2022年十堰市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年十堰市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：建设单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任;(2)依法履行合同的责任;(3)提供安全生产费用的责任;(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。2．实行开工报告审批制度的建设工程，对开工报告审查的内容中与颁发施工许可证的工程不同的是()。A、资金到位情况B、投资项目市场预测情况C、设计图纸是否满足施工要求D、现场条件是否三通一平等答案：B解析：开工报告审查的内容主要包括：(1)资金到位情况;(2)投资项目市场预测;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件是否具备“三通一平”等的要求。施工许可证的法定批准条件(7)建设资金已经落实;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，(3)施工场地已经基本具备施工条件;3．企业首次申请或增项申请资质的，应当申请()资质。A、较高等级的B、最低等级的C、与自身能力相适应的D、与承包的工程业绩相符的答案：B解析：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。4．项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是()。A、业主可以要求监理单位赔偿损失B、监理公司不承担任何责任C、业主无权要求监理单位赔偿损失D、监理公司应承担刑事责任答案：A解析：《民法典》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”5．根据《劳动法》规定，下列关于职工特殊保护的说法正确的是()。A、用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工夜班劳动B、用人单位女职工生育享受的产假不少于120天C、用人单位不得安排女职工从事矿山井下劳动D、用人单位不得招用未成年工答案：C解析：《劳动法》规定：“对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动”。而A选项表述“用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工夜班劳动”不是法律规定，可见A选项不符合题干要求。《劳动法规定：“女职工生育享受不少于九十天的产假”。而B选项表述的“女职工生育享受的产假不少于120天”不是法律规定，可见B选项不符合题干要求。《劳动法》规定：“禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动”。C选项表述符合法律规定，可见C选项符合题干要求，是正确选项。《劳动法》对未成年工实行特殊保护。未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。《劳动法》条规定：“不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动”。D选项表述“用人单位不得招用未成年人”的情形不符合法律规定，可见C选项不符合题干要求。考查《劳动法》对女职工和未成年工的特殊劳动保护制度6．根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。A、用于非承重结构的钢筋连接接头试件B、地下使用的防水材料C、用于砌筑砂浆的水泥D、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂答案：A解析：施工检测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见7．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。8．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包答案：B解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在如下情形之一的属于转包：(3)施工总承包单位或者专业承包单位未在施工现场设立项目管理人员或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的。9．某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。10．承包商甲向乙水泥厂发出要约，要求从乙处购买100t2.5R的水泥，乙收到要约立即派人按照要约将所需水泥装车运送至甲处，此情形表明乙的承诺方式为()。A、通知B、行为C、习惯D、主动答案：B解析：货运合同当事人的权利及义务关系，不是围绕货物本身产生的，而是围绕着运送货物的行为而产生。11．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。12．施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工总承包企业为例，2014年11月住房和城乡建设部经修改后发布的《建筑企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上13．甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当()。A、不承担任何费用B、承担直接损失费用10万元C、承担维修恢复费用16万元D、承担直接损失费用10万元及维修恢复费用16万元答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年;施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，有施工单位负责返修并承担经济责任。14．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。15．建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程()。A、专项施工方案B、安全施工措施C、施工组织设计D、安全生产检查制度答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。16．某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A、责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C、依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。17．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。18．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。19．建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。A、监督管理B、定期检验C、监督检查D、检验检查答案：C解析：建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。20．根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1~2B、1~3C、2~3D、3~5答案：A解析：诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。21．在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。A、交通运输B、建设项目C、社会生活D、制品加工答案：B解析：在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括两个方面：一是施工现场环境噪声污染的防治;二是建设项目环境噪声污染的防治。前者主要解决建设工程施工过程中产生的施工噪声污染问题，后者则是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染冋题。22．关于招标方式的说法，正确的是()。A、《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B、根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C、如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以限制所有制形式D、国内竞争性招标主要包括公开招标和邀请招标答案：D解析：选项A错误。D正确《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。选项B错误。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项C错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。23．未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件()。A、无效B、有效C、在工程质量合格的前提下有效D、经监理工程师认可才有效答案：A解析：《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。24．关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是()。A、仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B、当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭C、由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D、仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员答案：C解析：当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。25．甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。A、15日B、1个月C、2个月D、3个月答案：B解析：根据《劳动合同法》规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故B项正确。26．建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、监理工程师D、设计单位节能设计人答案：C解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。27．全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门答案：D解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D正确28．民事诉讼的证据不包括()。A、书证B、物证C、视听资料D、科学试验答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。29．在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为不包括()。A、行政许可B、行政处罚C、行政裁决D、行政命令答案：D解析：在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种：(1)行政许可，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等;(2)行政处罚，如警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等;(3)行政奖励，如表彰建设系统先进集体、劳动模范和先进工作者等;(4)行政裁决，如对特定的侵权纠纷、损害赔偿纠纷、权属纠纷、国有资产产权纠纷以及劳动工资、经济补偿纠纷等的裁决。30．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。31．某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。A、3月1日B、2月1日C、4月1日D、6月1日答案：A解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。32．