光伏EC总承包合同

PAGEPAGE2发包方合同编号号号：承包方合同编号号号：工程总承包合合同发包方：承包方：签字日期：年月日目录HYPERLINK\l"_Toc344202126"合同协议书1HYPERLINK\l"_Toc344202127"合同条款4HYPERLINK\l"_Toc344202128"第一部分：通用用用合同条条款44HYPERLINK\l"_Toc344202129"第二部分：专用用用合同条条款223HYPERLINK\l"_Toc344202130"1工程里程碑碑碑进度233HYPERLINK\l"_Toc344202131"2合同价格2223HYPERLINK\l"_Toc344202132"3合同价款支支支付23HYPERLINK\l"_Toc344202133"4合同设备性性性能担保保及罚罚则24HYPERLINK\l"_Toc344202134"5其他违约责任任任：25HYPERLINK\l"_Toc344202135"6联系方式及结结结算账号2266HYPERLINK\l"_Toc344202136"附件一分项价格格格表28HYPERLINK\l"_Toc344202137"附件二履约保函函函(格式)29HYPERLINK\l"_Toc344202138"附件三预付款保保保函(格式)30HYPERLINK\l"_Toc344202139"附件四施工安全全全管理协协议331HYPERLINK\l"_Toc344202140"附件五工程质量量量保修书书333EPC总承包合同合同协议书（以下简称“发发发包人”）为一方方和和（以下下简称称“总承包人人”）为另一一方方同意按按下述述条款签签署本本合同（以以下下简称“合同”）：1.合同文件1.1 合同文文文件的优优先顺顺序组成合同的几项项项文件，可可以以认为是是互为为说明的的。但但在有含含意不不清或有有矛盾盾时，除除非合合同中有有特殊殊说明，组组成成本合同同的文文件及优优先解解释顺序序如下下：(1)本合同同同协议书；；(2)本合同同同专用条款；；(3)组成合合合同的其它它文文件；工程的工工作作范围及及施工工界面，技技术术规范说说明、指指定设备备、材材料的品品牌表表、图纸纸等(4)合同附附件件；(5)本合同同通通用条款。上述文件应认为为为是互为为补充充和解释释的，但但如有模模棱两两可或互互相矛矛盾之处处，以以上面所所列顺顺序在前前的为为准，当当顺序序相同时时以时时间在后后的为为准。1.2合同附件件件附件一分项项项价格表 附件二履约保保保函 附件三预付款款款保函附件四施工安全全全管理协协议附件五工程质量量保保修书双方有关本工程程程的洽商商、变变更等书书面协协议或文文件及及会议纪纪要、备备忘录均为为本本合同之之有效效组成部部分。其其中涉及及修改改和新增增的部部分，以以双方方最终确确认的的文件为为准。2. 合同范围围围和条件件（包括线路及配配配套光通通信）EPC总承包，包包包括送出出工程程的勘察察、初初步设计计和概概算，设设备技技术规范范书、施工工图设计、竣工图；；工程设备备及材料的的采购、供供货及监造造、催交、运运输、保险险、接车、卸卸车、仓储储保管；工工程建筑及及安装；系系统调试、整整套系统启启动带电72小时及所所有设备并并网试运行行240小时。如果合同文件中中中未专门门提到到，但它它对于于一个工程程的的功能、安安全全、稳定定运行行是必不可可少少的，那那么这这些建筑、设设备或服服务，也也应由总承承包包人提供，其其其费用包包括在在总价中中。3. 合同金金金额合同包干固定总总总金额为为¥万元（大大写写：万元元整），其其中：（1）发包人向向总总承包人（）支支付建筑安装装工程费为¥¥万元（大写写：人民币万万元整），承承包方向发包包方提供工程程所在地建安安税发票。（2）发包人向向总总承包人（）支支付设备费为为¥万元（大写写：人民币万万元整)，承包方向向提供满足发发包人财务要要求的全部设设备费用增值值税发票。4 合同货物的的支支付条件、交交货时间、目目的地和安装装验收以及合合同生效等详详见合同有关关条款。5. 本合同用用用中文书书写。正正本贰份，发包包人壹份，总承包人贰份；副副本本壹拾份份，发发包人伍份，总承包人伍份。6. 双方任何何一方方未能取取得另一一方同同意前，不不得得将本合合同项项下的任任何权权利和义义务转转让给第第三方方。4.总承包包包人责任任定义义为合同的主要总总总承包人人，承承担合同同约定定的所有有责任任。总承包人向发包包包人承诺诺按照照合同约约定进进行施工工、竣竣工并在在质量量保修期期内承承担工程程质量量保修责责任；；如果涉涉及第第三方的的产品品质量问问题，也也由总承承包人人负责处处理发包人：（盖章章章）法人代表或委托托托代理人人：签字日期：总承包人：（盖盖盖章）法人代表或委托托托代理人人：签字日期：总承包人：（盖盖盖章）法人代表或委托托托代理人人：签字日期：合同条款第一部分：通用用用合同条款款1定义本合同和附件中中中所提及及的名名词的含含义在在此予以以确定定。1.1“发包包包人”是指公司司，包包括该法法人的的继任人人和法法人的受受让人人。1.2“总承承承包人”是指，包包括括各自法法人的的继任人人和法法人的受受让人人。1.3“合同同同”指本合同同文文件及其其附件件中的所所有内内容。1.4“合同同同价格”是指本合合同同范围的的价格格。1.5“生效效效日期”是指本合合同同经双方方法定定代表人人或委委托代理理人(须经法定定代代表人书书面授授权委托)正式签字字盖盖章后即即生效效所规定定的合合同的生生效日日期。本本合同同有效期期：从从合同生生效之之日起到到合同同权利义义务履履行完毕毕之日日止。1.6“技术术术资料”是指本合合同同中工程程、设设备及其其与本本工程相相关的的设计、制制造造、监造造、检检验、安安装、调调试、验验收、性性能验收收试验验和技术术指导导等文件(包括图纸纸、各各种文字字说明明、标准准、各各种软件)和规定的的用用于光伏伏电站站正确运运行和和维护的的文件件。1.7“合同同同设备和和材料料”是指总承承包包人根据据合同同范围所所供应应的部分分设备备、材料料。1.8“监理理理”是指发包包方方委托的的具有有相应资资质等等级的监监理单单位在本本合同同工程建建设阶阶段对总总承包包人的建建设行行为实施施的监监督。工工程总总承包人人在总总价合同同的条条件下，对对所所承包的的工程程质量、安安全全、费用用和进进度负责责。1.9“质质质保期”是指光伏伏电电站启动动验收收证书签签署后后进入质质量保保证期的的时间间。具体体的质质保期时时间见见第专用用条款款第2.3..4条。1.10“最最最终验收”是指质量量保保证期结结束时时的验收收，由由发包方方向总总承包人人签发发了最终终验收收证明书书。1.11“日日日、月、年年”是指公历历的的日、月月、年年；“天”是指24小时；“周”是指7天。1.12“送出出出工程”是指。1.13“技技技术服务”是指由总总承承包人提提供的的与本合合同工工程有关关的土土建、安安装、调调试、试试运行行的技术术指导导、技术术配合合、技术术培训训等全过过程的的服务。1.14“现现现场”是指现场，为为发包方方实施施本项目目工程程所在地地。1.15“备备备品备件”是指根据据合合同要求求由总总承包人人提供供的满足足光伏伏电站工工程安安装、调调试、试试运行的的备用用部件，见见供供货范围围。1.16“试试试运行”是指调试试结结束后，预预验验收证书书签署署前电站站的运运行。1.17“书书书面文件”是指任何何手手书、打打字或或印刷的的有印印章和具具有法法人代表表或其其授权人人签名名的文件件。1.18“分分分包商”或“供货商”是指经发发包包方同意意由总总承包人人将合合同工程程、设设备和材材料范范围内部部分的的工程、设设备备、材料料分包包给其他他的法法人及该该法人人的继任任人和和该法人人允许许的受让让人。