基坑开挖施工合同标准范本

基坑开挖施工合同标准范本hepartiesprotectedbythecontractshallusethecontracttoapplyforarbitrationtoesandsafeguardtheirlegitimaterightsandinterests (正式协议示范文本)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守一、工程概况：车库基坑支护22二、承包方式及施工范围2.1、承包方式：包工、包料、包质2.2、施工内容：微型桩预应力锚索挂钢筋网喷砼墙、土钉钢筋网喷砼墙、挂钢丝网喷砼墙等施工图所包含的全部内容以及基坑顶、底排水沟和集水井的施工。三、工期：质量等级评定按照国家或行业的质量33检验评定标准，工程质量达到国家规范合格标准。五、工程价款：5.1、承包单价：本合同各分项支护做法按固定综合单价形式包干，其承包单价见分项工程报价清单：分项支护工程清单报价清单5.2、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。高度加顶面一米计算、其他两个剖面按土墙斜坡长加顶面一米计算，均不包括墙顶、底排水沟(该部分的费用已包含在综合单价中)。44单价×相应施工工程量。工程总价款暂定5.4、如因设计变更而改变施工做法，建设工程工程量清单综合单价》进行预算5.5、该分项工程承包单价包括的工作内容及乙方应承担的费用：5.5.1、机械设备进出场所需运输及安5.5.2、完成该项目所需的所有材料555.5.4、所有的材料试验、检测、监测5.5.5、所有的税、费等的费用(包括组织专家对设计图纸的论证费用)。5.5.6、完成该项目所需临时设施，施5.5.7、基坑顶、底排水沟和集水井的施工以及施工过程中的抽、排水。5.5.8、为完成本工程所有施工项目并达到质量要求所采取的施工措施以及不可六、双方责任：为了快速、高效完成该项目，双方应完成各自工作，并承担各自的责任。666.1甲方责任：6.1.1、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。6.1.2、应在乙方进场前向乙方进行有关技术、工期、进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求，6.1.3、负责监督、检查乙方施工的工程质量，若发现工程质量达不到要求时有权责令乙方返工，对所造成的经济损失由施工用水源、电源。6.1.5、支护工程完工后由甲方协助，乙方组织对支护工程进行验收6.1.6、按合同约定向乙方拨付工程776.2、乙方责任：6.2.1、维护甲方形象，接受甲方和现场监理的施工监督。服从甲方现场管理人6.2.2、组织专家对设计方案进行论模、技术、质量要求等编制施工方案，履行工作职6.2.4、严格按照图纸设计、国家有关规范、标准及施工组织设计精心组织施必须立即整改至合格，并承担由此造成的886.2.5、严格按照有关安全、文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明工地管理工作。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育。搞好施工区及宿舍的6.2.6、施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工。施工中发生的一切工伤及安全事故概由乙方承6.2.7、对已完工程进行养护及成品保集、整理、6.2.9、为在施人员缴纳意外伤害保险99七、付款方式与结算：本工程不设预付款。支护工程全部完工并验收合格，施工资料齐备、装订成册并移交通过后，付工程总价款的40%;地下室回填土完成，支护工作结束，余款一次八、争议：双方因履行合同发生争议，应先行协商解决，协商不成的，双方可申请工程所在地仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起九、工程保修期保修期限自本工程竣工验收合格之日回填土完成。十、合同签订：10.1、本合同经双方代表签字加盖公章之日起生效，结清工程款后履行完毕。10.2、本合同一式肆份，甲、乙双方十一、其他条款：11.1、甲方如因土建工程施工条件限制需调整施工方案或根据技术要求需分段施工，乙方应积极配合，不得附加任何条费用调整。11.2、本合同中的固定综合单价，是在乙方所报单价的基础上，经甲乙双方充分协商后所确定的，是双方共同愿望的真实体现。施工过程中或工程结算时，乙方不得以任何理由要求调整费用，否则甲双有权终止合同，同时拒付工程款，由此造负责。11.3、工程结算时，乙方必须向甲方11.4、本合同