根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是()。A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果：直接由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。33．由于某项目建设涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在申领施工许可证前，拆迁工作()。A、必须全部完成B、所需求的补偿安置资金全部到位C、应完成50%以上D、进度已满足施工的要求答案：D解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。34．下列不属于《民事诉讼》证据种类的是()。A、书证B、视听资料C、勘验笔录D、鉴定笔录答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。35．施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。A、解除合同并赔偿损失B、继续履行并解除合同C、支付违约金和双倍返还定金D、确认合同无效并支付违约金答案：A解析：B错误，继续履行不能与解除合同并存。C错误，支付违约金与双倍返还定金不能同时并用，只能二选其一。D错误，合同无效，违约条款相应无效。36．未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处()罚款。A、5万元以下B、5万元以上20万元以下C、5万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任37．关于施工合同特征的说法，错误的是()。A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同时有偿合同答案：C解析：施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。此题选用排除法，根据施工合同的内容可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答案为C。38．特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效，我国《合同法》规定涉外合同的诉讼时效期间为()年。A、1B、2C、4D、5答案：C解析：考查的是诉讼期间的种类《民法典》规定因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效期间为4年。39．暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、1个月B、3个月C、2个月D、6个月答案：B解析：暂时不能开工的建设用地，超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。40．某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A、施工单位不再承担保修责任B、建设单位自己负责维修C、施工单位仍须承担保修责任D、防水材料厂家承担维修责任答案：C解析：建设工程质量的最低保修期限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。41．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。A、法定代理B、表见代理C、委托代理D、指定代理答案：C解析：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。例如，《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。选C42．《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)规定，安全文明施工费不包括()。A、环境保护费B、文明施工费C、临时设施费D、安全措施费答案：D解析：2013年3月21日住房和城乡建设部、财政部经修订并颁布了新的《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号八规定安全文明施工费包括：(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。43．根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于()。A、临时安全防护设施支出B、应急演练支出C、新建项目安全评价D、安全生产宣传支出答案：C解析：建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。44．下列说法中，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C、保证合同没有明确采用保证的方式D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务答案：B解析：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在合同中约定保证人与债务人对债务人承担连带责任的，为连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照连带保证责任承担保证责任。所以说，一般保证时，若债务人的财产没有执行完毕，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任。45．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证46．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A、合同正常履约B、未发生违法行为C、获得发包人奖励D、获得建设行政主管部门表彰答案：D解析：良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。47．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收当具备的条件不包括()。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、完整的技术档案和施工管理资料C、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件D、已签署的工程结算文件答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书48．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。49．某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：C解析：A项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择C项。50．施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。二、多选题1．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。2．下列表述中，符合建设工程质量最低保修期限的有()。A、设备安装和装修工程，为1年B、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C、电气管线和给排水管道，为2年D、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：BCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。3．关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括()。A、斡旋B、和解C、调解D、仲裁答案：BCD解析：关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括：和解、调解、仲裁、诉讼4．赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是()。A、生活护理费由工伤保险基金支付B、生活护理费由所在单位支付C、生活护理费按月支付D、生活护理费根据伤残情况分为5个等级答案：AC解析：工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。5．民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A、公权性B、强制性C、自愿性D、独立性答案：AB解析：民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：(一)公权性(二)程序性(三)强制性。6．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。7．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。A、2人死亡事故B、10人死亡事故C、3人死亡事故D、20人重伤事故答案：CD解析：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤;或1亿元以上直接经济损失;(2)重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失。(3)较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失。(4)一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。8．根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。A、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C、以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D、用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的答案：CD解析：下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。9．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。A、总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交B、分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C、建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D、勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交答案：BC解析：施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位按照总承包单位的总体安排做好各自项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。10．建设工程民事责任的承担方式主要包括()。A、返还财产B、修理C、赔偿损失D、行政处罚答案：ABC解析：《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。11．在租赁合同中属于承租人义务的是()。A、维修租赁物B、权利瑕疵担保C、第三人主张权利通知D、妥善保管租赁物答案：CD解析：承租人的主要义务是支付租金、按照约定使用租赁物、妥善保管租赁物、有关事项通知、返还租赁物和损失赔偿。12．若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括()。A、有违法所得的，予以没收B、责令改正C、吊销资质证书D、处以罚款答案：BD解析：建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付13．必须招标范围内的工程建设项目达到下列规模必须进行招标的有()。A、施工单项合同估算额200万元人民币以上的B、施工单项合同估算额400万元人民币以上的C、重要材料采购合同估算价220万元人民币D、勘察合同估算额155万元人民币答案：BCD解析：第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上;(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达