工程监理期末复习试题

一．单选题建设工程监理概论建设工程监理是由（D）开展的一种监督管理活动。A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位建设项目管理的服务主体是（D）A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位（D）所进行的监督管理活动才称之为建设工程监理。A．施工单位B．政府部门C．项目业主D．监理单位建设工程监理的实施需要（C）委托和授权。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位根据“项目业主责任制”原则，在项目建设过程中，（C）始终处于主要负责的地位。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位在实施建设工程监理的过程中，监理工程师的权利应由作为建设项目管理主体（C）授权而来的。A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位7．工程项目建能够在公平．合理．合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（B）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性8．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（C）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性9．下列行为中及建设工程监理独立性原则相违背的是哪一项？（D）监理单位人事和经济上要保持独立监理单位设有自己独立的组织在监理活动中按监理合同要求，独立开展工作根据项目业主的指令行事10．项目的最终决策文件和设计依据是(A)A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件11．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（C）项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收12．征地、拆迁、平整场地等方面工作属于下列哪个阶段的工作（B）A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收13．甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（C）年的从事工程建设工作的经历。A．8B．10C．15D．2014．乙级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（B）年的从事工程建设工作的经历。A．8B．10C．15D．2015．丙级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（A）年的从事工程建设工作的经历。A．8B．10C．15D．2016．甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（D）人。A．5B．10C．15D．2517．乙级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（C）人。A．5B．10C．15D．2518．丙级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（A）人。A．5B．10C．15D．2519．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（B）以上学历。A．中专B．大专C．本科D．研究生20．甲级监理企业的注册资本不得少于（A）万元。A．100B．50C．20D．1021．乙级监理企业的注册资本不得少于（B）万元。A．100B．50C．20D．1022．丙级监理企业的注册资本不得少于（D）万元。A．100B．50C．20D．1023．甲级工程监理企业的监理业绩要求（A）A．近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目近三年内监理过5个以上三等等房屋建筑工程项目或者3个以上三等等专业工程项目C．近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目D．近三年内监理过3个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目24．乙级工程监理企业的监理业绩要求（B）A．近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目B．近三年内监理过5个以上三等等房屋建筑工程项目或者3个以上三等等专业工程项目C．近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目D．近三年内监理过3个以上三等房屋建筑工程项目或者2个以上三等专业工程项目25．丙级工程监理企业的监理业绩要求（C）A．近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目B．近三年内监理过5个以上三等等房屋建筑工程项目或者3个以上三等等专业工程项目C．近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目D．近三年内监理过3个以上三等房屋建筑工程项目或者2个以上三等专业工程项目26．甲级工程监理企业资质由（B）审核同意，并报国家建设行政主管部门评审。A．国家级人民政府建设行政主管部门B．省级人民政府建设行政主管部门C．地市级人民政府建设行政主管部门D．县级人民政府建设行政主管部门27．（A）监理企业资质由国务院建设行政主管部门负责年检。A．甲级B．乙级C．丙级D．丁级28．监理人员和监理辅助人员的工资．补助．津贴．附加工资．奖金等属于建设工程监理费的（A）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润29．监理人员和监理辅助人员的差旅费．办公费．书报费．通讯费．文印费．医疗费等费用属于建设工程监理费的（A）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润30．管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（B）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润31．招揽监理业务而发生的广告费、宣传费及有关合同的公正费等费用属于建设工程监理费的（B）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润32．监理工程师及监理员的主要不同点在于（B）从事的工作内容不同监理工程师有岗位签字权要求的具有的学历高低不同从事工程建设项目年限不同33．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A．1年B．2年C．3年D．5年34．下列行为及监理工程师的职业道德相违背的是（D）A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动35．下列行为及监理工程师的职业道德不相违背的是（C）A．在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作同时在两个监理单位注册和从事监理活动36．监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（B）A．1年B．2年C．3年D．5年37．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（A）监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则38．建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（A）A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则39．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（C）A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则40．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（B）主持编写的。承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员41．项目监理实施细则是根据监理规划，由（C）主持，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的。承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员42．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（A）项目立项阶段B．设计阶段C．施工招标阶段D．施工阶段43．（A）是指从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量。A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责44．（B）是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责45．管理跨度和管理层次的关系是（A）A．管理跨度加大，管理层次就减少B．管理跨度加大，管理层次也加大C．管理跨度加大，管理层次没影响D．管理跨度减小，管理层次没影响46．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（A）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导47．直线制监理组织形式的缺点是（A）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门及指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。48．职能制监理组织形式的缺点是（B）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门及指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。49．直线职能制监理组织形式的缺点是（C）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门及指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。50．矩阵制监理组织形式的缺点是（D）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门及指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。51．直线制监理组织形式的优点是（A）A．机构简单．权利集中．命令统一．职责分明．决策迅速．隶属关系明确B．目标控制分工明确，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率C．集中领导，职责清楚，有利于提高办事效率D．具有较大的机动性和适应性，上下左右集权及分权实行最优结合，有利于解决复杂难题52．职能制监理组织形式的优点是（B）A．机构简单．权利集中．命令统一．职责分明．决策迅速．隶属关系明确B．目标控制分工明确，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率C．集中领导，职责清楚，有利于提高办事效率D．具有较大的机动性和适应性，上下左右集权及分权实行最优结合，有利于解决复杂难题53．直线职能制监理组织形式的优点是（C）A．机构简单、权利集中、命令统一、职责分明．决策迅速．隶属关系明确B．目标控制分工明确，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率C．集中领导，职责清楚，有利于提高办事效率D．具有较大的机动性和适应性，上下左右集权及分权实行最优结合，有利于解决复杂难题54．矩阵制监理组织形式的优点是（D）A．机构简单、权利集中、命令统一、职责分明．决策迅速．隶属关系明确B．目标控制分工明确，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率C．集中领导，职责清楚，有利于提高办事效率D．具有较大的机动性和适应性，上下左右集权及分权实行最优结合，有利于解决复杂难题55．项目监理机构操作层的代表人物是（D）项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表C．专业监理工程师D．监理员56．总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，必须经过（C）的同意，且最多不得超过三项。A．承建单位B．设计单位C．项目业主D．政府主管部门57．总监理工程师代表应具有（B）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。A．1B．2C．3D．558．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（A）A．投入、转换、反馈、对比、纠正B．投入、反馈、转换、对比、纠正C．对比、投入、反馈、转换、纠正D．投入、转换、对比、反馈、纠正59．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（D）A．投入B．转换C．对比D．纠正60．落实投资控制．质量控制．进度控制的部门和人员，确定控制部门和人员的任务．工作和管理职能分工，制定目标控制的工作流程等工作属于目标控制综合措施中（A）的范畴。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施61．对主要技术方案作多种可能方案的技术可行性分析，对各种技术数据进行审核．比较，通过科学试验确定新材料．新工艺．新方法等工作属于目标控制综合措施中（B）的范畴。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施62．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中（C）的范畴。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施63．协助业主确定对目标控制有利于的工程承包模式和合同结构，拟订合同条款．参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题等工作属于目标控制综合措施中（D）的范畴。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施第3章建设工程质量控制1．（A）是实现建设监理三大控制的重点，是建设项目的核心，是决定工程成败的关键A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制

