一级建造师（一建工程法规）题库附参考答案【夺分金卷】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。

A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责

B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

D.由总包单位负责上报事故

【答案】：C

2、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。

A.指定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.表见代理

【答案】：B

3、对于涉及()工程的专项施工方案，’施工单位依法应当组织专家进行论证、审查

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

【答案】：A

4、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

【答案】：B

5、甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下各项行为中会导致投标无效的是()

A.甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

B.资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作协议

C.甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标

D.甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任

【答案】：B

6、下列所得中免纳个人所得税的是()。

A.偶然所得

B.出售本人绘画的收入

C.个人保险所获赔偿

D.从投资的某公司取得的派息分红

【答案】：C

7、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

8、下列行为中，不属于转包的是()。

A.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的

B.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

C.施工总承包单位将除主体工程以外的所有专业工程，如设备安装和装修，均分包出去的

D.劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的

【答案】：C

9、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】：C

10、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（）。

A.拒绝

B.协商

C.认可

D.应予造价鉴定

【答案】：C

11、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。

A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者

B.订立无固定期限劳动合同的劳动者

C.女职工

D.年老体弱的职工

【答案】：B

12、关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】：D

13、关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

14、关于招标的说法，正确的是()。

A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

C.开标由招标人或招标代理机构主持

D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

【答案】：B

15、2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。

A.该项目经理收到该回复后合同生效

B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议

C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

【答案】：C

16、关于施工企业资质，下列说法错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、劳务分包三个序列

B.建筑业企业的三个资质序列，可以划分为若干个资质类别

C.各资质类别又可以划分为若干个级别

D.房屋建筑工程施工总承包企业可以分为特级、一级、二级、三级四个级别

【答案】：A

17、建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告（）

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.工程所在地建设主管部门

【答案】：D

18、（2020年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：C

19、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()。

A.施工人员有权拒绝该指令

B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

【答案】：A

20、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。

A.专职安全生产管理人员

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：A

21、下列主体中，属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

【答案】：D

22、《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。

A.必须办理

B.应当办理

C.鼓励办理

D.不作要求

【答案】：C

23、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

24、建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.作价补偿

D.追缴财产，收归国有

【答案】：C

25、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间限制，体现了知识产权的（）特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.专有性

C.地域性

D.时间性

【答案】：D

26、下列关于联合体投标的说法正确的是()。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

【答案】：C

27、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：D

28、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。（2012）

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：B

29、签订仓储合同后。仓储物出现变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全时，保管人应当（）

A.及时通知上级领导并做出处置方案

B.自行处理仓储物

C.催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置

D.转移仓储物，并加收费用

【答案】：C

30、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同认定无效的依据可能是()

A.一方以欺诈胁迫的手段订立合同

B.重大误解而签订的合同

C.合同显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

【答案】：D

31、甲公司投标承包了一栋高档写字楼的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

D.乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】：C

32、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。

A.30日

B.60日

C.20日

D.3日

【答案】：A

33、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.农民自建的低层住宅

C.建筑面积300㎡以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：C

34、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】：A

35、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

【答案】：D

36、某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2015年3月16日

B.2015年3月31日

C.2015年4月7日

D.2015年4月11日

【答案】：C

37、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

【答案】：A

38、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起重机械是()

A.须修理才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的

【答案】：B

39、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。

A.是否符合建设单位的要求

B.是否符合合同约定

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否符合监理要求

【答案】：C

40、施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.应急预案

B.管理制度

C.评估体系

D.救助方案

【答案】：A

41、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。

A.爆破工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：D

42、（2019年真题）下列责任中属于设计单位安全责任的是（）

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】：D

43、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

【答案】：D

44、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。☆2014真题

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：B

45、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。（2015）

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【答案】：A

46、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。

A.15日

B.1个月

C.3个月

D.2年

【答案】：C

47、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是（）。

A.内可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】：D

48、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。（2015）

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书

D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【答案】：C

49、限制民事行为能力人订立的合同在以下（）种情况下是无效的。

A.可以不经过法定代理人追认

B.纯获利益的合同，如赠与合同

C.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

D.经法定代理人追认

【答案】：A

50、关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案

【答案】：C

51、关于刑事责任,下列说法中正确的是（）。

A.工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚

B.重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚

C.串通投标行为属于《招标投标法》和《反不正当竞争法》中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪

D.刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法

【答案】：D

52、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。

A.举证期限只能由法院指定

B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可

C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果

D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长

【答案】：C

53、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是()

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

54、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。

A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布

B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长

C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布

D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布

【答案】：D

55、关于行政行为特征的说法,正确的是()。2017

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

【答案】：B

56、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。

A.书证只能提交原件

B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

【答案】：B

57、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力

【答案】：D

58、某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在()以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。

