河南工厂电子监控系统和安防监控中心改造项目招标文件-

河南XX工业有限责任公司驻马店卷烟厂电子监控系统和安防监控中心改造项目招标文件招标编号（WXZ-20110221）招标人：河南XX工业有限责任公司驻马店卷烟厂代理机构：河南省XX招标管理咨询有限公司日期:二0一一年二月目录第一章.招标公告……………2第二章.投标须知……………4第三章.评标办法……………19第四章.合同条款……………26第五章.技术要求……………35第六章.投标文件格式………51第一章招标公告1．招标条件河南XX工业有限责任公司驻马店卷烟厂安防设施项目已由河南XX工业有限责任公司以豫烟工装[2010]24号批准建设，现对该工程Ⅰ标段驻马店卷烟厂电子监控系统和安防监控中心改造项目（以下简称电子监控系统和安防监控中心改造）；标段驻马店卷烟厂安防监控中心监控机房系统项目（以下简称安防监控中心监控机房系统）进行公开招标。2．项目概况与招标范围驻马店卷烟厂安防监控项目建设地点位于河南省驻马店市XX海路驻马店卷烟厂厂区内，招标内容为电子监控系统和安防监控中心改造，安防监控中心监控机房系统。资金来源自筹，已落实。质量标准合格。本项目划分为两个标段，Ⅰ标段电子监控系统和安防监控中心改造；标段安防监控中心监控机房系统。计划工期：Ⅰ标段电子监控系统和安防监控中心改造50天；标段安防监控中心监控机房系统50天；同时施工。3.投标人资格要求3.1投标人须在中华人民共和国境内注册且具备独立法人资格；3.2投标人须具有建筑智能化工程专业承包二级（含）以上资质；具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具有二级及以上建造师资格并具有安全考核合格证书；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.32008年1月1日以来，企业具有承担类似工程的两项以上业绩。3.4本次招标不接受联合体投标。3.5各投标人均可就上述标段中的2个标段投标。4．招标文件的获取4.1投标人请于2011年2月25日至2011年3月3日（法定公休日、节假日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同）,在郑州市XX路57号裕鸿国际A座2505室持法人授权书及本人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证及安全考核合格证、类似工程业绩合同等以上证件原件及加盖公章的复印件各一套报名。4.2招标文件每套售价1000元，售后不退。5．投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2011年3月16日9时30分，地点为郑州市XX路57号裕鸿国际A座24楼会议室。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6．发布公告的媒介本次招标公告在《中国采购与招标网》上发布。7联系方式：招标人：驻马店卷烟厂招标代理机构：河南省XX招标管理咨询有限公司地址：驻马店市南海路1号地址：郑州市XX路57号裕鸿国际A座25楼联系人：联系人：电话：传真：2011年2月25日投标须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人名称：河南XX工工业有限责任任公司驻马店店卷烟厂地址：驻马店市XXX1号联系人：电话：招标代理机构名称：河南省XXX招标管理咨咨询有限公司司地址：郑州市XXX路57号裕鸿国际A座25楼联系人：电话：1.1.4项目名称驻马店卷烟厂安防防监控项目（Ⅰ标段电子监监控系统和安安防监控中心心改造；II标段安防监监控中心监控控机房系统）1.1.5建设地点河南XX工业有限限责任公司驻驻马店卷烟厂厂厂区内资金来源自筹出资比例100%资金落实情况已落实招标范围施工图纸和说明范范围内所有内内容，工程量量清单计划工期50日历天质量要求合格投标人资质条件、能能力和信誉1、资质条件：建筑筑智能化工程程专业承包二二级以上（含含）资质；2、项目经理：拟派派项目经理具具有二级及以上注册建造师资格且且有安全生产产考核合格证证书；是否接受联合体投投标不接受踏勘现场不组织投标预备会不召开投标人提出问题的的截止时间递交投标文件的截截止之日17日前招标人书面澄清的的时间递交投标文件的截截止之日15日前1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其其他材料工程量清单、招标标文件的补充充文件（如有有）、招标控控制价投标人要求澄清招招标文件的截止时间递交投标文件的截截止之日17日前投标截止时间2011年33月16日9时30分投标人确认收到招招标文件澄清的时间招标文件的澄清补补充文件发出出之日2日内投标人确认收到招招标文件修改的时间招标文件的修改补补充文件发出出之日2日内构成投标文件的其其他材料无投标有效期90日历天（投标截止止之日起）投标保证金人民币2万元元整，采取银银行转帐或电电汇的形式，于2011年3月11日16：00之前交至河南省XX招标管理咨询有限公司。开户银行：XX银银行XX路支行银行账号：投标保证金应从本本单位基本账账户转出，投投标保证金在在汇款单上注注明投标人名名称以及“此款为项目目投标保证金金”内容。投标文件中应附有有投标保证金金缴纳证明的的复印件。3.6是否允许递交备选选投标方案不允许签字或盖章要求投标文件、投标函函加盖投标人人法人公章和和法定代表人人或其委托代代理人签字或或盖章；工程程量清单报价价单加盖投标标人公章和造造价师（或造造价员）执业业资格专用章章。投标文件副本份数数4份投标人应同时提交交包含投标文文件内容的电电子文档U盘一份，电电子文档随正正本密封。装订要求胶装封套上写明招标人名称：项目名称：驻马店卷烟厂厂安防监控项项目（Ⅰ标段电子监监控系统和安安防监控中心心改造；II标段安防监监控中心监控控机房系统）投标人名称：在年月日时分前不不得开启递交投标文件地点点郑州市XX路577号裕鸿国际A座24楼会议室是否退还投标文件件否5.1开标时间和地点开标时间：20011年3月16日9时30分开标地点：郑州州市XX路57号裕鸿国际A座24楼会议室5.2开标程序密封情况检查：所所有投标单位位和招标投标标监督人员检检查投标文件件的密封情况况。开标顺序：递交投投标文件时间间的逆顺序评标委员会的组建建评标委员会构成：：5人。其中招招标人代表11人，专家4人。评标专专家确定方式式：从符合条条件的专家库库中随机抽取取。7.1员标否，推荐的中标候候选人数：3人8需要补充的其他内内容8.1本招标文件未尽事事宜，参照国国家及省市相相关规定执行行。