1.19“设设设备缺陷”是指本合合同同设备(包括部件件、原原材料、铸铸锻锻件、元元器件件等)达不到本本合合同规定定的性性能、质质量标标准中的的要求求。1.20“开开开工日”系指合同同中中规定的的日期期。1.21“工期期期”是指本工工程程开工至至升压压站设备备带电电的时间间。1.22“预验验验收”是指组件件安安装完成成、且且调试全全部结结束，通通过240小时并网网试试运行。预预验验收证书书是表表明发包包方接接受验收收结果果的证明明，证证书由发发包方方和总承承包人人共同签签字。1.23“停停停工待检检点”是指总承承包包人在本本工程程土建/安装过程程中中，按照照质量量控制计计划必必须要对对前面面的土建/安装工序序进进行检查查合格格后，才才能进进行下道道工序序施工或或安装装的工序序点。1.24“不不不适用”系指本合合同同条件中中虽然然有标题题或旁旁注，但但其内内容不适适合本本工程的的具体体情况，也也不不给予合合同双双方有关关的权权利和义义务，因因此，在在对本本合同条条件进进行解释释时，应应不予考考虑。2合同标的本合同适用于EEEPC总承包。2.1本合同总总总承包范范围为为：的勘察察、初初步设计计和概概算，设设备技技术规范范书、施工工图设计、竣工图；；工程设备备及材料的的采购、供供货及监造造、催交、运运输、保险险、接车、卸卸车、仓储储保管；工工程建筑及及安装；系系统调试、整整套系统启启动及所有有设备带电电运行至竣竣工验收。2.2本合同工工工期为年年月日日前并网网发电电。3设备供货范围围围本合同范围内所所所需的全部部设设备、材料的采采购购、供应应、运运输、验验收、功功能试验验及现现场保管管等均均由总承包包人负责责。工程竣工验收前前前施工及及生活活用水、用电电及相关临临时设施施由总总承包人自自行行解决。4合同价格本合同价格包括括括合同设设备(含合同规规定定的各种种材料料、备品品备件件、专用用工具具)，工程施施工工、技术术资料料、设备备技术术人员培培训，现现场技术术服务务、调试试、土土建施工工、设设备安装装调试试、总承承包管管理等费费用，还还包括相相应的的税费、运运杂杂费(含接卸、运运运输、仓仓储保保管等)、保险费费等等与本合合同有有关的所所有费费用。5付款方式式式1.5.1本本本合同使使用货货币种类类为人人民币。1.5.2付付付款方式式：银银行汇票票或银银行电汇汇，其其中银行行汇票票所占比比例不不超过合合同总总价的30%。6交货和运运运输6.1本合同设设设备(含合同材材料)的交货期期及及交货顺顺序应应满足工工程建建设设备备安装装进度和和顺序序的要求求，应应保证及及时和和配套的的完整整性。6.2交货地点点点：光伏伏电站站施工现现场。7发包人的的的责任和和义务务7.1发包人按按按照《电气气装装置安装装工程程质量检检验及及评定规规程》(DLT551161--20002)和《电气装装置置安装工工程电电气设备备交接接试验标标准》(GB5001150--20006))和规规定的时时间、要要求，完完成以以下工作作：办理升压站内土土土地征用用、租租用、青青苗和和树木赔赔偿、房房屋拆迁迁及清清除地面面、架架空和地地下障障碍等工工作，使使施工场场地具具备施工工条件件，并在在开工工后继续续负责责解决以以上事事项遗留留问题题。7.2发包人未未未按合同同约定定履行上上述7.1条规定的的义义务，则则承担担由此导导致的的费用支支出，赔赔偿因此此造成成的总承承包人人损失，延延误误工期予予以相相应顺延延。7.3发包人将将将上述7.1条某项工工作作委托总总承包包人完成成，应应承担所所发生生的经济济支出出并给付付总承承包人相相应的的费用。7.4发包人人人根据合合同规规定向总总承包包人支付付工程程款项。付付款款延期超超过30日，总承承包包方有权权解除除合同，发发包包人承担担总承承包人一一切经经济损失失。7.5通往升压压压站的主主道路路由发包包方向向总承包包方提提供使用用便利利，若总总承包包方提前前进场场施工，通通往往升压站站的临临时便道道由总总承包方方自行行建设。8总承包人人人责任和和义务务8.1总承包人人人的责任任：负责完成合同范范范围内的的设备备及材料料供货货、监造造和催催交、运运输、保保管和发发放、建建筑工程程、安安装工程程、技技术服务务、调调试及配配合整整套系统统的启启动和售售后服服务，并并根据据本工程程合同同和相关关法律律、法规规，完完成本合合同工工程的保保修，工工程应能能满足足合同规规定的的预期目目的。8.2总承包包包人按照照《电电气装置置安装装工程质质量检检验及评评定规规程》(DLT551161--20002)、《电力建建设设施工质质量验验收及评评定规规程第1部分:土建工程程》(DL/TT552100.11-200055)和《电气装装置置安装工工程电电气设备备交接接试验标标准》(GB5001150--20006))的相关要要求求，完成成以下下工作：(1)按约定向向向发包人人提供供年、季季、月月工程进进度计计划和工工程用用款计划划及有有关统计计报表表。(2)按工程需需需要设置置施工工使用的的照明明、围栏栏及警警卫，并并做好好安全、防防护护设施的的维修修。总承承包人人未履行行上述述义务造造成工工程、财财产和和人身伤伤害，由由总承包包人承承担责任任。(3)向发包人人人提供不不少于于40m2施工现场场办办公和生生活的的房屋及及设施施。(4)采取有效效效措施实实施地地方政府府和有有关部门门对施施工现场场交通通和环境境保护护的管理理规定定。因技技术、经经济条件件限制制，对环环境的的污染不不能控控制在规规定范范围内的的，应应由发包包人会会同总承承包人人事先报报请当当地政府府有关关部门批批准。以以上费用用由发发包人承承担，因因总承包包人责责任造成成的罚罚款除外外。(5)已竣工工工工程在交交付发发包人之之前，由由总承包包人按按约定负负责保保管，保保护不不善发生生损坏坏，总承承包人人自费予予以修修复。要要求总总承包人人采取取特殊措措施保保护的单单位工工程的部部位和和相应的的经济济支出，在在合合同专用用条款款中约定定。(6)按合同同同要求做做好施施工现场场地下下管线和和邻近近建筑物物、构构筑物的的保护护工作。(7)保持施施施工现场场清洁洁。交工工前清清理现场场达到到合同文文件的的要求，承承担担因违反反有关关规定造造成的的损失和和罚款款。(8)办理升升升压站红红线以以外送出出线路路土地征征用、青青苗和树树木赔赔偿、房房屋拆拆迁及清清除地地面、架架空和和地下障障碍等等工作，使使施施工场地地具备备施工条条件，并并在开工工后继继续负责责解决决以上事事项遗遗留问题题，以以上费用用已包包含在合合同总总价中。总承包人未按合合合同约定定履行行上述义义务，承承担由此此造成成的费用用支出出，赔偿偿发包包人因此此遭受受的经济济损失失。9工程分包包包9.1总承包人人人需分包包的内内容应征征得发发包人同同意批批准，并并将分分包合同同副本本送交发发包人人。分包包合同同与本合合同发发生抵触触，以以本合同同为准准。9.2分包合同同同不能解解除总总承包人人任何何约定义义务与与责任。总总承承包人应应在分分包场地地派驻驻相应监监督管管理人员员，保保证合同同的履履行。分分包单单位的任任何违违约或疏疏忽，均均视为总总承包包人的违违约或或疏忽。9.3除非另有有有约定，分分包包工程价价款由由总承包包人与与分包单单位结结算。10现场保保保卫、文文明施施工和环环境保保护10.1发包人人人和总承承包人人在现场场应遵遵守所有有现行行的有关关文明明施工的的规章章制度。10.2除非非非另有协协议，在在履行本本合同同的全过过程中中，总承承包人人应承担担如下下条款的的责任任：10.2.1为为为了保护护工程程或为了了公众众及他人人的安安全及方方便，在在施工现现场，总总承包人人提供供并维修修在其其驻地区区的照照明、护护栏、围围墙、警警告标标志及守守卫设设施等费费用由由总承包包人承承担。