2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟考试试卷B卷含答案

2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共100题）1、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位【答案】D2、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。A.监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B3、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。A.法定代表人B.技术负责人C.专业负责人D.主管部门负责人【答案】B4、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境【答案】B5、在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。A.④②⑤①③B.④⑤②①③C.②⑤④③①D.②⑤④①③【答案】D6、下列关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收后在相关验收合格文件上签字B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限C.在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备均不得指定生产厂、供应商D.对因勘察造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】B7、（2019年真题）当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C8、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A9、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A10、采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象作出定量的结果的价值判断是指（）A.定量评价法B.定性评价法C.综合评价法D.逐一评价法【答案】A11、对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（）。A.巡回监控B.设置质量控制点监控C.旁站监控D.驻厂监造【答案】D12、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C13、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。A.经济措施B.技术措施C.组织措施D.合同措施【答案】C14、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】A15、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A16、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点【答案】D17、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模【答案】D18、在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。A.实际进度与计划进度的对比分析B.实际进度数据的加工处理C.进度计划执行中的跟踪检查D.实际进度数据的统计分析【答案】C19、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（），加强过程和中间产品的质量检查和控制。A.坚持质量第一B.以预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】B20、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A21、在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。A.强调大质量观B.顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】B22、关于车船税，下列说法正确的是：A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税【答案】A23、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】D24、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.207B.217C.240D.261【答案】B25、确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。A.工程量清单B.工程难易程度C.已完工程实际进度D.单位工程施工组织设计【答案】B26、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C27、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资【答案】A28、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C29、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A30、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C31、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】D32、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()A.监理规范B.施工管理规程C.混凝土验收规范D.电焊操作规程【答案】D33、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B34、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D35、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A36、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C37、两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。A.30m2B.45m2C.60m2D.75m2【答案】B38、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B39、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C40、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数【答案】B41、下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。A.擅自修改设计B.未搞清地质情况就仓促开工C.地质勘察报告不详细D.悬挑结构未进行抗倾覆验算【答案】D42、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（）。A.拖后7天，影响工期3天B.拖后7天，影响工期4天C.拖后4天，影响工期3天D.拖后3天，影响工期3天【答案】A43、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B44、工作A的工作持续时间为2天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.4C.8D.12【答案】B45、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（）的原则。A.以人为核心B.提高质量效益C.质量进度并重D.减少质量损失【答案】A46、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量【答案】A47、（）应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.建设单位，15B.建设单位，20C.施工单位，25D.施工单位，30【答案】A48、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A49、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B50、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制【答案】B51、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（）。A.巡回监控B.驻厂监造C.定点监控D.整体监控【答案】B52、用于项目财务生存能力分析的指标是()。A.项目投资财务净现值B.投资各方财务内部收益率C.项目偿债备付率D.项目净现金流量【答案】D53、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A54、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B55、（2020年真题）监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B56、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是（）。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D57、（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B58、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C59、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D60、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】A61、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C62、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C63、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，已完工程及设备保护费是指在（），对已完工程及设备进行保护所需的费用。A.施工过程中B.施工结束后C.竣工验收前D.竣工验收后【答案】C64、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】C65、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】D66、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A67、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】C68、关于简易程序，下列哪些选项是错误的？A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭【答案】B69、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A70、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】A71、工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.2B.3C.7D.12【答案】A72、不符合玻璃幕墙安装规定的是（）。A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C73、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D74、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】A75、当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】D76、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】B77、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B78、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D79、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A80、项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求不包括（）。