精选工程合同模板合集9篇

精选工程合同模板合集9篇

工程合同篇1

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发包人：

勘察人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

建设工程勘察合同

发包人:

勘察人:

发包人托付勘察人担当岩土工程勘察任务。

依据及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

况，为明确责任、协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务托付文号、日期：

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满足施工图设计需要，技术要

1.6承接方式：

1.7估计勘察主要工作量：按业主供应的钻孔布置平面图实施取样；试验孔XX个钻孔，一般鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XX～XXM;一般鉴别孔孔深XX～XXM，依据现场实际深度调整，但全部孔深不得小于XXM；同时必需达到国标取样的要求。

第二条发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确     性、牢靠性负责。

2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。

2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能向勘察人供应上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以协作。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。

求依据国标和XX地方标准要求和勘察组织设计执行。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作定于月日开头，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况（设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。

4.2收费标准及付费方式

本工程勘察费总包干价为元整（￥元），固定包干内含税（供应甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付/元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。（基础验收支付10%不行更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定供应文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方担当）问题。

5.1.4负责组织勘察成果资料审查。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员

一起验收发包人供应的材料。

5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.7在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺当通过图审。

第六条违约责任

6.1由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质状况不符，不能满足技术要求时，其勘察返工费用由勘察人担当，并担当因此给甲方造成的损失。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付/元的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付/元的勘察费。

6.3由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。

第七条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第八条其它商定事项：

勘察人应重视平安工作，因勘察人缘由造成的平安事故，由勘察人负责；2.勘察人供应的勘察报告，需有勘察人的报告专用章；

3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；4.每次付款前，勘察人需供应与所付款等额的正规发票。

第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。

发包人名称：勘察人名称：(盖章)(盖章)

法定代表人：（签字）法定代表人：(签字)托付代理人：(签字）托付代理人：(签字)住宅：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订时间:签订时间:

工程合同篇2

托付方（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备托付乙方进行维护保养，达成如下协议条款，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

二、工程期限

本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

三、托付内容：

1、甲方托付乙方保修服务的消防设备共有3个系统：

（1）火灾自动报警/消防联动把握系统；

（2）消火栓系统；

（3）自动喷淋灭火系统。

2、消防系统的维护保养：共_____个月。

四、工程价款及结算方式

修理费用及其付款结算方法：

1、经双方协商，该项工作每年的维护保养费________元。（大写：________元整）。

2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的________%的维护费，即：________元。

（大写：________元整）

五、双方义务

甲方：

1、甲方需供应消防系统的全套竣工资料，假如竣工资料不全，应供应消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺当进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位供应有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方应支配专职值班员24小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障状况准时通知乙方。

3、值班员对设备运行状况做好日常记录，认真填写故障报修单并准时报修，对重大修理项目乐观组织协调。

4、甲方如进行装修，必需事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得任凭打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防平安工作由甲方负责。

5、保养期间甲方应派相关人员并供应便利条件，帮忙乙方的工作。

乙方：

乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到细心维护，科学检修。

1、在对某些隐蔽工程进行修理时，乙方应尽量爱护原设施，若不行避开要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方供应一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

3、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

托付代理人:托付代理人

维护联系人：维护联系人：

电话：电话：

年月日年月日

工程合同篇3

饮水工程施工合同

甲方：天门市张港镇农村饮水平安工程建设管理办公室

乙方：天门市张港镇水厂

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律，为了顺当完成张港镇水厂清水池的建设；经甲乙双方共同协商，特订立以下合同，双方共同遵守执行。

一、工程名称：张港镇水厂清水池

二、工程内容：详见设计图及工程量清单

三、质量要求

1、全部建筑材料必需送检合格后才能使用。

2、全部隐蔽工程必需经有关部门验收合格。

3、乙方必需严格依据施工图纸和施工技术规范施工，加强工地现场管理和质量管理。尊重和听从甲方、监理人员的监督与管理。对工程质量全面负责。

4、工程完工验收必需达到合格以上标准。

四、工期要求

自合同订立之日起开工，20XX年9月25日之前完成全部建设内容。9月30日之前完成工程验收。

五、工程投资总额与付款方式

1、工程总额为：贰拾捌万贰仟玖佰柒拾玖元肆角陆分。

2、乙方完成全部工程任务阅历收合格后付工程价款的95%，另5%作为质量保证金，一年后付清。

六、平安及其它

1、乙方必需严格依据各种操作规程，做好平安生产，配置各种平安防护措施，确保平安，文明施工。

2、在实施项目过程中所发生的任何人身损害或财产损失的责任，均由乙方担当。

3、若乙方违反本合同的有关商定，不按期竣工、质量达不到设计要求和标准、存在较大平安隐患或发生平安事故以及其它导致本合同无法履行的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方清场，乙方应对甲方造成的经济损失予以赔偿。