A.2014年5月7日

B.2014年7月7日

C.2014年11月7日

D.2015年1月7日

【答案】：B

59、按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是()。

A.单位法定代表人

B.单位主要负责人

C.单位安全职能部门

D.单位项目负责人

【答案】：B

60、建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应当报发证机关重新核验施工许可证

D.应向发证机关重新申请领取施工许可证

【答案】：D

61、根据《注册建造师管理规定》的规定。申请人年龄超过()周岁的不予注册。

A.55

B.60

C.62

D.65

【答案】：D

62、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

【答案】：C

63、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：D

64、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了（）。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.专有性

【答案】：B

65、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】：D

66、下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立()。

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.生产设备

【答案】：B

67、按照《建设工程安全生产管理条例,》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】：D

68、关于违约金与定金，表述正确的是（）。

A.违约金存在于从合同之中

B.定金合同属于主合同

C.违约金与定金可能同时使用

D.当事人既能约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

【答案】：D

69、2011年6月3日，承包商与厂家订立了一个购买政府定价商品的合同，合同中约定2011年8月3日交货。2011年6月3日的价格为每吨m万元，2011年8月3日的价格为每吨n万元，2011年8月3日，厂家按期交货，则承包商应该以每吨（）元的价格支付货款。

A.m

B.n

C.(m+n)/2

D.自由选择m或者n

【答案】：B

70、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。

A.500

B.250

C.150

D.100

【答案】：C

71、李某日工资100元，按规定向公司提出休带薪年假5天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某()元年假工资。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：B

72、甲于2015年7月1日完成了某项发明创造，并于2015年7月4日向国家知识产权局受理处直接递交了专利申请。乙也于2015年7月1日完成了同样的发明创造，并于7月2日上午到邮局寄出了专利申请，国家知识产权局2015年7月4日收到该申请。如果甲乙二人的申请均符合其他授予专利权的条件，则专利权应当授予何人？

A.甲

B.乙

C.甲和乙共有

D.经甲和乙协商确定的人

【答案】：B

73、我国一级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A.国家发展和改革委员会

B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

C.住房和城乡建设部及其授权机构

D.国务院

【答案】：C

74、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】：B

75、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）（2013）

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质登记较低的单位确定其资质等级

【答案】：C

76、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

77、在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

【答案】：A

78、下列关于知识产权保护期限正确的是()。

A.专利的保护期限均是20年

B.商标的保护期限是10年，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权永远保护

D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生

【答案】：C

79、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是（）。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产

B.销售不动产

C.纳税人出口货物

D.销售货物

【答案】：B

80、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】：C

81、关于代理的说法，正确的是()。

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：A

82、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用的使用应优先用于()。

A.满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出

B.施工现场文明施工所需

C.用于新建项目安全评价

D.施工单位安全设施、安全器材等安全生产条件的维护

【答案】：A

83、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴施工现场（2013）

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

84、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂购买了10t水泥，下列说法正确的是()

A.该代理行为无效

B.该代理行为有效

C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为

D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效

【答案】：D

85、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取得处理方式是()。

A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿

B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿

C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

【答案】：D

86、法定代理的成立，是基于()。

A.代理人与被代理人之间的亲属关系

B.法律的直接规定

C.被代理人的请求

D.代理人的请求

【答案】：B

87、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人

B.招标人预先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

D.招标人从几名中标候选人中确定中标人

【答案】：D

88、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位自检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

【答案】：A

89、下列主体中属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

【答案】：D

90、建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

D.必须迁出

【答案】：D

91、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。

A.有名合同，双务合同，有偿合同

B.有名合同，双务合同，不要式合同

C.无名合同，单务合同，要式合同

D.有名合同，单务合同，有偿合同

【答案】：A

92、下列关于合同权利的转让说法不正确的是（）。

A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效

B.债权人转让权利的，应当通知债务人

C.最高额抵押的主合同债权可以转让

D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外

【答案】：C

93、某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应（）。

A.缓期履行

B.拒绝履行

C.继续履行

D.要求对方支付一定费用后履行

【答案】：C

94、投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。

A.书面

B.口头

C.通知

D.布告形式张贴于施工现场

【答案】：D

95、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修,设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

【答案】：B

96、甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对前后两封信函，下列说法中，正确的是()。

A.两封信函都属于要约

B.两封信函都属于要约邀请

C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

【答案】：B

97、甲公司以其所有的一处房产作抵押，分别从乙银行和丙银行各贷款100万元。甲公司与乙银行于6月5日签订抵押合同，6月6日办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订抵押合同，同日办理抵押登记。后因甲公司无力还款，乙银行、丙银行行使抵押权，对甲公司的房产依法拍卖，拍卖获得价款l50万元。拍卖款的分配方案应为()。

