一级建造师（一建工程法规）题库附完整答案【名师系列】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是()。

A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁

B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止

C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制

D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼

【答案】：C

2、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

3、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

【答案】：D

4、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍()。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

【答案】：D

5、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。

A.可以受理

B.应当移送仲裁委处理

C.不应当受理

D.经仲裁委员会同意后可以受理

【答案】：C

6、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

【答案】：A

7、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点包括()。

A.强制性

B.公权性

C.程序性

D.自愿性

【答案】：D

8、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A.移送二审法院裁决

B.缺席判决

C.不予判决

D.进入再审程序

【答案】：B

9、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决

A.全国人大常委会

B.最高法院

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

10、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是()。

A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力

B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼

C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼

D.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年

【答案】：B

11、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍()。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

【答案】：C

12、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。

A.建筑公司只能提起民事诉讼

B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼

C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼

D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

【答案】：B

13、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

14、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。2018真题

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

15、关于夜间施工，说法正确的是()。(2015真题)

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【答案】：D

16、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是（）。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理.该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】：C

17、某居民企业本年度取得各项收入总额为1个亿，其中成本4000万元，财政拨款2000万元，上一年度亏损3000万元，该企业本年度应缴纳的企业所得税为()万元。

A.1500

B.1000

C.1250

D.250

【答案】：D

18、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】：C

19、《大气污染防治法》规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过()的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.六个月

【答案】：C

20、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位在拆除工程施工15日前,需要向有关部门报送的备案资料是（）。

A.建设单位的资质证明

B.施工单位中标通知书

C.工程施工合同

D.施工单位资质等级证明

【答案】：D

21、重点工程的施工现场防火巡查和防火应急演练的周期分别为（）。

A.每日，每半年

B.每周，每年

C.每月，每半年

D.每日，每年

【答案】：A

22、（2019年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是（）

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不良引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失

【答案】：B

23、某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。

A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金

B.合同约定的违约责任不符合公平原则

C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效

D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效

【答案】：B

24、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。（2014）

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

【答案】：B

25、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

26、下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是()

A.是工程建设强制性标准实施监督的依据

B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定

C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行

D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收

【答案】：D

27、在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是()。

A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付全部房款的商品房买受人

C.承包人因发包人违约所造成的损失，在工程拍卖款中优先受偿

D.承包人行使优先受偿权的期限为建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日6个月内

【答案】：D

28、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销明，并在公告平台上予以声

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

29、甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当（）。

A.移送丙人民法院

B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院

C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院

D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖

【答案】：D

30、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D.一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

【答案】：D

31、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部门的要求

【答案】：A

32、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请建设用地规划许可证

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能向县级以上土地管理部门申请用地

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

【答案】：C

33、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是()。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款

【答案】：C

34、建筑市场诚信行为信息中的（）是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励、表彰所形成的记录。

A.不良行为记录

B.良好行为记录

C.优良行为记录

D.优秀行为记录

【答案】：B

35、关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。

A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保

B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可

D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

【答案】：C

36、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

【答案】：B

37、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A.2004年3月1日

B.2004年3月20日

C.2004年3月10日

D.2004年3月18日

【答案】：C

38、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()。2016

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同

D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

【答案】：A

39、某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的()能力进行审查。

A.订立合同

B.履行合同

C.民主管理

D.带资施工

【答案】：B

40、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t，约定6月1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格5200元/t结算

B.应按国家确定的最新价格5000元/t结算

C.应当按新旧价格平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B

41、某项目工程价款结算总额为9450万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过（）。

A.945万

B.756万

C.472.5万

D.283.5万

【答案】：D

42、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。

A.3月22日

B.3月18日

C.3月13日

D.4月3日

【答案】：D

43、下列责任中属于设计单位安全责任的是()。

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】：D

44、下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【答案】：D

45、2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。

A.该项目经理收到该回复后合同生效

B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议

C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

【答案】：C

46、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

47、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。

A.离婚纠纷

B.劳动合同纠纷

C.对罚款不服发生的纠纷

D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷

【答案】：D

48、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

【答案】：C

49、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B

50、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。2017真题

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

51、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

D.建设单位的资质证明

【答案】：D

52、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立安全生产管理制度

B.建立项目安全生产管理体系

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

【答案】：B

53、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

【答案】：B

54、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报()审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防止监管部门

【答案】：C

55、根据《民法典》的规定，下列关于代理的说法中，错误的是()。

A.委托代理又称“指定代理”或"意定代理"