C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制2．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制3．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（C）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制4．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（D）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制5．工程的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和（C）的质量控制A．设计部门B．建设银行C．政府D．监理6．我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（）正式发布的。A．1987年3月B．1979年3月

C．1988年底D．1992年10月7．关于质量体系描述不准确的一项是（B）质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分资源是质量体系的人事保证程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动8．下列及质量体系有关的术语，定义不准确的一项是（A）A．质量目标是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向B．质量策划是指确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动C．质量保证是指为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动D．质量改进是指为向本组织及顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施9．在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中对工程质量影响最主要的因素是（A）A．人B．材料

C．机械D．方法10．关于材料进场验收控制环节，下列说法有误的一项是（D）A．对于工程上使用的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证书和材料化验．检验单

B．工程中使用的所有各种构件，必须有厂家生产批号以及出厂的合格证书

C．对于标志不清或认为质量有问题的材料，入场时需要抽检

D．对于进口的材料和设备可以进行抽检，无须全检11．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（D）A．凝结时间指标B．细度指标

C．稠度指标D．是否符合质量标准12．在工程质量控制的方法控制包括：施工技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制，其中最重要的控制步骤是（A）A．施工技术方案 B．组织措施

C．检测手段 D．工艺流程12．最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（A）A．施工技术方案 B．组织措施

C．检测手段 D．工艺流程13．监理工程师进行机械设备的质量检测，主要从（C）方面予以控制。A．技术先进．经济合理．生产适用

B．性能可靠．使用可靠．操作维修方便

C．机械设备的选型．机械设备的主要性能参数．机械设备的使用操作D．机械化．半机械化．突出机械及施工相结合的特色14．影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件、质量管理环境、施工作业环境等，其中施工照明、交通运输状况属于（C）的范畴A．现场自然条件 B．质量管理环境

C．施工作业环境 D．三者都不是15．在工程建设中起决定性作用的环节是（A）A．设计质量控制 B．施工质量控制

C．监理质量控制 D．策划质量控制16．合理的质量是指（B）A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平

C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D．工程质量竣工后，验收合格17．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（A）A．设计依据 B．设计标准

C．设备和结构选型 D．功能和使用价值18．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于专业方案审核的内容是（B）A．占地面积 B．结构设计方案

C．建设期限 D．投资概算19．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（A）阶段A．事前控制 B．事中控制

C．事后控制 D．以上都不是20．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，分部、分项工程的质量评定属于（B）阶段。A．事前控制 B．事中控制

C．事后控制 D．以上都不是21．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，工程质量文件的审核及建档属于（C）阶段。A．事前控制 B．事中控制

C．事后控制 D．以上都不是22．工程项目施工层次结构中，工序施工、分项工程、分部工程的施工先后顺序的逻辑关系说法不正确的一项是（D）工序施工质量控制是最基本的质量控制 工序施工质量决定了有关分项工程的质量C．分项工程的质量决定了分部工程的质量 D．分部工程的质量决定了分项工程的质量23．施工阶段质量控制的依据分为两大类：质量管理及控制共同性的依据和质量检验及控制的专门技术法规性依据，下列各项中属于质量检验及控制的专门技术法规性依据的一项是（B）A．工程承包合同文件 B．工程项目质量检验评定标准