10.2.2双双双方各自自负责责其工作作人员员及劳务务人员员健康和和安全全的费用用。10.2.3总总总承包人人负责责其合同同范围围内的施施工区区及生活活区的的保安、保保卫卫和消防防工作作。配备备保卫卫、保安安人员员，安装装安全全防火标标志，配配备必要要的消消防器材材，定定期进行行防火火检查，消消除除火灾隐隐患，以以保证工工程安安全，防防止设设备、材材料被被盗、被被毁。在工程施工期间间间，总承承包人人应遵守守发包包人保卫卫消防防的有关关规定定。10.2.4在在在工程施施工期期间，总总承包包人应做做到工工完、料料净、场场地清。10.2.5对对对现场保保洁应应制定相相应的的制度，做做到到区域划划分、责责任到人人、定定期检查查。10.2.6工工工程竣工工移交交后，总总承包包人应将将其施施工区域域的生生产临建建、生生活临建建及剩剩余的材材料、设设施等撤撤走，并并经发包包人验验收合格格。10.2.7总总总承包人人负责责协调合合同范范围内与与工程程有关的的各方方关系。10.2.8总总总承包人人在施施工中发发现文文物、古古墓、古古建筑基基础和和结构、化化石石、钱币币等有有考古、地地质质研究等等价值值的物品品或其其它影响响施工工的地下下障碍碍物，应应在4小时内通通知知发包人人，报报告有关关管理理部门并并采取取有效的的保护护措施。发发包包人应在在收到到通知后12小时内对对总总承包人人采取取的保护护措施施给予批批准或或提出处处理意意见。发发包人人应承担担保护护措施的的费用用，延误误的工工期相应应顺延延。10.2.9总总总承包人人不得得将与施施工无无关的毒毒品、爆爆炸物、易易燃燃物、有有毒物物及有放放射性性的物品品带入入施工现现场。如如因工程程需要要施工区区放置置爆炸物物、易易燃物、有有毒毒物及有有放射射性的物物品时时，总承承包人人应根据据中国国有关法法律法法规存放放、保保管和使使用。如如因总承承包人人原因对对上述述物品的的保管管、使用用、存存放不当当对总总承包人人自身身、第三三者及及环境造造成的的危害，由由总总承包人人承担担全部责责任。如如因发包包人违违反上述述规定定，由发发包人人承担全全部责责任。11工程的的的照管在履行本工程合合合同的全全过程程中，总总承包包人应全全权负负责且对对应负负有照管管责任任的工程程材料料、设备备、在在建及已已完尚尚未验收收移交交工程本本身负负照管的的责任任，如损损坏和和遗失总总承包包人负责责修理理或赔偿偿。发发包人不不按合合同约定定按时时接收工工程或或部分工工程，由由此引起起的责责任和费费用由由发包人人承担担。12施工组组组织、开开工及及工期12.1进度计计计划12.1.1总总总承包人人按电电力建设设工程程施工技技术管管理的有有关规规定和《合合同同专用条条款》的的约定编编制“施工组织织设设计”（或施工工方方案）、“施工综合合进进度计划”，在开工工前前提交发发包人人。发包包人对对于总承承包人人提交的“施工组织织设设计”（或施工工方方案）和“施工综合合进进度计划”同意与否否，应应在《合合同专专用条款款》约约定的期期限内内予以答答复，逾逾期未复复，可可视为已已经同同意。经经发包包人总承承包人人应按发发包人人同意的“施工组织织设设计”和“施工综合合进进度计划”组织施工工，接接受发包包人的的检查、监监督督。工程程实际际进展与与之不不符时，总总承承包人应应按发发包人的的要求求提出改改进措措施，提提交发发包人批批准后后执行。重重大大的施工工技术术措施，总总承承包人应应报请请发包人人审核核批准后后实施施，由发发包人人承担特特殊施施工技术术措施施费。12.2延期期期开工12.2.1总总总承包人人应按按《合同同专用用条款》约约定定和“施工综合合进进度计划”确定的开开工工日期、开开工工条件开开始施施工，因因故不不能如期期开工工的，应应在约约定的开开工日日期5天之前，向向向发包人人提出出延期开开工的的理由和和要求求。发包包人在在总承包包人提提出延期期开工工要求后3天内作出出答答复，逾逾期未未答复则则视为为已同意意总承承包人的的延期期开工要要求。12.2.2总总总承包人人延期期开工未未按第第十二条条第一一款约定定征得得发包人人同意意，竣工工日期期不予顺顺延。12.2.3总总总承包人人由于于发包人人原因因要求延延期开开工获得得发包包人的同同意，或或发包人人征得得总承包包人同同意将开开工日日期推迟迟，由由发包人人承担担总承包包人因因此付出出的费费用和损损失，相相应顺延延工期期。12.3工期延延延误12.3.1对以下情情况况造成竣竣工日日期推迟迟的延延误，经经发包包人确认认，工工期相应应顺延延。(1)工工程量量变化或或设计变变更；；(2)一一周内内，非总总承包人人原因因停水、停停电电、停气气造成成停工累累计超超过８小小时；；(3)合合同中中约定的的或发包包人同同意给予予顺延延工期的的其它它情况。12.3.2总总总承包人人在以以上情况况发生生后5天内，就就延延误的内内容和和因此发发生的的费用向向发包包人提出出报告告，发包包人在在总承包包人提提出报告3天内予以以批批准或提提出修修改意见见，逾逾期未予予答复复，即视视为发发包人对对此报报告予以以批准准。13放样13.1总承包包包人应首首先对对测量控控制点点进行复复核校校对，然然后对对工程进进行精精确放样样。13.2正确布布布置本标标工程程各部分分的位位置、标标高、尺尺寸及基基准线线。并应应仔细细保护使使用的的基准点点。14施工安安安全14.1总承承承包人必必须严严格执行行《电电力建设设安全全健康与与环境境管理工工作规规定》、《电电力建设安全全工作规程》、《电电力安全工作作规程》、《电电力建设安全全施工(生产)管理制度》、《电电力建设施工工企业全面质质量管理办法法》等电力建建设安全施工工管理的有关关规定，认真真采取安全防防护措施，严严防事故。14.2总承承承包人应应设专专职安全全员，负负责施工工安全全管理；；发包包人设专专职安安全监督督管理理员，总总承包包人应服服从其其对施工工安全全的监督督。14.3总承承承包人全全面负负责工地地施工工人员的的安全全，并办办理施施工人员员的安安全保险险，保保证工程程安全全施工，以以避避免发生生人身身、设备备事故故及火灾灾事故故。14.4总承承承包人应应在事事故发生生后的的当日内内将其其详细情情况报报告发包包人和和监理工工程师师。如果果出现现人员致致死或或其他严严重事事故，应应立即即通知发发包人人和监理理工程程师，由由发包包人负责责按程程序上报报上级级有关部部门。总总承包人人按规规定立即即组成成事故调调查组组，对事事故进进行调查查分析析。在事事故原原因未调调查清清楚和防防范措措施未制制定之之前，未未经发发包人同同意，总总承包人人不得得开工。14.5安全措措措施14.5.1总总总承包人人应该该：(a)遵守所所所有适用用的安安全规章章；(b)保证与与与本工程程相关关、进入入现场场人员的的安全全；(c)及时清清清理现场场排除除隐患，避避免免造成人人身伤伤害；(d)提供工工工程的围围栏、安安全警示示标志志、照明明、防防护及看看守，直直至竣工工和移移交；(e)采取相相相应措施施，保保证不因因工程程施工给给临近近的道路路的正正常通行行带来来不便。14.5.2总总总承包人人应采采取各种种措施施，以防防止以以下五种种事故故的发生生：(a)重大人人人身伤亡亡事故故；(b)重大施施施工机械械和设设备损坏坏事故故；(c)重大火火火灾事故故；(d)特大交交交通事故故；(e)重大环环环境污染染事故故和重大大垮(坍)塌事故。14.5.3总总总承包人人的职职责：总承包人在现场场场的施工工经理理（杨秉秉义）是是本项目目安全全文明施施工的的第一责责任人人，对现现场安安全负全全面责责任。