招标招投标与合同管理实务试题(答案)

.. .. ..建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（ ）。A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔D、合同内索赔 E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：)。A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（ ）A、法人资格 B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验.专业资料... .. ..4．《合同法》规定合同无效的情形有（ ）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书 D、专用条款 E、发包人供应材料设备一览表.专业资料... .. ..8．施工分包合同的当事人为（）。A建设单位 B承包人 C监理单位 D设计单E分包方9．合同的内容一般包括条款（ ）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.更改设计单位C.增减合同中约定的工作量D.更改使用的材料E.改变有关工程的施工时间和顺序12.施工合同可解除的原因有（）p244A.双方协商解除B.发生不可抗力C.监理发出解除合同的命令D.发包人不支付工程款超过56天E.承包人将工程转包13．在工程项目建设实施阶段，具有合同关系的有：（）Ａ．业主和承包商 Ｂ．总承包商和各分包商Ｃ．业主和贷款者Ｄ．业主和监理单位Ｅ．监理单位和承包商14.下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评.专业资料... .. ..标有关规定的有（）。A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果15.在投标有效期内，招标人要完成（）等工作。A.资格审查B.评标C.投标修改D.定标E.与中标人签订合同16、招标文件具有十分重要的意义具体主要体现在以下()方面招标文件是投标的主要依据和信息源招标文件是合同签订的基础招标文件是政府监督的对象招标文件是投标的信息源17、下列属于招标文件的主要内容的是（）.专业资料... .. ..投标须知，包括所有对投标要求的有关事项项目说明书，包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容，并告知建设项目的总投资限额设计依据资料，包括提供设计所需资料的内容、方式和时间设计文件编制的依据招标可能涉及的其他有关内容18、资格预审的目的（）了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为投标人选择优秀的承包人创造条件实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；减少评标阶段的工作量，缩短时间，解决费用；使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用；淘汰自己不愿选择的投标人。19、“08规范”中”其他项目”清单中包括（）A.计日工预留金暂列金额暂估价.专业资料... .. ..总承包服务费20、招标控制价应当由（）编制具有编制能力的招标人具有编制能力的投标人受招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制招投标监督管理机构招标代理机构21、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标未密封无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴未按规定格式填写内容不全、字迹辨认不清同标底吻合22、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）投标文件未按对投标文件的要求予以密封拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应经评标委员会确认投标人报价低于其成本价组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议.专业资料... .. ..23．根据《标准施工招标文件》中的通用条款，应由发包人承担的工作包括()A．委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知B．根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底C.按合同约定及时组织竣工验收D．按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地E．保证工程施工和人员的安全24．有关招标控制价的理解，下列阐述中正确的是(A．招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮B．国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D．投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝招标控制价类似标底，需要保密.专业资料... .. ..25．下列投标策略选择正确的是( )A．如果是单纯报计日工单价，而且不计人总价中，可以报低些B．单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时宜报低价设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高单价对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，可将价格有意抬高得更高一些26、资格预审的目的（ ）了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为招标人选择优秀的投标人创造条件实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；减少评标阶段的工作量，缩短时间，降低招标成本；使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用；淘汰自己不愿选择的投标人。