认,质保书及验收单为本合同附件。
2、成品石材的运输由甲方负责的,甲方在装运前验收并出具验收单,成品石材的运输由乙方负责的,乙方在装运输后验收并出具验收单。
第六条、合同价格与支付方式
1、合同总价:人民币(大写)
2、支付方式:
A、合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价款的作为预付款,计人民币元,双方约定预付款处理方式按进度。
B、款项支付
Ⅰ、按供料进度,(时间)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后日内核算并支付进度款。
Ⅱ、按供料进度,每(数量)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后日内核算并支付进度款。
Ⅲ、合同价款结算方式为
Ⅳ、供料进度款支付达到合同价款的%时,不再按进度付款,待完工验收后天内支付余款,甲方暂留合同总价款的%作为保修金,甲方应在保修期满后14天内结算,将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条、违约责任
1、乙方交付的石材质量不符合同要求,甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料,对不达标但仍可使用的,甲方有权要求乙方减少价款,因重新供料而产生的费用由乙方负责,改进后仍不能达标以及不能重新供料的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失。
2、乙方逾期交付石材的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
3、因甲方原因导致迟延交付的,甲方应向乙方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
4、甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款%支付,乙方对已加工的成品石材享有保留权。
5、其他违约责任
第八条、合同变更与未尽事宜补充
1、乙方开始加工后,甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商,并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合价款,因变更造成乙方的损失由甲方承担。
2、合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式达成补充协议,与合同条款具有相同效力。
第九条、其他事项
第十条、争议处理
1、向法院仲裁申请仲裁
2、双方协商
第十一条、附则
1、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
2、本合同一式两份。
甲方:乙方:签订人:签订人:住所地:住所地:电话:电话:
年月日年月日
供料合同2工程名称:湖南顺天建设集团有限公司昭山示范区基础设施建设片区道路工程第二标项目经理部
(昭山大道一标)
供料单位:长沙市市政工程有限责任公司坪塘分公司
需料单位湖南顺天建设集团有限公司协议编号:20220927
甲方:(买受方)湖南顺天建设集团有限公司昭山示范区基础设施建
设片区道路工程第二标项目经理部(昭山大道一标)乙方:(出卖方)长沙市市政工程有限责任公司坪塘分公司
丙方:(见证方)湖南昭山经济建设投资有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规本着公*公正诚实信用原则。结合本工程的实际情况,经双方协商特订立本协议,以便共同遵守。
一、产品的名称、技术标准、质量验收、计量方法
1、产品名称为:
SMA13改性玄武岩(骨料采用南京玄武岩)、
AC20石灰石沥青混凝土、
AC25石灰石沥青混凝土、
乳化沥青碎石封层。
2、产品技术标准如下:
2.1各种沥青混合料的性能指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF4020xx)要求,在生产现场和施工现场抽取样品,送业主指定的检测公司检测,七日内确认结算,甲方凭检测报告认可。
2.2乳化沥青碎石封层在施工过程中由业主现场代表、甲方现场代表,工程监理签字认可。
2.3各层沥青混凝土材料送至现场时均要求满足昭山经济建设投资有限公司材料招标时的各项参数要求。(若未能满足国家规范范围要求的'一律无条件退场)
3、计量方法:按照设计图纸要求、变更、按照实际吨位进行结算。
二、合同单价与结算方式
承包人与发包人的结算价格:经双方协商一致采用单价包干的形式,确定单价如下:
1、主道16cm厚(底、中层设计为重交沥青,面层设计为SMA改性沥青,乳化沥青同步碎石封层,其它以业主方提供的设计图纸为准)沥青砼材料单价为:一公分乳化沥青封层为10元/㎡;七公分粗粒式沥青混凝土(AC—25C)370元/吨;五公分中粒式沥青混凝土(AC—20C)380元/吨;四公分SMA改性改性沥青混凝土(AC—13C),骨料采用南京玄武岩725元/吨。(以上价格为货物按附表要求,到昭山三标现场的价格)。
2、透层、粘层油由丙方在工程计量结算。
3、以上单价税金由甲方负责支付。
三、付款方式
1、在乙方签订合同后甲方向业主申请沥青砼总金额的30%备料款支付给乙方,乙方在收到备料款后十个工作日内开始供货。
2、沥青料供料每达到一万吨(以磅单为准)结算一次,七日内甲方按照实际应付款项的80%支付给乙方;
3、本合同范围供料完成一个月内,付至合同总价的95%,余款作为质保金,一年内支付给乙方。
四、工期要求
开工日期:暂定20xx年月日
竣工日期:暂定20xx年月日
总有效工期天,甲方必须提前七天通知乙方;在甲方按合同约定完成付款和根据国家规范所限定的气候条件科学施工前提下,最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。
五、双方责任
1、工期延误:如因乙方原因(人力不可抗因素除外)未按节点工期完成各分段工程,超过15日以上的,每延误一天乙方向甲方承担每天壹万元的违约金。
