2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制能力检测试卷B卷附答案

2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制能力检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件【答案】D2、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。A.12B.24C.48D.72【答案】B3、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D4、当工程出现质量缺陷时应以（）形式进行记录。A.核备B.审批C.报告D.备案【答案】D5、关于净年值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A6、不属于导流工程里程碑节点的是（）。A.围堰填筑开始和完成B.河床截流C.围堰拆除D.下闸蓄水【答案】D7、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B8、在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C9、在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.6B.8C.10D.11【答案】C10、以下选项中属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程竣工验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B11、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C12、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D13、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A14、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C15、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D16、当水利工程建设进入水库下闸蓄水阶段，应进行的阶段验收是（）。A.枢纽工程导（截）流验收B.水库下闸蓄水验收C.引（调）排水工程通水D.首（末）台机组启动【答案】B17、在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（）复核。A.发包人B.监理人C.施工单位D.设计单位【答案】B18、重大风险由（）监督检查。A.主管部门B.项目法人C.监理单位D.施工单位【答案】A19、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B20、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D21、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B22、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A23、以下不属于设计技术交底会议应着重解决的是（）。A.发包人在施工过程中应注意的问题B.主管部门对本工程的要求C.分析地形的影响D.设计单位对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明【答案】A24、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C25、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】B26、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D27、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B28、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收。A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】B29、下列关于一次抽样方案的步骤中，正确的是（）。A.从批中抽取n组产品B.对样品逐个进行检验C.若d≤c，拒绝该批D.若d＞c，接受该批【答案】B30、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C31、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B32、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A33、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D34、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D35、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】B36、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】A37、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A38、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B39、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】A40、监理实施细则中的进度部分，由负责进度控制工作的监理工程师组织（）编制监理实施细则的进度部分。A.相关专业监理人员B.相关监理员C.总监理工程师D.相关施工单位人员【答案】A41、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向承包人发出工程开工通知。A.5B.7C.10D.14【答案】B42、水利工程监理单位的负责人，对本单位的质量工作负（）。A.直接领导责任B.领导责任C.技术责任D.间接责任【答案】B43、施工中照明线路工程费用属于（）。A.夜间施工增加费B.临时设施费C.企业管理费D.动力燃料费【答案】B44、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】A45、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】B46、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B47、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C48、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C49、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C50、袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】A51、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D52、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C53、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C54、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A55、下列各项中，不属于效益比选法的是（）。A.净现值比较法B.净年值比较法C.费用现值比较法D.差额投资内部收益率比较法【答案】C56、水利分类分项工程量清单编码第四级7~9位表示的是（）。A.水利工程顺序码B.专业工程顺序码C.分类工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】D57、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C58、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A59、较大质量事故应由（）组织调查。A.项目法人组织调查B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B60、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6％，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.91【答案】A61、可组织质量检测等单位，依据相关规定编制检测方案的单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】D62、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。A.投入使用验收B.阶段验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】C63、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（）算起。A.建设开始年B.招标开始年C.从建成投产年D.竣工结算开始年【答案】A64、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】B65、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B66、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C67、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A68、由规费和企业管理费组成的工程总费用是()。A.直接费B.间接费C.措施费D.费用成本【答案】B69、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（）承揽工程。A.高于资质等级许可范围B.低于资质等级许可范围C.资质等级许可的范围外D.资质等级许可的范围内【答案】D70、对可获得较准确的实物工程量及资源投入量的工作进行估算时，工作待续时间的估算以（）为基础。A.以往工程经验B.设计概算C.定额预算D.定额估算【答案】D71、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B72、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A73、根据《水利工程工程量清单计价规范》，夹有孤石的土方开挖，大于（）m3的孤石按石方开挖计量。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.9【答案】C74、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。A.实际开工日期B.合同中约定的开工日期C.