工程造价控制讲义

内容提要1、工程变更与合同价格调整2、工程索赔3、建设工程价款结算第七章工程造价控制学习目的和要求1.掌握工程变更和合同价款的调整2.掌握工程索赔的处理原则和计算3.熟悉工程价款的结算4.了解FIDIC等合同条件下工程价款的结算工程变更内容1）取消合同中任何一项工作2）改变合同中任何一项工作的质量和其他特性3）改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序5）为完成工程需要追加的额外工作工程变更设计变更其他变更（1）第一节工程变更与合同价调整1.我国现行合同条款下的工程变更出现上述情况，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人发出变更指令。变更程序向承包人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人发出变更指示监理人认为可能要发生变更的情形监理人认为生了变更的情形承包人认为可能要发生的变更情形监理人应向承包人发出变更指示书面变更建议监理人发出变更指示（2）第一节工程变更与合同价调整[2009年真题]根据我国现行合同条款，在合同履行过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）。变更指示 B.变更意向书C.变更建议书D.变更报价书【答案】C【解题要点】该题考核我国现行合同条款下的变更程序，考核的关键是承包人认为可能要发生变更的情形。根据有关规定，承包人发现有变更情况的，应提出书面变更建议书。第一节工程变更与合同价调整（3）变更估价变更估价程序：承包人应在收到变更指示或变更意向书后14天内，向监理人提交变更报价书。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格。变更估价原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价。已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价。标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包双方商定或确定变更工作的单价。措施项目变化：原措施费中已有的，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确定后调整。第一节工程变更与合同价调整（4）承包人合理化建议（奖励）（5）暂列金额与计日工暂列金额只能按照监理人的指示使用，比对合同价格进行相应调整。采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付。（6）暂估价依法必须招标的材料、工程设备和专业工程——由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。依法不需要招标的材料、工程设备——由承包人提供。依法不需要招标的专业工程——由监理人按照合同约定的变更估价原则进行估价。第一节工程变更与合同价调整2.FIDIC合同条件下的工程变更工程变更内容合同中任何工作工程量的改变任何工程质量或其他特性的变更工程任何部分标高、位置和尺寸的改变删除任何合同约定的工作内容新增工程按单独合同对待改变原定的施工顺序或时间安排（1）第一节工程变更与合同价调整（2）变更程序工程师指令变更。工程师在授权范围内根据施工现场情况，在确属需要时有权发布变更指令。指令的内容包括详细的变更内容、工程量、项目施工技术要求、图纸和变更处理原则。要求承包商递交建议书后再确定的变更。承包商在等待变更建议书审批期间需要注意的问题。第一节工程变更与合同价调整（3）变更估价——可以调整合同工作单价的原则此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同条款的0.01%。由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。第一节工程变更与合同价调整（4）删减原定定工作后后对承包包商的补补偿工程师发发布删减减工作的的变更指指令后承承包商不不再实施施部分工工作，合合同价格格中包括括的直接接费部分分没有受受到损失失，但摊摊销在该该部分的的间接费费、利润润和税金金则实际际不能合合理回收收。因此此承包商商就其损损失向工工程师发发出通知知并提供供具体证证明材料料，可以以补偿一一笔金额额加入合合同价格格中。