(1)全面贯贯贯彻发包包人发发布和执执行的的工程建建设安安全方针针、目目标、标标准和和有关规规定，在在确保安安全的的前提下下组织织现场的的管理理和施工工；(2)制定现现现场安全全文明明施工的的规划划和措施施，编编制安全全管理理工作程程序；；(3)建立、健健全安全全保证证体系和和安全全监督体体系；；(4)成立现现现场施工工安全全委员会会，领领导和协协调现现场安全全文明明施工的的整体体工作；；(5)向发包包包人提供供现场场“总平面规规划划图”和总平面面的的管理措措施，说说明危险险物品品的保管管、存存放和使使用中中的安全全防护护措施；；(6)按照发发发包人要要求，对对不合格格的管管理人员员及时时予以撤撤换；；(7)对施工工工中发生生人身身死亡事事故的的分包商商，总总承包人人必须须予以辞辞退，并并应在分分包合合同中明明确规规定；(7)承担合同同同中确定定的其其他安全全保护护责任；；(8)按照发包包包人及总总承包包人的要要求，及及时撤换换不合合格的管管理和和施工人人员；；(9)承担合同同同中明确确的其其他安全全文明明施工责责任；；(10)总承包包包人必须须按规规定参加加由施施工监理理和发发包人组组织的的各种安安全活活动和召召开的的安全会会议；；(11)总承包包包人所有有安全全设施、施施工工机具设设备和和高空作作业的的设备均均应符符合国家家或行行业安全全技术术标准并并应定定期检查查，并并有安全全员的的签字记记录；；特种设设备(电梯、升升降降机、起起重机机械、厂厂内机机动车辆辆、防防爆电气气设备备等)应取得地地方方政府质质量技技术监督督部门门的许可可使用用证件并并提供供一套完完整手手续报发发包人人安监部部门审审核后方方可使使用；(12)总承包包包人特殊殊工种种(电工、电电梯梯工、起起重工工、焊工工、车车船驾驶驶员、爆爆破工等)要经专业业培培训，并并持有有政府主主管部部门签发发的合合格证并并提供供一套完完整手手续报发发包人人安监部部门审审核后上上岗。15变更15.1设计计计变更15.1.1总总总承包人人执行行电力建建设施施工及验验收技技术规范范、建建设工程程施工工技术管管理的的有关规规定，严严格按图图施工工，发现现设计计差错缺缺漏不不得将错错就错错或擅自自修补补，应及及时向向发包人人提出出变更设设计申申请。15.1.2总总总承包人人按照照经发包包人审审查的设设计变变更通知知施工工，进行行下列列变更：(1)变变更增增加的工工程量；；(2)更更改有有关工程程的性质质、质质量、规规格；；(3)更更改有有关部分分的标高高、基基线、位位置和和尺寸；(4)增增加工工程需要要的附加加工作作；(5)改改变有有关工程程的施工工时间间和顺序序。15.1.3因因因以上变变更导导致的经经济支支出，由由发包包人承担担，延延误的工工期相相应顺延延，由由于总承承包人人在本工工程中中同时承承担设设计责任任，发发包人不不承担担总承包包人原原因导致致的设设计变更更费用用增加、工工期期延误责责任。15.2确定变变变更价款15.2.1发发发生第15.1条约定的的变变更后，在在约约定的期期限内内，总承承包人人按下列列方法法提出变变更价价格，经经发包包人批准准后调调整合同同价款款和竣工工日期期。(1)合同中中中已有适适用于于变更工工程的的价格，按按合合同已有有的价价格计算算，变变更合同同价款款；(2)合同中中中只有类类似于于变更情情况的的价格，可可将将此作为为确定定变更价价格的的基础用用以变变更合同同价款款；(3)施工费用用用结算以以实际际合同价价和现现场变更更的签签证作为为结算算依据。15.2.2总总总承包人人对于于发包人人不批批准其变变更价价格意见见持有有异议，可可提提请监理理予以以评定，若若双双方达不不成一一致意见见，可可按第32条约定处处理理。16设备、材材料检查查与检检验16.1施工工工过程的的检查查：发包包人及及其授权权人，有有权进入入工地地、试验验室、以以及为工工程加加工和准准备材材料、设设备的的地方，总总承承包人应应为这这种进入入提供供一切便便利，并并协助得得到进进入上述述场所所的权利利。16.2材料料料及设备备的检检查和试试验：：在施工工及准准备阶段段，总总承包人人负责责对其合合同范范围内的的所有有进场材材料及及设备进进行复复查，发发包人人有权检检查及及试验用用于工工程的材材料及及设备。总总承承包人应应按发发包人要要求及及时提供供有关关检查、检检验验的报告告。发发包人这这些检检查、试试验不不免除合合同规规定的总总承包包人的义义务。16.2.1如果总承承包包人采购购的材材料、设设备未未在规定定的时时间和地地点为为检查和和检验验作好准准备，或或者发包包人认认为该材材料、设设备检验验的结结果显示示不符符合合同同的要要求，发发包人人可以拒拒绝这这些材料料、设设备应用用到本本工程中中，并并应立即即书面面通知总总承包包人。总总承包包人应立立即解解决好存存在的的问题，确确保保所用的的材料料、设备备符合合合同要要求。16.2.2发发发包人有有权对对总承包包人提提出以下下要求求：16.2.2...1在规定的的时时间内一一次或或分几次次从现现场撤走走不符符合合同同规定定的任何何材料料；16.2.2...2用适用、合合合格的合合同规规定的同同档次次技术标标准的的材料取取代原原来的材材料；；16.3独立立立检验：：发包包人可以以委派派第三方方对材材料、设设备进进行独立立检验验，但须须将检检验结果果通知知总承包包人，其其费用由由发包包人支付付。17隐蔽工工工程的检查查与与复查17.1隐蔽蔽蔽工程的的检查查：未经经发包包人(包括发包包人人指定的的授权权范围内内监理理工程师师，下下同)的批准，隐隐隐蔽工程程的任任何部分分均不不得覆盖盖或隐隐蔽，总总承包包人应保保证发发包人有有充分分的时间间对隐隐蔽工程程部分分进行检检查和和测量，以以及及对隐蔽蔽工程程的下一一道工工序进行行检查查。当任任何隐隐蔽工程程部分分具备检检查条条件时，总总承承包人应应及时时书面通通知发发包人，发发包包人应按按约定定时间参参加该该隐蔽工工程部部分的检检查和和测量工工作。发发包人无无正当当理由不不参加加或拖延延隐蔽蔽工程检检查，总总承包人人有权权覆盖并并继续续下一道道工序序施工。17.2隐蔽蔽蔽工程的的复查查：当发发包人人随时指指示对对工程的的某一一部分或或某几几部分进进行剥剥露或在在其内内或贯穿穿其中中开孔时时，总总承包人人应予予执行，并并应应对其进进行恢恢复、完完善。如如果施工工符合合合同规规定，则则发包人人与总总承包人人协商商后决定定总承承包人为为剥露露、开孔孔、穿穿洞、复复原及及整理好好这些些工程，所所支支付的费费用由由发包人人负责责，总承承包人人获得相相应工工期延长长。任任何其它它情况况下的一一切费费用均应应由总总承包人人承担担。18工程质质质量检验验和等等级评定定18.1检验验验的通知知和时时间：本本工程程实行监监理制制，监理理工程程师代表表发包包人进行行工程程质量检检验，检检验的通通知和和时间按按监理理实施细细则执执行。18.2检验验验和返工工18.2.1总总总承包人人按相相应的电电力建建设施工工及验验收技术术规范范、约定定采用用的标准准、设设计的要要求和和发包人人依据据合同发发出指指令施工工，随随时接受受发包包人及其其委派派人员的的检查查检验，为为检检查检验验提供供便利条条件，并并按发包包人及及其委派派人的的要求进进行返返工、修修改，承承担由自自身原原因导致致返工工、修改改的费费用。因因发包包人不正正确纠纠正或其其它非非总承包包人原原因引起起返工工、修改改的经经济支出出，由由发包人人承担担，工期期相应应顺延。18.2.2以以以上检查查合格格后，又又发现现由总承承包人人原因引引起的的质量问问题，仍仍由总承承包人人承担责责任。18.2.3以以以上检查查检验验应执行行电力力建设工工程施施工质量量检验验及评定定标准准等规定定，在在不影响响正常常施工的的前提提下进行行，如如影响正正常施施工，除除非经经检查检检验为为质量不不合格格，因此此发生生的费用用则由由发包人人承担担，相应应顺延延工期。