C．设计文件 D．国家及政府有关部门颁布的质量管理方面的法律24．在各种情况下设计图纸变更，都应通过监理工程师审查并组织有关方面研究确认其必要性后，由（D）发布变更令方能生效予以实施。A．业主 B．施工单位C．建设行政主管单位 D．监理工程师25．下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是（C）A．对施工承包单位的质量控制自检系统的监督B．监督及协助施工承包方完善质量控制

C．在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动记录D．发现不能胜任的质量控制人员，要求承包方予以撤换26．监理工程师的工作不属于现场监督检查的内容的一项是（C）A．工序活动条件的跟踪监督．检查及控制B．工序产品的检查．工序交接及隐蔽工程检查

C．监理工程师对施工方案进行审查D．复工前的检查27．关于见证点、停止点描述不正确的一项是（B）A．见证点和停止点都是质量控制点B．见证点的重要性高于的停止点质量控制点

C．一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D．见证点也可称为截留点，停止点可称为待检点28．工程质量等级评定主要由（A）来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织确认。A．承包方 B．业主C．建设行政主管单位 D．监理方29．项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程．分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程，按照主要工种或者施工程序的先后顺序划分来进行质量管理的是（A）A．分项工程 B．分部工程C．建筑物单位工程 D．以上三种都不是30．建筑工程项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程．分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程，按照主要部位划分来进行质量管理的是（B）A．分项工程 B．分部工程C．建筑物单位工程 D．以上三种都不是31．对于建筑工程项目的分项工程验收，由（A）组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收。A．专业监理工程师 B．总监理工程师C．项目业主 D．设计单位32．对于建筑工程项目的分部工程验收，必须由（B）组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收。A．专业监理工程师 B．总监理工程师C．项目业主 D．设计单位33．关于单位工程质量验收说法不准确的一项是（A）A．合格的单位工程所含分部工程的质量均应验收优良B．合格的单位工程质量控制资料必须完整

C．经返工重做或更换器具．设备的检验批，应重新进行验收D．经返修的分项．分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求．可予验收第4章建设工程投资控制1．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C）建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种2．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资

C．建设期利息属于动态投资D．固定资产投资方向调节税属于动态投资3．我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，下列各项费用属于直接费的是（A）A．直接工程费B．企业管理费

C．规费D．工程排污费4．我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，其中直接费又分为直接工程费和措施费，下列各项属于直接工程费的是（A）A．人工费B．环境保护费

C．职工教育费D．差旅交通费5．我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，其中间接费又分为规费和企业管理费，下列各项属于企业管理费的是（A）A．管理人员工资B．材料费

C．施工机械使用费D．措施费6．工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（A）A．设计阶段B．建设项目发包

C．施工阶段D．项目竣工验收阶段7．下列各项关于投资控制目标说法不正确的一项是（A）A．投资估算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标B．施工图预算或建安工程承包合同价则是施工阶段投资控制目标

C．各阶段投资控制目标是有机联系．相互制约．相互补充的D．合理的投资控制目标要有科学的依据和实现的可能性8．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（C）A．设计阶段B．建设项目发包阶段

C．施工阶段D．项目竣工验收阶段9．进行工程建设全过程投资控制时，对建设项目投资影响程度最大的阶段是（A）A．技术设计阶段B．建设项目发包阶段

C．施工建设阶段D．项目竣工验收阶段10．有效地控制建设工程的投资，应从组织、技术、经济、合同和信息管理方面采取措施，下列属于组织措施的一项是（A）A．建立投资控制管理机构B．审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计

C．编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值及实际支出值D．加强索赔管理，公正地处理索赔11．有效地控制建设工程的投资，应从组织．技术．经济．合同和信息管理方面采取措施，下列属于技术措施的一项是（B）A．建立投资控制管理机构B．审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计

C．编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值及实际支出值D．加强索赔管理，公正地处理索赔12．有效地控制建设工程的投资，应从组织、技术、经济、合同和信息管理方面采取措施，下列属于经济措施的一项是（C）A．建立投资控制管理机构B．审查监督初步设计．技术设计．施工图设计．施工组织设计

C．编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值及实际支出值D．加强索赔管理，公正地处理索赔13．有效地控制建设工程的投资，应从组织．技术．经济．合同和信息管理方面采取措施，下列属于合同和信息管理方面措施的一项是（D）A．建立投资控制管理机构B．审查监督初步设计．技术设计．施工图设计．施工组织设计