27、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局30号令)，应当公开招标的工程施工项目，经批准后可以进行邀请招标的情形包括（）等。.专业资料... .. ..潜在投标人数量太多受自然地域环境限制的涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标的拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的28、施工合同订立应具备的条件是：（ ）竣工结算文件已编制完成工程项目已经列入年度建设计划有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实招投标工程，中标通知书已经下达29、建设工程施工劳务分包合同中，发生（）情况时，劳务分包人应承担违约责任。由于工程承包人原因造成劳务分包人延期交工的劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬劳务分包人因自身原因延期交工的30、下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（ ）。A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结31、工程量清单计价模式的费用构成包括（ ）A.分部分项工程费 B.措施项目费 C.规费D.利润 E.税金。.专业资料... .. ..32、根据我国相关的法律法规，下列属于禁止的行为有（）。A.施工分包 B.施工转包 C.劳务作业分包D.专业分包 E.分包人将工程再分包F.专业分包人把部分劳务作业分包给资质等级符合要求的劳务分包人33、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的情况正确的有：（）A.债权债务混同B.合同解除C.债务相互抵销D.债务人依法将标的物提存E.债务已经按照约定履行34、合同的内容一般包括条款（）A.当事人的名称或者姓名和住所B.标的C.数量D.质量E.违约责任35、在投标有效期内，招标人要完成（）等工作。A.资格审查B.评标C.投标修改D.定标E.与中标人签订合同36、建设工程施工劳务分包合同属于下列（）A.要式合同B.实践合同C.从合同D.双务合同E.有偿合同37、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。发包人未按约定提供施工场地分包人对承包人的施工干扰设计变更承包人的主要施工机械出现故障E、发生不可抗力.专业资料... .. ...专业资料... .. ..二、单选1．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担2．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：( )。A、同时履行抗辩权 B、后履行抗辩权C、先履行抗辩权 D、不安抗辩权3、一般认为，投标是一种（）。A、履约B、要约C、要约邀请D、竞拍行为4．公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。.专业资料... .. ..A．投标邀请书 B．合同谈判C．行政命令 D．招标公告5．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（）A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标6、提交投标文件的投标人少于（）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标A、3B、4C、5D、10注：评标后合格投标人不足3个的，应从中选择一个。7．（ ）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金8．（ ）是指受要约人同意要约的意思表示。A、要约B、承诺C、留置D、定金9.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在.专业资料... .. ..结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ ）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法10．合同订立过程中，承诺自（ ）时生效。A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人11．在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（ ）两个阶段。A、履约 B、承诺 C、要约邀请 D、违约12．仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会 D、调解委员会13．在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（ ）。A、施工单位 B、监理单位C、建设单位 D、设计单位14．业主在（）合同中承担的风险最小。.专业资料... .. ..A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金15．在施工中由于（ ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包人的设备损坏C、设计变更 D、工程量变化16、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求17、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告18、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。A建设单位B施工单位C招标代理机构D设计单.专业资料... .. ..位19、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15天 B21天 C30天 D35天20、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时21、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天22、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包.