2021-2022监理工程师之交通工程目标控制过关检测试卷A卷附答案

2021-2022监理工程师之交通工程目标控制过关检测试卷A卷附答案单选题（共80题）1、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C2、半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。A.振动成型试验B.模量试验C.无侧限抗压强度试验D.重型击实试验【答案】D3、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】C4、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C5、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.40B.43C.45D.48【答案】B6、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B7、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D8、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿黏土B.弱膨胀土C.红黏土D.粉质土【答案】D9、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量【答案】D10、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D11、事故致因系统要素（4M要素），不包括（）。A.人B.设备C.机器D.管理【答案】B12、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D13、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A14、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A15、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A16、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C17、不属于工程计量的依据的是（）。A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】D18、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A19、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D20、甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C21、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPaC.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】B22、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B23、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B24、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B25、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A26、水泥混凝土面板出现5mm裂缝，属于（）。A.轻度裂缝B.中度裂缝C.重度裂缝D.极重度裂缝【答案】B27、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A28、沥青贯入式路面施工顺序是（）。A.撒料→碾压→浇洒第一层沥青→撒布第一层嵌缝料→再碾压B.撒料→碾压→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压C.碾压→撒料→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压D.撒料→浇洒第一层嵌缝料→碾压→撒布第一层沥青→再碾压【答案】A29、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A30、无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（）以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C31、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A32、路床填筑的每层最大压实厚度宜不大于（），路床顶面最后一层压实后的厚度应不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A33、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B34、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B35、安全管理制度的中心是（）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】A36、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C37、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D38、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C39、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A40、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B41、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B42、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果【答案】B43、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】D44、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B45、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A46、台背与墙背填筑施工时，二级及二级以上公路应按设计做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C47、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.20％B.30％C.40％D.50％【答案】C48、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C49、以下应当列入基本农田保护区的耕地有.A.农业科研、教学试验田B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地C.需要退耕还林的耕地D.蔬菜生产基地E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】A50、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B51、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C52、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C53、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B54、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D55、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C56、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A57、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A58、围岩基本分级应由（）两个因素确定。A.围岩的坚硬程度和地下水B.围岩完整程度和初始应力C.岩石的坚硬程度和岩体的完整程度D.岩体的完整程度和地下水【答案】C59、新建公路路基的干湿类型可用（）来判别。A.分界相对含水率B.分界稠度C.路基临界高度D.分界湿度【答案】C60、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。A.干燥；中湿B.中湿；潮湿C.潮湿；干燥D.