2022年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷B卷附答案

2022年一级建造师之一建矿业工程实务过关检测试卷B卷附答案单选题（共50题）1、采用引气剂的防水混凝土具有()的特点。A.抗冻性好B.耐高温C.抗渗等级高D.抗裂性好【答案】A2、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点【答案】C3、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）nA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B4、下列井底车场形式中，符合车场两翼进车、回车线绕道可以全部利用主要运输巷道，节省开拓工程量，但是交岔点及弯道多，重列车需在弯道上顶车的是()车场形式。A.斜式B.卧式C.立式D.折返式【答案】B5、根据《煤矿建设安全规范》AQ1083—2011的规定，关于矿山建设防灭火的说法，正确的是()。A.煤层中未采用砌碹的硐室和巷道中，可进行喷灯焊接工作B.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过0.8％C.在检查证明作业地点附近10m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行电焊作业D.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点前后两端各10m的井巷范围内，应是不燃性材料支护，并有专人负责喷水【答案】D6、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B7、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100％B.90％C.75％D.70％【答案】A8、在进度计划受影响时，措施不合理的是（??）。A.调配人员和设备力量B.建设或监理单位协调C.采取一定经济措施D.施工单位削减设计内容【答案】D9、常见工程索赔类型中不包括（）。A.客观条件变化引起索赔B.因为发包方违约引起的索赔C.因合同文件缺陷引起的索赔D.施工资料由于管理不善缺失【答案】D10、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化的因素的是()。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A11、关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D12、下述矿山企业保障安全生产的说法，不正确的是（）。A.必须具有保障安全生产的设施B.建立健全安全管理制度C.保证职工有优惠的劳动条件D.加强矿山安全管理工作【答案】C13、关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形D.锚杆头提供围岩抗力，锚杆尾提供约束围岩变形作用【答案】C14、矿层倾角小于12o，地质构造简单，矿层埋藏较深时，宜采用的开拓方式是（）。A.斜井开拓B.立井单水平开拓C.立井多水平开拓D.平硐开拓【答案】B15、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、（）、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C16、井巷突水点大小按()划分。A.揭露突水点位置的高低B.每小时突水量的大小C.涌水裂隙分布密度的大小D.岩溶含水量与其容积比值的大小【答案】B17、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A18、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A19、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C20、在矿井建设总工期中，()以煤巷为主，一般煤巷工程量比较大。A.一期工程B.二期工程C.三期工程D.四期工程【答案】C21、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1hB.2hC.8hD.24h【答案】A22、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D23、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B24、下列不属于发包人违约的情况的是（）。A.自然条件变化B.发包人更改设计C.发包人工作不力违约D.工程师指令或失误【答案】A25、关于天轮平台布设的原则，不正确的是()。A.天轮平台的主梁与提升中心线平行B.天轮平台的主梁轴线不设在井筒中心线上C.各天轮的布置应考虑井架受力均衡D.两台同一设备的绞车应有相同的出绳方向【答案】A26、关于矿业工程项目的环境影响评价形式的说法，错误的是()。A.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价B.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响应有分析或者专项评价C.可能造成特别重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价D.对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表【答案】C27、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m检测一个检查点。A.10B.15C.20D.25【答案】C28、断层面近乎直立，而断层的两盘基本呈水平移动的断层是（）。A.正断层B.逆断层C.平推断层D.直立断层【答案】C29、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是（）。A.有同类项目的实绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D30、按照《煤矿防治水细则》规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。A.预测预报B.有疑必探C.先掘后探D.先治后采【答案】C31、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B32、距掘进工作面（）m内的支护在爆破前应必须加固。A.5B.10C.15D.20【答案】B33、井底车场的水仓入口一般位于（）。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】B34、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C35、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C36、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A37、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D38、煤矿巷道锚索安装深度设计为6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C39、工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（）。A.特别重大事故B.较重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B40、立井井筒表土段采用冻结法施工时，其水文观测孔应该布置在()。A.井筒掘进断面内B.井筒冻结圈上C.井筒掘进断面外D.井筒附近【答案】A41、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D42、关于矿山建设的安全管理要求，说法不正确的是（）。A.建设单位必须对建设项目实行全面安全管理B.建设项目不得肢解，二、三期工程原则上发包给1家，大型及以上项目不得超过3家C.建设单位不强令施工单位抢进度D.2家以上施工单位，建设单位应指定安全管理人员【答案】B43、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工?B.略晚于主、副井开工?C.于主、副井完成后开工?D.与主、副井同时开工?【答案】C44、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是()。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D45、钢结构具有的特点是（）。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A46、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D47、造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的（）。