C．编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值及实际支出值D．加强索赔管理，公正地处理索赔14．可行性研究报告是（B）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。A．施工单位B．项目业主C．监理单位D．设计单位15．可行性研究的核心是（D）A．市场需求B．技术方案C．建设条件D．经济评价16．单价法编制施工图预算的工作主要有：a．套工料单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．复核；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．编制说明．填写封面其编制步骤是（B）A．f→b→a→d→c→e→g B．f→b→a→c→e→d→gC．f→a→b→d→c→e→g D．f→d→a→b→c→e→g17．在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容．技术经济指标一时尚不能明确具体予以．规定时，往往采用的合同形式是（C）A．固定单价 B．固定总价C．成本加酬金 D．可调价18．建设工程承包合同成本加酬金的合同方式有四种形式：成本加固定百分比酬金．成本加固定金额酬金．成本加奖罚．最高限额成本加固定最大酬金，其中最有利于控制工程投资，降低成本的合同方式是（D）A．成本加固定百分比酬金 B．成本加固定金额酬金C．成本加奖罚 D．最高限额成本加固定最大酬金19．建设工程承包合同成本加酬金的合同方式有四种形式：成本加固定百分比酬金．成本加固定金额酬金．成本加奖罚．最高限额成本加固定最大酬金，其中对承包双方均承担最小风险的合同方式是（C）A．成本加固定百分比酬金 B．成本加固定金额酬金C．成本加奖罚 D．最高限额成本加固定最大酬金20．在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的（A）以上。A．70% B．60% C．50% D．80%21．根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，土坑或填筑路堤土方的计量方法一般采用（C）A．均摊法 B．凭据法 C．断面法 D．图纸法22．根据FIDIC合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用（D）A．均摊法 B．凭据法 C．断面法 D．图纸法23．下列不是承包商向业主提出索赔的的一项是（D）A．工程变更引起的索赔B．加速施工的费用索赔

C．物价上涨引起的索赔D．工程延误的索赔24．下列不是业主向承包商提出索赔的的一项是（A）A．工程变更引起的索赔B．质量不满足合同要求的索赔

C．对超额利润的索赔D．工程延误的索赔25．投资偏差的原因主要分为：物价上涨、设计原因、业主原因、施工原因、客观原因五类，下列投资偏差的原因属于业主原因一项是（B）A．图纸提供不及时 B．建设手续不全 C．施工方案不当 D．工程延期26．投资偏差的原因主要分为：物价上涨、设计原因、业主原因、施工原因、客观原因五类，下列投资偏差的原因属于施工原因一项是（A）A．图纸提供不及时 B．建设手续不全 C．材料涨价 D．工程延期27．控制投资项目最有效的手段是（D）A．组织措施 B．合同及信息管理C．经济措施 D．技术及经济相结合28．建设项目投资控制就是要（B）A．追求投资费用越小越好 B．控制投资目标的计划值C．把投资控制在目标实际值内 D．把投资控制在投资限额以内29．工程变更由（B）审查批准。A．项目业主 B．监理工程师C．承包商 D．造价工程师30．施工阶段投资控制的措施主要涉及经济．技术．组织．合同四方面，下列关于施工阶段投资控制的工作属于技术措施的一项是（C）A．编制本阶段投资控制工作计划核详细的工作流程图B．严格执行工程价款的支出的审批制度，复核工程付款帐单，签发付款证书

C．深入到技术．工艺领域中研究工程设计．施工方案，从中挖潜节约投资的可能性D．做好工程施工记录，保存各种文件图纸，积累资料，为处理可能发生的索赔提供依据31．施工阶段投资控制的措施主要涉及经济．技术．组织．合同四方面，下列关于施工阶段投资控制的工作属于经济措施的一项是（B）A．编制本阶段投资控制工作计划核详细的工作流程图B．严格执行工程价款的支出的审批制度，复核工程付款帐单，签发付款证书

C．深入到技术．工艺领域中研究工程设计．施工方案，从中挖潜节约投资的可能性D．做好工程施工记录，保存各种文件图纸，积累资料，为处理可能发生的索赔提供依据32．施工阶段投资控制的措施主要涉及经济．技术．组织．合同四方面，下列关于施工阶段投资控制的工作属于组织措施的一项是（A）A．编制本阶段投资控制工作计划核详细的工作流程图B．严格执行工程价款的支出的审批制度，复核工程付款帐单，签发付款证书

C．深入到技术．工艺领域中研究工程设计．施工方案，从中挖潜节约投资的可能性D．做好工程施工记录，保存各种文件图纸，积累资料，为处理可能发生的索赔提供依据33．施工阶段投资控制的措施主要涉及经济．技术．组织．合同四方面，下列关于施工阶段投资控制的工作属于合同措施的一项是（D）A．编制本阶段投资控制工作计划核详细的工作流程图B．严格执行工程价款的支出的审批制度，复核工程付款帐单，签发付款证书

C．深入到技术．工艺领域中研究工程设计．施工方案，从中挖潜节约投资的可能性D．做好工程施工记录，保存各种文件图纸，积累资料，为处理可能发生的索赔提供依据第5章建设工程进度控制1．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A．人为因素 B．技术因素C．设备及构配件因素 D．水文地质及气象因素2．关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（A）A．工程延误及工程延期是同一概念B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延

C．工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素3．监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于合同措施的一项是（C）A．落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B．审查承建单位提交的进度计划．编制进度控制工作细则．采用网络计划技术等

C．严格控制合同变更D．对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿4．监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于技术措施的一项是（B）A．落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B．审查承建单位提交的进度计划．编制进度控制工作细则．采用网络计划技术等

C．严格控制合同变更D．对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿5．监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于组织措施的一项是（A）A．落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B．审查承建单位提交的进度计划．编制进度控制工作细则．采用网络计划技术等