2、甲方未按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款(见证方原因除外),逾期半年以上,则由丙方负责支付。超过15日以上的,每延误一天承担每天壹万元的违约金。
六、合同生效
本合同一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份。经三方法定代表人或委托代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后,任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除,需经本合同三方协商一致,并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力,一样适用于争议解决条款。
七、争议的解决
本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成时,可以依法向三方所在地人民法院提起诉讼。
本合同由下述各方签署。在签署本合同时,各方已就全部条款进行了详细说明和讨论,各方对本合同全部条款均无异议。
发包人(公章)
法定代表人/授权代理人(签字或盖章)
签署日期:年月日
承包人(公章)
法定代表人/授权代理人(签字或盖章)
签署日期:年月日
见证方(公章)
法定代表人/授权代理人(签字或盖章)
签署日期:年月日
供料合同3需方(甲方):
供方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成达下协议。
第一条、石材供料
1、甲方委托乙方加工
2、石材供料时间:
3、交付地点:
4、甲、乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条、承接方式
1、甲方应在年月求,就相关要求向乙方进行书面告知,乙方按照甲方的设计要求,制定加工方案。
2、乙方提供石材等原材料的,加工设备技术人员应按甲方要求,并接受甲方检验,加工费用明细见附件加工单。
3、乙方需要第三方协助完成工作的,工作成果由乙方负责。
4、乙方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露,另一方应尽保密义务。
第三条、质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准,国家相关规定及地方相关规范规定等相关标准。
第四条、运输与装卸
1、成品石材的运输由:石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责,运费由乙方承担。
2、成品石材运到施工现场应由:
3、石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责,装卸费由
第五条、验收
1、乙方按照合同要求在出厂前自检,并向甲方出具石材产品的出厂质量保证书(以下简称“合格证”)。乙方在向甲方供料交付的同时,甲方应派人与乙方一同验收,验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等,依据甲方向乙方出具的验收单确认,质保书及验收单为本合同附件。
2、成品石材的.运输由甲方负责的,甲方在装运前验收并出具验收单,成品石材的运输由乙方负责的,乙方在装运输后验收并出具验收单。
第六条、合同价格与支付方式
1、合同总价:人民币(大写)
2、支付方式:
A、合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价款的____作为预付款,计人民币____元,双方约定预付款处理方式按进度。
B、款项支付
Ⅰ、按供料进度,____(时间)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后____日内核算并支付进度款。
Ⅱ、按供料进度,每____(数量)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后____日内核算并支付进度款。
Ⅲ、合同价款结算方式为
Ⅳ、供料进度款支付达到合同价款的____%时,不再按进度付款,待完工验收后____天内支付余款,甲方暂留合同总价款的____%作为保修金,甲方应在保修期满后14天内结算,将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条、违约责任
1、乙方交付的石材质量不符合同要求,甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料,对不达标但仍可使用的,甲方有权要求乙方减少价款,因重新供料而产生的费用由乙方负责,改进后仍不能达标以及不能重新供料的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失。
2、乙方逾期交付石材的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
3、因甲方原因导致迟延交付的,甲方应向乙方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
4、甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款____%支付,乙方对已加工的成品石材享有保留权。
5、其他违约责任
第八条、合同变更与未尽事宜补充
1、乙方开始加工后,甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商,并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合价款,因变更造成乙方的损失由甲方承担。
2、合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式达成补充协议,与合同条款具有相同效力。
第九条、其他事项
第十条、争议处理
1、向法院仲裁申请仲裁
2、双方协商
第十一条、附则