第一节工工程变变更与合合同价调调整例题：【2009年真题】FIDIC施工合同同条件下下，工程程师发布布删减某某部分工工作的变变更指令令，承包包商由此此损失的的利益不不包括（（）。。A.该部分工工作的直直接费B.该部分工工作分担担的间接接费C.该部分工工作分担担的利润润D.该部分工工作分担担的税金金答案：A解析：工程师发发布删减减工作的的变更指指令后承承包商不不再实施施部分工工作，合合同价格格中包括括的直接接费部分分没有受受到损失失，但摊摊销在该该部分的的间接费费、利润润和税金金则实际际不能合合理回收收。所以以不能给给予直接接费的补补偿，只只能给予予间接费费用的补补偿。第一节工工程变变更与合合同价调调整[2008年真题]根据FIDIC施工合同同条件，，某一项项工作实实际测量量的工程程量比工工程量表表规定的的工程量量的变动动超过一一定标准准时，允允许调整整该项工工作规定定的费率率或单价价，这个个标准一一般为（（））。A.1％B.5%C.10%D.20%【答案】C【解题要点点】该题考核核可调合合同工作作单价的的原则；考核的的关键是是：当某某一项工工作实际际测量的的工程量量比工程程量表规规定的工工程量的的变动超超过什么么标准时时，允许许调整该该项工作作规定的的费率或或单价，，需要清清楚变动动的幅度度，准确确记忆；；可能出出现的其其他关键键考核点点有：a.当某一项项工作工工程量的的变更与与对该项项工作规规定的具具体费率率的乘积积超过了了接受的的合同款款额的0.01%，允许调调整该项项工作规规定的费费率或单单价；b.当某一项项工作的的变更直直接造成成该项工工作每单单位工程程量费用用的变动动超过1%,允许调整整该项工工作规定定的费率率或单价价。注意：对对工程变变更范围围、程序序及变更更估价的的考核需需要明确确是在何种合同类型型下进行行的。第一节工工程变变更与合合同价调调整工程索赔赔是在工程程承包合合同履行行中，当当事人一一方由于于另一方方未履行行合同所所规定的的义务或或者出现现了应当当由对方方承担的的风险而而遭遇损损失时，，向另一一方提出出赔偿要要求的行行为。“索赔””是双向向的（1）索赔原因当事人违约不可抗力或不利的物质条件合同缺陷合同变更监理人指令其他第三方原因第二节工工程程索赔（2）工程索索赔分类类索赔的合合同依据据合同中明示的索赔合同中默示的索赔索赔目的工期索赔费用索赔索赔事件的性质工程延误索赔工程变更索赔合同被迫终止索赔工程加速索赔意外风险和不可预见因素索赔其他索赔第二节工工程程索赔（3）工程索索赔的程程序《建设工程程工程量量清单计计价规范范》中规定的的索赔程程序索赔事件发生索赔通知提交索赔报告及资料28天42天28天回应未答复，视为已认可承包人提提出索赔赔的期限限：接受受了竣工工付款证证书后，，应被认认为已无无权再再提出出在合同同工程接接收证书书颁发前前所发生生的任何何索赔。。第二节工工程程索赔（4）索赔报告的内内容索赔报告总论部分根据部分计算部分证据部分（5）索赔的处理原则必须以合同为依据及时、合理地处理索赔加强主动控制、减少工程索赔第二节工工程程索赔（5）索赔的的计算可索赔的费用人工费设备费材料费保函手续费迟延付款利息保险费管理费利润增加工作内容—计日工费计算停工损失和工作效率降低—窝工费增加工作内容—机械台班费窝工引起—折旧费（自有），租赁费（租赁）第二节工工程程索赔索赔费用用的计算算方法1）实际际费用法法该方法是是按照各各索赔事事件所引引起损失失的费用用项目分分别分析析计算索索赔值，，然后将将各费用用项目的的索赔值值汇总，，即可得得到总索索赔费用用值。2）修正的的总费用用法是对总费费用法的的改进，，即在总总费用计计算的原原则上，，去掉一一些不确确定的可可能因素素，对总总费用法法进行相相应的修修改和调调整，使使其更加加合理。。【例6.2.1】某施工合合同规定定，施工工现场主主导施工工机械一一台，由由施工企企业租的的，台班班单价为为300元/台班，租租赁费为为100元/台班，人人工工资资为40元/工日，窝窝工补贴贴为10元/工日，窝窝工补贴贴为10元/工日，以以人工费费为基数数的综合合费率为为35%，在施工工过程中中，发生生了如下下事件：：①出现异常常恶劣天天气导致致工程停停工2天，人员员窝工30个工日；；②因恶恶劣天气气导致场场外道路路中断，，抢修道道路用工工20工日；③③场外大大面积停停电，停停工2天，人员员窝工10工日。为为此，施施工企业业可向业业主索赔赔费用为为多少。。工期索赔赔中应注注意的问问题划清施工工进度拖拖延的责责任。