A.粉煤灰B.石膏C.火山灰D.矿渣【答案】B48、适用于直径5m、井深600m立井井筒施工的机械化配套方案是（）。A.IV型井架，JK2.8／15.5提升机，FJD-6伞钻，液压滑升模板B.IV型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-9伞钻，液压滑升模板C.IVG型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-4伞钻，YJM系列模板D.IVG型井架，2JK2.5／20提升机，FJD-6伞钻，YJM系列模板【答案】D49、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A50、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。A.方格网B.三角网C.导线网D.GPS网【答案】C多选题（共30题）1、一般，利用永久井架凿井时需要改造的内容包括（）。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.增设提升平台【答案】CD2、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD3、关于对排水设施的要求，说法不正确的是（）。A.矿井排水泵要考虑备用水泵和工作水泵B.矿井排水管要考虑备用排水管和工作水管C.矿井的排水设施是指水泵、排水管路D.矿井水泵房至少应有两个出口，其中一个是斜巷E.矿井的两个水仓的有效容量应当能容纳8h的正常涌水量【答案】AC4、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A5、安全等级为1级的露天矿边坡工程，需要监测的项目有()。A.变形监测B.应力监测C.防治效果监测D.振动监测E.水文监测【答案】ABD6、矿山项目加快工程进度的合理措施包括()。A.优选施工方案B.加快井巷工程关键路线施工速度C.缩短工程过渡阶段工期D.减小项目规模E.增加工程资金【答案】ABC7、矿井防治水中，关于井下探放水要求的说法，正确的是()。A.在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持先探后掘的原则B.对于采掘工作面受水害影响的矿井，应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则C.在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件D.地测机构应当提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后，方可进行施工E.采掘工作面遇到接近导水陷落柱的，根据情形确定是否进行探放水【答案】BCD8、在露天矿工程中，影响边坡稳定的主要因素有()。A.稳定性系数B.地质构造条件C.岩土性质D.附近工程施工影响E.地形地貌状况【答案】BCD9、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为（）。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC10、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC11、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有（）。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC12、室内地面涂料防水的施工技术要求说法正确的是（）A.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mmC.涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷D.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层E.蓄水高度不超过100mm，蓄水时间为24-48h【答案】ABCD13、提高混凝土强度的方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子D.加强养护E.添加增强材料【答案】ACD14、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形监测项目的内容有：基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部建(构)筑物变形、支护结构内力及变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。【答案】ABC15、地基处理需要解决的问题有()。A.地基的硬度不够B.地基的渗漏破坏C.地基不均匀沉降引起建筑物开裂D.地基在受震动力作用下的失稳E.荷载条件下地基有变形【答案】BCD16、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD17、对项目采购工作内容的要求，正确的是（）。A.订立采购计划要明确自身、业主和分承包商的各自责任与分工B.在采购计划的基础上订立采购进度计划C.选择确定拟询价的供货厂商要报经公司职能部门同意D.确定中标厂商的依据就是商务评审结果E.供货的质量控制包括对其原材料进货的检验【答案】ABC18、关于钢筋代用的说法，错误的有（）。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.钢筋代换应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算【答案】BCD19、地质构造的主要形式有（）。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.节理【答案】ABC20、在项目招投标的开标会议上，正确做法有()。A.开标结果由评标委员会在开标会议上分别对投标人通知B.评标委员会要求投标人对投标书内容要求进一步澄清C.评标委员会宣布不合格的投标书为无效标书D.投标人对唱标进行必要的解释E.评标委员会认为投标人的解释违背投标书本质内容不予认可【答案】BCD21、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD22、露天深孔台阶爆破常用的装药结构有()几种。A.连续装药结构B.间隔装药结构C.混合装药结构D.底部炮泥垫层装药结构E.底部空气垫层装药结构【答案】ABC23、关于后注浆法的特点，说法正确的是()。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井壁质量补救措施【答案】AB24、井架的顶部结构主要包括（）。A.天轮托架B.卸矸槽C.天轮起重架D.防护栏杆E.罐道【答案】ACD25、关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（）。A.投标报价由招标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本C.投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件D.确定投标报价时不需要考虑承发包模式E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础【答案】BC26、硐室采用分层施工法时，正确的做法是()。A.按断面高低可以有2个或以上的分层B.超前的上分层应有喷混凝土(临时)支护C.下分层宜随掘随砌D.分层问工作面距离以凿岩机正常工作为宜E.下分层砌筑时可以利用矸石作为脚手架【答案】ABCD27、关于钻井法施工，说法正确的是（）。A.借助泥浆的液柱压力平衡地压B.在井帮上形成泥皮，堵塞裂隙，防止片帮C.泥浆要有较好的稳定性和流动性D.钻头破碎下来的岩屑用泥浆及时从工作面清除，提高钻井效率E.泥浆沿井筒自下向上流动，为反循环洗井【答案】ABCD28、屋面卷材防水施工时，底层卷材与基层卷材粘贴形式分为（）。A.满铺法B.空铺法C.条粘法D.点粘法E.搭接法【答案】ABCD29、根据《建设工程工程清单计价规范》GB50500---2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】BC30、关于放射性废物的防护与处理，正确做法是（）。A.处理有辐射性的废矿石，就是填埋B.水治厂废水经处理后应送尾矿库澄清C.核设施排出的放射性固体粒子必须有滤净化处理D.提高操作水平可以减少废液产量E.放射性废水经治理达标后就满足排放条件【答案】BCD大题（共10题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。二、1．