一级建造师（一建工程法规）题库加解析答案

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】：D

2、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包的

D.专业分包单位再进行专业分包的

【答案】：C

3、甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是（）

A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利

B.即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证

C.因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证

D.甲应当承担行政机关组织听证的费用

【答案】：A

4、在建设工程活动中，（）是最为常用的一种担保方式。

A.质押

B.保证

C.留置

D.抵押

【答案】：B

5、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时,不作为编制依据的是()。

A.项目批准文件

B.城市规划

C.项目投资概算

D.国家规定的建设工程勘察深度要求

【答案】：C

6、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】：A

7、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

【答案】：B

8、关于劳动合同的履行，下列说法错误的是()。

A.固定劳动期限合同可以是5年、10年，也可以是更长的时间

B.非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资

C.用人单位变更名称或法定代表人的，不影响劳动合同的履行

D.用人单位发生合并或者分立情形的，原劳动合同自动解除

【答案】：D

9、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

【答案】：D

10、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为（）。

A.建设控制地带

B.文物保护区

C.城市紫线

D.城市黄线

【答案】：A

11、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）

A.能效标识

B.节能措施

C.质量保修书

D.建筑节能标准

【答案】：B

12、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责任，下列说法错误的是（）。

A.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.造成损失的，依法承担赔偿责任

D.对责任人员给予行政处分

【答案】：D

13、下列所得中免纳个人所得税的是（）

A.年终加薪

B.出售本人绘画的收入

C.个人保险所获赔偿

D.从投资的某公司取得的派息分红

【答案】：C

14、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】：C

15、甲公司是A产品的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲（）。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

【答案】：C

16、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是（）。

A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告

C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，应当及时补报

【答案】：C

17、关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

18、关于仲裁调解的说法，正确的是()。

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

【答案】：B

19、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是()。

A.承包人不再承担工程质量保修责任

B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求赔偿的，应予支持

C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承担责任

D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

【答案】：D

20、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由（）。

A.甲公司承担主要责任

B.丙公司承担主要责任

C.甲公司和丙公司共同承担责任

D.甲公司和丙公司承担连带责任

【答案】：D

21、在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同

【答案】：C

22、关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

【答案】：B

23、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。

A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

B.海关处理的案件

C.本辖区内重大复杂的案件

D.因不动产提起的行政诉讼案件

【答案】：D

24、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

25、关于工程再分包的说法，正确的是()。2017

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

26、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】：A

27、甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.李某的行为为无权代理，合同无效

B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担

C.李某的行为为表见代理，合同有效

D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担

【答案】：C

28、根据《招标投标法实施条例》，招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力，原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有()。

A.中标候选人未在规定期限内提交履约保证金

B.中标候选人经营、财务状况发生较大变化

C.中标候选人因不可抗力不能履行合同

D.中标候选人存在影响中标结果的违法行为

【答案】：B

29、甲公司与乙公司(建筑企业)于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是()。

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】：D

30、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。2017

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

31、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输。由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）。

A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力

B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担

C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更

D.材料商行使的是合同的任意变更权

【答案】：D

32、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2007年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是（）。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

33、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】：C

34、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.在投入试生产之日

B.投入试生产之日起3个月内

C.投入试生产之日前3个月

D.分期验收后

【答案】：B

35、下列选项中，不能提起行政复议的是（）。

A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场

B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品价格

C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

D.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证

【答案】：B

36、关于规划许可证的说法正确的是（）。2018真题

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

【答案】：D

37、根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位的安全责任包括()。

A.将拆除工程的施工组织方案报建设行政主管部门备案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

D.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议

【答案】：C

38、关于工伤保险待遇的说法,正确的是（）

A.用人单位分立、合并、转让的,原用人单位缴纳的工伤保险失效

B.用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担

C.职工被借调期间受到工伤事故伤害的,由借调单位承担工伤保险责任

D.职工被派遣出境工作,则其国内工伤保险关系中止

【答案】：B

39、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）所形成的记录。

A.合同履行纠纷

B.投诉或诉讼过程

C.工程质量和安全检查

D.行政处罚或行政处理

【答案】：D

40、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

41、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

【答案】：D

42、关于工程再分包的说法，正确的是()。2017真题

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

43、关于表见代理的说法，正确的是（）。2018真题

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理

【答案】：B

44、下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

【答案】：A

45、关于印花税的说法,正确的是（）。

A.营业账簿免纳印花税

B.应纳税额不足5角的,免纳印花税

C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额

D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税

【答案】：C

46、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。

A.定金

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

47、建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产应该为()。

A.1亿元以上

B.6000万元以上

C.4000万元以上

D.800万元以上

【答案】：C

48、当事人协商一致,可以变更合同。下列事项的变更,需要当事人协商一致进行合同变更的是（）。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