因因承包人人的原因因造成施施工施工工进度滞滞后，属属于不可可原谅的的延期；；只有承承包人不不应承担担任何责责任的延延误，才才是可原原谅的延延期。被延误的的工作应应是处于于施工进进度计划划关键线线路上的的施工内内容。只只有位于于关键线线路上工工作内容容的滞后后，才会会影响到到竣工日日期。工期索赔赔的计算算1）网络图分分析法利用进度度计划的的网络图图，分析析其关键键路线。。如果延误误的工作作为关键键工作，，则总延延误的时时间为批批准顺延延的工期期；如果延误误的工作作为非关关键工作作，当该该工作由由于超过过时差限限制而成成为关键键工作时时，可以以批准延延误时间间与时差差的差值值；若该工作作延误后后仍为非非关键工工作，则则不存在在工期索索赔问题题。2）比例计计算法该方法主主要应用用于工程程量有增增加时工工期索赔赔的计算算，公式式为：（6）共同延延误的处处理工程施工工过程中中，往往往有两种种或多种种原因同同时造成成工期延延误，这这种情况况称为““共同延延误”或或“平行行延误””。此时时处理原原则如下下：1）首先判判断造成成延期的的哪种原原因是最最先发生生的，即即确定““初始延延误”的的责任者者。在初初始延误误发生期期间，其其他平行行发生的的延误责责任者不不承担延延误责任任。2）如果初初始延误误者是发发包人原原因，则在发发包人原原因造成成的延误误期内，，承包人人既可得得到工期期延长，，又可得得到经济济补偿。。3）如果初初始延误误者是客客观原因因，则在在客观因因素发生生影响的的延误期期内，承承包人可可以得到到工期延延长，但但很难得得到费用用补偿。。4）如果初初始延误误责任者者是承包包人原因因，则承承包商不不能索赔赔。[2009年真题]根据《标准施工工招标文文件》中合同条条款规定定，承包包人可以以索赔工工期的事事件是（（）。。A.发包人原原因导致致的工程程缺陷和和损失B.发包人要要求向承承包人提提前交付付工程设设备C.施工过程程发现文文物D.政策变化化引起的的价格调调整【答案】C【解题要点点】该题考核核《标准施工工招标文文件》合同条件件下，部部分可以以合理补补偿承包包商的条条款。其中，可获得得工期索索赔的有有：施工工过程发发现文物物、古迹迹以及其其他遗迹迹、化石石、钱币币或物品品；承包包人遇到到不利物物质条件件；发包包人提供供的材料料和过程程设备不不符合合合同要求求；发包包人提供供基准资资料错误误导致承承包人的的返工或或造成工工程损失失；发包包人的原原因造成成工期延延误；异异常恶劣劣的气候候条件；；发包人人原因引引起的暂暂停施工工；发包包人原因因造成暂暂停施工工后无法法按时复复工；发发包人原原因造成成工程质质量达不不到合同同约定验验收标准准的；监监理人对对隐蔽过过程重新新检查，，经检验验证明工工程质量量符合要要求的；；发包人人在全部部竣工前前，使用用已接收收的单位位工程导导致承包包人费用用增加及及不可抗抗力。[2009年真题]在出现““共同延延误”的的情况下下，承担担拖期责责任的是是（））。A.造成拖期期最长者者B.最先发生生者C.最后发生生者D.按造成拖拖期的长长短，在在各共同同延误者者之间分分担【答案】B【解题要点点】该题考核核索赔中中共同延延误的处处理。对于共共同能够够延误的的处理，，应确定定“初始始延误””者，即即最先发发生者，，应对工工程拖期期负责。。[2009年真题题]某工作作的自自由时时差为为1天，总总时差差为4天。该该工作作施工工期间间，因因发包包人延延迟提提供工工程设设备而而致施施工暂暂停，，以下下关于于该项项工作作工期期索赔赔的说说法正正确的的是（（））。A.若施工工暂停停2天，则则承包包人可可获得得工期期补偿偿1天B.若施工工暂停停3天，则则承包包人可可获得得工期期补偿偿1天C.若施工工暂停停4天，则则承包包人可可获得得工期期补偿偿3天D.若施工工暂停停5天，则则承包包人可可获得得工期期补偿偿1天【答案】D【解题要要点】该题考考核工工期索索赔的的计算算。如果果延误误的工工作为为关键键工作作，则则总延延误的的时间间为批批准顺顺延的的工期期，本本题中中若施施工暂暂停时时间>总时差差时间间，则则为延延误的的关键键工作作，即即工期期补偿偿=5-4=1天。[2009年真题]某施工合同约约定，现场主主导施工机械械一台，由承承包人租得，，台班单价为为200元/台班，租赁费费100元/天，人工工资资为50元/工日，窝工补补贴20元/工日，以人工工费和机械费为基数的的综合费率为为30%。