本招标文文件的解释权权归招标人。8.2本工程设招标控制制价，投标总总报价超过招招标控制价的的其投标文件件按废标处理理，招标控制制价在开标前前7天向所有投投标人公布。8.3本工程招标代理费费按国家有关关标准由中标标人分标段支支付。一、总则项目概况根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现进行邀请招标。2.1.1.1工程说明：见投标人须知前附表。2.1.1.2本项目招标人：见投标人须知前附表。2.1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。2.1.1.4本项目名称：见投标人须知前附表。2.1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。2.1.2资金来源和落实情况2.1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。2.1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。2.1.3招标范围、计划工期和质量要求2.1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。2.1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。投标人须知前附表所列工期为计划工期，投标人可根据项目情况据实申报，但不得超出计划工期；中标人投标工期，作为合同工期。2.1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。2.1.4投标人资格要求2.1.4.1投标人应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)业绩要求：见投标人须知前附表；(3)项目经理资格：见投标人须知前附表。2.1.4.2不适用本工程，本条内容取消。2.1.4.3投标人不得存在下列情形之一：(l）招标人为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2）为本招标项目的监理人；(3）为本招标项目提供招标代理服务的；(4）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(7）被责令停业的；(8）被暂停或取消投标资格的；(9）财产被接管或冻结的；(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。2.1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。2.1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。2.1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。2.1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。2.1.9踏勘现场2.1.9.1投标人可自行踏勘现场，发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。2.1.9.2投标人须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。2.1.10投标预备会2.1.10.1投标人须知前附表规定不组织召开投标预备会。2.1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。2.1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。二．招标文件2.2.1招标文件的组成本招标文件包括：(1）招标公告；(2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同条款及格式；(5）图纸；(6）技术标准和要求；(7）投标文件格式；(8）投标人须知前附表规定的其他材料。2.2.2招标文件的澄清2.2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。2.2.2.3投标人在收到澄清文件后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清文件。2.2.3招标文件的修改2.2.3.1在投标截止时间5天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。2.2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。三．投标文件2.3.1投标文件的组成2.3.1.1投标文件应包括下列内容：(l）投标函及投标函附录；(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）投标保证金支付证明；(4）服务承诺；(5）投标单价、总价报价；(6）施工组织设计；(7）项目管理机构；(8）资格审查资料；（应附企业营业执照、税务登记证、企业资质证书、企业安全生产许可证、项目经理资质证书或注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证、企业及项目经理的业绩合同、荣誉证书等证件复印件）(9）投标人须知前附表规定的其他材料。※注：以上内容中要求附录的所有证明材料的复印件，正本中均需加盖投标人公章。2.3.2投标报价2.3.2.1投标价为目的地交货价。2.3.2.2投标报价的编制应以招标人提供工程量清单和施工图纸、招标有关说明、国家技术规范、标准为依据，并结合企业自身的技术与管理水平自主报价，但投标人不得以低于其企业成本报价竞标。.3投标报价是指由投标人计算的完成招标文件规定的全部工作内容所需要的一切费用。.4本项目的报价方式采用工程量清单计价的方式报价。承包方式为固定综合单价承包，投标人在报价时应充分考虑施工期间包括材料价格变动在内的各种风险因素。