1、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
2、本合同一式两份。
甲方:乙方:
签订人:签订人:
住所地:住所地:
电话:电话:
____年____月____日____年____月____日
供料合同4需方(甲方):
供方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成达下协议。
第一条、石材供料
1、甲方委托乙方加工
2、石材供料时间:
3、交付地点:
4、甲、乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条、承接方式
1、甲方应在年月求,就相关要求向乙方进行书面告知,乙方按照甲方的设计要求,制定加工方案。
2、乙方提供石材等原材料的,加工设备技术人员应按甲方要求,并接受甲方检验,加工费用明细见附件加工单。
3、乙方需要第三方协助完成工作的,工作成果由乙方负责。
4、乙方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露,另一方应尽保密义务。
第三条、质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准,国家相关规定及地方相关规范规定等相关标准。
第四条、运输与装卸
1、成品石材的运输由:石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责,运费由乙方承担。
2、成品石材运到施工现场应由:
3、石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责,装卸费由
第五条、验收
1、乙方按照合同要求在出厂前自检,并向甲方出具石材产品的出厂质量保证书(以下简称“合格证”)。乙方在向甲方供料交付的同时,甲方应派人与乙方一同验收,验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等,依据甲方向乙方出具的验收单确认,质保书及验收单为本合同附件。
2、成品石材的运输由甲方负责的,甲方在装运前验收并出具验收单,成品石材的运输由乙方负责的,乙方在装运输后验收并出具验收单。
第六条、合同价格与支付方式
1、合同总价:人民币(大写)
2、支付方式:
A、合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价款的作为预付款,计人民币元,双方约定预付款处理方式按进度。
B、款项支付
Ⅰ、按供料进度,(时间)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后日内核算并支付进度款。
Ⅱ、按供料进度,每(数量)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后日内核算并支付进度款。
Ⅲ、合同价款结算方式为
Ⅳ、供料进度款支付达到合同价款的%时,不再按进度付款,待完工验收后天内支付余款,甲方暂留合同总价款的%作为保修金,甲方应在保修期满后14天内结算,将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条、违约责任
1、乙方交付的石材质量不符合同要求,甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料,对不达标但仍可使用的,甲方有权要求乙方减少价款,因重新供料而产生的费用由乙方负责,改进后仍不能达标以及不能重新供料的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失。
2、乙方逾期交付石材的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
3、因甲方原因导致迟延交付的,甲方应向乙方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
4、甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款%支付,乙方对已加工的成品石材享有保留权。
5、其他违约责任
第八条、合同变更与未尽事宜补充
1、乙方开始加工后,甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商,并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合价款,因变更造成乙方的损失由甲方承担。
2、合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式达成补充协议,与合同条款具有相同效力。
第九条、其他事项
_______________
第十条、争议处理
1、向法院仲裁申请仲裁
2、双方协商
第十一条、附则
1、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
2、本合同一式两份。
甲方:乙方:签订人:签订人:住所地:住所地:电话:电话:
年月日年月日
供料合同5甲方:
乙方:
因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应,为明确双方的责任和权利,经充分协商,按照《中华人民共和国合同法》达成如下协议。
一、材料要求:
砂子应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5㎜,含泥量应小于3%,其它指标也应符合《公路工程集料试验规程》有关规定。
二、收料地点:
由乙方运输至甲方的使用地点后收料。
三、单价:
元/立方米。
运至段内时单价:
运至段内时单价:
以上单价含一切费用。
四、计量与支付方式
1、计量:对所购砂料的数量由甲乙双方在甲方指定的卸料点现场按照装车收方计量或由乙方现场堆料一定数量后,甲乙双方共同收方。具体采用那种方式收方,由甲方根据工程具体施工情况而定。此收方数量经现场核实后,将作为结算的依据。
2、支付:甲方按实际拉运数量和本协议价格计算出的总价,每支付一次。不开具发票.