专业资料... .. ..人，并进行现场交验23．通常把承包商向业主提出的为了取得（ ）的要求称为"施工索赔"。A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误C、经济补偿或工期延长 D、经济补偿和工期延长24．合同订立过程中，承诺自（ ）时生效。A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人25．在合同订立过程中有（ ）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实26．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ ）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法.专业资料... .. ..C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法27．建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调28．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为：（ ）。A、工料单价法 B、综合单价法C、定额法 D、其他方法29．（ ）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。A、留置 B、承诺 C、定金 D、要约30．关于评标，下列不正确的说法是( )。A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密B、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平.专业资料... .. ..D、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触31．（ ）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。A、合同的变更 B、合同的订立C、合同的终止 D、合同的转让32．按照《招标投标法》规定，投标人以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，夺取中标的，中标无效，处中标项目金额（）罚款。A．7‰以上12‰以下B．10‰以上15‰以下C．5‰以上10‰以下33.工程未经竣工验收，发包单位提前使用或擅自动用，由此发生的质量问题或其他问题，应由（）负责A、承包商B、双方协商C、发包方34．在合同订立程序上属于承诺的是（）。A．招标 B．投标 C．中标通知书D.合同示范文本35.公平、公正、科学、择优是（）。A．招标投标的原则 B．评标的原则C.订立合同的原则 D.监理活动的原则36．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）。A．投标保证金 B．履约保证金 C．担保保证.专业资料... .. ..金《施工合同示范文本》由（）、“通用条款”、“专用条款”三部分组成。A．协议书 B.招标书 C.投标书 D.公证书39.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术40.投标保证金有效期应当超出投标有效期（）。A.15天B.21天C.30天D.45天41.根据《招标投标法》的规定，投标保证金最高不得超过（）万元人民币。A.30B.50C.80.专业资料... .. ..D.10042.投标保证金一般不得超过投标总价的（）；但最高不得超过（）万元人民币。A.2%；80B.3%；80C.2%；60D.3%；6043.根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。A.可以牵头人的名义提交投标保证金B.必须由相同专业的不同单位组成C.各方应在中标后签订共同投标协议D.是各方合并后组建的投标实体44.甲、乙两家为同一专业的工程承包公司，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体，共同投标一项工程，该联合体资质等级应（）。A.以甲公司的资质为准B.以乙公司的资质为准C.由主管部门重新评定资质D.以该工程所要求的资质为准45.下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（）。A.投标人以低于成本的报价竞标.专业资料... .. ..B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍C.投标人以高于成本10％以上的报价竞标D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标46.下列关于评标报告的说法中，错误的是（）。A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告B.评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告C.评标报告由评标委员会全体成员签字D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论47.在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件下，评标委员会的总成员数是9人，则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于（）。A.3人B.4人C.5人D.6人48.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是（）。.专业资料... .. ..A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读49.某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和中标人应在（）前订立书面合同。A.2007年4月15日B.2007年5月1日C.2007年5月15日D.2007年6月1日50.中标人确定后，招标人应（）。A.向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，但须退还投标保证金或保函B.