18.3质量量量检验和和等级级评定18.3.1工工工程质量量应达达到约定定的工工程施工工质量量检验及及评定定标准规规定的的合格条条件。18.3.2工工工程达不不到约约定质量量条件件的部分分，发发包人一一经发发现，可可要求求总承包包人返返工，总总承包包人应按按发包包人要求求的时时间返工工，直直到符合合约定定条件。因因总总承包人人原因因达不到到约定定条件，由由总总承包人人承担担返工费费用，工工期不予予顺延延。返工工后仍仍不能达达到约约定条件件，总总承包人人承担担违约责责任。18.3.3双双双方对工工程质质量有争争议，可可按第32条约定处处理理。19工程的的的暂时停停工19.1发包人人人在确有有必要要时可要要求总总承包人人暂停停施工，提提出出暂停要要求后后24小时内应应对对此提出出处理理意见。总总承承包人按按发包包人的暂暂停要要求停止止施工工，妥善善保护护已完工工程，实实施发包包人的的处理意意见后后向其提提出复复工要求求，经经批准后后继续续施工。19.2发包人人人未在约约定时时间内提提出处处理意见见，或或在总承承包人人提出复复工要要求后24小时内未未予予答复，总总承承包人可可自行行复工。总总承承包人施施工因因此无法法进行行的，按按第七七条第二二款约约定处理理。19.3暂停施施施工出于于非总总承包人人原因因，由发发包人人承担经经济支支出，相相应顺顺延工期期；停停工责任任在总总承包人人，由由总承包包人承承担发生生的费费用。20包装与与与标记20.1总承包包包人应提提供货货物运至至合同同规定的的最终终目的地地所需需要的包包装，以以防止货货物在在转运中中损坏坏或变质质。这这类包装装应采采取防潮潮、防防晒、防防锈、防防腐蚀、防防振振动及防防止其其它损坏坏的必必要保护护措施施，从而而保护护货物能能够经经受多次次搬运运、装卸卸及远远洋和内内陆的的长途运运输。总总承包人人应承承担由于于其包包装或其其防护护措施不不妥而而引起货货物锈锈蚀、损损坏和和丢失的的任何何损失的的责任任或费用用。21道路的的的管理和和使用用21.1在发发发包人和和总承承包人协协商一一致的条条件下下，确定定进场场路线。21.2总承包包包人应自自行处处理在公公共道道路上特特殊的的施工交交通许许可，并并承担担相关费费用。总总承包人人还应应采取一一切合合理措施施，保保证其使使用的的现场道道路、桥桥梁、涵涵洞等等不受损损坏。21.3总承承承包人的的施工工区、生生活区区必须按按发包包人要求求的标标准建设设与现现场主干干道接接口的通通道并并承担其其费用用。总承承包人人应提供供对引引导其职职员、劳劳工及其其他人人员进厂厂所必必需的任任何标标志或方方向指指示。21.4总承包包包人应承承担进进出工地地所需需要的专专用或或临时道道路通通行权的的一切切费用；21.5在施工工工或保修修过程程中采取取必要要措施，保保证证公用道道路、人人行道道道路的的畅通。22技术服服服务和联联络22.1总承包包包人应负负责与与本合同同有关关的设计计、土土建、安安装、调调试、验验收、试试运行等等相应应的技术术指导导、技术术配合合、技术术培训训等全过过程的的服务。22.2总承包包包人需派派代表表到现场场进行行技术服服务，并并负责解解决合合同设备备在调调试、试试运行行和性能能验收收中发现现的质质量及性性能等等有关问问题。22.3总承包包包人应在在合同同签订后后一个个月内向向发包包人提交交执行行22.1和22.2款中规定定的的服务工工作的的组织计计划，一一式两份份。22.4总承包包包人有义义务在在必要时时邀请请发包人人参与与总承包包人的的技术设设计，并并向发包包人解解释技术术设计计。22.5如遇遇遇有重大大问题题需要双双方立立即研究究协商商时，任任何一一方均可可建议议召开会会议，除除特殊原原因外外，另一一方应应同意参参加。22.6各次次次会议及及其他他联络方方式双双方均应应签订订会议或或联络络纪要，如如涉涉及费用用变化化应在纪纪要中中明确提提出，所所签纪要要双方方均应执执行。如如涉及合合同条条款有修修改时时，需经经双方方法定代代表人人或被授授权人人批准，以以修修改本为为准。22.7总总总承包人人提出出的并经经双方方联络会会上确确定的安安装、调调试和运运行技技术服务务方案案，在未未经发发包人书书面同同意前不不得改改变或修修改，但但发包人人有权权以适应应现场场条件提提出合合理的变变更或或修改，并并向向总承包包人作作书面通通知，总总承包人人应给给予充分分考虑虑，并满满足发发包人的的要求求。22.8发包包包人有权权将总总承包人人所提提供的一一切与与本合同同设备备有关的的资料料分发给给与本本工程有有关的的各方，并并不不由此而而构成成任何侵侵权，但但不得向向任何何与本工工程无无关的第第三方方提供。22.9对盖有有有“密件”(或保密等)印章的总总承承包人、发发包包人的资资料，双双方都有有为其其保密的的义务务。22.10总承承承包人的的分包包商对合合同设设备提供供技术术服务或或去现现场工作作，应应由总承承包人人统一组组织并并征得发发包人人同意，费费用用应由总总承包包人自行行负担担。22.11总承承承包人须须对其其合同范范围内内的供货货、设设备(包括分包包与与外购的)及技术接接口口、技术术服务务等问题题负全全部责任任。22.12凡与与与本合同同设备备相连接接的其其它设备备装置置，总承承包人人有提供供接口口和技术术配合合的义务务，并并不由此此而发发生合同同价格格以外的的任何何费用。22.13总承承承包人派派到现现场服务务的技技术人员员应是是有实践践经验验、可胜胜任此此项工作作的人人员。发发包人人有权提提出更更换不符符合要要求的总总承包包人现场场服务务人员，总总承承包人应应根据据现场需需要，重重新选派派发包包人认可可的服服务人员员。如如果发包包人在在书面提提出该该项要求10天内总承承包包人没有有答复复，将按25.8款视为延延误误工期等等同处处理。22.14由于于于总承包包人技技术服务务人员员对安装装、调调试、试试运的的技术指指导的的疏忽和和错误误以及总总承包包人未按按要求求派人指指导而而造成的的损失失应由总总承包包人负责责。23监造、监监理与检检验23.1监造和和和工厂检检验。23.1.1总总总承包人人负责责对其合合同范范围内设设备进进行设备备监造造，但发发包人人有权随随时进进行抽检检总承承包人对对设备备的监造造情况况。23.1.2总总总承包人人必须须为发包包人提提供：23.1.2...1本合同设设备备备料时时，提提供整套套设备备的生产产计划划及每半半个月月度实际际生产产进度和和半月月度检验验计划划。23.1.2...2与本合同同设设备监造造有关关的标准(包括工厂厂标标准)、图纸、资资资料、工工艺及及实际工工艺过过程和检检验记记录(包括中间间检检验记录录和/或不一致致性性报告)及其它有有关关文件以以及复复印件。23.1.3由由由总承包包人供供应的所所有合合同设备/部件(包括分包包、外外购与进进口部部件)，在生产产过过程中都都须进进行严格格的检检验和试试验，出出厂前须须进行行部套(或整机)总装和试试验验。所有有检验验、试验验和总总装(装配)必须有正正式式的记录录文件件。以上工作完成之之之后，合合格者者才能出出厂发发运。所有这些正式的的的记录文文件及及合格证证作为为技术资资料的的一部分分递交交给发包包人存存档。此外，由总承包包包人供应应的所所有货物物，应应有制造造厂出出具的并并经总总承包人人签署署的产品品质量量合格证证和检检验记录录、试试验报告告，作作为交货货的质质量证明明文件件。23.1.4本本本项目为为EPPC总承包合合同同，合同设设备备的一切切质量量问题由由总承承包人负负责，发发包人原原则上上不对供供货设设备在工工厂的的检验及及试验验发生约约束条条款。由由总承承包人自自行组组织专家家前往往相关工工厂进进行检验验及试试验。