在合同执行期间，不因市场变化因素而变动，投标人在填写投标报价时可考虑一定的风险系数，最终的合同价款以招标人的审计部门审计后的价格为准。.5工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，招标人视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；中标后，中标人由于考虑不周、漏报、少报而要求追加报价将不会被招标人所接受。.6投标文件的投标报价，应是完成本招标工程范围及工期的全部内容，并以此作为投标人计算单价或总价的依据。.7除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的所有单价和合价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、风险费等所有费用。.8投标人可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他可能影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。.9投标单位结合市场行情自主报价。2.3.3投标有效期2.3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。2.3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。2.3.4投标保证金2.3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件组成部分。2.3.4.2投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。2.3.4.3招标人与中标人签订合同后25个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。2.3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；(3）由于投标人的原因致使招标工作无法顺利进行。2.3.5投标文件的编制2.3.5.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。2.3.5.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。2.3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。2.3.5.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。2.3.5.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。四．投标2.4.1投标文件的密封和标记2.4.1.1投标文件的正本与副本应包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章。2.4.1.2投标文件的的封面上应清清楚地标记“正本”或“副本”字样，封面面上应写明的的其他内容见见投标人须知知前附表并加加盖投标单位位公章及法定定代表人或授授权代理人印印章。2.4.2投标标文件的递交交2.4.2.1投标人应在在规定的投标标截止时间前前递交投标文文件。2.4.2.2投标人递交交投标文件的的地点：见投投标人须知前前附表。2.4.2.3除投标人须须知前附表另另有规定外，投投标人所递交交的投标文件件不予退还。2.4.2.4逾期送达的的或者未送达达指定地点的的投标文件，招招标人不予受受理。2.4.3投标标文件的修改改与撤回2.4.3.1在规定的投投标截止时间间前，投标人人可以修改或或撤回已递交交的投标文件件，但应以书书面形式通知知招标人。2.4.3.2投标人修改改或撤回已递递交投标文件件的书面通知知应按照要求求签字或盖章章。2.4.3.3修改的内容容为投标文件件的组成部分分。修改的投投标文件应按按照规定进行行编制、密封封、标记和递递交，并标明明“修改”字样。五．开标2.5.1开标标时间和地点点招标人在投标人须须知前附表规规定的时间、地点公公开开标。2.5.1.1招招标人根据招招标项目的特特点组建评标标小组并组织织评标。2.5.1.2评评标原则：评委将以招招投标文件为为评标依据，本本着公平、公公正的原则，对对投标人的投投标报价、投投标的货物性性能与质量、投投标人提供的的产品售后服务务措施、投标标人的信誉等等方面内容进进行综合评议议。六．评标2.6.1评标标委员会2.6.1.1评标由招标标人依法组建建的评标委员员会负责。评评标委员会由由招标人熟悉悉相关业务的的代表，以及及有关技术、经经济等方面的的专家组成。2.6.1.2评标委员会会成员有下列列情形之一的的，应当回避避：(1）招标人或投标人人的主要负责责人的近亲属属；(2）项目主管部门或或者行政监督督部门的人员员；(3）与投标人有经济济利益关系，可可能影响对投投标公正评审审的；(4）曾因在招标、评评标以及其他他与招标投标标有关活动中中从事违法行行为而受过行行政处罚或刑刑事处罚的。2.6.2评标标原则评标活动遵循公平平、公正、科科学和择优的的原则。招标标人不承诺最最低价中标，而而且招标人没没有义务向未未中标人解释释未中标原因因。2.6.3评标标评标委员会按照“评标办法”规定的方法法、评审因素素、标准和程程序对投标文文件进行评审审。七．合同授予2.7.1定标标方式2.7.1.1招招标人根据评评标委员会提提出的评标报报告，从推荐荐中标候选人人中确定综合合得分排序第第一的为拟中标人。2.7.1.2当当确定中标的的中标候选人人放弃中标或或者因不可抗抗力提出不能能履行合同的的，视为放弃弃中标，招标标人可以依序序确定其他中中标候选人为为中标人。2.7.1.3评评标委员会经经评审，认为为所有投标均均不符合招标标文件要求的的，可以否决决所有投标；；所有投标被被否决后，招招标人应当依依法重新招标标。2.7.2中标标通知在规定的投标有效效期内，招标标人以书面形形式向中标人人发出中标通通知书，同时时将中标结果果通知未中标标的投标人。2.7.3履约约保证金2.7.3.1履约保证金金的收取履约保证金按照不不低于中标价价的8%收取（取整整数仟元）。合同同签订后7日内交至河南南XX工业有限限责任公司驻驻马店卷烟厂厂，投标人违违约时（因工工期、质量、安安全、服务等等），招标人人有权扣除履履约保证金的的一定数额作为为补偿，给招招标人造成损损失超过履约约保证金的，还应对超超出金额进行行补偿。2.7.3.2履约保证金金的退还在项目施工完毕后，经经验收达到合合同要求的，施施工单位提出出书面申请，并并附验收单等等有效文件，招招标人有关部部门审核后，１１个月内退还还履约保证金金（不计利息息收入）节假假日顺延。中中标人未能全全部履行签订订合同的主要要内容或合同同的关键条款款的，双方可可视履约情况况，全部或部部分退还其交交纳的履约保保证金，给招招标人造成的的损失超过履履约保证金数数额的，对超超过部分从工工程款中予以以补偿。