向中标人发出通知书，同时将中标结果通知未中标人，但无须退还投标保证金或保函C.向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，也可不必退还投标保证金或保函D.向中标人发出通知书，同时将中标结果通知所有未中标人，并向未中标人退还投标保证金51.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。.专业资料... .. ..A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告52.根据《工程建设项目施工招标投标办法》第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。A.3B.5C.10D.1553.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。.专业资料... .. ..A.10日B.15日C.20日D.25日54.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.150D.20055.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。A.指定招标和公开招标B.全部招标和部分招标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标56.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（）。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标57.根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标.专业资料... .. ..文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10B.15C.20D.3058.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1／3B.3／5C.2／3D.2／559.开标地点应当为（）。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点61、（）种合同方式，承包商的风险最大A、固定总价合同B、可调值总价合同C、单价合同.专业资料... .. ..D、成本加酬金合同62、从性质上说，工程量清单是（）的组成部分A、招标文件B、投标文件C、可行性研究报告D、施工设计图纸63．承包商在（）合同中承担的风险最小。A、可调总价 B、不可调总价 C、单价D、成本加酬金三、填空题1、 是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从和 对拟建工程进行全面规划的工作。3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是 、 、。4、工程承发包方式，是指 与 双方之间的经济关系形式。5、建筑市场主体主要有 、 、.专业资料... .. ..等。6、我国的建设工程交易中心是按照 、 、三大功能进行构建的。7、工程监理企业，其资质等级划分为 、和三个级别。8、工程招标代理机构，其资质等级划分为和 。9、建设工程招标方式有和 。10、建设工程招标方法有 、 、和 。11、选择投标对象的主要方法有 、 。12、建筑材料的采购供应方式有 、 、 等。13、保险费包括 、 、 。14、建设工程合同按计价方式划分为 、 、 三大类型。15、工程进度款结算方式有 、 、.专业资料... .. ..和 。16、按施工索赔的处理方式可分为 、 。17、国际工程招投标的特点有 、 、 。18、按施工索赔的目的分为工期索赔和费用索赔。19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 、 和 。20、合同法律关系的主体可以是 、 、 。23、解决合同争议的方法有和解、调解、仲裁、诉讼。24、按索赔的目的可分为 、 。25、在我国，工程建设项目一般被划分为()、（）、（）、（）、（）五个层次。正确答案：建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程26、合同法的基本原则有平等、自愿、公平、诚实守信。27、定额计价模式的建筑安装工程费用主要由：直接费、间接费、利润、税金和其他构成。28、（）项目应该编制招标控制价，其编制方法应该是（）。.专业资料... .. ..正确答案：国有资金投资的工程建设工程量清单29、根据我国有关法律的规定，建设工程合同纠纷解决的方式主要有 、 、 、。30、工程招标投标的原则为公开、公平、公正、诚实守信。31、投标人资格审查可分为资格预审和资格后审。四、判断题1.联合体投标，其资质由组成联合体中资质最高的单位资质所确定。F2、建设工程施工合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（T ）3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（T）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（F）6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。（T ）7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。.专业资料... .. ..T）8．在不平衡报价中，对暂定项目要报高价。9．作为招标方式的一种，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采用。10．业主（发包方）是建设单位，他们是市场中拥有资金的买方。在市场中拥有资金的就是业主。11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（T）12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）13、开标后投标人有效标数量不足3个，有效标报价合理，招标人需要重新招标。（F）14、建设工程合同当事人对仲裁委员会作出的裁决不服时，并提出足够的证据，可以向人民法院申请撤销裁决。