但但是对对重要设设备仍仍然需由由发包包人参与(具体项目目由由发包人人与总总承包人人协商商确定)，但不能能免免除总承承包人人对合同同设备备质量的的责任任。23.1.5总总总承包人人对所所提供设设备的的质量负负有全全部责任任。由由此而发发生任任何费用用由总总承包人人承担担。发包人有权随时时时查阅总总承包包人的监监造记记录，如如果发发包人要要求复复制，总总承包包人必须须提供供复印件件。发发包人对对设备备质量的的监造造不解除除总承承包人对对合同同设备质质量所所负的责责任。23.2现场开开开箱检验验23.2.1货货货物到达达现场场后，总总承包包人尽快快开箱箱检验，根根据据运单和和装箱箱单对货货物的的包装、外外观观及件数数进行行清点检检验，检检验货物物的数数量，规规格和和质量。并并向向发包人人提供供检验结结果和和记录等等有关关文件。对对重重要设备(具体项目目由由发包人人与总总承包人人协商商确定)总承包人人需需及时通通知发发包人共共同参参与开箱箱检验验。23.2.2现现现场检验验时，如如发现设设备有有任何损损坏、缺缺陷、短短少或或不符合合合同同中规定定的质质量标准准和规规范时，应应做做好记录录，应应及时修修理或或更换，由由此此产生的的制造造、修理理和运运费及保保险费费均应由由总承承包人负负担。23.2.3由由由于总承承包人人原因而而引起起的设备备或部部件的修修理或或更换的的时间间，以不不影响响光伏电电站建建设进度度为原原则，但但最迟迟不得晚晚于发发现缺陷陷、损损坏或短短缺等等之后2个月，否否则则按25款处理。23.2.4上上上述23.22..1至23.22..3款所述的的各各项检验验仅是是现场的的到货货和开箱箱检验验，尽管管没发发现问题题或总总承包人人已按按要求予予以更更换或修修理均均不能被被视为为总承包包人按按合同25款规定应应承承担的质质量保保证责任任的解解除。23.3发包人人人有权在在供货货期间向向总承承包人自自费派派遣代表表，总总承包人人有义义务协助助配合合，除负负责联联系设备备、图图纸的催催交以以及设备备检验验等事宜宜外，促促使总承承包人人按时确确定合合格的主主要附附属设备备的分分包商，以以及及在机组组调试试阶段负负责配配合总承承包人人加速调调试过过程中损损坏的的部件的的修理理或重新新供货货，总承承包人人应给予予提供供办公和和生活活的方便便。23.4发包包包人将委委托具具有相应应资质质等级的的监理理单位对对本合合同工程程在建建设实施施阶段段对总承承包人人的建设设行为为实施监监督和和管理。总总承承包人应应对监监理单位位在履履行本工工程的的义务时时的监监理行为为进行行积极配配合。24工程启启启动试运运行24.1总承承承包人的的义务务总承包人应按《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161-2002)和《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1-2005)和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)的要求进行工程启动试运行。(a)合同工程程程及其配配套工工程完工工并通通过验收收；(b)升压站和和和场内电电力线线路已与与电网网连接，并并通通过冲击击试验验；本工程光伏电站站站分项调调试试试运验收收结束束后进行行工程程整套启启动试试运验收收。试验，应包括规规规定的操操作试试验，以以证明明工程或或分项项工程能能够在在所有可可利用用的操作作条件件下安全全地操操作。在试运行期间，当当工程正在稳稳定条件下运运行时，总承承包人应通知知发包人，告告知工程已可可以做其他竣竣工试验包括括各种性能试试验(如果有)，以证明工工程是否符合合发包人要求求中规定的标标准和履约保保证。24.2试验延延延误由于非总承包人人人原因造造成试试验延误误，总总承包人人发生生的相关关费用用经发包包人确确认由发发包人人承担，延延误误的工期期予以以相应顺顺延。如果总承包人不不不当延误240小时试运运行行，发包包人可可通知总总承包包人，要要求在在接到通通知后后21天内进行240小时试运运行行。总承承包人人应在上上述期期限内的的某日日或某几几日进进行240小时试运运行行，并将将该日日期通知知发包包人。24.3重新新新试验由于总承包人的的的原因未未能通通过240小时试运运行行，由总总承包包人按有有关规规定进行行消缺缺整改后后重新新试运。发发生生的相关关费用用由总承承包人人负责。由于非总承包人人人原因造造成试试验延误误，总总承包人人发生生的相关关费用用经发包包人确确认由发发包人人承担，延延误误的工期期予以以相应顺顺延。24.4未能能能通过240小时试运运行行如果工程或某项项项工程未未能通通过根据据第24.3款[重新试验]的规定重重新新进行的240小时试运运行行，发包包人有有权：(a)下令根据据据第24.3款再次重重复240小时试运运行行；(b)如果此项项项试验未未通过过，使发发包人人实质上上丧失失了工程程或分分项工程程的整整个利益益时，拒拒收工程程或分分项工程程（视视情况而而定）；；或(c)颁发预验验验收证书书。在采取(c)项项项办法的的情况况下，总总承包包人应继继续履履行合同同规定定的所有有其他他义务。但但合合同价格格应予予降低，减减少少的金额额应足足以弥补补此项项试验未未通过过的后果果给发发包人带带来的的价值损损失，除除非对此此项试试验未通通过相相应减少少的合合同中另另有说说明（或或规定定了计算算方法法）。25质量保保保证与索索赔25.1本合同同同范围内内的质质保期如如下：：25.1.1建建建设工程程质保保期：(1)基础设设设施工程程、房房屋建筑筑的地地基基础础工程程和主体体结构构工程，为为设设计文件件规定定的该工工程的的合理使使用年年限；（2）屋面防水水工工程、有防防防水要求求的卫卫生间、房房间间和外墙墙面的的防渗漏漏，为为5年；（3）供热与供供冷冷系统，为为为2个采暖期期、供供冷期；；（4）电气管线线、给给排水管管道、设设备安安装和装装修工工程，为2年。25.1.2升压站设设备备的质保保期为为2年。25.2总承包包包人应保保证合合同项下下所供供货物是是全新新的、未未使用用过的并并且不不是长久久积压压库存产产品，至至少目前前平均均先进水水平，没没有设计计、材材料或工工艺上上的缺陷(由于按发发包包人的要要求设设计或按按发包包人的规规格提提供的材材料所所产生的的缺陷陷除外)，或者没没有有因总承承包人人的行为为或疏疏忽而产产生的的缺陷，这这些些缺陷是是所供供货物在在项目目现场现现行条条件下正正常使使用可能能产生生的。25.3任何一一一方未履履行合合同义务务、未未完全履履行合合同义务务或者者履行合合同义义务不符符合约约定要求求，即即应承担担违约约责任，向向对对方支付付违约约金。违违约给给对方造造成的的损失超超过违违约金的的，还还应付给给赔偿偿金，补补偿违违约金不不足的的部分。25.4违约金金金、赔偿偿金应应在双方方明确确违约责责任后后10天内偿付付，否否则按约约定的的利率给给付利利息。总总承包包人给付付发包包人的违违约金金、赔偿偿金，可可由发包包人从从合同价价款中中扣收。25.5除非合合合同解除除或终终止，违违约方方承担违违约责责任仍应应继续续履行合合同。25.6因变更更更或解除除合同同使一方方遭受受经济损损失的的，除依依法可可以免除除责任任的以外外，应应由责任任方负负责赔偿偿。25.7合同一一一方的经经济利利益、正正当权权利因对对方违违约、危危害行行为遭受受损失失，要求求对方方予以给给付、补补偿、归归还，按按以下程程序进进行。(1)有正当地地地索赔理理由和和充足的的证据据。(2)在索赔事事事件发生生后20天内，向向对对方提交“索赔通知”。索赔通通知知应包括括索赔赔的理由由、依依据、要要求等等内容。