潮湿；中湿【答案】B61、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】B62、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B63、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B64、旁站监理的行为主体是（）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B65、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】D66、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A67、《招标投标法》规定的招标方式为（）。A.公开招标和协议招标B.公开招标和邀请招标C.邀请招标和协议招标D.公开招标、邀请招标和协议招标【答案】B68、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A69、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。A.道路石油沥青适用于各类沥青面层B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】D70、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A71、某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。A.5.25B.9.5C.13.23D.13.95【答案】D72、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（）。A.土石路堤不得倾填B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑C.压实机械宜采用自重不小于18t的振动压路机D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌【答案】B73、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm【答案】C74、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A75、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C76、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A77、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A78、施工现场的人员办理意外伤害保险和工伤保险，保险费应由（）支付。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程监督机构【答案】B79、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C80、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C多选题（共35题）1、（）会影响建设施工进度。A.实际到达现场的施工机械型号、数量和到达日期，是否与计划一致B.施工现场人员的装备是否安全C.施工单位技术和施工人员的到达情况D.建设单位提供现场、通道的时间对工程施工有无影响E.各分项工程开工、完工时间及进展情况【答案】ACD2、按照受力体系分类，桥梁基础体系有（）。A.梁式桥B.刚架桥C.拱式桥D.斜拉桥E.悬索桥【答案】AC3、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】BD4、沥青混合料按密实类型分为（）。A.密级配沥青混凝土混合料B.开级配沥青混合料C.半开级配沥青混合料D.间断级配沥青混合料E.连续集配沥青混合料【答案】ABCD5、下列属于施工组织设计编制依据的是（）。A.投标企业自身规章制度B.建设单位对施工的要求C.工程施工范围内的现场条件D.工程所在地区行政主管部门的批准文件E.建设单位规章制度【答案】BCD6、绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC7、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行（）。A.抽查B.审计C.评价D.复验E.考核【答案】AC8、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC9、施工组织设计的内容包括（）。A.编制依据B.施工总体部署C.施工进度计划D.施工平面布置E.资金计划【答案】ABCD10、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD11、下列费用构成中属于建设项目管理费的有（）。A.建设单位管理费B.建设项目信息化费C.工器具购置费D.生产人员培训费E.工程保险费【答案】AB12、桥梁工程按照承重构件受力体系情况可以分为（）。A.拱桥B.刚架桥C.公路桥D.上承桥E.下承桥【答案】AB13、关于泵送混凝土的配合比说法正确的是（）。A.胶凝材料的用量宜不少于300kg/m3B.水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥C.细集料宜采用中砂D.粗集料宜采用连续级配，其针片状含量不大于20%E.宜通过试验掺加适量的减水剂、泵送剂和掺合料【答案】ABC14、下列属于支架预压的目的的是（）。A.消除支架的内部应力B.获取施工过程中的弹性变形参数C.消除非弹性变形D.消除支架地基的不均匀沉降E.检验支架的可靠性【答案】BCD15、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，下列对于涂装的说法正确的有（）。A.在涂装前，应对其表面进行除锈处理B.除锈应采用喷丸或抛丸的方法进行C.除锈等级Sa2.5表面粗糙度Ra应达到50～100μmD.除锈后的连接面宜进行喷铝处理E.Sa3适用于年平均相对湿度在50%以上及一般大气污染的工业地区【答案】ABD16、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。A.传递荷载B.防止路堤填士的滑坡和坍落C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位D.抵御路堤士压力E.承担负弯矩的作用【答案】AC17、企业管理费包括（）。A.基本费用B.主副食运费补贴C.职工探亲路费D.职工婚.丧.嫁.娶补贴E.财务费用【答案】ABC18、施工单位的安全培训教育的分类包括（）。A.“三类人员”培训教育B.特种作业人员培训教育C.进场安全教育D.三级安全教育E.安全继续教育【答案】ABCD19、路基植物防护包括（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.水泥混凝土空心预制块骨架防护E.坡面喷浆【答案】ABCD20、隧道围岩分级时，确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有（），进行初步分级。A.地下水B.岩石的坚硬程度C.主要软弱结构面D.岩体完整程度E.初始地应力【答案】BD21、关于雨期填筑路堤的说法，正确的有（）。A.路堤应分层填筑，并及时碾压B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡，以利于排水C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石渣和砂类土等D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实【答案】AC22、在合同工程开工之前，施工单位、监理机构应完成的测量与放样工作包括（）。A.现场交桩B.导线和中线的复测C.水准点的复测与增设D.横断面的测量与绘制E.纵断面的测量与绘制【答案】ABCD23、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC24、当事人李某在二审判决生效后又向上一级法院提出申请再审，原因是一审法院负责本案的书记员是对方当事人的老同学，完全有可能存在偏向，却没有回避。再审法院的立案庭对此问题进行了审查，对此，你认为下列说法不正确的是：()A.二审没有提出该事由，现在提出再审不予受理，驳回申请B.书记员回避与否无关紧要，不予受理，驳回申请C.应该受理，这是重要的程序要求D.再审只针对实体问题，不能因为回避问题而受理【答案】ABD25、下列属于中级人民法院管辖的案件有：()A.居住在国外美国人波特等15人在我国对我国某公司提起的合同违约之诉，案件的标的额为1万元，而且案情简单B.周某对王某提起的专利侵权纠纷案件C.周某对某出版社提起的出版合同纠纷案件，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定D.乙公司以甲公司的名称注册为域名，甲公司因而对乙公司提起诉讼的，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定【答案】ACD26、施工单位的质量责任和义务包括（）。A.在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包工程B.对建设工程的施工质量负责C.不得擅自修改工程设计，不得偷工减料D.必须建立、健全施工质量的检验制度E.提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确【答案】ABCD