2.7.4签订订合同2.7.4.1招标人和中中标人应当自自中标通知书书发出之日起起30天内，根据据招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面合同。中中标人无正当当理由拒签合合同的，招标标人取消其中中标资格，其其投标保证金金不予退还；；给招标人造造成的损失超超过投标保证证金数额的，中中标人还应当当对超过部分分予以赔偿。2.7.4.2发发出中标通知知书后，招标标人无正当理理由拒签合同同的，招标人人向中标人退退还投标保证证金；给中标标人造成损失失的，还应当当赔偿损失。八．重新招标和不不再招标2.8.1重新新招标有下列情形之一的的，招标人将将重新招标：：(l）投标截止时间止止，投标人少少于3个的；(2）经评标委员会评评审后有效投投标人不足3家的；(3）经评标委员会评评审后否决所所有投标的。2.8.2不再再招标重新招标后投标人人仍少于3个或者所有有投标被否决决的，属于必必须审批或核核准的工程建建设项目，经经原审批或核核准部门批准准后不再进行行招标。九．纪律要求、投投诉、监督、质质疑、处罚2.9.1对招招标人的纪律律要求招标人不得泄漏招招标投标活动动中应当保密密的情况和资资料，不得与与投标人串通通损害国家利利益、社会公公共利益或者者他人合法权权益。2.9.2对投投标人的纪律律要求投标人不得相互串串通投标或者者与招标人串串通投标，不不得向招标人人或者评标委委员会成员行行贿谋取中标标，不得以他他人名义投标标或者以其他他方式弄虚作作假骗取中标标；投标人不不得以任何方方式干扰、影影响评标工作作。2.9.3对评评标委员会成成员的纪律要要求评标委员会成员不不得收受他人人的财物或者者其他好处，不不得向他人透透漏对投标文文件的评审和和比较、中标标候选人的推推荐情况以及及评标有关的的其他情况。在在评标活动中中，评标委员员会成员不得得擅离职守，影影响评标程序序正常进行，不不得使用第三三章“评标办法”没有规定的的评审因素和和标准进行评评标。2.9.4对与与评标活动有有关的工作人人员的纪律要要求与评标活动有关的的工作人员不不得收受他人人的财物或者者其他好处，不不得向他人透透漏对投标文文件的评审和和比较、中标标候选人的推推荐情况以及及评标有关的的其他情况。在在评标活动中中，与评标活活动有关的工工作人员不得得擅离职守，影影响评标程序序正常进行。2.9.5投诉诉投标人和其他利害害关系人认为为本次招标活活动违反法律律、法规和规规章规定的，有有权向有关行行政监督部门门投诉、实名名举报。2.9.6监督督招标人的监督部门门在招标过程程中有履行全全程监督的权权力，招标人人在招标过程程中，因获知知或可能获知知监督举报（或或其他方式）招招标程序或全全体内容存在在问题，招标标人有权采取取相应的监督督措施，投标标人应予以配配合。2.9.7质疑疑投标人对评标结果果有异议的，可可向监督部门门提出质疑，质质疑必须在国国家相关法律律、法规规定定的时间内以以书面形式递递交。投标人人应保证提出出的质疑内容容和相应证明明材料的真实实性及来源的的合法性，并并承担相应的的法律责任。招招标人将按国国家有关规定定予以答复。2.9.8处罚罚本次招标的招标人人、投标人、评评标委员会成成员及相关人人员等参与招招投标活动的的各单位及个个人，均应在在招标、投标标、合同执行行等过程中保保持廉洁并遵遵守职业道德德；如不遵守守国家相关法法律和规定，或或是有腐败、欺欺诈行为，将将按国家有关关规定予以处处罚。因承包方在投标过过程中串标、围围标或采用其其他违法行为为获取中标的的，一旦被有有关单位发现现，发包人有有权单方解除除合同，同时时承包人应赔赔偿由此给发发包人所带来来的一切损失失。十、需要补充的其其他内容2.10.1其他他未尽事宜，参参照国家及部部门相关法律律规定执行。2.10.2本招招标文件的解解释权归招标标人。第三章评标办法法（综合评估估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人或其其委托代理人人签字（或盖盖章）并加盖盖单位公章投标文件格式符合第八章“投标标文件格式”的要求报价唯一只能有一个有效报报价资格评审标准评标委员会在完成成“技术评审”后，按照开开标程序根据据-3.1..5项的内容逐逐家查验投标标人资格审查查资料等材料料。响应性评审标准投标内容符合第二章“投标标人须知”第项规定工期符合第二章“投标标人须知”第项规定工程质量符合第二章“投标标人须知”第项规定投标有效期符合第二章“投标标人须知”第项规定投标保证金符合第二章“投标标人须知”第项规定权利义务符合第四章“合同同条款及格式式”规定己标价工程量清单单符合第五章“工程程量清单”给出的范围围及数量，投标人不得得擅自修改工工程量清单上上的工程项目目和数量，否否则视为废标标。技术标准和要求符合第五章“技术术标准和要求求”规定投标报价投标人投标报价符符合第一章“投标人须知”3.2投标报报价、第五章“工程量清单”的报价规定定。分值构成(总分100分)施工组织设计：30分项目管理机构：9分投标报价：56分其他评分因素：5分评标基准价计算方方法投标报价在拦标价价95%-1100%之间的投标标人为有效投投标报价，否否则不参与评评标基准值的的计算，但参参与计算报价价得分。当有效投标人数量量≥5家时：评标基准值=招标标人发布的拦拦标价×50%+去掉一个最最高投标报价价、去掉一个个最低投标报报价后的算术术平均值×50%当有效投标人数量量<5家时：评标基准值=招标标人发布的拦拦标价×50%+所有有效投投标人投标报报价的算术平平均值×50%若所有投标人的投投标报价均在在95%-1100%之外，则以以栏标价95%为评标基准准值。投标报价的偏差率率计算公式偏差率=100%%×（投标报价价－评标基准准价）/评标基准价价条款号评分因素评分标准(1)施工组织设计评分分标准（30分）内容完整性和编制制水平（4分）投标文件编制内容容完整，对招招标范围内的的各专业工程程有叙述的得得2分，施工组织织措施编制针针对性强，切切实可行加1～2分。施工方案与技术措措施（4分）有施工方案及施工工方法和技术术措施的得2分，施工方方案及施工方方法合理、可可行加0.5～1分，技术措措施针对工程程质量、工期期和施工安全全生产有保障障加0.5～1分。没有此此项叙述的为为零分。质量管理体系与措措施（4分）有质量管理体系与与措施得2分,措施合理、可可行、详实、得得力加1～2分，没有此此项叙述的为为零分。安全管理体系与措措施（5分）各分项工程有安全全技术措施得得2分，安全保保证体系合理理完整、安全全管理制度严严谨可行加1～3分，没有此此项叙述的为为零分。环境保护管理体系系与措施（4分）有环境保护管理体体系与措施得得2分，措施明确确、合理、切切实可行加1～2分，没有此此项叙述的为为零分。