(3)受索赔方方方在索赔赔方提提交通知知后10天内给予予书书面确认认，或或提出异异议、通通知索赔赔方进进一步补补充索索赔理由由证据据；索赔赔方在在接到该该通知知后7天内提交交补补充理由由证据据，受索索赔方方接到补补充理理由证据据后5天内给予予书书面答复复。(4)索赔方逾逾逾期未提提交“索赔通知”或补充理理由由证据，视视其其为放弃弃索赔赔；受索索赔方方逾期未未要求求补充理理由证证据或未未作出出答复，视视其其为确认认索赔赔，“索赔通知”则应从答答复复的最后后１天天起生效效。25.8受索赔赔赔方在确确认索索赔后10天内如数数向向索赔方方给付付或补偿偿、归归还，否否则应应赔偿因因迟误误给索赔赔方造造成的经经济损损失。25.9履约保保保函25.9.1本本本合同签签订后后15天内，总总承承包人须须向发发包人提提供由由总承包包人主主办银行行开具具金额为为合同同总价10%的不可撤撤销销的履约约保函函，以发发包人人为受益益人。25.9.2由由由总承包包人银银行出具具的履履约保函函的有有效期为为出具具保函之之日起起至该工工程通通过预验验收后后为止。光光伏伏电站工工程预预验收期期满后后三十天天内，发发包人将将出具具总承包包人银银行的履履约保保函期满满通知知证明，该该通通知书的的发出出日期应应视为为总承包包人的的履约保保函到到期日期期的证证据。25.9.3如如如果总承承包人人在履约约保函函的有效效期内内没有履履行合合同项下下总承承包人的的责任任和义务务，发发包人有有权从从履约保保函中中追索。26保险26.1合同同同范围内内的设设备运输输保险险应由总总承包包人负责责办理理。投保保金额额以发票票金额额110%投保一切切险险。26.2总承包包包人负责责办理理工程一一切险险和施工工第三三方人员员生命命财产的的保险险，并支支付一一应费用用。26.3总承包包包人办理理自己己在施工工现场场人员生生命财财产和施施工机机械设备备的保保险，并并支付付一应费费用。26.4投保后后后发生事事故，总总承包人人应向向发包人人提供供损失情情况和和估价的的报告告，如损损害继继续发生生，总总承包人人在15天后每5天报告一一次次，直到到损害害结束。27紧急修修修复工作作在工程施工期间间间或在质质保期期内，合合同范范围内所所包括括的工程程出现现质量问问题，如如发包人人发现现需要紧紧急修修复的工工作，应应及时通通知总总承包人人，总总承包人人应及及时予以以修复复。如未未能按按期及时时修复复，则发发包人人可安排排第三三方完成成此修修复工作作，其其费用由由总承承包人支支付。发发包人使使用不不当造成成的情情况除外外。28竣工文文文件材料料的验验收移交交28.1总承包包包人应编编制一一套（四四份）完完整的、有有关关工程施施工情情况的“竣工”记录，如如实实记载工工程的的准确位位置、尺尺寸和实实施工工作的详详细说说明。上上述竣竣工纪录录应保保存在现现场，并并仅限用用于本本款的目目的。28.2竣工工工图由总总承包包人完成成。28.3竣工文文文件材料料移交交时间为为本工工程预验验收后后45日内向发发包包人移交交。29税费29.1根据据据国家有有关税税务的法法律、法法规和规规定，总总承包人人应该该交纳的的与本本合同范范围有有关的税税费，由由总承包包人承承担。29.2本合同同同价格为为含税税价。总总承包包人提供供的设设备/材料、技技术术资料、各各种种工作服服务、运运输及保保险等等所有税税费已已全部包包含在在合同价价格内内，由总总承包包人承担担。30工程停停停建或缓缓建30.1由于政政政策变化化、合合同双方方之外外原因导导致工工程停建建或缓缓建，使使合同同不能继继续履履行，双双方可可签订协协议变变更、中中止或或解除合合同。30.2发包人人人应如约约付给给总承包包人在在合同变变更、中中止或解解除之之前已完完工程程的价款款，以以及已进进行或或已履行行的部部分工作作、服服务费用用等为为完成整整个工工程所发发生的的开支，赔赔偿偿总承包包人有有关损失失。30.3总承包包包人应妥妥善保保护和移移交已已完工程程和已已购材料料、设设备，按按发包包人要求求将自自有机械械设备备和人员员撤出出施工现现场，并并为分包包单位位的撤出出提供供条件。30.4发包人人人应为总总承包包人及分分包单单位的撤撤出提提供必要要条件件，承担担以上上的经济济支出出。30.5已经订订订货的材材料、设设备由订订货方方负责在在变更更、中止止或解解除合同同后20天内退货货，不不能退还还的货货款和退退货发发生的费费用，由由发包人人承担担。逾期期未退退货造成成的经经济损失失，由由责任方方承担担。31不可抗抗抗力31.1不可可可抗力指指因战战争、动动乱、空空中飞行行物体体坠落或或其它它非双方方责任任造成的的爆炸炸、火灾灾，以以及双方方约定定等级以以上的的风、雨雨、雪雪、震等等对工工程及履履约造造成损害害的自自然灾害害。31.2不可抗抗抗力发生生后，总总承包人人应迅迅速采取取措施施，尽力力减少少损失，在在24小时内向向发发包人通通报受受害情况况，按按约定的的时间间向发包包人报报告损失失情况况和清理理、修修复的费费用。灾灾害继续续发生生，总承承包人人应每隔5天向发包包人人报告一一次灾灾害情况况，直直到灾害害结束束。发包包人应应对处理理灾害害提供必必要条条件。31.3因不不不可抗力力遭受受损失的的承担担；31.3.1工程本身身的的损害、因因工工程损害害导致致第三人人人员员伤亡和和财产产损失以以及运运至施工工场地地用于施施工的的材料和和待安安装的设设备的的损害，由由发发包人负负责。31.3.2发发发包人、总总承承包人人人员伤伤亡由其其所在在单位负负责，并并承担相相应费费用。31.3.3总承包人人机机械设备备损坏坏及停工工损失失，由总总承包包人承担担。31.3.4停工期间间，总总承包人人应发发包人要要求留留在施工工场地地的必要要的管管理人员员及保保卫人员员的费费用由发发包人人承担。31.3.5工工工程所需需清理理、修复复费用用，由发发包人人承担。31.3.6延延延误的工工期相相应顺延延。32合同争争争议的解解决32.1凡与本本本合同有有关而而引起的的一切切争议，双双方方应首先先通过过友好协协商解解决。如如仍不不能解决决，双双方同意意任何何一方可可以提提交本合合同规规定的仲仲裁委委员会按按其当当时有效效的规规则进行行仲裁裁。32.2仲裁裁裁地点为为上海海市。32.3仲裁机机机构为上上海仲仲裁委员员会。32.4仲裁裁裁裁决是终终局的的，对双双方都都有约束束力，双双方均应应遵照照执行。32.5由上述述述过程发发生的的费用除除上述述仲裁裁裁决另另有规定定外，应应由败诉诉方承承担。32.6在进行行行仲裁期期间，除除提交仲仲裁的的事项外外，合合同仍应应继续续履行。33其它33.1本合合合同适用用法律律为中华华人民民共和国国法律律。33.2本合合合同所包包括的的附件，是是本本合同不不可分分割的一一部分分，具有有同等等的法律律效力力。33.3合同同同双方承承担的的合同义义务都都不得超超过合合同的规规定，合合同任何何一方方也不得得对另另一方作作出有有约束力力的声声明、陈陈述、许许诺或行行动。33.4本合合合同列明明了双双方的责责任、义义务、补补偿和和补救条条款。任任何一方方不承承担本合合同规规定以外外的责责任、义义务、补补偿和补补救。33.5双方方方任何一一方未未取得另另一方方事先同同意前前，不得得将本本合同项项下的的部分或或全部部权利或或义务务转让给给第三三方。33.6本合合合同项下下双方方相互提提供的的文件、资资料料，双方方除为为履行合合同的的目的外外，均均不得提提供给给与合同同设备备和相关关工程程无关的的第三三方。33.7总承承承包人保保障发发包人为为本合合同或其其任何何部分规规定用用途而使使用合合同设备备、服服务和文文件，不不受第三三方关关于专利利、商商标或工工业设设计权的的侵权权指控。