C．严格控制合同变更D．对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿6．监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于经济措施的一项是（D）A．落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B．审查承建单位提交的进度计划．编制进度控制工作细则．采用网络计划技术等

C．严格控制合同变更D．对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿7．建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究．设计任务书及初步设计的工作进度安排属于（A）的计划系统。A．建设单位 B．设计单位C．施工单位 D．监理单位8．进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是（B）A．横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表B．工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图

C．按照表示工作的符号不同，网络图分双代号和单代号两种D．单代号网络图是以节点或该节点的编号表示工作的网络图9．关于双代号网络图绘制规则说法不正确的一项是（B）A．网络图的节点应用圆圈表示B．可以出现循环回路C．箭线严禁出现双向箭头和无箭头的连线D．必须按已定的逻辑关系绘制10．网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的一项是（D）A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻

C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间及其持续时间之差11．下列关于总时差和自由时差说法不正确的一项是（D）A．总时差是在不影响工期的前提下，一项工作可以利用的机动时间B．自由时差是在不影响紧后工作最早开始的前提下，一项工作可以利用的机动时间

C．总时差等于该工作的最迟完成时间及最早完成时间之差D．自由时差等于该工作各紧后工作的最早开始时间中的最大值及本工作最早完成时间之和12．下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是（D）A．双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B．双代号网络计划中以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等

C．关键线路上所有节点均为关键节点D．关键线路上的工作不必完全是关键工作13．在双代号网络图中，根据节点最早时间和最迟时间计算工作的时间参数说法错误的一项是（D）A．工作最早开始时间等于该工作的开始节点的节点最早时间B．工作最早完成时间等于该工作的开始节点的节点最早时间加工作持续时间

C．工作最迟完成时间等于该工作的完成节点的节点最迟时间D．工作最迟开始时间等于该工作的完成节点的节点最早时间减工作持续时间14．对于关键线路说法正确的一项是（D）A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作

C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零15．关于对网络计划优化说法不正确的一项是（C）A．工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标

C．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D．在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值16．工程项目的施工进度控制的起始及终止时间是（A）A．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满B．起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目保修期满

C．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工D．起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工17．施工阶段进度控制的措施主要涉及经济、技术、组织、其他配套四方面，下列关于施工阶段进度控制的工作属于组织措施的一项是（A）A．增加工作面，组织更多的施工队伍B．改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间

C．实行包干奖励D．改善外部配合条件18．施工阶段进度控制的措施主要涉及经济、技术、组织、其他配套四方面，下列关于施工阶段进度控制的工作属于技术措施的一项是（B）A．增加工作面，组织更多的施工队伍B．改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间

C．实行包干奖励D．改善外部配合条件19．施工阶段进度控制的措施主要涉及经济、技术、组织、其他配套四方面，下列关于施工阶段进度控制的工作属于经济措施的一项是（C）A．增加工作面，组织更多的施工队伍B．改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间