五、双方责任与义务
(一)、甲方责任与义务
1、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求;
2、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额;
3、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料,卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不按甲方指定地点卸料时,甲方有权拒收;
4、甲方委托联络人或桩号,以保证乙方及时供应。电话:,为乙方提供砂子需要的时间、地点
(二)乙方责任与义务
1、保证按甲方要求供应砂料(此要求包括砂子的质量、数量、规格、供应时间、供应地点等);
2、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责,甲方不负任何责任。
3、乙方联络人:电话:乙方接到甲方材料使用要求后在24小时内供货到现场。
本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。
协议未尽事宜,双方另行商议。协议未尽事宜,双方另行商议。在执行本协议过程中双方发生争执,
在执行本协议过程中双方发生争执,应当协商解决或由有仲裁管辖权的劳动仲裁委员会或法院解决。裁委员会或法院解决。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议一式两甲乙双方各执一本协议自签定之日起生效,在供应结束、费用结清后自行失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
甲方代表:乙方代表:
电话:电话:
供料合同6供货方(以下简称甲方):
购买方(以下简称乙方):
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方*等、互利、合法、公*的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1、甲方所*品,必须符合产品质量标准。
2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方。
3、乙方在协议期内不得使用其它同类品牌。
二、供货品种及价格
108胶水700元/吨
抗裂砂浆980元/吨
耐水腻子900元/吨
界面剂320元/吨
柔性腻子1600元/吨
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况采用如下货款结算方式之一;
1、现款现货结算(□是□不是)
2、批结(□是□不是),甲方按每批为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
4、期结(□是□不是),甲乙双方按天为一货款结算期,乙
方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所*品全部价款。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
供料合同7甲方(以下简称甲方):身份证复印作为本合同附件身份证号码:身份证地址:电话号码:
乙方(以下简称乙方》身份证复印作为本合同附件身份证号码:身份证地址:电话号码:根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲、乙双方为了顺利完成本项目供料运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则,在公*、公正、公开的基础上,经双方友好协商,特制定本合同:
一、工程名称:
二、供运内容:三、工程量约为以实际完成的运输量计算。
四、运输单价:,以装车实际方量计算。
五、付款方式:
六、甲方责任:
1、如*相关部门要求工地停工,甲方有权调整运输,如乙方不同意运输,此合同自动终止,甲方不负任何责任及索赔。
2、甲方负责工地内道路的畅通及运输款的支付,为了使车辆正常运输。
七、乙方责任:
1、因为车辆及司机违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任,后果乙方自负。
2、任何情况下,乙方不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动,由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。
3、乙方驾驶员应该合理判断潜在的危险,如乙方认为存在重大安全隐患。无法达到甲方指定的位置,可向本合同甲方授权代表(仅指本合同签字人员)提出异议,如甲方坚决要求乙方执行,则出现安全责任由甲方承担。
4、乙方在按甲方规定的路线正常行驶情况下,如遇交警、路政、城管和环保刁难行为,出现罚款和扣车,由甲方负责解决,所产生的一切费用由甲方承担。
5、乙方车辆在行驶途中发生的交通事故和安全事故,应及时协商解决,恢复正常运输,否则由此造成的一切后果由乙方自行承担,与甲方无关。
八、违约责任:
九、其它事项:
1、协议在执行过程中如发生争议时,双方应本着公*、合理的原
则及时协商处理,协商无果则由当地仲裁机械仲裁。
2、本协议未尽事宜,双方本着友好合作精神协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、如遇到自然灾害或市场成本价的提高,产生不可抗拒的因素不能实施合同条例,双方协商解决。
十、本协议合同书一式两份,甲、乙双方各执一份,同具有法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效,本项目工程完工,帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。
甲方代表:乙方代表:
年月日
供料合同8供料合同书
甲方(供方):
乙方(购方):
经甲乙双方协商同意签订本合同,双方共同遵守执行,达成以下协议:
1、甲方向乙方沙子、石子、白灰、水泥。
2、沙子每方白灰每方3、甲方质量不合格,乙方有拒收权力。
4、因雨雪担误,乙方必须提供足购堆料厂地,提前预备一部分沙石。
5、每月月底结清料款,不能拖延。
6、合同一式两份,甲乙各执一份,有同等法律效力,签字生效。
甲方:
乙方:
年月日
供料合同9需方(甲方):
供方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成达下协议。
第一条、石材供料
1、甲方委托乙方加工
2、石材供料时间:
3、交付地点:
4、甲、乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。
第二条、承接方式
1、甲方应在年月求,就相关要求向乙方进行书面告知,乙方按照甲方的设计要求,制定加工方案。
2、乙方提供石材等原材料的,加工设备技术人员应按甲方要求,并接受甲方检验,加工费用明细见附件加工单。
3、乙方需要第三方协助完成工作的,工作成果由乙方负责。
4、乙方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露,另一方应尽保密义务。
第三条、质量要求
乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准,国家相关规定及地方相关规范规定等相关标准。
第四条、运输与装卸