A.编制监理规划和安全监理实施细则B.审查施工组织设计中的安全技术措施C.审核各相关单位资质、安全生产许可证等并做好记录D.编制危大工程安全专项施工方案【答案】D81、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C82、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料.设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】A83、某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()A.21.25%B.28.50%C.28.85%D.32.14%【答案】C84、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D85、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（）。A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。【答案】B86、在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D87、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A88、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C89、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C90、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B91、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C92、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B93、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D94、根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】D95、（2017年真题）监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率【答案】B96、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】C97、（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D98、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B99、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】B100、下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。A.施工合同范围以外的零星工程B.承包人原因导致的人工、设备窝工C.纠正施工方案错误引起的费用D.质量问题返工的工程量【答案】A多选题（共50题）1、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.勘察成果必须严格按照程序检查和验收【答案】ACD2、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。A.总承包服务费B.以“项”为单位计价的措施项目C.安全文明施工费D.提供了暂估价的工程设备E.暂列金额【答案】CD3、预制构件连接接缝处防水的做法应符合设计要求，具体包括（）。A.外墙板接缝防水施工前，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料B.外墙板接缝防水施工后，应将板缝空腔清理干净，按设计要求填塞背衬材料C.预制外墙板的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法D.采用现场淋水试验方法检验防水效果E.密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求【答案】ACD4、FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有()A.暂列金额B.动员预付款C.保留金D.价格调整费用E.工程变更费用【答案】BCD5、设备制造前的质量控制工作有（）。A.明确设备制造过程的要求及质量标准B.审查设备制造的工艺方案C.检验计划和检验要求的审查D.对生产人员上岗资格的检查E.不合格零件的处置【答案】ABCD6、工程保险费是指建设工程在建设期间根据需要，实施工程保险部分所需费用，包括（）。A.建筑工程一切险B.财物保险C.工伤保险D.安装工程一切险E.机器损坏保险【答案】AD7、（2022年真题）监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）。A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC8、因施工单位原因引起工程暂停的，当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有（）各方共同认可的整改完成文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.勘察单位E.材料供应商【答案】ABC9、监理工程师对施工单位的现场施工机械配置进行控制的内容有()A.审查施工机械设备的数量是否足够B.审查所需的施工机械设备是否按已批准的施工组织设计要求备妥C.审查已准备的施工机械设备能否保证可用的良好状态D.审查施工机械设备在使用期间能否按期大修E.审查施工机械设备租赁合同【答案】ABC10、下列情况中，不属于法律责任免除事由的是A.经过一定的时期B.正当防卫和紧急避险C.受害人和加害人在法律允许的范围内协商同意D.对财产责任，责任人确实没有能力承担【答案】B11、对于施工单位未经批准擅自施工或出现（）情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。A.未按审查通过的工程设计文件施工B.拒绝项目监理机构管理的C.建设单位要求暂停施工的D.违反工程建设强制性标准的E.存在较大质量、安全事故隐患的【答案】AD12、当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用（）等方法改变某些工作的逻辑关系。A.增加资源投入量B.提高劳动效率C.将顺序进行的工作改为平行作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.组织分段流水作业【答案】CD13、（2017年真题）建设工程质量特性主要表现的方面有（）。A.适用性B.耐久性C.节能性D.隐蔽性E.局限性【答案】ABC14、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC15、在建设工程施工过程中，缩短某些工作的持续时间的其他配套措施包括()。A.采用更先进的施工机械B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.提高奖金数额E.实施强有力的调度【答案】BC16、非节奏流水施工的特点有()A.专业工作队数不等于施工过程数B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.施工段之间无空闲时间E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】BC17、采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人按合同约定应该提交（）。A.耗用工时B.投入该工作所有人员的工种C.投入该工作管理人员的工资证明D.投入该工作的施工设备型号E.投入该工作的材料报价【答案】ABD18、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD19、对于工程采用新设备、新材料，应核查（）。A.相关部门鉴定证书B.工程应用的证明材料C.实地考察报告D.专题论证材料E.设备验收方案【答案】ABCD20、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明的技术指标有（）。A.规格B.供应商C.型号D.使用年限E.性能【答案】AC21、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，隐蔽工程的质量验收可以按（）进行验收。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】ABC22、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收应具备的条件描述正确的有（）。A.已完成设计及合同约定的内容B.对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意C.单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门责令整改的问题已全部整改完毕D.已通过对试运行有影响的相关单位工程验收E.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件【答案】BC23、某进口设备采用装运港船上交货价（FOB），该设备的到岸价除货价外，还应包括（）。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口产品增值税【答案】CD24、建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以()阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行【答案】AB25、项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括()A.确定建设工程设计限额B.对建设工程造价目标进行风险分析C.编制工程量清单D.审查工程变更价款E.进行实际工程量和计划工程量对比【答案】BD26、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A.采用先进的施工方法以减少施工过程的数量B.增加工作面，组织更多的专业工作队C.改善劳动条件和外部配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.改进施工工艺并实施强有力的调度【答案】BD27、在工程质量验收过程中，下列情况中（）应予以验收。A.返工重做的检验批B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑部位E.建设单位认可的检验批【答案】BCD28、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】AC29、平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定对同一检验项目进行的检测试验活动。下列项目监理中心试验室进行平行检验试验的有（）。A.验证试验B.标准试验C.抽样试验D.见证取样E.专项检测【答案】ABC30、工料测量师在立约后阶段的主要任务包括（）。A.针对各种拟建方案初步估算投资B.针对不同的设计、材料进行成本研究C.估计工程进度，提出期中付款建议D.审核、评估承包人提出的索赔，并进行协商E.与工程项目顾问团的其他成员（建筑师、工程师）紧密合作，在施工阶段严格控制成本【答案】CD31、根据我国法律规定，为了保证检察官的公正廉洁，检察官不得兼任下列哪些职务？()A.人民代表大会常务委员会的组成人员B.行政机关、审判机关的职务C.企业、事业单位的职务D.律师【答案】ABCD32、在投资控制动态过程中，应着重做好的工作有（）。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.项目投人，即把人力、物力、财力投入到项目实施中【答案】ABCD33、进度计划执行单位应按照进度监理制度规定的（），定期填写进度报表。A.时间B.报表内容C.报表样式D.形式E.地点【答案】AB34、由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC35、项目监理机构对关键部位的施工质量进行旁站时，主要职责有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗情况B.现场监督关键部位的施工方案执行情况C.现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况D.现场监督施工单位技术交底E.核查进场材料采购管理制度【答案】ABC36、（2021年真题）固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD37、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.组织协调不利，导致停