工程进度计划与措措施（4分）有完整的确保工期期的技术组织织措施、施工工总进度表或或工期网络图图编制完整得得2分，网络图图详细、关键键路线清晰，整整体及各阶段段施工进度计计划明确、详详实，措施合合理、可行、得得力，各阶段段劳动力安排排合理可行加加1～2分，没有此此项叙述的为为零分。资源配备计划（2分）根据机械设备配备备计划、主要要材料配备及及进场计划表表、劳动力配配备及进场计计划表完整齐齐全得2分，没有此项项叙述的为零零分。确保报价完成工程程建设的技术术和管理措施施（3分）有明确的按报价完完成工程建设设的技术和管管理措施且技技术管理措施施切实、可行行的得2～3分，没有此项项叙述的为零零分。(2)项目管理机构评分分标准（9分）项目经理任职资格格与业绩（4分）拟派项目经理具有有工程师职称称的得2分，高级职职称的得4分。职（5分）拟派往本工程的主主要技术人员员（除项目经经理和技术负负责人外）专专业齐全（包包括施工员、预预算员、质检检员、安全员员、材料员）的的得5分，每缺一一项扣1分，扣完为为止。（评标标时提供上岗岗证原件，原原件应与投标标件否）构本评供机员同明部评评标委员会完完成“技术评审”及“投标人资格格审查”后进行。2.4(3)投标报价评分标准准（56分）（1）当投标人的投标标报价等于评标标基准值时，投标报价得分=556分；（2）当投标人的投标标报价低于评标标基准值时，投标报价得分=[[56-1×|偏差率|×1100]分,此项最低得分为00分；（3）当投标人的投标标报价高于评标标基准值时，投标报价得分=[[56-1×|偏差率|×1100]分,此项最低得分为00分。(4)其他因素评分标准准（5分）投标工期（1分）投标工期满足招标标文件要求的的，得1分。超过招招标文件要求求工期的按废废标处理。投标质量（1分）投标质量满足招标标文件要求的的，得1分。业主考评分（1--3分）人信反行并材章标1、评标方法本次评标采用综合合评估法。评评标委员会对对满足招标文文件实质性要要求的投标文文件，按照本本章第2.2款规定的评评分标准进行行打分，并按按得分由高到到低顺序推荐荐中标候选人人，但投标报报价低于其成成本的除外。综综合评分相等等时，以投标标报价低的优优先；投标报报价也相等的的，由招标人人自行确定。2、评审标准2.1初步评审审标准形式评审标准：见见评标办法前前附表。资格评审标准：见见评标办法前前附表。响应性评审标准：：见评标办法法前附表。2.2分值构成成与评分标准准分值构成(l）施工组织设计：：见评标办法法前附表；(2）项目管理机构：：见评标办法法前附表；(3）投标报价：见评评标办法前附附表；(4）其他评分因素：：见评标办法法前附表。评标基准价计算评标基准价计算方方法：见评标标办法前附表表。投标报价的偏差率率计算投标报价的偏差率率计算公式：：见评标办法法前附表。评分标准(1）施工组织设计评评分标准：见见评标办法前前附表；(2）项目管理机构评评分标准：见见评标办法前前附表；(3）投标报价评分标标准：见评标标办法前附表表；(4）其他因素评分标标准：见评标标办法前附表表。3、评标程序3.1评标程序说说明评标委员会在完成成“技术评审”后，按照开开标程序根据据-3.1..5项的内容逐家家查验投标人人资格审查资资料等材料。“投标人基本情况表表”应附投标人人经年检合格格的营业执照照副本、有效效的资质证书书副本和安全全生产许可证证的复印件，评标时查验原件。3.1.2“近年年财务状况表表”应附2007年、2008年、2009年经会计师事事务所或审计计机构审计的的财务会计报报表，包括资资产负债表、现现金流量表、利利润表和财务务情况说明书书的复印件，要要求企业财务务状况良好，评标时查验原件。3.1.3“近年年完成的类似似项目情况表表”应附2008年、2009年、2010年中标通通知书或合同同协议书、工工程接收证书书或工程竣工工验收证书的的复印件。每每张表格只填填写一个项目目，并标明序序号。至少提提供一个类似似项目的证明明资料，评标标时查验原件件。“正在施工和新承接接的项目情况况表”应附2008年、2009年、2010年中标通知书书或合同协议议书复印件。每每张表格只填填写一个项目目，并标明序序号。无正在在施工和新承承接的项目时时，在该表中中填写“无”，评标时查验验原件。“2008年、20009年、2010年发发生的诉讼及及仲裁情况”应说明相关关情况，并附附法院或仲裁裁机构作出的的判决、裁决决等有关法律律文书复印件件；未发生诉诉讼及仲裁情情况的，投标标人应附加盖盖本单位公章章的证明，评标时查验验原件。3.2初步评审审投标人有以下情形形之一的，其其投标作废标标处理：（1）未按招标文件规规定加盖投标标人公章，法法定代表人或或法定代表人人委托的代理理人未按规定定签字或盖章章的；（2）法定代表人或法法定代表人委委托的代理人人未出席开标标会的；（3）未按招标文件规规定的格式填填写，内容不不全或关键字字迹模糊、无无法辨认的；；（4）投标人递交两份份或多份内容容不同的投标标文件，或在在一份投标文文件中有两个个或多个报价价，且未声明明哪一个为最最终报价的；；（5）投标人名称或组组织结构与报报名时不一致致且未提供有有效证明的；；（6）投标有效期不满满足招标文件件要求的；（7）未按招标文件要要求提交投标标保证金的；；（8）以联合体方式投标标的；（9）投标文件载明的的招标项目完完成期限超过过招标文件规规定的期限；；（10）工程量清单单报价单未加加盖投标人印印章及编制人人员执业资格格印章的；（11）投标报价高高于招标控制制价或以明显显低于成本报报价竞标的；；（12）投标文件附附有招标人不不能接受的条条件；（13）不符合招标标文件规定的的其他实质性性要求的；（14）不按评标委委员会要求澄澄清、说明或或补正的；（15）以他人的名名义投标、以以行贿手段谋谋取中标或者者以其他弄虚虚作假方式投投标的；（16）不同投标人人投标文件的的内容、数据据大量雷同等等有明显的串串通投标行为为的；（17）招标文件明明确规定可以以废标的其他他情形；（18）投标人法定定代表人或指指定代理人扰扰乱开标会议议会场秩序，经经劝阻仍无理理取闹的；（19）无正当理由由拒绝在开标标会记录上签签字确认的；；（20）未按照招标标文件要求制制定相应的安安全防护、文文明施工措施施并单独列项项计价的；（21）相关法律、法法规或规章规规定可以废标标的其他情形形。投标报价有算术错错误的，评标标委员会按以以下原则对投投标报价进行行修正，修正正的价格经投投标人书面确确认后具有约约束力。投标标人不接受修修正价格的，其其投标作废标标处理。(1）投标文件中的大大写金额与小小写金额不一一致的，以大大写金额为准准；(2）总价金额与依据据单价计算出出的结果不一一致的，以单单价金额为准准修正总价，但但单价金额小小数点有明显显错误的除外外。