1、成品石材的运输由:石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责,运费由乙方承担。
2、成品石材运到施工现场应由:
3、石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责,装卸费由
第五条、验收
1、乙方按照合同要求在出厂前自检,并向甲方出具石材产品的出厂质量保证书(以下简称“合格证“)。乙方在向甲方供料交付的同时,甲方应派人与乙方一同验收,验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等,依据甲方向乙方出具的验收单确认,质保书及验收单为本合同附件。
2、成品石材的运输由甲方负责的,甲方在装运前验收并出具验收单,成品石材的运输由乙方负责的,乙方在装运输后验收并出具验收单。
第六条、合同价格与支付方式
1、合同总价:人民币(大写)
2、支付方式:
A、合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价款的作为预付款,计人民币元,双方约定预付款处理方式按进度。
B、款项支付
Ⅰ、按供料进度,(时间)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后日内核算并支付进度款。
Ⅱ、按供料进度,每(数量)结算一次,甲方应于收到乙方结算报表后日内核算并支付进度款。
Ⅲ、合同价款结算方式为
Ⅳ、供料进度款支付达到合同价款的%时,不再按进度付款,待完工验收后天内支付余款,甲方暂留合同总价款的%作为保修金,甲方应在保修期满后14天内结算,将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。
第七条、违约责任
1、乙方交付的石材质量不符合同要求,甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料,对不达标但仍可使用的,甲方有权要求乙方减少价款,因重新供料而产生的费用由乙方负责,改进后仍不能达标以及不能重新供料的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失。
2、乙方逾期交付石材的,甲方有权要求乙方继续履行,并向甲方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
3、因甲方原因导致迟延交付的,甲方应向乙方支付违约金,违约金每日按合同价款支付。
4、甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金每日按合同总价款%支付,乙方对已加工的成品石材享有保留权。
5、其他违约责任
第八条、合同变更与未尽事宜补充
1、乙方开始加工后,甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商,并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合价款,因变更造成乙方的损失由甲方承担。
2、合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的`事宜,双方应友好协商解决,并以书面形式达成补充协议,与合同条款具有相同效力。
第九条、其他事项
第十条、争议处理
1、向法院仲裁申请仲裁
2、双方协商
第十一条、附则
1、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
2、本合同一式两份。
甲方:乙方:签订人:签订人:住所地:住所地:电话:电话:
年月日年月日
供料合同10甲方:
乙方:
因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应,为明确双方的责任和权利,经充分协商,按照《中华人民共和国合同法》达成如下协议。
一、材料要求:砂子应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5㎜,含泥量应小于3%,其它指标也应符合《公路工程集料试验规程》有关规定。
二、收料地点:由乙方运输至甲方的使用地点后收料。
三、单价:元/立方米。
运至段内时单价:
运至段内时单价:
以上单价含一切费用。
四、计量与支付方式
1、计量:对所购砂料的数量由甲乙双方在甲方指定的卸料点现场按照装车收方计量或由乙方现场堆料一定数量后,甲乙双方共同收方。具体采用那种方式收方,由甲方根据工程具体施工情况而定。此收方数量经现场核实后,将作为结算的依据。
2、支付:甲方按实际拉运数量和本协议价格计算出的总价,每支付一次。不开具发票。
五、双方责任与义务
(一)、甲方责任与义务
1、向乙方提供所需砂料的规格和技术要求;
2、按照双方确定的支付方式向乙方支付材料款额;
3、甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料,卸车时发现材料不符合质量要求或乙方不按甲方指定地点卸料时,甲方有权拒收;
4、甲方委托联络人或桩号,以保证乙方及时供应。电话:,为乙方提供砂子需要的时间、地点
(二)乙方责任与义务
1、保证按甲方要求供应砂料(此要求包括砂子的质量、数量、规格、供应时间、供应地点等);
2、乙方为甲方提供所需的一切材料过程中的安全责任由乙方全部负责,甲方不负任何责任。
3、乙方联络人:电话:乙方接到甲方材料使用要求后在24小时内供货到现场。
六、本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。本协议一经签定,双方必须严格遵守,否则违约方应承担相应的责任。
七、协议未尽事宜,双方另行商议。协议未尽事宜,双方另行商议。在执行本协议过程中双方发生争执,
八、在执行本协议过程中双方发生争执,应当协商解决或由有仲裁管辖权的劳动仲裁委员会或法院解决。裁委员会或法院解决。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议一式两甲乙双方各执一本协议自签定之日起生效,在供应结束、费用结清后自行失效。
甲方:(盖章)乙方(盖章)甲方代表:乙方代表:
电话:电话:
供料合同模板(菁华1篇)(扩展5)
——最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本(菁华1篇)
最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本1《最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本(20xx版)》一文发表于20xx年04月13日,欢迎您访问魔方合同网的合同范本频道,我为您准备了大量的合同范本内容,如您所感兴趣的的内容,以及《最新的上海市建设工程石材供料合同示范文本(20xx版)》等范文作为参考,希望本文能对您有所帮助。合同编号_________
需方(甲方):__________________供方(乙方):__________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就石材加工生产及相关服务达成如下协议。
供料合同模板(菁华1篇)(扩展6)
——门窗购销合同模板(菁华1篇)
门窗购销合同模板1随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是我整理的门窗购销合同模板5篇(精选),欢迎查阅,谢谢!