如果撤销裁决的申请被人民法院裁定驳回时，仲裁委员会作出的裁决仍然要执行。（T）16、工程招标必须采用公开招标方式。（ ）18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（T）.专业资料... .. ..21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（ ）22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）24、建设工程施工合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（F ）26、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ ）27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（ ）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（T）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（T）30．公开招标的优点在于：投标不受区域限制，对于承包商而言是一个平等竞争的理想方式，对于业主而言则有较大的选择余地。T31．只要具备建设资金，建设单位就可进行工程项目招标。F32．不论何种情况，招标必须进行公证。33．有人说，投标时只要认真做好投标的各项准备工作，报出合适的造价即可，资格预审准不准备无所谓。34.项目经理是公司法人代表在工程的全权代理，所以工地上的事，一切由项目经理说了算，可以不请示公司经.专业资料... .. ..理。35．由于企业的任务并不全依赖于投标获得，所以企业没有必要设立专门的投标班子。36．投标单位在领取招标文件、设计图纸和有关资料时，须缴纳投标保证金，其目的是为了保证中标单位履行承包合同。37．投标文件的未尾已有单位盖章及法定代表人签字，则在文件的每页不需要再由法定代表人签字。38．在制作投标报价时，应根据企业的具体情况，在施工预算的基础上确定，而不应该把施工预算作为投标报价。39．投标决策，不应单是考虑投标是否，还应包括如果决定投标，应投什么性质的标及在投标中应运用何种策略和技巧。40．既然企业的任务今后大部分来自于投标取得则凡有标企业就都要投，“广种薄收”嘛。41．在一般情况下，投标人在标书有效期内，不能修改其报价。42．为弄清楚施工现场的具体情况，招标单位应组织投标单位去现场进行考察，其间的一切费用，都由招标单位负责。F43．承包商是指有一定生产能力、机械设备、流动资金，具有承包工程建设任务的营业资格，在建筑市场中按照与业主签订的合同的规定，执行和完成合同中规定的各项任务，提供各种的建筑产品的施工单位。他们是市场中的卖方。44．就一般而言，投标报价是工程投标的核心。45．建设工程合同应当采用口头或书面形式。46．建设工程合同的订立与其他合同一样，也需要经过要约和承诺两个阶段。47．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包。F48．总承包单位应当做好分包项目的管理工作，并就分包的工作内容对建设单位承担技术经济责任。49．索赔的性质属于经济补偿行为。50．索赔是由于一方违约而造成的纠纷。.专业资料... .. ..五、名词解释公开招标：指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。资格预审：指在投标前对潜在投标人进行资格审查。合同：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。履约保险金：买卖双方为确保履约的一种财力担保表见代理：指虽无代理权，但表面上足以使人相信有代理权而需由被代理人负授权之责的代理。不可抗力：是指不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。工程师：有从事工程系统操作,设计,管理,评估能力的人员。监理：为实施承包合同，由业主组建或选择监理工程师单位依据合同对承包商的生产进行监督和管理工作。合同索赔：是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，应由对方承担责任的情况所造成的实际损失，向对方提出经济补偿和工期补偿的要求。担保：法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或特定财产来督促债务人履行债务的制度。抵押：债务人或第三人对债权人以一定财产作为清偿债务担保的法律行为.专业资料... .. ..12，风险：损失的不确定性13，工程资质：从事建设工程勘察设计，施工，监理活动，需要申请建设工程勘察，设计，施工，监理企业资质14、工程造价咨询单位：是指接受委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。邀请招标：是指招标人用投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。资格后审：是指在开标后评标前对投标人进行资格审查。要约：是希望和他人订立合同的意思表示。显失公平：是指一方在紧迫或缺乏经验的情况下而订立的明显对自己有重大不利的合同投标人：是按照招标文件的规定参加投标竞争的自然人、法人或其他社会经济组织违约责任：是指合同当事人约定一方或双方不履行或不完全履行合同义务时，必须承担的法律责任。借款合同：当事人一方将一定种类和数量货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类同数额货币的合同。定金：是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式，又称保证金反索赔：就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功.专业资料... .. ..工程转包：指建设工程的承包人将其承包的建设工程倒手转让给第三人，使该第三人实际上成为该建设工程新的承包人的行为。13、发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表，其具体人选和职权在专用条款中约定。1、合同价款： 指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。2、不可抗力： 指不能预见不能避免并不能克服的客观情况。资格审查：资格审查有资格预审和资格后审两种。要约邀请：是希望他人向自己发出要约的意思表示。