2023年一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析

2023年一级造价师之建设工程计价通关考试题库带答案解析单选题（共100题）1、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】A2、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司办理费D.开办费【答案】A3、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】C4、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】D5、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B6、某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。A.到岸价*影子汇率-进口费用B.到岸价*市场汇率+进口费用C.到岸价*市场汇率-进口费用D.到岸价*影子汇率+进口费用【答案】D7、下列费用中属于人工日工资单价的是（）。A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费【答案】A8、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】B9、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C10、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】C11、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】C12、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D13、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】C14、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价【答案】C15、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】C16、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.系数估算法【答案】B17、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.49【答案】C18、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费【答案】C19、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C20、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（）万元。A.35.26B.38.67C.41.12D.43.50【答案】B21、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中，正确的是（）。A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】A22、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】A23、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】C24、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】D25、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5％，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】D26、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算【答案】D27、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.校验费【答案】D28、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】B29、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内。A.±20％B.±25％C.±30％D.±35％【答案】C30、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B31、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D32、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】B33、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.工伤保险费D.人身意外伤害险保费【答案】C34、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点【答案】D35、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D36、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算【答案】D37、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。A.对配套工程系统的工艺调整B.发包人要求增加的附加试验C.对区域内基准控制点的调整D.对实施赶工指令所作的调整【答案】B38、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D39、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】C40、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）文件的规定，已完工程及设备保护费应该列入（）A.建筑安装工程中的分部分项工程费B.建筑安装工程中的措施项目费C.建筑安装工程中的规费D.建筑安装工程中的企业管理费【答案】B41、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】B42、关于竣工财务决算的说法中，正确的是()。A.已具备竣工验收条件的项目，若一个月内不办理竣工验收的，视项目已正式投产，其费用不得从基本建设投资中支付B.建设项目竣工财务决算表中，待核销基建支出，列入资金来源，待冲基建支出，列入资金占用C.基建收入是指联合试运转的净收入和基建多余物资的变卖收入之和D.大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况的报表【答案】D43、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A.1.37%B.1.39%C.1.37D.1.39【答案】A44、某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和0.5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元/m3和80元/台班。措施费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3.41%。则该分别分项工程全A.245.25B.248.16C.259.39D.265.53【答案】B45、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200【答案】B46、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B47、某大型施工机械预算价格为5万元，机槭耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A48、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用B.应付账款＋应收账款＋存货＋现金C.应收账款＋存货＋预收账款＋现金D.预付账款＋现金＋应收账款＋存货【答案】D49、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】D50、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。A.2180.0B.166.5C.2330.0D.2016.5【答案】D51、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】B52、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】C53、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】D54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】C55、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A56、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A57、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】B58、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】A59、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】C60、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】B61、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】B62、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C63、2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】B64、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A65、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况【答案】C66、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（）。A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量×损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）【答案】A67、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.服务性建筑费用B.建筑保险和债券费C.生产前费用D.工艺建筑费【答案】C68、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B69、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】D70、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。A.5.92B.5.95C.6.02D.6.05【答案】D71、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】B72、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C.主要技术经济指标的分析、计算情况D.主要实物工程量分析【答案】D73、某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。A.223.37B.223.40C.224.24D.224.28【答案】D74、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C75、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后【答案】A76、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A77、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（）。A.层数B.层高C.间距D.排列方式【答案】A78、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】A79、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（）。A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润C.材料应按市场调查确定的单价计算D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润【答案】A80、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】B81、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20％、沥青占10％，钢筋占20％、人工费占15％，其他费用占35％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（）。A.7.7％B.15％C.12.5％D.25％【答案】A82、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C83、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件【答案】B84、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D85、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。A.确定消耗量指标和生产要素单价B.分析清单项目的工程内容C.计算工程内容的工程数量D.计算清单单位含量【答案】A86、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】C87、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】A88、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A.2B.5C.7D.8【答案】B89、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B90、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】B91、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A92、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】D93、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C94、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】C95、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会发现的投标报价算数错误，应由（）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【答案】A96、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】D97、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标【答案】A98、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。A.汇率变化B.不可抗力C.不可预见的不利条件D.合同终止【答案】A99、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【答案】B100、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】B多选题（共50题）1、（2021年真题）下列工程建设其他费用，属于技术服务费的有（）。A.勘察设计费B.职业病危害预评价费C.监理费D.技术经济标准使用费E.专有技术使用费【答案】ABCD2、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC3、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A.材料费=材料净重×每吨材料综合价B.加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标D.利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）×利润费率E.当期销项税额=销售额×适用增值税税率【答案】BC4、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用【答案】ACD5、为达到工程计价信息动态管理的目的，在工程计价信息管理中应遵循的基本原则有()A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则【答案】ACD6、下列文件中，包括在设计总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD7、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】CD8、根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有（）。A.迟延提供施工场地B.发包人更换其提供的不合格设备C.发包人负责的材料推迟提供D.监理人指令错误E.施工中发现文物【答案】B9、下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】BD10、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】AB11、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价D.总承包服务费包括对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】CD12、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用【答案】ACD13、下列属于承包人提交的进度款支付申请内容的有（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款E.本周期应扣回的预付款【答案】ABC14、能够用㎡作为计算单位的措施项目包括（）。A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.超高施工增加费D.场地平整费E.已完工程及设备保护费【答案】AC15、（2018年真题）按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）。A.周转材料的摊销、租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定、检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】AB16、（2018年真题）下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（）。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】ABC17、在定额的测定中，写实记录法是测定时间定额的常用方法，其特点包括()。A.主要适用于测定定时重复的循环工作B.能够获得分析工作时间消耗和制定定额必需的全部资料C.能够通过测定检查定额的执行情况D.精确度可以达到0.2～15sE.数示法写实记录适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程【答案】B18、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】ABD19、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】B20、（2018年真题）下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A.材料设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工合价E.总承包服务费【答案】BC21、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人之间相互约定压低投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E.不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】C22、下列选项中，正确描述文明施工与环境保护具体要求的是（）。A.施工现场办公、生活区和作业区分开设置B.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8mC.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾和生活垃圾应分类存放D.施工现场保护零线的重复接地应不少于3处E.楼梯边应设高1.2m的定型化、工具化、标准化的防护栏杆【答案】BC23、关于新增同定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E:建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】AD24、发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项可以分为五大类，其中属于工程变更类的是（）。A.项目特征不符B.暂估价C.提前竣工D.工程量偏差E.计日工【答案】AD25、当建设项目为一个单项工程时，可采用的设计概算编制形式有()A.单位工程概算B.分部工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算E.分项工程概算【答案】AD26、（2019年真题）关于各类工程计价定额的说法，正确的有（）A.概算定额基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及装工程概算指标C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资【答案】AB27、下列内容中，属于工业项目建设标准的有()。A.建设条件B.工程定额C.项目构成D.建设用地E:劳动定员【答案】ACD28、下列情形中，视为投标人相互串通投标的情形有()A.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】BCD29、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD30、下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】BD31、固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】BCD32、为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】BD33、建设工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】BD34、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】AC35、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】BC36、关于设备运杂费，下列说法中正确的有()A.进口设备的运费和装卸费是指由装运港口起至工地仓库止所发生的费用B.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的费用C.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资D.在设备原价中没有包含的，为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费E.设备供销部门的手续费按设备采购单位自定费率计算【答案】BD37