门窗购销合同模板篇1
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方本着友好合作的态度,就甲方向乙方购买铝合金门窗事项,在*等互利、自愿、双方协商一致的原则,订立以下条款。
一、品牌、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准
1、执行08J/T714规定标准,符合工程竣工验收并达到合格要求。
2、由乙方按时向甲方交送供货单、实验报告、合格证,甲方凭单验质。
3、产品要求配件齐全、顺滑、轻逸、无噪音。
4、乙方提供的产品应符合设计要求及国家规范标准(强度、气密性、保温性等)
三、材料要求
1、铝合金门型材厚,配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃,德国进口五金配件,采用德国重磅双轴轮,型腔采用三元乙丙胶条。
2、铝合金窗型材厚,配置6mm钢化玻璃LOWE+9A+6mm钢化玻璃,德国进口五金配件,型腔采用三元乙丙胶条。
四、交货方式、地点和运杂费负担
1、乙方组织运输工具送货到广东省__市甲方指定的地点。
2、运费、上下车费等均由乙方自理。
3、产品运输中应采用相应的包装进行保护,包装费用由乙方承担;
4、产品损耗已包含在合同总价中。
五、供货日期:年月日至年月日,乙方依照甲方要求分批次供货。
六、付款方式及期限:合同签订之日三天内,甲方付10%货款给乙方作为定金,其余二年内分期提货时结清。
七、违约责任:任何一方不得违约,否则违约一方应赔偿另一方经济损失及承担经济责任。
八、解决合同纠纷的方式:上报__仲裁委员会仲裁。
九、其它约定事项:未尽事宜,候双方协商解决。
十.本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月_____日
门窗购销合同模板篇2
需方(甲方):_________________
供方(乙方):___________________
甲方因工程的建设需要,向乙方订购瓷砖,根据《______》及相关法律法规的规定,为规范甲乙双方的权利与义务,甲、乙双方充分友好协商,达成如下条款:
第一条工程概况
1、工程名称:______________;
2、工程地址:______________。
第二条瓷砖基本情况
1、品牌:______________;
2、名称:______________;
3、规格:______________;
4、数量:______________;
5、单价:______________;
6、合同总价款:______________。
第三条交货时间、地点及方式
1、交货方式:乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点:______________,收货人为:______________,验货人为:______________,甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字,视为甲方暂收货物,乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收,检查产品品种、规格、型号、花色、数量等,是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定)。
3、交货地点:______________
4、交货日期:甲乙双方约定______号前全部到齐甲方工地,分批次供货时,甲方每次应提前____天向乙方发出送货指令。
第四条质量标准
1、质量:乙方产品出厂时应附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”;
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测,符合和达到相关产品质量标准和技术参数。
第五条付款方式
1、合同签订后______天内付预付款,预付款为合同金额的_______%,即¥_______元;(或定金模式:甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金_______%,或按总价谈定一个定金金额。)
2、货到工地后验收合格_______天内付清余款,即¥_______元。
第六条验收标准
1、按国家陶瓷砖______标准及样品进行验收。
2、产品破损率按国标___%执行,超过___%的部分由乙方负责补足;
3、因陶瓷原材料来源于天然矿物质,烧制过程复杂,允许交货产品存在合理色差。
第七条对产品提出异议的时间和办法
1、乙方产品质量必须符合国家标准,如甲方发现产品质量不符合国家标准,甲方应立即停止施工,并妥为保管,电话通知乙方,并在___天内向乙方提出书面异议。
2、若甲方未按规定期限提出书面异议的,视为乙方所供货物符合合同规定。
3、甲方因保管、施工不善造成产品质量下降的不得提出异议。
4、乙方在接到甲方书面异议后,应在___天内负责处理。