B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为

D.代理行为必须是具有法律意义的行为

【答案】：A

56、下列关于安全许可证的表述不符合法律规定的是（）。

A.省级政府建设主管部门颁发安全许可证

B.安全生产许可证的有效期为5年

C.企业应当于期满前3个月向原机关办理延期手续

D.企业在有效期内，严格遵守法律法规，未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

【答案】：B

57、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于（）。

A.2007年5月5日

B.2007年7月5日

C.2007年10月5日

D.2009年4月5日

【答案】：D

58、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】：C

59、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

【答案】：C

60、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

【答案】：D

61、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。2017

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

62、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：A

63、（2019年真题）关于建设工程中代理的说法，正确的是（）

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理

【答案】：C

64、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：D

65、李某借用甲公司的资质承担了乙公司的装修工程,因为偏工减料不符合规定的质量标准,所造成的损失()承担赔偿责任

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李共同

C.仪由乙公司

D.仅由李某

【答案】：B

66、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。2014

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

【答案】：D

67、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。

A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行

B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖

C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度

【答案】：C

68、下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

【答案】：C

69、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席审判

【答案】：D

70、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

71、下列各项中关于建造师的执业说法错误的是（）。

A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作

B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务

C.一级建造师执业划分为10个专业

D.一级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平

【答案】：A

72、关于著作权说法，错误的是()。

A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人

B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后50年

C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第50年12月31日

D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体

【答案】：B

73、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收，()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

74、按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是（）。

A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同

B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同

C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同

D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同

【答案】：C

75、下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包

C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

D.工程总承包企业应当加强对分包的管理,不得将工程总承包项目转包,也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位

【答案】：B

76、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是()。

A.仅对其合法的民事行为承担民事责任

B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任

C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任

D.仅以注册资本承担相应民事责任

【答案】：C

77、下列法律中，属于社会法的是（）。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《建筑法》

D.《劳动合同法》

【答案】：D

78、关于建设工程承包制度,下列说法中正确的是（）。

A.按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商

B.加强对政府投资工程项目的管理,对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准,但必须公开招标

C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设

D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设

【答案】：A

79、根据有关法律规定，在法律责任中最强烈的一种责任是（）。

A.行政责任

B.刑事责任

C.民事责任

D.违约责任

【答案】：B

80、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）。

A.地方施工总承包序列一级资质

B.专业承包序列二级资质

C.专业承包序列不分等级资质

D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质

【答案】：D

81、合同生效后，如果当事人就价款或报酬约定不明确且不能补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定时，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的市场价格

B.订立合同时履行地的政府定价

C.订立合同时履行地的政府指导价

D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】：A

82、下列有关担保的说法，正确的是()。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

B.担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任

C.担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

D.主合同无效，不影响担保合同的效力

【答案】：C

83、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

【答案】：B

84、专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院管辖，则下列不适用专属管辖的是（）。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.土地买卖纠纷

【答案】：C

85、某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期幵工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在()幵工。（2015）

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1曰

D.2014年11月1曰

【答案】：D

86、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员

【答案】：B

87、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】：D

88、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【答案】：B

89、下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

【答案】：B

90、《仲裁法》的调整范围仅限于（）。

A.行政争议仲裁

B.农业承揽合同纠纷仲裁

C.民商事仲裁

D.劳动争议仲裁

【答案】：C

91、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项正确的是()。

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解

B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉

D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁

【答案】：D

92、下列注册证书失效的是（）。

A.张某所在企业破产

B.王某调离原企业到新单位

C.李某年龄明年65周岁

D.赵某年满27周岁注册在本单位

【答案】：A

93、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

【答案】：C

94、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。（2016）

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：B

95、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）（2013）

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

96、建筑物倒塌造成他人损害的，应当由建设单位与施工单位向受害人承担责任，该责任属于()。

A.违约责任

B.连带责任

C.公平责任

D.过错责任

【答案】：B

97、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C

98、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

【答案】：B

99、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。

A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论经过质证认定的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：C

100、自然人的软件著作权保护期为（）。

A.自然人终生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人终生及其死亡后30年

D.30年

【答案】：A

101、属于知识产权最重要性质的是（）。

A.双重性

B.地域性

C.专有性

D.时间性

【答案】：C

102、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。(2015真题)