A.乙银行分得75万元；丙银行分得75万元

B.乙银行分得l00万元；丙银行分得50万元

C.丙银行分得l00万元；乙银行分得50万元

D.丙银行分得80万元；乙银行分得70万元

【答案】：B

98、有关和解和调解的说法，正确的是()。

A.诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止

B.仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力

C.诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼

D.调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书

【答案】：B

99、关于施工许可证，下列表述正确的是（）。

A.颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可

B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止

C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证

D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设

【答案】：A

100、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。下列说法中正确的是()。

A.甲、乙公司约定的权利自合同公证后获得

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司转让A地块后，丙公司不享有甲公司对乙工厂约定的权利

D.转让前，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

【答案】：D

101、合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）方法的条款的效力。

A.解决争议

B.权利

C.撤销合同

D.义务行驶

【答案】：A

102、工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。

A.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B.公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D.在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍

【答案】：B

103、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的（）。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：B

104、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【答案】：D

105、根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是()。

A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖

B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公民住院就医的除外

C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地

D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以上法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉

【答案】：D

106、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

107、《行政诉讼法》规定,行政诉讼期间,法院对行政诉讼的一审判决下列()情形,可以判决变更。

A.具体行政行为适用法律、法规错误的

B.具体行政行为违反法定程序的

C.具体行政行为的工作人员滥用职权的

D.具体行政行为的处罚显失公正的

【答案】：D

108、下列属于施工作业人员安全生产的权力的是()。

A.正确使用安全防护用具

B.接受安全生产教育培训

C.施工安全隐患报告

D.对本单位的安全生产工作提出建议

【答案】：D

109、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有()。2017真题

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

【答案】：C

110、《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】：D

111、道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：A

112、乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在（）提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

【答案】：C

113、我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。

A.2012年5月15日

B.2012年5月30日

C.2012年4月15日

D.2012年4月30日

【答案】：C

114、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。

A.建设单位

B.监理单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

115、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是()。

A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准

B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

【答案】：B

116、超过诉讼时效期间，权利人在法律上丧失的是()。

A.实体权利

B.起诉权

C.胜诉权

D.上诉权

【答案】：C

117、在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位应当（）。

A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证

B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证

C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证

D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

【答案】：D

118、甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A.应当由甲公司承担全部债务

B.应当由乙、丙公司承担连带债务

C.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

D.应当由乙公司承担全部债务

【答案】：B

119、下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。（2015）

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【答案】：B

120、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。2016

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

【答案】：D

121、根据《建筑法》,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是（）。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

122、下列关于法的效力层级的表述中，有误的是（）。

A.在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法

C.宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力

D.同一机关制定的地方性法规、自治条例和单行条例，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定

【答案】：D

123、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

【答案】：B

124、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】：B

125、下列物权种类中，属于担保物权的是()。2017

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

【答案】：A

126、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（）。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

127、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座10层住房出售给甲，2013年10月8日交付房屋。”2013年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是（）。

A.甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任

B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同

C.甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承担违约责任

D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任

【答案】：A

128、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

129、工程合同中,在发包人同意下总承包人将其承担的工程转包给第三人,就完成的工作成果,应向发包人负责的有（）

A.总承包人

B.第一人

C.第三人或者总承包人

D.第三人与总承包人

【答案】：D

130、甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。

A.10

B.30

C.50

D.20

【答案】：D

131、关于建筑市场信用体系建设,下列说法中正确的是（）。

A.建筑企业不依法履行生效法律文书确定的义务情况,会被记入房地产和建筑市场信用档案

B.劳动用工、工资支付情况不是企业诚信评价的依据

C.为了保护隐私权,拖欠工资企业信息不会向社会公开

D.为保护隐私权,注册建造师信用档案信息不会向社会公示

【答案】：A

132、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

【答案】：D

133、某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

134、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。

A.50％以上

B.50％～100％

C.100％以上

D.200％

【答案】：B

135、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起报告

【答案】：B

136、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】：C

137、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

138、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为()。

A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样

B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收

C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工

D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

【答案】：D

139、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：A

140、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是()。

A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力

B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼

C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼

D.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年

【答案】：B

141、资质许可机关可以撤回建筑业企业资质的情形是()。

A.企业在取得资质后，净资产或专业技术人员数量不能保持资质条件且不能整改的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业恶意拖欠分包工程款或农民工工资造成恶劣社会影响的

D.企业发生过较大生产安全事故或者两起以上一般生产安全事故的

【答案】：A

142、下列关于转包的说法中，正确的是（）。

A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为

B.将分包工程再分包的，属于转包行为

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为

D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

【答案】：A

143、（）指第三人取代合同原债务人地位而承担全部债务，并使原债务人脱离合同关系。

A.合同义务全部转移

B.合同义务部分转移

C.合同主体转移

D.合同内容转移

【答案】：A

144、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

B.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】：B

145、某单项工程项目建安费用为3500万元,按《建设工程价款结算暂行办法》规定,该工程竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()。