49、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产并处罚款

【答案】：C

50、建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.杜绝违章建筑

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

【答案】：D

51、关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务合同

C.买卖合同是有偿合同

D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同

【答案】：A

52、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前.()天，向环境保护行政主管部门申报。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D

53、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。（2016）

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：B

54、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】：A

55、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】：B

56、保证合同是()订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】：C

57、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之曰起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】：C

58、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。

A.统一管控

B.分级管控

C.重点管控

D.分类管控

【答案】：B

59、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。2017真题

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

60、甲建筑公司承建乙市一住宅项目,采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁一物料提升机,以降低成本.该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买,但缺少产品合格证明,下列说法正确的是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

【答案】：A

61、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

62、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

【答案】：C

63、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

64、某工程的建筑工程和设备安装工程由业主分别发包给甲、乙两公司，并由业主分别投保了建筑工程一切险和安装工程一切险。设备安装工程合同规定的开工日期为2012年5月10日，但由于结构工程施工进度延误，设备安装工程实际于2012年6月10日开工；需安装的设备于2012年5月20日运到施工现场，安装机械于2012年5月30日进场。则该安装工程一切险的保险责任自（）开始。

A.2012年5月10日

B.2012年5月20日

C.2012年5月30日

D.2012年6月10日

【答案】：B

65、借贷双方约定的利率未超过年利率()，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。

A.12%

B.24%

C.36%

D.48%

【答案】：B

66、（2019年真题）下列情形中,产生合同之债的是（）。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】：B

67、关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是（）。

A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报

B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报

C.逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款

D.逾期不补报的,处3万元以上5万元以下罚款

【答案】：A

68、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经()验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。

A.环境保护行政主管部门

B.城市管理主管部门

C.住房和城乡建设行政主管部门

D.卫生监督主管部门

【答案】：A

69、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是()。

A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

【答案】：A

70、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。（2015）

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【答案】：C

71、甲借乙10000元后，无论乙如何催告，甲均不归还欠款。为解决纠纷，双方同意人民调解委员会调解，并达成调解协议。双方签收了调解书，并申请法院裁定确认有效，但甲事后仍不还款，乙可采用下列哪种方式保护自身权利()。

A.申请仲裁

B.向人民调解委员会申请强制执行

C.向人民法院申请强制执行

D.申请重新调解

【答案】：C

72、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是()。

A.只能由法院确定归属

B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

【答案】：D

73、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是()。

A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

【答案】：B

74、下列情形中,导致建设工程施合同无效的是（）。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C

75、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是（）

A.项目经理釆购材料设备

B.项目经理组织安排施工

C.建设单位支付工程款

D.项目经理为采购材料而进行的谈判

【答案】：C

76、（2019年真题）下列人员中,可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】：B

77、下列关于建设工程招标方式的说法中，错误的是()。

A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定法人、其他组织投标

B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标

C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上特定的法人发出投标邀请书

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，公开招标费用比较高的,可以邀请招标

【答案】：D

78、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是（）。

A.上市公司的流通股票不能作为质押物

B.施工单位对该部分股票不享有质权

C.施工单位不得转让对股票的质权

D.施工单位的质权自股票交付时生效

【答案】：C

79、关于法律责任特征的表述中，不正确的是（）。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依约定程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】：C

80、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算

B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

【答案】：A

81、下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.代理人死亡

【答案】：B

82、《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的（）。

A.再利用量大于20%

B.再利用量大于30%

C.节约量大于20%

D.节约量大于30%

【答案】：B

83、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分包单位。2008年5月5曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】：B

84、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

85、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】：A

86、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()内,向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5日

B.7日

C.15日

D.30日

【答案】：A

87、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()。

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

【答案】：D

88、关于建造师不予注册的说法，正确的是()。

A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的

C.年龄超过60周岁的

D.申请在两个或者两个以上单位注册的

【答案】：D

89、下列各项中,关于施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,因该项承揽工程不符合规定的质量标准给建设单位造成损失的,说法正确的是（）。