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【答案】：A

103、（2020年真题）甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）。

A.无效

B.条件成就时生效

C.成立

D.可撤销

【答案】：C

104、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。（2014）

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

105、以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷

C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷

D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等

【答案】：B

106、根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

107、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】：A

108、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是()。

A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整

B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证

C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测

D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序

【答案】：B

109、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章

D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

【答案】：B

110、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在埤

D.建设工程所在地

【答案】：A

111、在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由()依照有关法律、法规的规定给予处罚。

A.住房城乡建设部门

B.文物行政主管部门

C.环境保护行政部门

D.当地人民政府

【答案】：C

112、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有()。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

【答案】：C

113、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。

A.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销营业资质

B.超越本单位资质等级承接工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

C.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得，责令停业整顿

D.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得，没收违法所得

【答案】：D

114、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是()。

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】：B

115、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。

A.监理单位统一组织

B.总承包单位统一组织

C.总承包单位和分包单位各自

D.建设单位统一组织

【答案】：B

116、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是()。

A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级

B.专业承包序列设有60个类别

C.施工总承包资质序列设有12个类别

D.施工劳务资质不分类别与等级

【答案】：B

117、关于一级建造师执业的说法，正确的是()。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【答案】：A

118、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中，说法不正确的是（）。

A.在试用期届满的

B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的

【答案】：A

119、根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。

A.再利用

B.减量化

C.资源化

D.集成化

【答案】：B

120、根据《招标投标法》及相关法律法规，招标人的下列行为中，违法的是（）。

A.在招标文件发出后仅5天就随之宣布修改其中实质性的内容

B.在确定中标人之前与投标人就报价进行谈判

C.因评标排名第一的投标人放弃中标而宣布重新招标

D.要求中标人提交的履约保证金接近中标价的10％

【答案】：B

121、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.调解解决租赁合同纠纷的案件

【答案】：D

122、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

123、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。

A.乙单位承担全部责任

B.各承担50%

C.由乙单位承担主要责任

D.连带责任

【答案】：D

124、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是（）。

A.建设工程规划许可证

B.建设用地规划许可证

C.施工组织设计

D.安全施工措施

【答案】：D

125、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

126、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】：B

127、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是()。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单位处以罚款

D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款

【答案】：C

128、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验

【答案】：C

129、对于夜间施工，说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【答案】：D

130、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是（）。

A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼

B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理

C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼

D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出

【答案】：B

131、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。

A.A区

B.B区

C.D区

D.C区或A区

【答案】：B

132、施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是（）。

A.提交工程竣验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】：A

133、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

【答案】：C

134、根据《民法典》的规定，下列承诺有效的是（）。

A.对要约的内容作了实质性变更

B.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人

C.撤回承诺的通知先于承诺到达要约人

D.承诺通知因为意外事件而迟到，但要约人怠于及时通知承诺人

【答案】：D

135、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办

【答案】：D

136、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是().（2012）

A.建设用地使用权

B.地役权

C.相邻权

D.宅基地使用权

【答案】：B

137、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

138、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确（）。

A.不得约定试用期

B.试用期不得超过1个月

C.试用期不得超过2个月

D.试用期不得超过6个月

【答案】：C

139、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,下列人员中,不属于五方责任主体项目负责人的是（）。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

【答案】：B

140、对于下列纠纷的解决，适用于《民法典》的是（）。

A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷

B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷

C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷

D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

【答案】：D

141、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对两审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有（）。

A.二审判决书未经甲方签收

B.有新的证据足以推翻原判决

C.二审判决适用法律有明显错误

D.二审法官应当回避的没有回避

【答案】：A

142、关于中标的表述中，不正确的是()。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任

【答案】：A

143、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。

A.有效

B.无效

C.经澄清说明后有效

D.在招标人同意接受的情况下有效

【答案】：A

144、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

145、甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我国《民法典》的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

【答案】：D

146、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。

A.1020万元

B.1010万元

C.1000万元

D.990万元

【答案】：A

147、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用的使用应优先用于()。

A.满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出

B.施工现场文明施工所需

C.用于新建项目安全评价

D.施工单位安全设施、安全器材等安全生产条件的维护

【答案】：A

148、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，关于此情形下的损失赔偿额度，下列说法正确的是()。

A.损失赔偿额包括合同履行后可以获得的利益，但不超过违反合同一方订立合同时预见到的因违反合同可能造成的损失

B.损失赔偿额度就是合同中约定的额度

C.赔偿的损失不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额度按违约方获得的利益计算

【答案】：A

149、法人进行民事活动的物质基础是()。

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所

【答案】：C

150、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

151、（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是（）

A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请

B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门岀具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证

