2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题练习试卷B卷附答案

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共85题）1、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。A.单位负责人B.勘察人、设计人C.注册执业人员D.项目负责人【答案】C2、2012年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2012年5月1日，竣工日期为2013年12月31日。2012年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2012年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2012年5月10日。该工程保险开始生效日为()。A.2012年2月10日B.2012年4月20日C.2012年5月1日D.2012年5月10日【答案】B3、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告【答案】C4、（2016年真题）某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】C5、（2020年真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定【答案】C6、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】A7、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是()。A.可以采用地下水搅拌，地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%D.现场机具，设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水【答案】D8、关于计算机软件著作权的说法，不正确的是（）。A.软件著作权属于软件开发者B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有C.软件著作权需合理使用D.自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年【答案】B9、下列不属于法人应当具备的条件有()。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构C.有委托代理人D.有法定代表人【答案】C10、（2020年真题）仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效。则仲裁庭应当()。A.按甲的意见作出裁决B.按乙和丙的意见作出裁决C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决【答案】B11、（2014年真题）某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排放，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是()。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门【答案】C12、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行同期存款利息D.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还其投标保证金【答案】A13、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】B14、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务D.支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式【答案】A15、建设工程施工许可证应当向工程所在地的（）建设行政主管部门申请领取。A.乡政府B.镇政府C.县级以上人民政府D.有国务院授权的各级政府【答案】C16、建设工程合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还应当按照当地市场价，定额量据实结算【答案】D17、下列关于建造师注册执业的说法，正确的是（）。A.通过考核认定或考试合格取得我国建造师资格证书，就可以建造师名义执业B.未获得建造师注册证书和执业印章的，不得担任大中型项目施工的项目经理C.建造师执业的岗位范围可超越注册单位的资质范围D.取得建造师资格证书的人员可以申请在两个及以上的单位注册【答案】B18、注册建造师违法从事相关活动的，()县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关；依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关。A.聘用单位住所地B.注册建造师执业地C.违法行为发生地D.注册机关所在地【答案】C19、合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在()履行。A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地【答案】B20、建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙的角色是（）。A.共同诉讼人B.原告C.被告D.第三人【答案】D21、关于小额审判程序的说法，正确的是（）。A.小额诉讼程序实行二审终审B.5万元以上的简单金钱给付类案件，当事人可以双方约定适用小额诉讼程序C.人身关系、财产确权纠纷，不适用小额诉讼程序D.对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷，可以适用小额诉讼程序【答案】C22、（2018年真题）担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。A.施工企业同意更换项目负责人B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷C.因不可抗力暂停施工D.建设单位同意更换项目负责人【答案】D23、甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()A.因双方完全自愿，故可以受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【答案】D24、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。A.保持地下水位距坑底不小于1mB.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mC.封底前应设置泄水井D.混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大【答案】D25、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同B.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同C.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同D.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同【答案】D26、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（）必须在工程开工（）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，30【答案】B27、（）负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。A.县级及以上人民政府建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府质量监督机构C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门D.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门【答案】C28、（2017年真题）关于合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人不履行协助义务，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】B29、关于知识产权的说法，不正确的是（）。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.商标权具有财产权和人身权双重属性C.新颖性是授予专利权的共性条件D.发明专利的保护期限长于外观设计专利【答案】B30、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是(）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】B31、珍贵文物分为（）个等级。A.2B.3C.4D.5【答案】B32、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（），A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】A33、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价【答案】C34、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.建设单位B.有关主管部门C.建设行政部门D.当地人民政府【答案】B35、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】A36、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】C37、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】C38、建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交竣工验收报告时【答案】D39、场景(二）A.为其他关系单位代开增值税发票B.为单位职工代扣代缴个人所得税C.