3.3详细评审审评标委员会按本章章第2.2款规定的量量化因素和分分值进行打分分，并计算出出综合评估得得分。(1）按本章第(1）目目规定的评审审因素和分值值对施工组织织设计计算出出得分A；(2）按本章第(2）目目规定的评审审因素和分值值对项目管理理机构计算出出得分B；(3）按本章第(3）目目规定的评审审因素和分值值对投标报价价计算出得分分C；(4）按本章第(4）目目规定的评审审因素和分值值对其他部分分计算出得分分D。评分分值计算保留留小数点后两两位，小数点点后第三位“四舍五入”。投标人得分A十十B十C十D。评标委员会发现投投标人的报价价明显低于其其他投标报价价，应当要求求该投标人作作出书面说明明并提供相应应的证明材料料。投标人不不能合理说明明或者不能提提供相应证明明材料的，由由评标委员会会认定该投标标人以低于成成本报价竞标标，其投标作作废标处理。3.4投标文件件的澄清和补补正在评标过程中，评评标委员会可可以书面形式式要求投标人人对所提交投投标文件中不不明确的内容容进行书面澄澄清或说明，或或者对细微偏偏差进行补正正。评标委员员会不接受投投标人主动提提出的澄清、说说明或补正。澄清、说明和补正正不得改变投投标文件的实实质性内容（算算术性错误修修正的除外）。投投标人的书面面澄清、说明明和补正属于于投标文件的的组成部分。评标委员会对投标标人提交的澄澄清、说明或或补正有疑问问的，可以要要求投标人进进一步澄清、说说明或补正，直直至满足评标标委员会的要要求。3.5评标结果果除第二章“投标人人须知”前附表授权权直接确定中中标人外，评评标委员会按按照得分高到到低的顺序推推荐前3名为中标候候选人。评标委员会完成评评标后，应当当向招标人提提交书面评标标报告。第四章合同主要要条款根据《中华人民共共和国合同法法》、《建筑筑安装工程承承包合同条例例》、及有关关规定，为明明确双方在施施工过程中的的权利、义务务和经济责任任，经双方协协商同意签订订本合同。第一条：总则1、合同编号：2、工程名称：驻马马店卷烟厂安安防监控项目目（Ⅰ标段电子监监控系统和安安防监控中心心改造；II标段安防监监控中心监控控机房系统）3、发包人（招标人）：：4、承包人（投标人人）：5、签订时间：6、签订地点：驻马马店7、承包范围和内容容：7.1电子监控系统统和安防监控控中心元器件件安装、线路路安装铺设7.2整个以上项目的安安装、调试、验验收8、合同价款8.1本合同价款包括土土建和部分设设备购置安装装、调试及试试运行；质量量保证期内的的系统维护和和保修更、换换零配件。中中标价即为合合同价（以审审计部最终审审计结果为准准）。9、一般条款定义，本合同中的的下列术语应应解释为：9.1“合同”系指买卖双方签署署的、合同格格式中载明的的买卖双方所所达成的协议议，包括所有有的附件、附附录和构成合合同的招标文文件、中标人人的投标文件件及其它文件件。9.2“合同价”系指根据据合同规定，在在卖方在完全全履行合同义义务后应付给给卖方的价格格。9.3“货物”系指卖方根据合同同规定须向买买方提供的一一切设备、机机械、备件、工工具、手册和和其它技术资资料及其它材材料。9.4“服务”系指根据合同规定定卖方承担与与供货有关的的辅助服务，如如运输、保险险以及其它的的服务，如安安装、调试、提提供技术协助助、培训和其其它类似的服服务。9.5“买方”系指购买货物的单单位。9.6“卖方”系指根据合同规定定提供货物和和服务的具有有法人资格的的公司或实体体。9.7“现场”系指合同项下货物物将要进行安安装和运行的的地点。9.8“验收”系指合同双方依据据规定的程序序和条件确认认合同项下的的货物符合技技术规范的要要求。10、包装要求10.1除合同另有规定外外，卖方提供供的全部货物物，均应采用用国家或专业业标准保护措措施进行包装装，使包装应应适应于远距距离运输、防防潮、防震、防防锈和防粗暴暴装卸，确保保货物安全无无损运抵现场场。由于包装装不善所引起起的货物锈蚀蚀、损坏和损损失均由卖方方承担。10.2每件包装箱内应附附一份详细装装箱单和质量量合格证。装运标志10.3卖方应在每一包装装的四侧用不不褪色的油漆漆以醒目的中中文字样做出出下列标记：：（1）收货人：（2）合同号：（3）装运标志：（4）收货人代号：（5）目的地：（6）货物名称、品目目号和箱号：：（7）毛重/净重（公公斤）：（8）尺寸（长×宽××高，以厘米米计）：10.4如果货物单件重量量在2吨或2吨以上，卖卖方应在每件件包装箱的两两侧用中文和和适当的运输输标记，标明明“重心”和“吊装点”，以便装卸卸和搬运。根据货物的特点和和运输的不同同要求，卖方方应有包装箱箱上清楚地标标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其其他适当的标标志。11、交货方式11.1交货方式一般为以以下其中一种种，具体在合合同条款资料料表中规定。要求现场交货：卖卖方负责办理理运输和保险险，将货物运运抵现场。有有关运输和保保险的一切费费用由卖方承承担。所有货货物运抵现场场的日期为交交货日期。11.2卖方应在合合同规定的交交货期前10天以传真或或邮件形式将将合同号、货货物名称、数数量、包装箱箱件数、总毛毛重、总体积积（立方米）和和备妥交货日日期通知买方方。同时卖方方应将详细交交货清单一式式三份包括合合同号、货物物名称、规格格、数量、总总毛重、总体体积（立方米米）、包装箱箱件数和每个个包装箱的尺尺寸（长×宽×高）、单价、总总价和备妥待待交日期以及及对货物在运运输和仓储的的特殊要求和和注意事项通通知买方。如因卖方延误将上上述内容用书书面或传真通通知买方，由由此引起的一一切损失应由由卖方负担。11.3保险如果货物是按现场场交货方式报报价的，由卖卖方办理货物物运抵现场这这一段的保险险。保险以人人民币按照发发票金额的110%办理“一切险”。保险范围围包括卖方承承诺装运的货货物；如果货货物是按工厂厂交货。或买买方自提货物物方式报价的的，其保险由由买方办理。11.4付款方式付款方式见合同条条款资料表及及商务条款。11.5技术资料12合同项下技术资料料将以下列方方式交付：12.1合同生效后后20天之内，卖卖方应将每台台设备和仪器器的中文技术术资料一套，如如目录索引、图图纸、技术说说明书、操作作手册、使用用指南、和/或服务手册册和示意图寄寄给买方。12.2另一套完整整的上述资料料应包装好随随同首批货物物一起发运。12.3如果买方确确认卖方提供供的技术资料料不完整或在在运输过程中中丢失，卖方方将在收到买买方通知后3天内将这些些资料免费补补寄给买方。13、质量保证13.1卖方应保证证货物是全新新、未使用过过的，是用一一流的工艺和和最佳材料制制造而成的，并并完全符合合合同规定的质质量、规格和和性能的要求求。