C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成

D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的,责令限期补报,并处罚款

【答案】：B

152、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：B

153、甲施工企业将自己中标的一项工程全部分包给不具备相应资质的乙劳务企业，合同中规定了内容齐全的仲裁条款。因工程款纠纷，乙企业申请了仲裁，但甲接到开庭通知后以仲裁协议无效为由拒不到庭。仲裁庭可以据此()。

A.视为撤回仲裁申请

B.缺席裁决

C.告知乙向法院起诉

D.告知乙请求法院确认仲裁协议的效力

【答案】：B

154、关于仲裁的说法，正确的是()。2016

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员会由当事人协商确定

D.仲裁裁决作出后可以上诉

【答案】：C

155、关于建设工程合理使用年限的说法,正确的是()

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报度、拆除

C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程合理使用年限

【答案】：D

156、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。

A.由建设单位承担全部责任

B.由监理单位承担主要责任

C.由建设单位和监理单位承担全部责任

D.由施工单位承担主要责任

【答案】：D

157、根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书需要承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书，并处罚款

C.给予警告，或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

【答案】：B

158、施工企业的项目经理属于施工企业的（）.

A.主要负责人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.企业授权的项目管理者

【答案】：D

159、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】：A

160、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。

A.安安公司应当按照王某经济补偿12万元

B.安安公司应当给予王某3万元经济补偿

C.安安公司应当给予王某9万元经济补偿

D.安安公司应当给予王某7.2万元经济补偿

【答案】：D

161、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则（）。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失

【答案】：C

162、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发生的短缺

【答案】：C

163、《标准化法》规定，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定（）。

A.行业标准

B.国家标准

C.地方标准

D.推荐性标准

【答案】：B

164、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。(2015真题)

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【答案】：C

165、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）。

A.因总投资额超过3000万元，故必须公开招标

B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包

C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包

D.若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

【答案】：B

166、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。

A.撤回

B.撤销

C.吊销

D.注销

【答案】：B

167、下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A

168、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。（2013）

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】：C

169、下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A.项目安全生产管理人员

B.项目技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理

【答案】：B

170、甲公司和乙公司于2019年3月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2019年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2019年12月5日向甲送达催款函。2020年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从()起算。

A.2019年3月1日

B.2019年5月9日

C.2019年12月5日

D.2020年1月9日

【答案】：D

171、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是()。

A.代理人本人

B.被代理人

C.第三人

D.权利人

【答案】：B

172、（2019年真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

【答案】：B

173、未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。

A.鉴定

B.质证

C.对方当事人认可

D.公证

【答案】：B

174、下列评标委员会成员的行为，合法的是()。

A.向招标人征询确定招标人的意向

B.接受投标人主动提出的澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的倾向意见

【答案】：C

175、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2010年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A.在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

【答案】：D

176、关于中标和签订合同的说法，正确的是()。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

【答案】：C

177、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级较高的

B.联合体牵头

C.承担主要任务的

D.资质等级较低的

【答案】：D

178、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.甲施工企业承担

B.乙公司承担

C.丙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担

【答案】：C

179、下列属于委托代理终止的是（）。

A.被代理人取得民事行为能力

B.被代理人恢复民事行为能力

C.代理期限届满或者代理事务完成

D.指定代理的人民法院取消指定

【答案】：C

180、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

181、第二审人民法院对上诉案件，应当（）开庭审理。

A.依当事人的上诉请求来决定是否

B.采用独立审判

C.组成合议庭

D.可以独立审判，也可以组成合议庭

【答案】：C

182、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

【答案】：D

183、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D.工程监理单位可以转让工程监理业务

【答案】：B

184、委托合同的目的是为他人处理或管理事物，它不同于民事代理。委托合同委托的事务包括（）。

A.法律行为和事实行为

B.只是事实行为

C.只是法律行为

D.只是商事贸易行为

【答案】：A

185、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

【答案】：B

186、A公司因买卖纠纷起诉B公司，双方商定了15天的举证时限，法院认可。时限届满后，B公司提出还有一份发货单没有提供，申请延长举证时限，被法院驳回。庭审时B公司向法庭提交该发货单。尽管A公司反对，但法院在对B公司予以训诫后仍对该证据进行质证。下列哪一诉讼行为不符合举证时限的相关规定()

A.双方当事人协议确定举证时限

B.双方确定了15天的举证时限

C.B公司在举证时限届满后申请延长举证时限

D.法院不顾A公司反对，依然组织质证

【答案】：C

187、用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累积不得超过（）小时。

A.15

B.22

C.36

D.60

【答案】：C

188、根据《民用建筑节能条例》，建设单位对不符合民用