5、对甲方的异议,经第三方鉴定确认该批产品存在质量问题的,由乙方负责调换。
第八条违约责任
1、乙方逾期交货_______天以内的,每天按不能交货的货款价值1%向甲方支付违约金;逾期达到_______天,则甲方有权解除合同,并向甲方支付相当于合同总价___%的违约金;
2、货物经检验达不到合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据),乙方同意无条件换货或退货,所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货,则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货,甲方可单方解除合同,由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如未按上述第约定向乙方付款,导致乙方未能及时供货,其责任由甲方承担,甲方如逾期付款的,应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担___%的违约金。
风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第九条争议纠纷解决
本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;协商或调解不成的,任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提**讼两审终审。
第十条其他约定
1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起立即生效,自货款两清时自动失效。
3、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,均具有同等的法律效力。
甲方(签章):______________
乙方(签章):______________
________年______月______日
________年______月______日
门窗购销合同模板篇3
需方:
供方:
一、合同内容:
1、工程名称:
3、工程内容:需方委托供方加工安装铝合金地弹门及全部塑钢门窗。
4、合同面积共计图。
5、合同铝合金地弹门面积计样图。
二、工程技术质量要求
1、塑钢门窗结构形式、规格符合双方签字的图纸要求:
2、塑钢门窗所用型材为
3、地弹门所用型材为。
4、供方严格按照GBl20__98标准制作;
5、需方按照GB582498提供洞口。
三、供需双方的责任和权利
需方:
1、需方应及时提供工程蓝图,洞口尺寸如有变更,需方应在供方制作前及时通知供方,并出具正式的更改单。
2、需方应监督土建方施工,保证洞口尺寸符合国家GB582498标准要求。
3、需方和供方共同负责保护已上墙的塑钢窗的完好性;
4、免费为供方提供安全可靠的产品存放库房和工作场地,以及安全施工所需的水电、脚手架等条件和设施,以便于供方施工;
5、按GB5824~86要求提供粗粉完毕的洞口和安装所需的基准线(中线、50线等);
供方:
1、供方依据工程蓝图,并根据需方要求,按照陕98J08图集对工程所用的全部塑钢门窗进行设计。经双方签字后,供方依照签字图纸加工制作。*方米,工程所需地弹门风格、数量详见设*方米。工程所需塑钢门窗风格、数量详见设计样
2、供方应按照围家GBl20__—98标准要求,进行该工程塑钢门窗的加工制作。
3、供方应按照国家JGJl03—96标准要求,进行该工程塑钢门窗安装。
4、供方应坚持安全第一、文明施工,遵守需方施工现场纪律。
四、合同总价及付款方式
1、合同生效日期以供需双方签字盖章日期为准。
2、88系列推拉窗单价为元/m2,面积为元/m2,面积为m2。m2。3、100系列地弹门单价为
4、合同总造价=∑合同单价×塑钢窗及地弹门洞口面积=
大写:
塑钢门窗合同总额以经双方审定的图纸为基准,按洞口尺寸进行结算。
5、采用电汇或银行汇票结算;
6、合同签定生效后,需方支付供方合同总额的%作为工程预付款;资金到位后,供方按照需方所提供的供货计划安排生产并组织安装。窗框进场后,需方支付供方合同总额的%;窗扇进场后,需方再支付供方合同总额的%;门窗工程安装完毕后15日内需方再支付供方合同总额的%,预留%作为工程质量保证金,一年后结清。
五、保修与维修
该门窗工程保修期一年。保修期内,供方应在接到修理通知之日后二个工作日内免费派人维修。
六、纠纷解决方式
双方协商解决本合同所发生的纠纷,必要时按法律程序解决。
需方(盖章):
代表(签字):
年月日年月日代表(签字):供方(盖章):
门窗购销合同模板篇4
供货方:
地址:
同附件报价单。
本合同签订后如因甲方原因或甲方要求修改造成损失或增加成本,经双方协商后签订补充合同。
寸等甲方的原因造成延误,则到工期相应顺延。玻璃根据客户装修实际情况沟通协商后安装(因玻璃是易碎品,如有破损应与甲方友好协商,破碎玻璃不计正常工期内)
七、运输及安装:由乙方负责运输及安装,高层区安装的搬运、安全防护等事宜,现场