A.20天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：C

146、以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：C

147、下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

【答案】：C

148、根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。2018真题

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】：B

149、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

【答案】：D

150、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

【答案】：C

151、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是()。

A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆

B.2019年购置的挂车

C.设有固定装置的运输车辆

D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车

【答案】：A

152、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】：B

153、延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。（2014）

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

154、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。

A.180

B.200

C.240

D.300

【答案】：A

155、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为()年。

A.3

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

156、（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（）。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请

B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁

C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行

D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

【答案】：D

157、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】：C

158、在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议()以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。

A.1／3

B.2／3

C.1／2

D.3／4

【答案】：B

159、下列选项，属债权合同的是（）。

A.监护合同

B.买卖合同

C.行政合同

D.劳动合同

【答案】：B

160、关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

【答案】：C

161、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是()。

A.与历史事件有关的建筑

B.具有历史价值的石刻

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

【答案】：B

162、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。（2016）

A.债权

B.担保特权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

163、（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是（）。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产

B.造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金

【答案】：C

164、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此,下列说法正确的是（）。

A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果

B.获得专利权的发明创造的技术内容保密

C.取得专利权的发明可以是纯理论性的

D.专利权的期限均为20年

【答案】：A

165、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有()。

A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁

B.劳动仲裁解决劳动争议，民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷

C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会

D.劳动仲裁无需仲裁协议

【答案】：C

166、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

167、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是()。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

168、李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李某共同

C.仅由乙公司

D.仅由李某

【答案】：B

169、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

170、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出

C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

【答案】：A

171、项目经理是施工企业的（）。

A.法定代表人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.指定代理人

【答案】：C

172、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

173、某高速公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】：A

174、依据:《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

【答案】：A

175、强制性标准监督检查的内容不包括()。

A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

B.工程项目采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

C.工程项目的安全、质量、卫生及环境保护是否符合强制性标准的规定

D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

【答案】：C

176、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）价格执行。

A.原

B.新

C.市场

D.原价和新价的平均

【答案】：B

177、某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机,则下列情形中，会导致要约失效的是()。

A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

【答案】：B

178、关于地役权的说法,正确的是()

A.地役权自登记时设立

B.地权于担保物权

C.地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己不动产的效益

D.供地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,地役权对受让人不具有约束力

【答案】：C

179、下列关于建设工程返修的表述，错误的是()。

A.返修是施工单位的法定义务

B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务

C.返修费用应由责任方负责

D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形

【答案】：B

180、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，其应当满足的条件不包括（）。

A.经考核认定或考试合格取得资格证书

B.受聘于一个相关单位

C.通过专业培训合格

D.没有明确规定不予注册的情形

【答案】：C

181、依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由（）依法给予治安管理处罚。

A.公安机关

B.所在地人民政府

C.人民法院

D.人民检察院

【答案】：A

182、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是()。

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼

【答案】：C

183、乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由（）承担。

A.甲建筑工程公司

B.乙房地产开发公司

C.丙建设施工公司

D.作业人员

【答案】：A

184、招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

【答案】：C

185、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定。发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

A.国务院

B.省级人民政府

C.市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：A

186、工程保险中属于强制保险的是()。

A.工伤保险

B.职业责任险

C.建筑工程一切险

D.意外伤害险

【答案】：A

187、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

188、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()。2014

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

189、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（）。

A.40%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】：C

190、在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是()。

A.项目经理进行采购合同谈判

B.建设单位支付工程款

C.施工人员施工中高空坠物

D.施工队驾驶员的驾驶行为

【答案】：B

191、建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

B.进入被检查单位施工现场进行检查

C.实施查封、扣押

D.作出行政处罚决定

【答案】：B

192、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由（）。

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙按照合同比例承担责任

【答案】：C

193、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经()验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。

A.环境保护行政主管部门

B.城市管理主管部门

C.住房和城乡建设行政主管部门

D.卫生监督主管部门

【答案】：A

194、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向()报告。

A.建设单位负责人和安全生产监督部门

B.总监理工程师

C.项目负责人和安全生产管理机构

D.县级以上地方人民政府

【答案】：C

195、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

196、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。

A.此种情形属于承诺延误

B.此种情形属于承诺超期

C.该承诺必然无效

D.该承诺是否有效由双方协商决定

【答案】：A

197、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。

A.移交工程档案资料是建设单位的义务

B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

【答案】：C

198、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先约定

【答案】：C

199、建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是（）。

A.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人

B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是

C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是

D.以上选项均不正确

【答案】：A

200、根据《立法法》的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.最高人民法院

B.制