A.施工企业承担全部赔偿责任

B.挂靠单位或者个人承担全部赔偿责任

C.施工企业与挂靠单位或者个人承担连带赔偿责任

D.施工企业与挂靠单位或者个人分别承担各自应负的责任

【答案】：C

90、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是()。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

91、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，()。

A.强制执行和解协议

B.恢复对原生效法律文书的执行

C.对和解协议进行审查

D.将和解协议转审判庭审查

【答案】：B

92、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法脘保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

【答案】：D

93、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格限制以（）方式设立建设用地使用权。

A.公开招标

B.拍卖

C.划拨

D.邀请招标

【答案】：C

94、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】：C

95、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【答案】：B

96、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信行为信息分为（）。

A.良好行为记录和不良行为记录

B.承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录

C.资质不良行为记录和工程质量不良行为记录

D.公众投诉记录和行政处罚记录

【答案】：A

97、甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是()。

A.甲公司不承担责任

B.甲公司应与丙公司共同承担责任

C.丙公司承担主要责任

D.甲公司承担全部责任

【答案】：D

98、甲公司为增值税一般纳税人，2017年11月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是()。

A.用于应税项目生产而购进的动力燃料

B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材

C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备

D.用于交际应酬而购进的酒类产品

【答案】：A

99、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密

【答案】：A

100、甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向()要求赔偿损失。.

A.甲公司

B.李某

C.刘某

D.汽车运输公司

【答案】：A

101、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）。

A.动产物权、不动产物权

B.自物权、他物权

C.用益物权、担保物权

D.以上都不正确

【答案】：B

102、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：D

103、关于招标文件的说法，正确的是()。2016

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】：C

104、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。（2014）

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

【答案】：D

105、施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（??）。

A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施

B.在施工现场入口处设置明显的安全警示标志

C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内

D.施工现场应制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度

【答案】：C

106、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业，该名人故居系省文物保护单位，则必须经过（）批准方可开工。

A.省文物保护主管部门

B.省建设行政主管部门

C.省政府

D.国家文物局

【答案】：C

107、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，（）。

A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

【答案】：B

108、竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质量监督机构

【答案】：A

109、甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（）计付。

A.2010年1月8日

B.2010年1月15日

C.2010年1月30日

D.2010年2月10日

【答案】：C

110、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

111、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。

A.乙单位承担全部责任

B.各承担50%

C.由乙单位承担主要责任

D.连带责任

【答案】：D

112、对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。

A.40%

B.50%

C.80%

D.100%

【答案】：C

113、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

【答案】：A

114、关于保证责任的表述中，不正确的是（）。

A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】：B

115、关于工伤医疗停工留薪期的说法。正确的是（）。（2016）

A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工留薪期一般不超过12个月。

C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付。

D.停工留薪期满后仍需治疗的。工伤职工不再享受工伤医疗待遇。

【答案】：B

116、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是()。(2015真题)

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

【答案】：C

117、下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是（）。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.平行检验

【答案】：B

118、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后。发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

【答案】：A

119、关于行政调解的说法,正确的是()。

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

120、建筑施工节能下列规定中，说法错误的是()。

A.节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面

B.绿色施工是指工程建设中，在保证成本的基本要求下，通过科学的管理，最大限度节约资源

C.国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准

D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：B

121、根据《建筑工程施工许可管理办法》,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。

A.工商登记证

B.施工许可证

C.规划许可证

D.土地使用证

【答案】：B

122、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有（）资质的企业。

A.设计

B.施工

C.监理

D.造价咨询

【答案】：B

123、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后施工单位应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【答案】：A

124、关于不动产权设立的说法，正确的是()

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【答案】：A

125、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

【答案】：C

126、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形()。

A.超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的

C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】：B

127、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理

【答案】：C

128、按照《注册建造师管理规定》，下列情形中属于不予注册的情形是()。

A.申请人年近花甲，已达59岁高龄

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

【答案】：B

129、（2020年真题）根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

【答案】：A

130、下列选项，属债权合同的是（）。

A.监护合同

B.买卖合同

C.行政合同

D.劳动合同

【答案】：B

131、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位项目负责人

B.施工单位项目技术人员

C.施工单位项目安全员

D.项目总监理工程师

【答案】：B

132、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

【答案】：C

133、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()。

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】：C

134、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。

A.必须再次审查，审查合格延期３年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

【答案】：D

135、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大质量事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