不具备安装条件时,由此产生的费用由甲方方承担。
八、质量标准:乙方提供的门窗产品及安装工程需符合国家相关质量标准。
九、甲方为乙方提供施工条件:安装用电源、门窗洞口边线、堆放半成品的场地、安装脚手架、门窗洞口不规整的修改。由甲方负责运到现场的半成品保管及门窗安装后的洞口修补。
十、本合同签定48小时内,甲方确定的图纸尺寸可允许局部修改,价格按实结算。超过48小时因工厂已正式下单,由此造成的损失由甲方承担。(在窗型不变情况下,小窗改大
窗按原金额的80%另外收费,交货期视工厂村料库存情况而定;大窗改小窗按原金额的50%另外收费,由于玻璃要另定因此到货期顺延15天。)
十一、保修规定:门窗安装完毕后,即转入保修期。门窗自安装验收结束起两年内为保修期,具体保修范围见保修卡。
十二、因不可抗力导致的合同义务终止,双方应公*合理的处理相互间的违约责任,但遭受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方并出具相关不可抗力的书面证据。
十四、本合同经双方签字盖章并支会订金后生效。本合同一式三份甲方执一份,乙方执二份。
注:143系列防蚊推拉门下边框需用水泥浆填补满,不得使用泡沫胶填补。(如用泡沫胶不符合防水标准)。
甲方签名:乙方签名:
盖章:
签订日期:
门窗购销合同模板篇5
需方:________________________(以下简称甲方)
供方:________________________(以下简称乙方)
为了保障供需双方的合法权益,本着互惠互利的原则,根据《________》,经供需双方友好协商一致达成以下条款:
一、货物明细
名称陶粒砖,规格____________,数量,单价____元/m3,金额____元。
二、合同总额
________________________。
三、材质要求及技术标准
材质按双方认可的样品为标准。
四、交货及退货
交货时产品表面完整,重量合格,由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。
五、运输费用
合同货物运输费用由供方承担。
六、交货地点
____________________
七、验收标准及验收期限
验收标准按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准;验收期限:供方生产完毕后,提前____天通知需方,需方应在____天内组织验收,如逾期仍未组织验收,视为验收合格。
八、结算方式
需方预付合同总额的____%,验货后付____%,发货完毕付剩余____%。
九、违约责任
1,合同一经签定,供需双方必须严格执行,如单方无故终止合同,终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金(遇有不可抗力因素除外);
2,按合同规定的付款时间,需方须及时付款。
3,供方按合同按时交货。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不能解决的,应递交国家有关法律部门进行裁决。
十一、本合同一式四份,供需双方各持二份,签字盖章生效。
甲方(签章):______________
乙方(签章):______________
________年______月______日
________年______月______日
供料合同模板(菁华1篇)(扩展7)
——建设工程石材供料合同
建设工程石材供料合同1合同编号_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国产品质量法)及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上,就石材
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就作业练 2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上
- 山西省长治市2023-2024学年高一下学期7月期末考试语文试题(解析版)
- 《苏幕遮》1(周邦彦)课件 高二语文
- 羊杂割食品市场调查
- 人力资源管理中的性别平等问题研究
- 股权结构对公司财务敏捷性的提升作用研究分析
- 江苏省南京外国语校2023-2024学年中考数学适应性模拟试题含解析
- unit2(拔尖作业)2024-2025学年五年级上册 英语 人教版
- 虚拟偶像制作行业市场发展趋势及投资咨询报告
- 2023年中国西电所属企业招聘笔试真题
- 柔性引进人才聘用协议书
- 铁路供电防寒过冬培训课件
- 教学能力比赛《中职物理》教学实施报告
- 空调系统维修保养手册
- 数学与法学完整版本
- 2024年《铁路劳动安全》考试复习题库(含答案)
- 部编版小学语文四年级下册教师教学用书(教学参考)完整版
- 微信 信息化 护理
- 高血压的病因和药物治疗方案
- 心理学原理在职场中的应用
- 导尿术实训教案设计方案
评论
0/150
提交评论