工程勘察：研究和查明工程建设场地的地质地理环境特征，及其与工程建设相关的综合性应用科学违约金：是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱工程量清单：是指表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。13、建设工程投标报价：是投标文件中经济标的主要内容，它是投标人计算和确定承包该项工程的投标总价格。14、综合单价： 指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。.专业资料... .. ..26、工程量清单计价：使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。7、建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的要求、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。24、合同法：是调整平等主体的自然人，法人，其他组织之间设立，变更，终止民事权利义务关系的法律规范的总称。3、建设工程招投标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。1、工程承发包：4、多方案报价法：5、施工管理费：6、不平衡报价法：8、建设工程施工合同：10、施工索赔：11、委托代理：12、定金：13、建筑工程施工合同：14、附加工作：.专业资料... .. ..15、指定分包商：16、代理：16、留置：17、建筑工程物资采购合同：18、额外工作：19、工程变更：20、合同法律关系主体：21、事件：22、指定代理：23、抵押：24、合同公正：25、要约：26、合同变更：27、索赔：28、合同法律关系：29、行为：30、违约责任：31、质押：32、保险合同：33、合同签证：.专业资料... .. ..六、问答题什么是综合单价？它包含哪些内容？：答：定义：围成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目的单价内容：人工费，材料费，机械费，管理费，材料调价，利润，税金及采用固定价格的风险金等全部费用违约责任的承担方式有哪些？：①继续履行②采取补救措施③赔偿损失④违约金⑤定金罚则承包方可以提出的索赔事件有哪些？：①业主或业主代表违约为履行合同责任②业主行使合同规定的权利③发生应由业主承担责任的特殊风险事件招标阶段的主要工作内容是什么？投标阶段的主要工作内容是什么？简述承包商的索赔策略。简述合同履行的原则。建设工程施工合同的作用是什么？1）施工合同确定了建设工程施工及管理的目标，主要包括工期、质量、价格；2）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；3）施工合同是监理工程师监督管理工程的依据；4）施工合同是建设工程施工过程中发承包双方解决争议的依据；5）施工合同是建设工程施工过程中发承包双方的最高行为准则。9、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；.专业资料... .. ..2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？1）施工合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）施工合同专用条款5）施工合同通用条款6）标准、规范及有关技术文件7）图纸8）工程量清单9）工程报价单或预算书。10、标底与招标控制价的区别是什么？ （1）适用范围不同：一般来说，标底适用于有标底招标，招标控制价适用于无标底招标。（2）作用不同：标底价格是拟招标项目的预期价格和拟控制价格，是给上级主管部门提供核实建设规模的依据，是评标定标的重要依据。招标控制价格的作用主要是起拦标线作用，即招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价。（3）审查内容和机构不同：工程招标的标底价格按照规定应该报招标管理机构审查，未经审查的标底一律无效。当编制的招标控制价.专业资料... .. ..格超过批准的概算时，招标人应超过概算的招标控制价报原概算审批部门进行审核。（4）公开是否不同设置标底的，标底编制过程和标底必须保密；招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮，即招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，无需保密。简述推行招投标制度的意义答：（1）推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为（2）推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况（3）有利于促使承包商不断提供企业管理水平（4）有利于促进市场经济体制进一步完善（5）有利于促进我国建筑企业与国际接轨哪些项目可以实行邀请招标？需履行什么手续？答：邀请招标有：技术复杂有特殊要求；自然环境所限制；涉及国家安全和机密抢险救灾；费用不值得处；法规规定不宜公开招标的。手续：国家性工程邀请招标，需经国务院发展计划部门批准地方重点邀请招标，经省，市人民政府批准。法律规定哪些项目发包必须经过投标？.专业资料... .. ..答：大型基础设施公共事业，全部或部分施工国有资金或融资，国际组织或外国贷款援助资金。资金方面：总工程3千万以上，单项合同200万以上，设备100万以上，设计勘察50万建设工程项目招标应具备的条件？答：招标人已经依法成立；初步设计及概算审批手续已履行；招标范围和方式及组织形式已履行核准手续；资金已落实；有招标所需要的图纸和技术资料简述招标文件的内容答：1）前附表2）招标须知3）合同的主要条款4）合同的格式5）工程量清单招标的，提供工程量清单6）技术规范7）设计图纸8）评标标准和方法9）投标文件格式简述开标程序答：参加开标人签到—主持人宣布开始，宣读招标人授权书—招标代表宣布评标办法—核查投标人的资料和文件—当众拆开密封文件唱标—招标代理机构宣布标底—法定代表人签字核对开标会议和开标结果17、变更价款的确定程序：P147设计变更后，承包人在工程设计变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程.专业资料... .. ..