2021-2022监理工程师之交通工程目标控制基础试题库和答案要点

2021-2022监理工程师之交通工程目标控制基础试题库和答案要点单选题（共80题）1、路堑施工时，其路基地面排水设施有边沟、截水沟、排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是（）。A.边沟B.截水沟C.排水沟D.跌水与急流槽【答案】B2、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D3、下列项目应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.垫圈D.箍筋【答案】D4、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B5、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C6、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（）A.折现率B.内部收益率C.净现值D.净年值【答案】B7、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法【答案】B8、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B9、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。A.振动成型试验B.模量试验C.无侧限抗压强度试验D.重型击实试验【答案】D10、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A11、推进交通强国建设的监理工作目标中的安全目标是杜绝（）及以上生产安全责任事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C12、作为路面结构中的承重层，且具有足够的强度和刚度，指的是（）。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B13、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C14、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A15、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C16、土作为路基建筑材料，（）最优。A.粉质土B.黏质土C.砂类土D.蒙脱土【答案】C17、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C18、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（）。A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。【答案】C19、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D20、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B21、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调【答案】C22、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A23、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B24、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D25、关于路面基层（底基层）试验路段的说法，不正确的是（）。A.基层和底基层正式施工前，均应铺筑试验段B.试验段应设置在生产路段上，长度宜为200－300mC.试验段开工前，提交完整的目标配合比报告和生产配合比报告D.对非整体性材料结构层，试验段铺筑完成后应及时进行承载板试验，按车道每100m一点【答案】D26、井点降水施工的检查控制要求，不正确的是（）。A.应根据降水要求，配备降水设备，编制降水施工方案B.降水井应布置在隧道两侧，井底高程应在隧底高程以下3～5mC.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下0.7mD.降水施工完毕后，应按设计要求回填降水井【答案】C27、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】D28、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）。A.12hB.24hC.36hD.48h【答案】B29、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】B30、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B31、对环境有重大影响的规划实施后，（）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.编制机关【答案】D32、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。A.不扣分B.视情节扣除5～10分C.视情节扣除5～15分D.视情节扣除10～30分【答案】D33、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C34、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】B35、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B36、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A37、特别重大事故（）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】D38、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D39、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A40、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B41、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A42、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B43、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】B44、下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔桩C.水深10m的围堰工程D.中桥的拆除工程【答案】D45、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B46、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量【答案】D47、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A48、（）可分为悬吊模架法、活动支架法。A.移动模架施工法B.逐跨顶推施工法C.平衡悬臂施工法D.预制装配式施工法【答案】A49、滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B50、某建设项目的投资收益率为R，本行业的基准（或平均）投资收益率为Rc。当R≥Rc时，则该项目在经济上是（）。A.可以考虑接受B.不可行C.增加投资后可行D.无法确定是否可行【答案】A51、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D52、驻地办对（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段【答案】B53、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C54、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B55、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C56、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B57、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】B58、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。A.猫道B.水深11m的围堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D59、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A60、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C61、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C62、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】D63、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400【答案】C64、以下不属于安全生产方针的是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.