设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查D.将税务登记证借给关系单位【答案】B40、保证合同是（）订立合同。A.债权人与债务人B.债务人与保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】C41、关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】C42、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】C43、关于招标，下列说法正确的是（）。A.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日C.应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项D.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的【答案】C44、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。A.不良信用信息公告期限一般为3年B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明【答案】D45、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是（）。A.意外伤害险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】D46、甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算【答案】C47、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可（）委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。A.口头通知B.电话告知C.书面D.当面【答案】C48、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同B.投标人未就投标价格等实质性内容进行谈判C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的D.招标人对潜在投标人的名称数量进行保密【答案】C49、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）。A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【答案】C50、可能产生环境噪声污染的，应当由（）提出环境影响报告书。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.环境保护行政主管部门【答案】A51、根据2009年8月经修改后公布的《行政复议法》规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：（1）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。选项D符合此条要求。A.额外支付劳动者一个月工资?B.其同住的近亲属??????C.发布决定?D.赔偿损失【答案】A52、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人只能通过原审法院提出【答案】B53、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。A.标底应当在评标时公布B.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行C.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据D.投标文件从投标人送达文件之日起生效【答案】B54、用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满（）年且距法定退休年龄不足（）年的，应当订立无固定期限劳动合同。A.5；5B.5；10C.10；10D.10；15【答案】C55、（2018年真题）关于代理的说法，正确的是（）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理【答案】C56、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名【答案】C57、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】C58、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.质量保修书应当在竣工验收后与工程竣工档案一并提交建设单位【答案】A59、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供【答案】A60、（2021年第1批真题）关于建设工程施工垫资的说法正确的是()。A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府资金项目不得由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B61、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。A.大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部B.项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效C.项目经理是项目经理部的法定代理人D.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担【答案】D62、下列关于施工水污染防治的说法正确的是（）。A.在饮用水源保护区内，禁止设置排污口B.在任何保护区内，不得新建排污口C.施工作业需要排水的，由施工单位领取排水许可证D.造成水污染事故的，向建设单位所在地县级以上人民政府报告【答案】A63、关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离B.劳务派遣人员可以担任工程项目部安全员C.被派遣劳动者在无工作期间，派遣单位无需支付劳动报酬D.派遣单位应当提供劳动者相应的劳动条件和劳动保护【答案】A64、《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由()，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A.工商行政管理部门收回施工许可证，责令停止施工B.工商行政管理部门收回施工许可证，吊销资质证书C.原发证机关收回施工许可证，责令停止施工D.原发证机关收回施工许可证，吊销资质证书【答案】C65、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【答案】A66、下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。A.署名权B.修改权C.保护作品完整权D.许可使用权【答案】D67、李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的()。A.7天B.15天C.30天D.60天【答案】B68、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人承担无过错责任B.因承包人过错造成质量缺陷，发包人可以直接减少支付工程价款C.因发包人指定购买的材料不符合强制性标准，承包人未进行检验投入使用，造成的质量缺陷，发包人应承担过错责任D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】C69、某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】D70、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.作出决定的公安机关消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门【答案】A71、施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。其中包括近5年承包过的房屋建筑工程单体建筑面积，对于二级企业的要求大于()mA.5万B.3万C.1万D.5000【答案】C72、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【答案】D73、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。A.工程建设国家标准B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】C74、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【答案】A75、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%,甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）万元。A.80B.60C.40D.30【答案】B76、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会常务委员会【答案】D77、关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体一方具备规定的资格条件即可B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标【答案】D78、A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与B公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但B公司并不知情；2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效【答案】D79、（2014年真题）诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】B80、根据《文物保护法》规定，单位或者个人发现文物并立即报告当地文物行政部门的，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）内赶赴现场，并在（）内提出处理意见。