师提出变更价款报告时，视为该设计变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。投标文件一般应由哪几部分组成？答：1)投标书2）投标书附录3）投标保证金4）法定代表人资格证明书5）授权委托书6）工程量清单与报价表7）辅助资料表8）资格审查表9）合同协议条款内容的确定和响应10)施工组织设计11）招标文件规定的其他资料影响投标决策的因素有哪些答：（一）内部因素1）技术实力2)经济实力3）管理实力4）信誉实力（二）外部因素1）招标人情况2）竞争对手情况3）监理工程师情况4）地理环境情况5）法制环境情况6）市场环境情况7）项目自身情况简述不平衡的报价意义和具体做法答：不平衡报价的意义在于：在不影响报价的竞争力的前提下，谋取最大的经济利益，但各项目调整需要掌握在合理范围内，以免引起招标人反感，确定为废标，遭受不应有的损失。具体做法：将来增加的分项工程；能获得预付款的项目；说法明确.专业资料... .. ..的分项工程；没有工程量的；暂定施工内容的以上内容单价适当报高一些合同订立的基本原则是什么？在建设工程合同的签订和执行过程中哪些方面体现了合同的基本原则？答：合同订立的基本原则：自愿原则、平等原则、诚实信用原则、公平原则合同订立一般要经过哪几个程序答：合同订立一般经过要约和承诺两个必经的程序要约——望与他人订立合同的意思表示承诺——在要约有效期限内，作出完全同意要约条款的意思表示。简述合同的主要内容答：1.当事人名称或姓名和住所2.标的3.数量4.质量5.价款或报酬6.履行期限、地点和方式7.违约责任8.工期24.解决争议的方法合同争议的处理方式有哪几种?答：处理方法有：和解、调解、仲裁、诉讼什么是无效合同答：无效合同是指带有欺诈胁迫，恶性串通，损害国家利益，损害社会公众利益，违反法律行政法规的强制性.专业资料... .. ..规定，都归为无效合同。合同履行保护方式：1）抗辩权（同时履行抗辩权，异时履行抗辩权）（（后履行，不安履行））2）保全措施包括代位权和撤销权。发包人、承包人的一般义务是什么？答：发包人的义务：土地征用拆迁；市政水电气介入工地；开通施工道路；地质勘测；办理施工许可证及其他证件；确定水准点和控制点；组织承包人和设计单位设计交底；协调地下管线和文物的保护工作；发包人的其他工作。承包人的义务：完成施工图配套设计；提供进度表；向发包人提供办公场所；遵守环境安全卫生要求；对已完成工程实施保护；对地下管线和文物保护，其他有关规定。29.工程可以延期的情况有哪些？答：发包人未能按照专用条款的约定提供图纸和开工条件；发包人未在规定时间支付预付款、进度款致使施工不能正常进行；工程师未按约定提供所需的指念批准使得工程不能进行；设计变更使得工程量增加；一周内非承包人原因停电、停水、停气超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意顺延的其他情况。30.不可抗力包括哪些内容.专业资料... .. ..答：因战争、动乱、空中飞行物坠落或非承发包人造成的爆炸、火灾，以及风雨雪等自然灾害31.简述专业分包的主要内容答：协议书、通用条款、专用条款三部分32、工程建设中业主和承包商遇到的风险有：1）政治风险2）经济风险3）自然风险4）业主和承包商资信风险5）出具保函风险6）合同条款风险7）其他风险33、简述索赔的程序答：索赔意向通知——索赔报告提交——索赔报告评审——索赔谈判34、施工招标一般按下列程序进行：1）由建设单位向招标投标管理机构提出招标申请书；2）由建设单位组建符合招标要求的招标班子；3）编制招标文件和标底；4）发布招标公告或发出投标邀请书；5）投标单位申请投标；（资格预审文件的编制与递交）6）对投标单位进行资质审查；7）向合格的投标单位发售招标文件及设计图纸、技术资料等；8）组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑；9）接收投标文件；10）召开开标会议，审查投标标书；11）组织评标，决定中标单位；12）发出中标通知书；13）建设单位与中标单位签订承包发包合同。.专业资料... .. ..35、简单阐述工程项目施工投标程序：（1）获取招标信息，成立投标班子，决定是否投标（2）参加资格预审（3）若通过，则购买招标文件（4）研究招标文件，踏勘现场，参加标前会议（5）制定施工方案及计划，决定投标报价策略（6）确定投标报价（7）编制及递交投标文件（8）参加开标会议（9）接收中标通知书后提交履约保证金，签合同七、案例题【背景】某中央财政投资的大型基础设施建设项目，总投资超过10亿，该项目法人委托一家符合资质条件的工程招标代理公司全程办理进行招标代理。事件一：在评标过程中，发现投标人D的投标函中没有投标人授权代表签字，而招标文件规定投标函须加盖投标人印章，并由其法定代表人或授权代表签字；投标人H的单价与总价不一致，单价与工程量乘积大于投标文件的总价，招标文件中没有约定此类情况为重大偏差。事件二：在评标过程中，评标委员会发现其中G投标人的投标报价低于原标底的30%。询标时，G投标人发来书面更改函，承认原报价存在遗漏，将报价整体上调至接近于标底的99%。.专业资料... .. ..事件三：在评标过程中，投标人A发来书面更改函，对施工组织设计中存在的笔误进行了勘误，同时对其投标文件中，超过招标文件计划工期的投标工期限调整为在招标文件约定计划工期基础上提前十日竣工。事件四：经评审，各投标人综合得分的排序依次是H、E、G、A、F、C、B、D。评标委员会李某对此结果有异议，拒绝在评标报告上签字，但又不提出书面意见。事件五：确定中标人H后，中标人H认为工程施工合同过分袒护招标人，需要对招标文件中的合同条件进行调整，特别是当事人双方的权利与义务；招标人同时提出，在中标价的基础上降低10%的要求，否则招标人不签订施工合同。【问题】（1）事件一至五如何处理?并简要陈述理由。（2）评标委员会应推荐哪三个投标人为中标候选人?2、某房地产公司计划在某地开发一住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2008年10月20日下午17：30为投标文件接受终止时间。在提交投标文件同.专业资料... .. ..时，需投标单位提供投标保证金20万元。在10月20日，A、B、C、D、E五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，F单位于10月20日下午18时送达，所有投标单位按规定提供投标保证金。10月20日上午10：25，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、E五家投标单位的名称、投标价格、工期和其他重要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会由招标人直接确定，共4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。