在施工过程程中，发生了了如下事件：：①遇异常常恶劣天气导导致停工2天，人员窝工工30工日，机械窝窝工2天；②发包包人增加合同同工作，用工工20工日，使用机械1台班；③场场外大范围停停电致停工1天，人员窝工工20工日，机械窝窝工1天。据此，下列选项正确确的有（）。A.因异常恶劣天天气停工可得得的费用索赔赔额为800元B.因异常恶劣天天气停工可得得的费用索赔赔额为1040元C.因发包人增加加合同工作，，承包人可得得的费用索赔赔额为1560元D.因停电所致停停工，承包人人可得的费用用索赔额为500元E.承包人可得的的总索赔费用用为2500元【答案】CD【解题要点】该题考核工程程索赔费用的的计算。①遇异常恶恶劣天气导致致停工2天只可补偿工工期，不可索赔赔费用，故不不能获得费用用补偿；②发发包人增加加合同工作，，用工20工日属新增工程量，可索索赔费用及利利润，人工应应补偿费用=20×50=1000元，应索赔=1000××0.3=300元，设备应补补偿费用=200×1=200元，应索赔利利润=200×0.3=60元，故因发包包人增加合同同工作，承包人人可得的费用用索赔额=1000+300+200+60=1560元；③场外外大范围停电电致停工1天，应补人员员窝工费用及及设备租赁费费用，人员窝窝工费用=20×20=400元，机械租赁赁费用=1×100=100元，故因停电电所致停工，，承包人可得得的费用索赔赔额=100+400=500元[2008年真题]FIDIC合同条件下，，某施工合同同约定，人员员窝工补贴为为15元／工日。在在基础工程施施工期间，因因暴雨导致基基坑淹水而停停工2天，人员窝工工20个工日；在主主体工程施工工期间，因重重大公共活动动政府通知停停工2天，人员窝工工30个工日。为此此，承包人可可向业主索赔赔工期和费用用分别为（））。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元【答案】C【解题要点】该题考核FIDIC合同条件下，，部分可以合合理补偿承包包商的条款及及工期索赔和和费用索赔的的计算；清楚不同条条款下可获得得补偿的内容容及索赔的计计算；本题考考查异常不利利的气候条件件、公共当局局引起的延误误条款下，只只可获得工期期补偿的情况况；工程价款的结结算方式工程预付款工程进度款的的支付（中间间结算）工程价款价差差调整的主要要方法工程竣工结算算第三节建建设工程价款款结算6.3.1工程价款的结结算方式工程价款结算算，是指建设设工程的发包包承包合同价价款进行约定定和依据合同同约定进行工工程预付款、、工程进度款款、工程竣工工价款结算的的活动。主要结算方式按月结算与支付分段结算与支付价款结算内容竣工结算分阶段结算专业分包结算合同终止结算第三节建建设工程价款款结算工程合同价款款约定的内容容实行招标的工工程，合同约约定不得违背背招、投标文文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性性内容。1）预付工程款款的数额、支支付时限及抵抵扣方式2）工程进度款款的支付方式式、数额及时时限。3）工程施工发发生变更时，，工程价款的的调整方法、、索赔方式、、时限要求及金额支付方方式。4）发生工程价价款纠纷的解解决方法。5）约定定承担担风险险的范范围及及幅度度以及及超过过约定定范围围和幅幅度的的调整整办法法。6）工程程竣工工价款款的结结算与与支付付方式式、数数额及及时限限。7)工程质质量保保证金金的数数额、、预扣扣方式式及时时限。。8）安全全措施施和意意外伤伤害保保险费费用。。9）工期期及工工期提提前或或延后后的奖奖惩办办法。。10）与履履行合合同、、支付付价款款相关关的担担保事事项。。第三节节建建设设工程程价款款结算算6.3.2工程预预付款款及计计算工程预付款的性质

施工企业承包工程，一般都实行包工包料，这就需要有一定数量的备料周转金。在工程承包合同条款中，一般要明文规定发包人在开工前拨付给承包人一定限额的工程预付备料款。此预付款构成施工企业为该承包工程项目储备主要材料、结构件所需的流动资金。第三节节建建设设工程程价款款结算算（1）工程程预付付款的的支付付时间间发包人人应在在双方方签订订合同同后的的一个个月内内或不不迟于于约定定的开开工日日期前前7天内预付工工程款款。发发包人人不按按约定定预付付，承承包人人在约约定预预付时时间到到期后后10天内向发包包人发发出要要求预预付的的通知知，发发包人人收到到通知知后仍仍不能能按要要求预预付，，承包包人可可在发发出通通知14天后停止施施工，，发包包人应应从约约定应应付之之日起起向承承包人人支付付应付付款的的贷款款利息息，并并承担担违约约责任任。