七、本合同一式四份，甲、乙、市改水办、监理各执一份，具有同等法律效力。该合同自双方签订之日起生效。

甲方：乙方

代表：代表：

年月日

工程合同篇4

本合同书由项目法人(业主)(以下简称"甲方")与监理单位(以下简称"乙方")协商全都签订。

一、甲方托付乙方，按本合同书要求进行工程项目的建设监理。

1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。

1.2建设监理服务期限由年月日至年月日。

1.3本工程项目建设监理费用金额(人民币)由甲方按附件规定向乙方结算支付。

二、本合同组成文件及其挨次为：

2.1建设监理合同书;

2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件;

2.3建设监理合同附件;

2.4建设监理合同专用条件;

2.5建设监理合同标准条件;

2.6建设监理投标书;

2.7建设监理招标书(或托付书)及其澄清文件。

三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列挨次，在前者为准。

四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。

甲方(章)：

乙方(章)：

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

电话：

电话：

邮编：

邮编：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

本合同签于年月日

签约地点：

工程合同篇5

甲方（总承包方）：

乙方（分包方）：

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商全都，特订立本合同，共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构类型：

4、结构层数：

5、建筑面积：

二、工程承包范围：

本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的全部钢筋工程劳务（不含二次结构）。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的全部钢筋分项和为完成工程而需进行的帮助工作及协作其他专业分包队伍的协作工作。

三、承包方式及内容：

1、接受甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、包辅材、包中小型工器具、包平安、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，接受固定综合单价形式。

2、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内全部相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料（材料损耗率不得超过2%），废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等全部钢筋工程相关的施工内容。

3、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等全部相关辅材；钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接（套筒安装）、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车。

四、工程结算及合同条款：

1、主楼地下室（含夹层、基础）：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。

2、标准层（含屋面）：***元/㎡，按建筑面积结算。

3、商业楼及地下车库(含基础)：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。

注：以上单价均包含全部人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用。

五、结算及付款方式：

1、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还。

2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出±0.000按已完工程量的80％支付工程款。

3、以后每完成四层支付已完工程造价的80%；主体封顶后15日内支付已完工程造价的80%；主体验收合格后付至结算总价95%；其余工程款待工程竣工验收合格后一年内付清。

3、乙方每次付款前应供应现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录（注：必需为真实记录）。

4、甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具收据且必需供应每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件。

六、工程质量要求：

1、由于本工程标准为优质工程结构重点工程，不仅代表乙方形象，也代表我们整个施工队的形象，为保证工程工期质量，乙方必需严格依据国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求认真组织施工，工程质量必需达到设计及验收规范。

2、因工序搭接期间和其他因素的待工现象乙方不得向甲方索取任何费用。

3、施工过程中乙方必需按程序签字验收，上道工序未经现场监理验收签字，不得进行下一道工序的施工，否则每次按500元罚款。

4、梁柱节点处钢筋布设符合设计和规范要求，箍筋加密区间距的留设符合标准图集规定。

5、同一截面的钢筋接头率满足规范要求、钢筋搭接长度、锚固长度须符合设计、规范及标准图集规定。

6、结构中的预留孔洞处需按设计布设钢筋。

7、钢筋下料精确     ，型号、规格、间距符合图纸或设计变更，间距符合设计要求，钢筋绑扎符合要求，严禁跳绑。

8、悬臂构件和板负筋位置安装正确，悬臂构件负筋因踩踏等缘由发生变形、位移的，发觉一处处100元罚款。

9、钢筋制作、安装必需满足规范及设计要求，若有违反，视状况进行相应惩罚。

10、钢筋安装需一次到位，保证一次验收合格；安装后的钢筋保证横平竖直、分布均匀、整齐美观，爱护层厚度均匀满足设计要求。

11、若乙方个别工人无法达到甲方管理要求，甲方有权要求乙方3日内对不符合岗位要求的工人进行无条件调整。

12、因乙方施工质量造成的返工、窝工，损失由乙方自行担当。

七、平安文明施工要求：

1、严格执行《平安操作规范》，认证贯彻“平安第一、预防为主、以人为本”的方针。

2、乙方进场的操作人员必需进行“三级”考试合格后才能上岗，操作人员必需听从甲方和公司质安人员的指挥，做到“三不损害”，做好“三宝、四口、五临边”的平安防护工作。

甲方：_______________________乙方：________________________

甲方代表：__________________乙方代表：__________________

工程合同篇6

甲方(托付方)：

乙方(受托人)：

依据中华人民共和合同法二十三章,第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商，甲方自愿参与建设项目，并托付等人做项目前期联系工作，状况属实，由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。

托付项目名称：

1.工程名称：

2.工程地点:

3.工程范围：

4.工程数量：

5.业主单位：

6.资金耒源：

7.工程造价：

一、甲方义务:

1、甲方负责