136、根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的（）。

A.推荐性标准

B.强制性标准

C.地方性标准

D.全国性标准

【答案】：B

137、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。

A.500

B.250

C.150

D.100

【答案】：C

138、根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是()。

A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定

B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用

C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案

D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方

【答案】：D

139、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

140、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

141、承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.留置权

B.抵押权

C.抵消权

D.质押权

【答案】：A

142、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D

143、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,已取得安全生产许可证的施企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产,并处罚款

C.撤销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

144、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

【答案】：C

145、某项工程于2015年5月2日完工，施工单位于2015年5月15日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于2015年5月30日组织验收且验收合格，并于2015年6月10日正式投入使用。则该工程的缺陷责任期从2015年()起计。

A.5月2日

B.5月15日

C.5月30日

D.6月10日

【答案】：C

146、实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由（）统一组织编制。

A.监理单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位

【答案】：B

147、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的()。

A.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿

B.仅承担赔偿责任

C.降低资质等级，直至吊销资质证书

D.追究刑事责任

【答案】：C

148、关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是()。

A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权

B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人

D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算

【答案】：C

149、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，承包人通知材料供应商可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

【答案】：D

150、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中确定中标人

【答案】：D

151、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】：B

152、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

【答案】：D

153、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

154、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

155、对于施工合同订立的特殊性的理解错误的一项是（）。

A.要约和承诺是订立合同的两个基本程序

B.投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，投标文件是要约

C.中标通知书是招标人对投标文件的肯定答复，因而是承诺

D.建设工程合同可以采用口头形式或者书面形式

【答案】：D

156、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。

A.无效

B.有效

C.总包同意后有效

D.效力待定

【答案】：B

157、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()（2013）

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C

158、关于开庭质证，下列说法中不正确的是（）。

A.证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证

B.经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据

C.书证应当提交原件也可以是复印件

D.物证应当提交原物

【答案】：C

159、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】：A

160、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在()小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

161、下列单项合同中，可以不招标的是()。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【答案】：A

162、根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是（）。

A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关

C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

163、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业规定，理解正确的是（）

A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期

B.管理和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

C.总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位

D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销

【答案】：D

164、关于行政行为特征的说法,正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

【答案】：B

165、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（）进行设计。

A.建设单位的意愿

B.类似已完工程

C.勘察设计成果文件

D.类似地区的水文地质情况

【答案】：C

166、物权和债权的性质分别可以表述为（）。

A.相对权，绝对权

B.相对权，相对权

C.绝对权，相对权

D.绝对权，绝对权

【答案】：C

167、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。

A.必须再次审查，审查合格延期3年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

【答案】：D

168、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

【答案】：A

169、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

170、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则下列说法错误的是（）。

A.丙有权要求甲承担50万元的损失

B.丙有权要求乙承担50万元的损失

C.丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失

D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担

【答案】：D

171、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是()。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告

【答案】：C

172、下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权的内容只包括财产权

B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护

C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利

D.注册商标的有效期自申请之日起计算

【答案】：A

173、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是()。

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告

C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件

D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造

【答案】：D

174、关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

175、关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】：B

176、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。2017

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

177、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】：D

178、下列法律事实中，属于法律行为的是()。

A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停

B.地基开挖时发现文物而改变设计方案

C.发生非典疫情致使施工进度延迟

D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工

【答案】：D

179、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。

A.守法遵章和正确使用安全防护用具

B.办理意外伤害保险

C.接受安全生产教育和培训

D.报告安全事故隐患

【答案】：B

180、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

181、某施工现场发生倒塌事故,导致2人死亡,1人受伤。在无特殊情况下,事故调查组应当自该事故发生之日起（）内提交事故调查报告

A.30日

B.45日

C.60日

D.90日

【答案】：C

182、甲施工单位向乙预制件厂订制非标准购件，合同约定乙收到支票之日起三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于()。

A.违约行为

B.行使同时履行抗辩权

C.行使先履行抗辩权

D.行使不安抗辩权

【答案】：C

183、关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理

【答案】：C

184、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

【答案】：A

185、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。

A.原则上不停止公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C.依照当事人申请可停止公告

D.公告部门可自行决定是否停止公告

【答案】：A

186、安装工程一切险所承保的损失范围包括()。

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

187、甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施