工程预预付款款仅用于于承包人人支付付施工工开始始时与与本工工程有有关的的动员员费用用。如如承包包人滥滥用此此款，，发包包人有有权立立即收收回。。除专专用合合同条条款另另有约约定外外，承承包人人应在在收到到预付付款的的同时时向发发包人人提交交金额额等于于预付付款数数额的的预付付款保保函，，在发发包人人全部部扣回回预付付款之之前，，该银银行保保函将将一直直有效效。第三节节建建设设工程程价款款结算算（2）工程程预付付款的的数额额包工包包料工工程的的预付付款按按合同同约定定支付付，原原则上上预付付比例例不低低于合合同金金额的的10%，不高高于合合同金金额的的30%。计价执执行《建设工工程工工程量量清单单计价价规范范》GB50500——2008的工程程，实实体性性消耗耗和非非实体体性消消耗部部分应应在合合同中中分别别约定定预付付款比比例。。对于只只包工工不包包料的的工程程项目目，则则可以以不预预付备备料款款。第三节节建建设设工程程价款款结算算（1）从未未施工工工程程尚需需的主主要材材料及及构件件的价价值相相当于于工程程预付付款数数额时时起扣扣，从从每次次结算算工程程价款款中，，按材材料比比重扣扣抵工工程价价款，，竣工工前全全部扣扣清。。P123…

kN123…

kPNMT123…

k第三节节建建设设工程程价款款结算算发包单单位拨拨付给给承包包单位位的工工程预预付款款属于于预支支性质质，工工程实实施后后，随随着工工程所所需主主要材材料储储备的的逐步步减少少，应应以抵抵充工工程价价款的的方式式陆续续扣回回。工程预预付款款的扣扣回式中：

T——起扣点，即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额；M——工程预付款限额；N——主要材料及构件所占比重所占比重；P——承包工程价款总额。表达公公式第三节节建建设设工程程价款款结算算（2）承发包双双方也也可在在专用用条款款中约约定不不同的的扣回回方法法，例如建建设部部《招标文文件范范本》中规定定。起扣计算时间选择：在承包人完成金额累计达到合同总价的10%后，由承包人开始向发包人还款。

每次扣款额的规定：发包人从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，发包人至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。

第三节节建建设设工程程价款款结算算6.3.3工程进进度款款的支支付（（中间间结算算）（1）已完工程量的计计算总价包干—计量周期按批准的的支付分解报告确定合同价形式综合单价—按月计量综合单价子目的计计量：结算工程量量是承包人在履行行合同义务过程中中实际完成，并按按合同约定的计量量方法进行计量的的工程量。总价包干子目的计计量：应以总价为为基础，不因物价价波动引起的价格格调整的因素而进进行调整。第三节建设工工程价款结算承包人向发包人提交已完工程量报告发包人按设计图纸核实已完工程量按时7天内计量通知承包人参加计量未按时通知承包人致使承包人未能参加计量计量结果无效计量结果有效不参加作为支付价款依据承包人报告中的工程量被视为确认若发包人未计量对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成的返工的工程量发包人不予计量计量前24小时（2）已完工程量复核核第三节建设工工程价款结算已完工程计量发包人支付工程款(≧计量工程款60%≦计量工程款90%)承包人发包人确认的调整的合同价款及追加合同价款未按时支付承包人发出要求付款的通知发包人仍不能按要求付款双方可协商签订延期付款协议明确延期支付时间和从计量结果确认后第15天计算的利息未达成延期付款协议导致施工无法进行承包人可停止施工发包人承担违约责任同期支付若14天内（3）工程款(进度款)支付第三节建设工工程价款结算（4）质量保证金质量保证金的计算算额度是从应付的的工程款中预留的的，计算额度不包包括预付款的支付付、扣回以及价格格调整的金额。保证金的预留：按按工程价款结算总总额5%左右的比例。保证金的返还：约约定的缺陷责任期期满，承包人向发发包人申请返还。。保证金的管理：缺缺陷责任期内，如如发包人被撤销，，保证金随交付使使用资产一并移交交使用单位管理，，由使用单位代行行发包人职责。