C．实行包干奖励D．改善外部配合条件20．工程网络计划的计划工期应（C）A．等于要求工期B．等于计算工期

C．不超过要求工期D．不超过计算工期二、多项选择题1．建设工程监理是（ADE）。A．一种高智能有偿技术服务活动B．采用行政管理的方式方法C．拥有确认工程质量等级的权力D．系统、连续性的监督管理活动E．社会化、专业化的监督管理2．监理单位应当守法经营是指（ACD）。A．在核定的业务范围内开展经营活动B．按公正、独立、自主的原则开展监理活动C．认真履行建设工程监理合同D．遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定E．不转让监理业务3．监理规划中的“工程项目概况”包括（ACDE）等内容。A．工程项目名称B．工程项目主管部门C．工程项目地点D．主要结构类型E．工程项目设计单位及施工单位名称4．组织构成因素包括（BCDE）。A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次D．合理确定职能E．合理划分部门5．监理工程师应采取综合性控制措施进行目标控制，其中合同措施包括（AD）。A．协助业主确定对目标控制有利的工程发包模式和合同结构B．通过设计挖潜节约投资C．选派适当人员担当重要监理工作D．参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题E．制定目标控制工作流程6．当事人订立合同，采用要约、承诺方式。要约的法定条件是（AC）。A．内容具体确定B．必须有明确的承诺人C．经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束D．经非受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束7．施工合同文件包括（AB）。A．施工合同协议书B．中标通知书C．不包括招标书D．不包括标准、规范8．《招标投标法》规定，必须进行招标的工程项目有（AB）。A．大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B．全部或部分使用国有资金的项目C．不包括国家融资的项目D．不包括使用国际组织或者外国政府贷款的项目9．当事人依法订立合同应遵循下列原则（AB）。A．全面、适当履行的原则B．诚实信用原则C．等价有偿原则D．当事人不得变更的原则10．要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。例如（AC）。A．寄送价目表B．发售招标文件C．招标公告D．发出中标通知书11．工程师审查索赔成立的条件有（AB）。A．及合同对照，事件已造成承包商施工成本额外支出，或直接工期损失B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任C．承包商可以不提交索赔意向通知D．承包商可直接提交索赔报告书12．监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（ACDEG）。A．以人为核心B．以施工过程控制为重点C．坚持“质量统一”D．预防为主E．科学、公正、守法F．狠抓五大因素控制G．坚持质量标准、严格检查，用数据说话13．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（ACDFG）。A．审核竣工图及其他技术文件资料B．进行质量、技术鉴定C．组织试车运转D．整理工程技术文件资料并编目建档E．审核工程项目竣工决算F．组织对工程项目质量评定G．组织单位、单项工程竣工验收14．（BDEG）是质量管理工作的四大支柱。A．质量体系B．质量策划C．质量方针D．质量控制E．质量保证F．质量目标G．质量改进15．监理工程师对材料质量控制的内容有（ABDE）。A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料D．材料的选择E．材料的使用要求16．在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品（AB）。A．是否按图施工B．是否达到合同文件规定的质量要求C．是否达到技术规范的要求D．是否达到质量评定标准的要求17．施工全过程的质量控制包括（AEF）。A．对投入的物质资源的质量控制B．对原材料的质量检验C．工程质量评定及验收D．隐蔽工程验收E．施工安装工艺过程的质量控制F．对工程产出品的质量控制18．施工阶段影响工程质量的因素主要有（ABEFG）。A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺H．气候及气象19．现新建一所大学楼，下列（ADE）费用包括在该新建大学楼单项工程综合概算中。A．该楼给排水工程概算B．该大学楼预算费C．该大学楼征地费用D．该大学楼土建概算E．该楼电气照明工程概算20．由于业主设计变更，导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（BCDE）。A．利润B．工人窝工费C．机械设备窝工费D．增加的现场管理费E．由于工程延误导致材料价格上涨和超期储存费21．按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（BD）。A．由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B．由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行C．当监理工程师及承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格D．当监理工程师及承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定。22．施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（BDE）。A．编制施工组织设计B．审查工程变更的方案C．执行工程承包合同D．审查工程结算E．进行工程计量23．监理工程师受业主委托对某工程项目实施全过程监理时，不仅需要编制监理总进度计划，而且还需要将该计划按（AB）进行分解。A．年、季、月B．进展阶段C．各子项目D．各专业E．各参及单位24．在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，关键工作（AC）。A．没有机动时间B．自由时差最大C．总时差等于零D．总时差最大25．在下列所述线路中，（BC）必为关键线路。A．双代号网络计划中没有虚箭线的线路B．时标网络计划中没有波形线的线路C．单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路D．双代号网络计划中由关键节点组成的线路E．单代号网络计划中由关键工作组成的线路26．下列的工作进度偏差，对工期产生影响的有（AB）。A．关键工作的持续时间拖长B．非关键工作的开始时间已晚于其最迟开始时间C．非关键工作的持续时间拖长至其原持续时间加上它的自由时差D．非关键工作的持续时间拖长至其原持续时间加上它的总时差27．在建设工程实施过程中，监理工程师应经常、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，以便及时发现问题并加以解决。以下属于此监测过程的有（ABD）。A．进度计划执行中的跟踪检查B．实际进度数据的加工处理C．后续工作和总工期条件的确定D．定期召开现场协调会E．系统过程的调整28．通过实际进度及计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及影响程度的方法有（BD）。A．匀速进展横道图比较法B．S形曲线比较法C．非匀速进展横道图比较法D．前锋线比较法29．项目监理机构对监理文件的管理分五卷，其中有（ABCE）。A．合同文件B．技术文件C．监理文件D．施工资料E．项目实施过程文件30．建设单位凭有关部门颁发的（AD）可以开始施工。A．施工许可证B．营业执照C．房屋销售许可证D．建设工程质量监督登记通知书31．建设工程监理的性质包括（BCDE）。A．强制性B．科学性C．独立性D．