卖方应保保证所提供的的货物经正确确安装、正常常运转和保养养在其使用寿寿命期内应具具有满意的性性能。在货物物质量保证期期之内，卖方方应对由于设设计、工艺或或材料的缺陷陷而发生任何何不足或故障障负责。13.2根据买方按按检验标准自自己检验或当当地质检部门门检验结果，或或者在质量保保期内，货物物的数量、质质量或规格与与合同不符，或或证实货物是是有缺陷的，包包括潜在缺陷陷或使用不符符合要求的材材料等，买方方应尽快以书书面形式通知知卖方，提出出索赔。13.3卖方在收到到通知后10天内应免费费维修或更换换有缺陷的货货物或部件。13.4如果卖方在在收到通知后后10天内没有弥弥补缺陷，买买方可采取必必要的补救措措施，但风险险和费用将由由卖方承担。13.5除合同资料料表条款有规规定外，合同同项下货物的的质量保证期期为自货物通通过验收起的的12个月。14、检验14.1在交货前，制制造商应对货货物的质量、规规格、性能、数数量和重量等等进行详细而而全面的检验验，并出一份份证明货物符符合合同规定定的证书。该该证书将作为为申请付款单单据的一部分分。但有关质质量、规格、性性能、数量或或重量的检验验不应视为最最终检验。制制造商检验的的结果和细节节应在证书中中加以说明。14.2货物运抵现现场后，买方方将对货物的的质量、规格格、性能、数数量和进行检检验，并出具具检验证书。如如发现货物的的规格或数量量或两者都与与合同不符合合，买方有权权在货物抵现现场后90天内，根据据买方按检验验标准自己检检验结果或当当地质检部门门出具的检验验证书向卖方方索赔，除责责任由保险公公司或运输部部门承担的之之外。14.3如果货物的的质量和规格格与合同不符符，或在第11条规定的质质量保证期内内证实货物是是有缺陷的，包包括潜在的缺缺陷或使用不不符合要求的的材料，买方方将有权向卖卖方提出索赔赔。15、索赔15.1除责任应由由保险公司或或运输部门承承担的之外，买买方有权根据据买方按检验验标准自己检检验的结果或或当地质检部部门出具的质质检证书向卖卖方提出索赔赔。15.2在根据合同同第11条和第12条规定的检检验期和质量量保证期内，如如果卖方对买买方提出的索索赔和差异有有责任，卖方方应按照买方方同意的下列列一种或多种种方式解决索索赔事宜。15.2.1卖方同意意退货，并按按合同规定的的同种货币将将货款退还给给买方，并承承担由此发生生的一切损失失和费用，包包括利息、银银行手续费、运运费、保险费费、检验费、仓仓储费、装卸卸费以及为保保护退回货物物所需的其它它必要费用。15.2.2根据货物物低劣程度、损损坏程度以及及买方所遭受受损失的数额额，经买卖双双方商定降低低货物的价格格。15.2.3用符合规规格、质量和和性能要求的的新零件、部部件或货物来来更换有缺陷陷的部件或/和修补缺陷陷部分，卖方方应承担一切切费用和风险险，并负担买买方所发生的的一切直接费费用。同时，卖卖方应按合同同第11条规定，相相应延长质量量保证期。15.2.4如果在在买方发出索索赔通知后30天内，卖方方未作答复，上上述索赔应视视为已被卖方方接受。如卖卖方未能在买买方提出索赔赔通知后30天内或买方方同意的更长长时间内，按按照本合同第第13.2条规定的任任何一种方法法解决索赔事事宜，买方将将从应付货款款或从卖方的的保证金中扣扣回索赔金额额。如果这些些金额不足以以补偿索赔金金额，买方有有权向卖方提提出不足部分分的补偿。16、延期交货16.1卖方应按按照“供货一览表”中买方规定定的时间表交交货和提供服服务。16.2在履行合合同过程中，如如果卖方遇到到不能按时交交货和提供服服务的情况，应应及时以书面面形式将不能能按时交货的的理由、延误误时间通知买买方。买方在在收到卖方通通知后，应进进行分析，如如果同意，可可以通过修改改合同，酌情情延长交货时时间。16.3如果卖方方毫无理由拖拖延交货，将将受到以下制制裁：没收履履约保证金，加加收违约损失失赔偿和/或终止合同同。17、违约赔偿17.1除合同第第16条规定的情情况外，如果果卖方没有按按照合同规定定的时间交货货或提供服务务，买方可从从应付货款中中扣除违约赔赔偿费。赔偿偿费应按每迟迟交一周，（不不足7天按一周算算）。按迟交交货物或未提提供服务交货货价的0.5%计算。但违违约赔偿费的的最高限额为为迟交货物或或没有提供服服务的合同价价的5%。如果卖方方在达到最高高限额后仍不不能交货，买买方可考虑终终止合同。18、不可抗力18.1如果双方中中任何一方由由于战争、严严重火灾、水水灾、台风和和地震及其它它经双方同意意属于不可抗抗力的事故，致致使合同履行行受阻时，履履行合同的期期限应予延长长，延长的期期限应相当于于事故所影响响的时间。18.2受事故影响响的一方应在在不可抗力的的事故发生后后尽快以书面面或传真通知知另一方，并并在事故发生生后14天内，将有有关部门出具具的证明文件件用挂号信邮邮寄到或送达达另一方。如如果不可抗力力影响时间延延续120天以上的，双双方应通过友友好协商在合合理的时间内内达成终止或或继续履行合合同的协议。19、税费19.1根据国家家现行税法对对买方征收的的与本合同有有关的一切税税费均由买方方负担。19.2根据国家家现行税法对对卖方征收的的与合同有关关的一切税费费均由卖方负负担。20、仲裁20.1买卖双方应通过友友好协商，解解决在执行本本合同中所发发生的或与本本合同有关的的一切争端。如如果协商仍得得不到解决，任任何一方均可可按“中华人民共共和国合同法法”规定提交调调解和仲裁。20.2仲裁裁裁决应为终局局裁决，对双双方均具有约约束力。20.3仲裁费除仲裁机构构另有裁决外外应由败诉方方负担。20.4在仲裁期间，除正正在进行仲裁裁的部分外，本本合同其它部部分应继续执执行。21、违约终止合同21.1买方在卖方违约的的情况下，如如果：21.1.1卖方未能能在合同规定定的限期或买买方同意延长长的限期内提提供全部或部部分货物；21.1.2如果卖方方未能履行合合同规定的其其它义务，卖卖方在收到买买方发出的违违约通知后30天内，或经经买方书面认认可延长的时时间未能纠正正其过失。买买方可向卖方方发出书面通通知，终止部部分或全部合合同。在这种情况下，并并不影响买方方向卖方提出出的索赔。21.1.3在买方根根据上述第20.1条规定，终终止了全部或或部分合同，买买方可以依其其认为适当的的条件和方法法购买与未交交货物类似的的货物，卖方方应对购买类类似的货物所所超出的费用用负责。而且且卖方还可以以继续执行合合同中未终止止的部分。22、破产终止合同22.1如果卖方破产或无无清偿能力时时，买方可在在任何时候以以书面通知卖卖方终止合同同。该终止合合同将不损害害或影响买方方已经采取或或将要采取的的补救措施的的权利。23、转让和分包23.1未经买方事先同意意，卖方不得得部分转让或或全部转让其其应履行的合合同义务。