第三节建设工工程价款结算6.3.4工程价款调整工程价款价差调整整主要方法综合单价调整：当当工程量清单项目目工程量的变化幅幅度在10%以内时，其综合单单价不作调整，执行原有综合合单价；当工程量量清单项目工程量的的变化在10%以外，且其影响分部分项项工程费超过0.1%时，其综合单价以以及对应的措施费费（如有）均应作调调整。物价波动用价格指数调整：采用造价信息调整整价格差额法律、政策变化引引起的价格调整第三节建设工工程价款结算6.3.5工程竣工结算的编编制及其审查（1）工程竣工结算的的编制内容：1）分部分项工程费费应依据双方确认认的工程量、合同同约定的综合单价价计算，如发生调调整的，以发、承承包双方确认调整整的综合单价计算算。2）措施项目费：采采用综合单价计价价的、采用“项””计价的、安全文文明施工费。3）其他项目费：计计日工、暂估价、、总承包服务费、、索赔费用、现场场签证费用、暂列列金额。4）规费和税金应按按照国家或省级、、行业建设主管部部门对规费和税金金的计取标准计算算。第三节建设工工程价款结算竣工验收形成争议双方对结算价款有争议发包人核实提出修改意见确认支付结算价款移交工程承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料未能造成竣工结算不能正常进行发包人要求交付工程承包人应当交付承包人承担保管责任无正当理由不支付竣工结算价款从第29天起支付利息，承担违约责任承包人催告发包人支付双方协议将工程折价承包人优先受偿拍卖工程向人民法院申请（2）工程竣工结算支支付流程第三节建设工工程价款结算工程竣工结算审查查时限工程竣工结算报告金额审查时间500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天500万元~2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天2000万元~5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天5000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内完成审查第三节建设工工程价款结算[2009年真题]已知计算工程预付付款起扣点的公式式为，，其中中N的含义是（C）。工程预付款额B.承包工程价款总额额C.主要材料及构件所所占比重D.开始扣回预付款时时的累计完成工作作量【答案】C【解题要点】该题考核工程预付付款的抵扣点的计计算公式：因此本题中N为主要材料及构件件所占比重。[2009年真题]按照规定，发包人人接到承包人已完完工程量报告后7天内未进行计量核核对的，下列说法法中正确的是（））。A.视发包人已经认可可承包人报告的已已完工程量B.承包人应发催促核核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，，视为发包人已认认可承包人报告的的工程量D.视发包人不认可承承包人报告的已完完工程量【答案】A【解题要点】该题考核已完工程程量的复核。根据相关规定，，如发包人未在规规定的核对时间内内进行计量核对，，承包人提交的工工程计量视为发包包人已经认可。第三节建设工工程价款结算[2009年真题]按照规定，发包人人接到承包人已完完工程量报告后7天内未进行计量核核对，下列说法中正确的的是（）。A.视发包人已经认可可承包人报告的已已完工程量B.承包人应发催促核核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，，视为发包人已认认可承包人报告的的工程量D.视发包人不认可承承包人报告的已完完工程量【答案】A【解题要点】该题考核已完工程程量的复核。根据相关规定，，如发包人未在规规定的核对时间内进行计量核对对，承包人提交的的工程计量视为发发包人已经认可[2009年真题]某进度款支付申请请报告包含了下列列内容：①本期期已实施工程的价价款；②累计已完成的工程程价款；③累计计已支付的工程价价款；④本期已已完成的计日工金金额；⑤应扣减的质量量保证金。据此，，发包人本期应支支付的工程价款是是（）。A.②+①+③③-④-⑤B.②-③③+①+④-⑤C.③+①-②②+④-⑤D.①+②②+③+④-⑤【答案】B【解题要点】该题考核工程价款款支付的相关内容容。本期应支付的工工程价款=累计已完成的工程价款－累计计已支付的工程价价款+本期已实施工程的的价款+本期已完成的计日日工金额－应扣减的质量保保证第三节建设工工程价款结算[2009年真题]国际通用的合同标标准文件对工程价价款的支付做出了了不同的规定，下下列选项中说法正正确的有（）。。A.AIA合同规定进度款的