公正性E．服务性32．乙级工程监理企业必须满足（ACE）等条件。A．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人B．高级工程师和高级建筑师不少于10人C．企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书D．高级经济师不少于2人E．注册资本不少于50万元人民币33．（ADE）共同构成监理工作文件。A．监理规划B．监理业务手册C．监理合同D．监理大纲E．监理实施细则34．直线制监理组织结构具有（BCE）特点。A．有利于发挥职能部门的专家作用B．命令统一，责任分明，便于上级对下级领导C．宜于快速决策，提高办事效率D．利于减少决策失误E．为领导者发挥主观能动性、创造性提供条件35．对建设监理三大目标的控制措施包括（ABCD）。A．组织措施B．合同措施C．经济措施D．技术措施E．质量措施36．《担保法》规定，可以抵押的财产为（AC）。A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．国有土地所有权C．抵押人所有房屋D．汇票、债券等所有证券37．工程师的职责是（AB）。A．委派具体管理人员B．发布指令、通知C．工程师无权处理索赔D．有权裁定38．工程施工招标项目，在开标会议上发现有下列情况之一的，应宣布投标书为废标（AC）。A．投标书未按招标文件中规定封记的B．投标报价超过合理范围的C．逾期送达的标书D．施工方案不先进39．《合同法》规定，当事人就有关合同内容约定不明确的，可以适用下列规定（AD）。A．质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行B．价款或报酬不明确的，按照履行合同时签订地的市场价格履行C．履行地点不明确，给付货币的，在给付货币的一方所在地履行D．履行地点不明确，交付不动产的，在不动产所在地履行40．要约人发出要约后，要约失效的情形有（AD）。A．要约人依法撤销要约B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更C．受要约人发出拒绝要约的通知D．承诺期限届满，受约人未作出承诺41．发包人承担违约责任的方式为（AB）。A．支付违约金B．继续履行C．不包括赔偿损失D．不包括顺延工期43．监理工程师对材料质量控制的内容有（ABDE）。A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料D．材料的选择E．材料的使用要求44．材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（ADEF）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。A．性能B．品种C．质量检验数据D．质量标准E．适用范围F．对施工要求45．在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品（AB）。A．是否按图施工B．是否达到合同文件规定的质量要求C．是否达到技术规范的要求D．是否达到质量评定标准的要求46．施工阶段影响工程质量的因素主要有（ABEFG）。A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺H．气候及气象47．监理工程师对施工过程中的质量检查包括（ACDEF）。A．操作质量的巡视检查B．生产班组完成工序的自检及互检的检查C．工序质量交接检查D．隐蔽验收检查E．工程施工预检F．成品保护质量检查48．将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的（ABCE）。A．重要程度不同B．质量后果影响程度不同C．控制时的运作程序不同D．监控的措施不同E．监督要求不同49．建设项目建设投资是由（ABDE）预备费及工程建设其他投资构成。A．建设安装工程投资B．设备工器具购置投资C．建设工程直接费投资D．固定资产投资方向调节税E．建设期利息50．审查施工图预算的步骤是（ACDE）。A．做好审查前的准备工作，熟悉施工程图纸及预算有关资料B．报请项目法人批准C．选择合适的审查方式和方法，按相应内容进行审查D．综合整理审查资料及编制单位交换意见E．定案后编制调整预算F．送造价管理部门审批51．遇到（ABCE）情况时，承包商可以向业主既要求延长期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷B．由于业主原因造成临时停工C．业主供应的设备和材料推迟到货D．当地气候恶劣，造成施工停顿E．工程师对竣工试验干扰52．建设项目的竣工决算包括（BCDE）。A．资产负债表B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算表D．工程造价比较分析E．竣工工程平面示意图53．监理工程师在业主的委托授权下，有可能编制的进度计划是（BD）。A．阶段性设计进度计划B．施工总进度计划C．单位工程施工进度计划D．工程项目年度计划E．设计工作分专业进度计划54．网络计划中工作的总时差等于（AB）。A．本工作的最迟开始时间及最早开始时间之差B．本工作的最迟完成时间及最早完成时间之差C．紧后工作最早开始时间及本工作最早完成时间之差D．紧后工作最早开始时间及本工作最迟完成时间之差E．紧后工作最迟开始时间及本工作最早完成时间之差55．已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第11天和第13天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第5天和第9天。如果工作M的持续时间为6天，则工作M（ABE）。A．总时差为4天B．自由时差为零C．总时差为2天D．自由时差为2天E．及紧后工作时间间隔分别为0天和2天56．网络图中，允许（ABD）。A．只有一个起点节点B．只有一个终点节点C．有循环回路D．箭头节点编号大于箭尾节点编号E．在箭线上引出另一条箭线57．当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在（ABC）情况下需要调整进度计划。A．该工作为关键工作B．该工作为非关键工作，此偏差超过了该工作的总时差C．该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，但超过了自由时差D．该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，也未超过自由时差58．当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信息有（ACE）。A．工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间B．工程项目中各项工作实际完成的任务量C．工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量D．工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间E．预测后期工程进度59．监理工作中的信息流程有（BCD）。A．前后流动信息B．上下流动信息C．横向流动信息D．内部及外部环境之间的流动信息E．全方位流动信息60．信息的基本特征有（ABDE）。A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性E．不完全性1．建设工程监理的主要内容是（BDE）。A．项目可行性研究B．控制建设工程的投资、建设工期和工程质量C．组织施工招标D．建设工程合同管理E．协调有关单位间的工作关系2．监理工程师不得在（ABCD）兼职。A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位E．设计单位3．监理大纲、监理规划、监理实施细则的区别是（BCDE）。A．监理实施细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据B．编写时间不同C．主持编写人身份不同D．内容范围不同E．内容粗细程度不同4．组织设计原则包括（ABDE）。