如果发生任何第第第三方的的侵权权指控，发发包包人于上上述指指控之日日起7个工作日日内内尽快通通知总总承包人人，总总承包人人负责责与第三三方交交涉并使使发包包人免受受由于于第三方方索赔赔从法律律及经经济责任任上所所造成的的损害害。合同双方各应指指指定二名名授权权代表，分分别别负责直直接处处理本合合同的的技术和和商务务问题。双双方方授权代代表的的名称和和通讯讯地址在在合同同生效的的同时时通知对对方。33.8任何何何一方向向对方方提出的的函电电通知或或要求求，如系系正式式书写并并按对对方下述述地址址递送或或挂号号、航空空邮寄寄、快递递或传传真发送送的，在在取得对对方授授权人员员接收收并文字字确认认后，即即被认认为已经经被对对方正式式接收收。33.9本合合合同以中中文编编写，合合同执执行过程程中所所涉及的的相互互往来文文件、技技术资料料、说说明书、会会议议纪要、信信函函等文件件均应应以中文文编写写，并以以中文文为准。第二部分：专用用用合同条条款1工程里程碑碑进进度请按年月日前全全全部投运运来编编排设备备供货货进度和和施工工进度。2合同价格合同分项价格表表表见附件件一。3合同价款支支付付3.1合同预预预付款的的支付付预付款为合同总总总价的百百分之之十（10%），在合合同同生效后后三十十日内，发发包包人收到到总承承包人提提交的的下列单单据，经经核对无无误后后，向总总承包包人支付付：(1)金额为合合合同总价价的10%的财务收收据1份；(2)由总承包包包方银行行出具具的以发发包人人为受益益人的的不可撤撤销的的履约保保函正正本一份份、副副本一份份，保保函金额额为合合同总价价的10%。扣回工程预付款款款的时间间、比比例：从从第一一次工程程进度度款开始始抵扣扣，分两两次扣扣完；预预付款款扣完的的同时时，无息息退回回预付款款保函函。3.2合同设备备备到货款款支付付设备到货款共分分分两次支支付，每每一批次次设备备价的百百分之之五十（50%），在该该批批次合同同设备备到达现现场并并经过验验收，发发包人收收到总总承包人人提交交的以下下单据据，经核核对无无误后三三十日日内，由由发包包人向总总承包包人支付付：(1)满足发包包包人财务务要求求，金额额为该该批次设设备价价的百分分之百百（100%）的增值值税税发票；；(2)到货清单单单、开箱箱检验验证明，设设备备购买合合同的的复印件件。3.3工程进度度度款支付总承包人按发包包包人确认认的工工程量，每每月月25日前向发发包包人提交交经监监理审签签的“月工程量量完完成报告”，发包人人在在确认计计量结结果后15天内按实实际际进度的的工程程量的80%支付工程程进进度款，付付款款前总承承包人人提供相相应的的发票。支付进度款应具具具有的条条件：：1、满足计计划划要求；2、质量满满足足要求；3、资料与与进进度同步步；4、其他要要求求。3.4工程验收收收启动验收后三十十十日内支支付到到合同总总价%，付款前前提提供累计计到%的发票（包包包含增值值税发发票和建建安发发票），同同时时无息退退还履履约保函函；通通过竣工工验收收后三十十日内内再支付付合同同总价的%，付款前总总承承包人必必须先先提供符符合国国家规定定的剩剩余发票(含%质量保证证金金部分的发发票)。3.5剩余合同同同总价的%作为质量量保保证金，质质保保期为2年。合同总价的%作作作为质量保保证证金，在工工程程竣工验验收满满一年后后的第第一个月月内付付清全部部质量量保证金金；付付款前必必须先先提供至至第二二年质保期期结结束的%合同总价价金金额的银银行质质保保函函，质质量保证证金用用于弥补补工程程质量缺缺陷造造成的发发包人人损失，如如质质量保证证金不不足弥补补的，由由承包人人继续续赔偿。3.6工程款调调调整工程款按《建设设设工程价价款结结算办法法》等等规定结结算付付款，任任何一一方不得得擅自自改变，发发生生下列情情况之之一的可可作调调整。发包人确认的工工工程量增增加或或消减；；发包人确认的设设设计变更更或工工程洽商商；合同约定的其它它它增减或或调整整。4合同设备性性能能担保及罚罚罚则4.1如果总承承承包人没没有按按照合同同规定定的时间间对合合同设备备交货货，发包包人应应在不影影响合合同项下下的其其他补救救措施施的情况况下，从从合同价价中扣扣除误期期赔偿偿费，a.迟交货物物物1－4周，每延延误误一周误误期赔赔偿费按按迟交交货物价价格的的0.5%计收；b.迟交货物物物5－8周，每延延误误一周误误期赔赔偿费按按迟交交货物价价格的的1%计收；c.迟交货物物物8周以上，每每每延误一一周误误期赔偿偿费按按迟交货货物价价格的2%计收；迟交货物的误期期期赔偿费费最高高限额为为合同同迟交货货物总总价的5%。4.2如果总承承承包人没没有按按照合同同规定定的时间间提供供服务，发发包包人应在在不影影响合同同项下下的其他他补救救措施的的情况况下，从从合同同价中扣扣除误误期赔偿偿费。a.技术服务务务延迟1－4周，每延延误误一周误误期赔赔偿费按按技术术服务费费总价价的2%计收；b.技术服务务务延迟5－8周，每延延误误一周误误期赔赔偿费按按技术术服务费费总价价的5%计收；c.技术服务务务延迟8周以上，每每每延误一一周误误期赔偿偿费按按技术服服务费费总价的6%计收；技术服务误期赔赔赔偿费的的最高高限额为为技术术服务费费总价价的50%。货物及技术服务务务误期赔赔偿费费计算时时间，少少于1周按1周计。5其他违约责任任任：本合同总承包人人人违约应应承担担的违约约责任任如下：：分项工程里程碑碑碑：如因总承包人原原原因（不不可抗抗力除外外）导导致施工进进度度连续两两周滞滞后于双双周计计划，或或节点点目标滞滞后原原节点超超过七七个日历历天时时，除进进行约约定的经经济处处罚外，总总承承包人必必须向向发包人人提交交赶工计计划，以以及采取取必要要措施赶赶工的的具体实实施方方案。如如总承承包人在在实施施赶工期期间未未按赶工工计划划要求实实施或或措施落落实不不利，赶赶工并并未实现现原计计划目标标要求求，发包人人有权延延迟进度度款的的支付。总工期：如因总承包人原原原因（不不可抗抗力除外外）造造成延误误总工工期按合合同固固定总价价的3‰/天承担违违约约金。延延误超超过30天的，发发包包人有权权解除除合同并并要求求总承包包人赔赔偿因此给给发发包人造造成的的一切损损失。因总承包人未能能能遵守本本合同同规定而而造成成返工并并引起起工程量量增加加的，费费用由由承包人人负担担且工期期不予予延期。总承包人违约应应应承担的的违约约责任：：如因因总承包包人自自身原因因未能能达到质质量目目标，应应负责责重做，耽耽误误的工期期按上上一款规规定承承担责任任，同同时按合合同总总价的2%/次承担违违约约金，并并承担担由此造造成的的一切损损失。工工程完工工后不不能通过过验收收的，总总承包包人须按按照发发包人的的要求求在发包包人规规定的时时间内内完成相相应的的补救措措施并并通过验验收，补补救期间间按约约定金额额向发发包人承承担违违约补偿偿金；；补救期期过后后工程仍仍不能能通过验验收的的，发包包人有有权解除除合同同，总承承包人人应自合合同解解除之日日起15日内返还还发发包人全全部已已付款项项并按按约定的的金额额向发包包人承承担违约约补偿偿金。双方约定的总承承承包人其其他违违约责任任：因总承包包人人违约使使合同同无法履履行，发发包人有有权终终止或解解除合合同，并并提出出经济赔赔偿。因总承包人原因因因导致工工程质质量问题题的，由由总承包包人承承担质量量赔偿偿责任，包包括括但不限限于由由于工程程质量量引起的的任何何环保等等事故故而给发发包人人造成的的任何何损失。承包人应负责安安安全生产产规范范，并对对在施施工过程程中给给发包人人、总总承包人人以及及第三方方造成成的任何何人身身伤亡、财财产产损失承承担赔赔偿责任任。发发包人自自身原原因除外外。6联系方式及结结结算账号发包人联系