A.12小时；5日B.24小时；5日C.12小时；7日D.24小时；7日【答案】D81、下列选项中，属于仲裁的基本特点的是（）。A.公权性B.程序性C.强制性D.保密性【答案】D82、关于仲裁协议效力的说法正确的是（）。A.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉B.仲裁委员会应当对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项也应当协议仲裁C.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会裁定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地等基层人民法院管辖【答案】A83、预制件定作合同价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50B.100C.70D.150【答案】C84、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任【答案】B85、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。丙公司的行为视同（）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【答案】A多选题（共38题）1、按照《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的规定，未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括（）。A.予以取缔B.对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.一年内不得申请建筑业企业资质D.有非法所得的予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质【答案】ABD2、下列选项中，属于资质不良行为的有（）。A.与招标人串通投标的B.未取得资质证书承搅工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.超越本单位资质等级承揽工程的E.未在规定期限内办理资质变更手续的【答案】BD3、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】BD4、（2017年真题）甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。A.直接变卖该工程B.直接与甲协议以工程折价受偿C.直接转移占有该工程D.直接要求保证人代为清偿债务E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿【答案】B5、以下必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是（）。A.施工单项合同估算价500万元B.主要设备采购单项合同估算价280万元C.设计费估算价60万元D.监理费单项估算230万元E.某项目监理费与勘察设计费合并估算，监理费估算价80万元，勘察设计费75万元【答案】ABD6、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有（）。A.女职工赵某，怀孕5个月B.业务员小钱，感冒后感染肺炎，尚在规定的医疗期内C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁，且3年后退休E.员工张某为公司的业务骨干【答案】ABCD7、下列关于招标基本程序的说法中，正确的有()A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准?B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构?C.招标项目应当设定标底，标底必须保密?D.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场?E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【答案】A8、根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有（）。A.国有企业开发建设的商住两用的工程项目B.涉及国家秘密的工程项目C.涉及抢险救灾的工程项目D.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目E.涉及国家安全的工程项目【答案】BCD9、某建筑公司发生以下事件待处理：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归，经多次催告后，仍没有回来；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。这些事件中，建筑公司可以随时解除劳动合同的有()A.李某B.王某C.徐某D.陈某E.张某【答案】D10、民事违约责任的承担形式有()。A.赔偿损失B.采取补救措施C.支付违约金或定金D.精神损害赔偿E.赔礼道歉【答案】ABC11、下列选项中，属于工程安全不良行为的有（）。A.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的D.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的E.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或专项施工方案的【答案】ACD12、某工程项目经理委托李辉采购水泥。如果在签订合同的过程中李辉与水泥厂串通，损害了项目经理的利益，则下列说法正确的有()。A.项目经理可要求李辉承担责任B.项目经理可要求水泥厂承担责任C.项目经理既可以要求李辉承担责任，也可以要求水泥厂承担责任D.项目经理只能由于自己委托人不恰当而自己承担这份损失E.项目经理只能要求李辉承担责任，而不能要求水泥厂承担责任【答案】ABC13、建设工程施工合同中，发包人的主要义务有（）。A.提供必要的施工条件B.现场安排监理工程师C.及时检查隐蔽工程D.支付工程价款E.及时协调、处理与承包商的纠纷【答案】ACD14、关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确的有（）。A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监督B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理E.工程建设标准批准部门可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式进行监督检查【答案】B15、（2021年第1批真题）下列当事人提交的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】AB16、施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任，下列属于该违法行为的是()。A.擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行除抢修、抢险作业外的产生噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域区内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【答案】ABD17、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包【答案】CD18、下列关于招标代理机构的说法，正确的是（）。A.招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标B.招标代理机构可以在所代理的招标项目中代理投标C.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询D.招标代理机构是社会中介组织E.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量【答案】AD19、根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。

A.土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋【答案】AB20、（2014年真题）下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标【答案】ABD21、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A.应以书面方式订立?B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算?C.约定支付利息的，利率不得违反国家有关限制借款利率的规定?D.此借款合同自李某提供借款时生效?E.借款人不能在还款期限届满之前向贷款人申请展期【答案】AB22、除法律另有规定的除外，建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行（）。A.出让B.互换C.出资D.赠与E.抵押【答案】BCD23、下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议的是（）。A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对行政机关作出的限制人身自由决定不服的C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.对行政机关作出的有关许可证变更、中止、撤销的决定不服的E.不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的【答案】C24、在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有（）。A.施工单位与材料供应商订立合同B.楼上掉落的花盆砸伤路过的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号D.施工单位没有按照约定工期完工E.设计单位如期完成设计文件【答案】AD25、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（）。（2分）A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.劳动者被依法追究刑事责任的C.劳动者不能胜任工作