A．权责一致B．专业分工及协作统一C．精简D．才职相称E．效率及弹性5．按照纠正措施或控制信息的来源，控制可分为（AC）。A．主动控制B．事前控制C．被动控制D．事中控制E．事后控制6．保证担保的保证人必须具有代为清偿债务能力的（AC）。A．法人B．国家机关C．其他组织D．学校、医院7．施工合同价款的计价方式通常为（AB）。A．固定价格合同B．成本加酬金合同C．不可调整价格合同D．单价合同8．监理招标的特点是（AC）。A．招标宗旨是对监理单位能力的选择。B．报价在选择中居于重要地位C．报价在选择中居于次要地位D．招标时，应采用公开招标9．抗辩权，是指在双务合同中，当事人一方有依法对抗对方要求的权利，不安抗辩权包括（BD）。A．经营状况不佳B．转移财产、抽逃资金，以逃避债方C．商业信誉不佳D．有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形10．承诺，是指当事人一方对另一方发来的要约（AD）。A．受要约人作出同意要约的意思表示B．承诺的方式可以沉默的方式表示C．可以根据交易习惯作出表示D．不得通过行为的方式表示11．可调价格合同中合同价款调整的范围包括（AB）。A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款B．工程造价管理部门公布的价格调整C．非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过8小时D．但不包括双方约定的其他调整14．通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（BCDE）。A．质量监督B．质量控制C．质量保证D．质量改进E．质量策划15．监理工程师对材料质量控制的内容有（ABDE）。A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料D．材料的选择E．材料的使用要求16．材料选择和使用不当均会严重影响响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（ADEF）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。A．性能B．品种C．质量检验数据D．质量标准E．适用范围F．对施工要求17．施工全过程的质量控制包括（AEF）。A．对投入的物质资源的质量控制B．对原材料的质量检验C．工程质量评定及验收D．隐蔽工程验收E．施工安装工艺过程的质量控制F．对工程产出品的质量控制18．施工阶段质量现场监督检查的内容包括（BCEFGH）。A．施工组织设计检查B．开工前的检查C．工序交接检查D．自检及复核E．隐蔽工程检查F．停工后复工的检查G．分项、分部工程完工后检查验证H．旁站监督或跟踪检查19．工程建设其他投资是由（ABC）构成。A．土地使用费B．及未来企业生产经营活动有关费用C．及建设项目有关的其他费用D．铺底流动资金E．预备费、固定资产投资方向调节税20．工程索赔费用的计算方法有（ABC）。A．实际费用法B．总费用法C．修正的总费用法D．公式法E．经验法21．施工阶段投资控制的主要措施有（ABCD）。A．组织措施B．经济措施C．技术措施D．合同措施E．法律措施22．下列关于我国现行工程变更价款的确定，说法正确的有（ACD）。A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提供适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行B．工程变更价款需造价工程师确定后执行C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同的价款D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似变更合同价款E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。23．建设单位进度控制的计划系统包括（ABE）。A．工程项目前期工作计划B．工程项目建设总进度计划C．工程项目设计总进度计划D．工程项目施工总进度计划E．工程项目年度计划24．在网络计划中关键线路（ABC）。A．是工作总持续时间最长的线路B．是总时差最小工作的连线C．可能有若干条D．只有一条E．是固定不变的一条线路25．工程网络计划的计划工期确定方法是（BC）。A．当已规定要求工期时，计划工期小于要求工期B．当未规定要求工期时，计划工期等于计算工期C．当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期D．当未规定要求工期时，计划工期小于计算工期E．当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期26．下述有关虚工作的说法正确的是（BCDE）。A．有工作内容B．不消耗资源C．不需要时间D．在绘制单代号网络图时可能有用E．在绘制双代号网络图时可能有用27．通过比较实际进度S形曲线和计划S形曲线，可以获得如下信息（ABCE）。A．工程项目实际进展状况B．工程项目实际进度超前或拖后的时间C．工程项目实际超额或拖后的任务量D．工程项目实际进度拖后的某项工作是否位于关键线路E．后期工程进度预测28．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差为4天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时（AD）。A．不会使总工期延长B．既不影响其紧后工作，也不会影响其他后续工作C．工作M的总时差不变，自由时差减少2天D．工作M的总时差和自由时差各减少2天E．工作M的自由时差不变，总时差减少2天29．建设监理信息管理的基本任务有（ACDE）。A．及时掌握准确、完整的信息B．做好信息规划C．实施最有效控制D．进行合理决策E．依靠信息协调各方关系30．建立信息编码的原则有（ACD）。A．编码唯一B．应用广泛C．逻辑性强D．具有扩充性E．标准化1．建设工程监理是指监理单位受工程项目建设单位的委托，依据（ACDE）对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。A．建设工程委托监理合同B．建设工程监理规划C．建设工程合同D．国家批准的工程项目建设文件E．有关工程建设的法律、法规2．监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（BDE）。A．不损害他人名誉B．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道C．不泄露保密的事项D．能够听取不同方面的意见E．热爱本职工作3．（CDE）是编制监理规划的依据。A．施工组织设计文件B．施工分包合同C．监理大纲D．监理合同E．业主的正当要求4．（ACDE）属于总监理工程师的基本职责。A．主持编写项目监理规划B．检查进场的材料、设备、构配件的原始凭证、检验报告等质量证明文件C．审查分包单位资质，并提出审查意见D．审查和处理工程变更E．审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划5．控制的基本环节工作包括（BCD）。A．规划、计划B．投入、转换C．反馈、对比D．纠正E．检查、总结6．合同法律关系的客体包括（AC）。A．财B．人的主观意志C．物D．商标7．可调价格合同中合同价款调整的范围包括（AB）。A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款B．工程造价管理部门公布价格调整C．非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过8小时D．但不包括双方约定的其他调整8．我国《招标投标法》规定，项目招标的法定方式是（AC）。A．公开招标B．议标C．邀请招标D．定向议标9．《合同法》规定，合同终止的情形有（AD）。A．合同解除B．不包括债务已经按照约定履行C．债务人未依法将标的物提存D．债权债务同归于一人10．《合同法》规定，承诺生效时合同成立，因此，（BD）。A．承诺发出时生效B．承诺