背景资料某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于IV、V类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距800*800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm，同时架设钢棚支护，支架间距0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞15天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。2．问题（1）针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。（4）施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】喷射混凝土开裂的原因：①从背景资料看很可能是U29钢支架柱腿底部未落到实底，支架下沉造成。②断层岩石破碎松软，围岩压力过大，喷混凝土后岩石出现下沉，造成混凝土开裂。③喷射混凝土前没有将活矸清理掉。（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。三、背景设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽5600mm，高4600mm，净面积23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为0～50mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在75％以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的50个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?10．4mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1．指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2．计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量??3．指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1．钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。2．计算工序能力指数：工序能力大小：A=6×σ=62．4mm工序能力指数计算：因为数据的平均值为5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)／6σ=50／6×10．4=0．801工序能力指数为0．801<1．0，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。3．本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。四、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。五、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期为15个月。合同还规定工程量变更在±5％范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件1：根据地质资料显示，井深725～735m处有一处含水层，预计井筒最大涌水量150m3／h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达140m3／h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，部分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其他相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0．5个月。事件2：施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失10万元，建设单位工伤损失10万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0．5个月，影响工期1个月。事件3：因设计变更，井筒延深10m。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0．2个月(原设备均满足要求)。【问题】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2．在事件1中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3．事件2中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件2中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4．事件3的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300万元。2．施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3．施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失8万元，工伤损失10万元，修复井筒20万元。(2)停工期间的人工费：780÷15×0．5=6万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)÷15×0．5=10万元。(4)企业管理费：300÷15×0．5=10万元。4．工程变更后调整合同的价格：井筒延深10m，增加的费用包括：(1)人工费7万元，材料费8万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+270)／18×0．2=7．6万元；(3)企业管理费：300／15×0．2=4万元。六、原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1．比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2．说明进行土坝施工应采取的措施。3．评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1．所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2．因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3．应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。七、某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题1．怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2．试分析勘察资料对项目建设的影响。3．当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4．本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4．说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。八、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题1．该基坑属于几级基坑？说明理由。2．该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？3．该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？4．该基坑施工违反了哪些主要安全规定？5．施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1.一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够;(2)水对基坑稳定性的影响;(3)基坑上边边缘附近超载;(4)支护措施不当。4.(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定;(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定;(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定;(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关;索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令。九、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了