问题：1）在本项目招投标过程中有何不妥之处？说明理由。2）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？说明理由。3）在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理？为什么？4）招标人对F单位的投标文件作废标处理是否正确，.专业资料... .. ..理由是什么？答：招投标过程中不妥之处：（1）开标时由招标人检查投标文件的密封情况。开标时应有投标人推选的代表或参加会议的公证机构公证人员检查投标文件的密封情况。评标委员会由招标人直接确定。评标委员会成员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中技术、经济专家一般招标项目应采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目属于一般招标项目。（2）B单位递交的书面说明有效。根据规定，投标人在投标文件递交截止时间前可以补充、修改和撤回投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。（3）C单位的投标文件应作有效标，投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，不用加盖项目负责人的印章。（4）对F单位的投标文件处理正确，因为该单位的投标文件未能在投标文件递交截止时间前送达。3、为了实施某项目的建设、业主与施工单位按《建设工程施工合同》（示范文本）签订了建设工程施工合同、该项目未投保工程一切险。在施工过程中遭受特大暴风雨袭.专业资料... .. ..击、造成相应损失。施工单位及时向工程师提出补偿要求、并负有相关的详细资料和证据。施工单位认为遭受暴风雨袭击时因非施工单位原因（属于不可抗力）造成的损失、故应由业主承担赔偿责任、主要补偿要求包括：1）、给已建部分工程造成破坏损失18万元、应有业主承担修复的经济责任、施工单位不承担修复的经济责任。2）、施工单位人员因此灾害数人受伤、处理伤病医疗费用费用和补偿金总计3万元、业主应予以赔偿。3）、施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏、造成损失8万元、由于现场停工造成台班费损失4.2万元、业主应负担赔偿和修复的经济责任。4）、工人窝工费3.8万元、业主应予以支付。5）、因暴风雨造成现场停工8天、要求合同工期顺延8天6）、由于工程损坏、清理现场需费用2.4万元、业主应予以支付。问题：1）、因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原则分别承担？2）、对施工单位提出的补偿要求如何处理？.专业资料... .. ..4.某工程建设项目依法采用公开招标方式组织该项目招标工作。招标人对招标过程的时间及工作内容安排如下：⑴、2009年8月9日—2009年8月14日发售招标文件；⑵、2009年8月16日上午9:00组织投标预备会；⑶、2009年8月17日下午3:00组织现场踏勘；⑷、2009年8月20日发出招标文件的澄清与修改，修改了几个关键技术参数；⑸、2009年8月29日下午4:00为投标人递交投标保证金截止时间；⑹、2009年8月30日上午9:00投标截止；⑺、2009年8月30日上午11:00开标；⑻、2009年8月30日下午1:30—2009年8月31日下午5:30评标委员会评标；⑼、2009年9月1日—2009年9月2日，评标结果公示；⑽、2009年9月4日发出中标通知书，2009年10月日，签订合同；问题：逐一指出上述时间安排、招标投标程序中的不妥之处，并说明理由。.专业资料... .. ..答：招标人组织本次招标的时间计划存在以下不妥：组织投标预备会议时间不妥。投标预备会议的目的是澄清潜在投标人在投标过程中对招标文件及相关条件的疑问，应安排现场踏勘之后，以便于统一对投标人在现场考察后对招标文件和现场提出的相关问题进行澄清。2009年8月20日发出招标文件的澄清与修改，20098月30日上午9：00投标截止不妥。不满足《招标投标法》至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间15日前发出的规定。如果必须在2009年8月20日发出招标文件的澄清与修改，招标人应相应顺延投标截止时间，即至少延长到2009年9月4日，以满足法律对招标文件澄清与修改发出的时间规定。2009年8月29日下午4：00为投标人递交投标保证金截止时间不妥。投标保证金是投标文件的一部分，除现金外，还包括转帐支票、投标保函等形式。投标截止时间前，投标人均可与投标文件一起递交。2009年8月30日上午9：00投标截止，2009年8月日上午11：00开标不妥。根据《招标投标法》规定，开标时间与投标截止时间应为同一时间。2009年9月4日发出中标通知书，2009年10月15日签订合同不妥。双方应在发出中标通知书30日内签订合同。.专业资料... .. ..5.某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于月12日签订了书面合同。.专业资料... .. ..1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：根据《招标投标法》（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）C企业和E企业投标文件是否有效？说明理由。答：根据《招标投标法》（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。答：1）根据《招标投标法》（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4.专业资料... .. ..时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；2）根据《招标投标法》（第三十五条）规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。第四十六条）规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案11月10日发出中标通知书，迟至12月日才签订书面合同，两者