监理人发出开工通知中载明的开工日期D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C75、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A76、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】C77、因承包人原因造成工程严重缺陷的，发包人有权要求延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.3C.5D.2【答案】D78、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C79、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D80、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A81、某一建设工程拟采购一部进口设备，该设备按人民币计算的离岸价为2200万元，国外运费200万元，国外运输保险费8万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2200B.2400C.2408D.2416【答案】C82、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C83、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C84、承包人未通知监理机构到场检查，将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【答案】B85、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A86、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C87、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】C88、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B89、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B90、工期－费用优化方法中，当只有一条关键线路时，应找出（）率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；A.其他费用B.措施费用C.间接费用D.直接费用【答案】D91、进度控制是一个（）的管理过程。A.动态B.静态C.封闭D.开放【答案】A92、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C93、承包人应在合同工程完工证书颁发后（）天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。A.28B.14C.7D.21【答案】A94、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C95、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B96、在对工程项目质量评定时，单位工程质量评定合格后，进行统计并评定工程项目质量等级，经（）认定后，报相关单位核备。A.项目法人B.施工单位C.工程质量监督机构D.监理单位【答案】A97、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C98、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C99、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C100、以下不属于事后质量控制内容的是（）。A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】B多选题（共50题）1、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD2、2011年10月，某医院的干部奢华病房被嚷光后，该医院被推上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？()A.干部奢华病房侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费；同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦，只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看病贵。这些不公正的状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的医疗待遇应该向所有百姓看齐，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD3、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD4、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。A.电源电压不超过24VB.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关C.灯头外部有金属保护网D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上E.电源电压不超过36V【答案】CD5、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC6、下列哪一个选项的表述符合西方法学中实证主义理论关于法的概念的观点？（）A.法律是主权者的命令、人民的服从及对不服从的制裁B.法律的生命不在于逻辑而在于经验C.法律是显露的道德，道德是隐藏的法律D.法律是社会的习惯和思想的结晶【答案】A7、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC8、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB9、下列关于生产安全事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC10、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】ABD11、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD12、由于气候变暖，使北极成了各国争夺的目标。甲国在北冰洋底插上了一面甲国国旗,依相关国际法，下列哪些是正确的？（）A.甲国在北极插国旗的行为并不改变北极的法律地位B.北极应属于北冰洋沿岸国共有C.北极上的北冰洋应为公海D.甲国可依先占原则取得对北极的主权【答案】AC13、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501--2007），下列选项中，应摊入疏浚工程有效工程量的工程单价中的有（）A.施工期自然回淤量B.排泥区围堰C.浚前扫除D.排泥管安拆移动E.疏浚设计断面以外增加的超挖量【答案】AD14、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.部分人员参与D.过程方法E.持续改进【答案】ABD15、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程，有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过程C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展过程【答案】ABCD16、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC17、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB18、进度控制应遵循工程控制论基本原理，做好施工进度的（）工作。A.事前预控B.事中监督C.事后反馈纠偏D.事前强化控制E.事中控制【答案】ABC19、关于工程签证和工程洽商，下列说法中正确的有（）。A.工程签证可以作为合同协议附件B.工程洽商文件不可以作为合同协议附件C.工程签证确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点D.工程洽商确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点E.工程签证和工程洽商都会引发工程变更【答案】AC20、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD21、按照统计抽样检验的目的分为（）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验【答案】ABC22、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。A.螺栓B.切肢C.电焊条D.切边E.孔眼损失【答案】BD23、根据最高人民法院《关于内地与澳门特别行政区法院民商事案件相互委托送达司法文书和调査取证的安排》(以下简称《内地与澳门特别行政区安排》），下列说法正确的是、（)A.北京市髙级人民法院与澳门终审法院之间可以相互委托送达与取证B.受托法院应优先处理受托事项,完成受托事项的期限,送达文书最迟不超过三个月C.送达费用一般由委托方支付D.受托方可根据其本辖区法律不承认对该请求事项提起诉讼的权利为由,拒绝接受委托【答案】A24、合同之债的法律适用同时涉及其他方面的法律适用，综合涉及意思自治原则。根据我国有关法律规定，关于涉外民事关系的法律适用,下列哪些领域采用当事人意思自治原则？（）A.合同B.侵权C.不动产物权D.诉讼离婚【答案】AB25、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC26、依相关司法解释，下列选项中属于集中管辖的案件有哪几项？()A.在中越边境的中国公民李某与越南公民阮某的贸易合同纠纷B.中国甲公司与美国乙公司之间的知识产权案件C.申请撤销、承认与强制执行国际仲裁裁决的案件或申请承认和强制执行外国法院民商事判决、裁定的案件D.中国甲公司与法国乙公司关于信用证的纠纷案件【答案】CD27、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD28、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D29、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。A.材料原价B.运杂费C.采购费D.保管费E.损耗费【答案】AB30、下列属于RSM法的主要步骤的有（）。A.绘制时标网络的每单位时间的资源需要量动态曲线B.最终检查网络计划，确定是否存在资源冲突C.修正调整后的网络计划及资源需要量动态曲线D.根据式△Tij=EFi-LSj，逐步调整引起冲突的工作，直到冲突得到解决E.调整过程中如果有工期延长，按照调整资源冲突且延长工期的方案【答案】ACD31、国民经济评价指标主要包括（）。A.经济内部收益率B.经济效益费用比C.总投资收益率D.项目资本金利润率E.投资回收期【答案】AB32、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】BD33、按费用设计的准则包括（）。A.限定所需的性能，不限定达到预定结果的途径。B.限定所需的性能，也限定达到预定结果的途径。C.限定所需使用能力的总时间，但不限定详细的中间阶段。D.设计过程中，费用目标值可根据融资情况作调整。E.限定所需使用能力的总时间，也限定详细的中间阶段。【答案】AC34、下列哪些选项为法律的时间效力的体现？（）A.我国《刑法》第452条规定、“本法自1997年10月1日起施行”B.我国《民法通则》第135条规定、“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外”C.我国《著作权法》第59条第1款规定、“本法规定的著作权人和出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台的权利，在本法施行之日尚未超过本法规定的保护期的，依照本法予以保护”D.我国《刑法》第H条规定、“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法”【答案】ACD35、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D36、下列费用中，包含相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付的有（）。A.塌方清理B.植被清理C.土方明挖超挖量D.弃土处理E.开采区清理、恢复和绿化【答案】BCD37、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】AC38、水利工程竣工验收委员会由（）的代表和专家组成。A.竣工验收主持单位B.地方人民政府和部门C.建设单位D.质量监督机构E.工程运行管理单位【答案】ABD39、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用B.组织安全教育和培训C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD40、执法人员余某在查获一批走私的文物时，将其中一贵重文物未登记在册，而是私自扣下