以人为本【答案】D65、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。A.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费）×建筑业增值税税率B.税金=（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率C.税金=（直接费＋设备购置费+措施费＋企业管理费＋规费）×建筑业增值税税率D.税金=（直接费＋设备购置费＋措施费＋企业管理费＋规费+利润）×建筑业增值税税率【答案】D66、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.21B.28C.35D.42【答案】B67、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B68、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A69、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A70、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A71、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B72、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A73、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】D74、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D75、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D76、旁站监理的行为主体是（）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B77、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C78、地下水因素对围岩分级有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（）。A.升级处理B.不做处理C.降级处理D.无法判断【答案】C79、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A80、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C多选题（共35题）1、下列有关陪审员的任职要求和权利的表述正确的是：()A.人民陪审员参加审判活动，应当遵守法官履行职责的规定，保守审判秘密B.人民陪审员适用回避制度C.人民陪审员参加合议庭评议案件时，有权对事实认定、法律适用独立发表意见，但不能独立行使表决权D.人民陪审员可以担任合议庭审判长【答案】AB2、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD3、下列桥梁布置和结构有关的术语，说法正确的是（）。A.净跨径是：对于梁式桥，是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距B.计算跨径：对于有支座的桥梁，指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离C.标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离D.总跨径：多孔桥梁中各孔标准跨径的总和E.设计洪水位：桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位【答案】ABC4、下列关于基层混合料人工摊铺与碾压说法正确的有（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在复平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将低处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.在整型过程中，严禁任何车辆通行，并禁止出现粗细集料离析现象E.应根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订碾压方案，使各部分碾压到的次数尽量相同，路面的两侧宜多压2～3遍【答案】A5、工程费用监理的措施包括（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施E.管理措施【答案】ABCD6、土砂围岩、破碎围岩及膨胀性围岩中稳定掌子面的辅助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注浆C.冻结法D.井点降水E.插钢板支护【答案】A7、下列对当事人诉讼权利平等原则的认识，哪些是正确的？()A.法律赋予当事人双方的权利可以是对等的，不必完全相同B.对外国人给予国民待遇，是对诉讼权利平等原则的践踏C.如果法院只强调当事人诉讼权利平等，但没有根据法律提供保障措施，这违背了平等原则D.法院审理国有企业与个人之间的经济纠纷，为了给国有资产更多的保护，限制作为当事人一方的个人诉讼权利的行使，这种作法违反了民事诉讼法的平等原则【答案】ACD8、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD9、以下关于级别管辖说法正确的是：A.海事海商案件由中级人民法院管辖B.著作权民事纠纷案件由中级人民法院和经过最高人民法院授权的基层人民法院管辖C.专利纠纷案件由各地中级人民法院管辖D.涉及驰名商标认定的民事纠纷案件，由省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院，以及经最高人民法院批准的中级人民法院管辖【答案】AD10、下列哪些情形属于发生执行回转的原因？A.判决执行完毕后又经上级人民法院再审而被撤销B.先予执行裁定执行完毕后又被本院的生效判决撤销C.其他机关制作的法律文书执行完毕后被制作机关或其上级机关撤销D.原作为执行依据的法律文书又被新法律文书明确否定【答案】ABCD11、施工组织设计的内容包括（）。A.编制依据B.施工总体部署C.施工进度计划D.施工平面布置E.资金计划【答案】ABCD12、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD13、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD14、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD15、基层试验段施工后，应及时总结，总结报告应包括内容有（）。A.试验段检测报告B.试验段总体效果评价C.施工关键参数的推荐值，包括配合比、含水率、松铺系数、碾压工艺等D.确定每一作业段的合适长度E.确定人员配备【答案】ABCD16、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石应干燥B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。E.应检验松铺材料层的厚度，不满足要求时应减料或补料。【答案】ABC17、关于施工便道的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.双车道施工便道宽度不宜小于6.5mB.单车道施工便道宽度不宜小于6.5mC.单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道D.错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20mE.施工便道应根据需要设置排水沟和圆管涵等排水设施【答案】ACD18、工作质量是指参与工程的建设者，为了保证工程的质量所从事工作的水平和完善程度。其中4M1E法指的是（）A.人B.机械设备C.方法D.环境E.经济水平【答案】ABCD19、监控主要外场设备基础安装要求，说法正确的有（）。A.基础采用明挖法施工B.基础一般采用C25号混凝土现场浇筑C.基础内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓D.基础的接地电阻必须≤10ΩE.防雷接地电阻必须≤4Ω【答案】ABC20、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD21、（）属于桥梁的附属结构。A.桥墩B.桥台C.支座D.桥面系E.伸缩缝【答案】D22、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD23、下列属于项目建设单位的应急管理职责有（）。A.编制本单位应急预案B.编制本单位应急工作资金预算草案C.为项目施工单位提供预测信息D.审批施工单位报送的安全专项施工方案E.对项目施工单位的应急工作进行日常监督检查【答案】ABC24、延期评估应主要从以下哪些方面进行评定？（）A.施工单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要B.申请延期的合同依据必须准确C.申请延期的理由必须正确与充分D.申请延期的主要负责人必须中层管理以上职位E.申请延期天数的计算原则与方法应恰当【答案】ABC25、甲、乙两公司因合同纠纷对簿公堂。人民法院判决乙公司赔偿甲公司损失20万元。乙公司拒不履行生效判决。经甲公司申请，人民法院决定对乙公司的机床实行扣押并拍卖。此时丙公司向人民法院提出执行异议，声称作为执行标的物的机床已经于人民法院判决生效次日由乙公司转让于他。经查，丙公司所言情况属实。则人民法院应当：A.裁定中止执行B.判决机床为丙公司所有C.裁定乙公司和丙公司之间的转让行为无效D.裁定驳回丙公司的执行异议【答案】CD26、桥梁工程按照承重构