23.2对投标中没没有明确分包包的合同，卖卖方应书面通通知买方本合合同中将分包包的全部分包包合同，在原原投标文件中中或后来发出出的分包通知知均不能解除除卖方履行本本合同的义务务。24、合同修改24.1欲对合同条款进行行任何改动，均均须由买卖双双方签署书面面的合同修改改书。25、通知25.1本合同任何一方给给另一方的通通知，都应以以书面或传真真的形式发送送，而另一方方应以书面形形式确认并发发送到对方明明确的地址。26、计量单位26.1除技术规范中另有有规定外，计计量单位均使使用国家法定定计量单位。27、适用法律27.1本合同应按照中华华人民共和国国的法律进行行解释。28、合同生效及其它它28.1合同应在双方全权权代表签字并并加盖公章并并在买方收到到卖方提供的的履约保证金金后开始生效效。28.2本合同一式陆陆份，发包人人四份，投标标人二份，具具有同等法律律效力。28.3如需修改补充合同同内容，经协协商，双方应应签署书面修修改或补充协协议，该协议议将作为本合合同的一个组组成部分。第二条：双方责任任1、发包人责任：1.1向承包人提提供施工图纸纸、设计变更更等技术资料料；1.2负责协调施施工用水用电电，为本项目目施工提供更更便利条件；；1.3全面履行合合同约定的义义务。2、承包人责任：2.1组织施工人人员和材料、机机械设备进场场；2.2编制施工方方案、施工总总进度计划等等；2.3负责向主管管部门报批和和办理交验手手续；2.4向发包人报报审施工组织织设计和机械械设备、人员员、材料进场场计划，经批批准后按既定定方案组织实实施；2.5负责报请有有关部门交工工验收、交工工验收合格证证书；2.6全面履行合合同约定的义义务。第三条：工期1、本项目总工期以投投标工期为准准，计50天（日历历天），自年月日开工至年月月日竣工。2、交工日期以工程程验收合格证证书日期为准准。3、因以下原因造成成工期延误，经经发包人确认认，工期相应应顺延：3.1发包人未能能按约定提供供图纸及开工工条件；3.2发包人未按按合同约定提提供所需指令令、批准等，致致使施工不能能正常进行；；3.3重大设计变变更和工程量量增加；3.4一周内在正正常工作时间间内因非投标标人原因停水水、停电、造造成停工累计计超过8小时；3.5不可抗力；；不可抗力事事件系指需供供双方在缔结结合同时所不不能预见的，并并且它的发生生及其后果是是无法避免和和无法克服的的事件，诸如如战争、严重重火灾、洪水水、台风、地地震等。3.6经发包人同同意工期顺延延的其他情况况；4、承包人在第2款情情况发生后14天内，就延延误的工期以以书面形式向向发包人提出报报告，否则承承包人无权再再就此提出工工期索赔。5、因不可抗力的因因素造成工程程停工，经合合同双方确认认，可以顺延延工期，但不不调整合同价价款。6、因承包人原因造造成工程停工工或工期延误误，不得顺延延工期。7、施工进度应与本本工程的总体体施工进度计计划、竣工验验收计划相一一致。若不能能按时交工验验收合格，从从而影响整个个工程的竣工工，承包人将承担担违约责任并并将赔偿因此此给各有关方方造成的损失失，且发包人有权利利减退还甚至至不退还履约约保证金。若若履约保证金金不足以赔偿偿由此给发包包人带来的损损失，超出部部分由承包人另外赔赔偿。第四条：工程质量量1、承包人应严格按照照国家有关施施工质量验收收规范进行施施工，安装工程质量量应符合本工工程的整体质质量要求。若若因承包人原因造造成本工程质量达达不到工程整整体质量标准准，承包人应无条条件返修至符符合要求，并并承担由此造造成的一切损损失及费用。2、承包人应接受发包包人对工程质质量的监督管管理和协调指指挥。3、工程具备隐蔽条条件，承包人应先进进行自检，并并在自检合格格的基础上，在在做隐蔽前24小时向发包人书面报报验，承包人准备（隐隐蔽）工程验验收记录。发发包人验收合合格并签字认认可后，承包包人方可进行行隐蔽和继续续施工。验收收不合格，承承包人应按发包人要求在在规定时间内内整改后重新新验收。第五条：工程价款款的支付与结结算1、本工程合同签订订后无预付款款，设备报价价按照招标文文件第七章中中招标有关说说明报价，结结算以发包人人签证为依据据，审计部最最终审计结果果为准。2、土建和配套安装装施工结束后后，验收合格格后按照工程程量清单预算算向发包方报报审，经发包包方审计部门门审计完毕后后付至审计后后价款的95%，另外5%作为质量保保证金在质保保期（24个月）满后后一个月内全全额付清。第六条：材料设备备采购1、承包人应按设计和和有关标准要要求采购工程程所需材料、设设备、器材，并并提供产品合合格证、检验验报告等，并并按照发包人认可的的品牌、质量量等进行采购购，对材料、设设备质量负责责。2、承包人采购的材料料、设备、器器材等在进场场时要先向发发包人填报《材材料、设备进进场报验单》，经经发包人验收合合格书面签字字认可后方能能进场，且使使用前应按要要求进行检验验或试验，不不合格的不得得使用，检验验或试验费用用由承包人承担。未未经发包人检查认认可的材料、设设备等不得进进场。已进场场的不合格材材料应清退出出场，由此造造成的损失由由承包人负责。3、承包人采购、使用用的材料设备备不符合设计计或标准要求求时，承包人应负责责拆除重新采采购，并承担担发生的费用用，由此延误误的工期不予予顺延。第七条：质保期1、质保期为承包人人承诺的质量量保证期限。自自验收合格起起开始计算，应应在质保期内内连续运转正正常良好。2、在质保期内，凡凡因设备质量量或安装、调调试质量问题题，由承包人负责免免费保修、更更换零配件。3、质保期为24个个月。第八条：售后服务务措施1、人员培训：承包人应免费对发发包人操作使使用人员进行行培训，培训训内容为：1.1设备的操作作使用和维护护；1.2紧急情况的的处理程序和和补救措施。1.3本工程的质质量保证期（保保修期）不少少于贰年。保修期期结束后，承承包人仍应对对本工程保证证及时、良好好的维修保养养服务，并免免费为用户培培训不少于2名操作管理理人员。2、服务措施：在质质保期内，设设备发生故障障后，承包人检修应应在12小时内到到达发包人现现场。第九条：争议1、甲、乙双方在履履行合同时发发生争议，可可以和解或者者要求有关主主管部门调解解。双方不愿愿和解、调解解或者和解解解、调解不成成的，双方约约定按以下第第一种方式解解决争议：1.1第一种解决决方式：双方方达成仲裁协协议，向郑州州仲裁委员会会申请仲裁；；1.2第二种解决决方式：由工工程所在地的的人民法院裁裁决。第十条：合同解释释顺序1、合同文件应能相相互解释，互互为说明。组组成本合同的的文件及优先先解释顺序为为：1.1本合同及补补充条款、招招标文件及招招标答疑纪要要、补充通知知；1.2中标通知书书；1.3投标书及其其附件、询标标时投标人的的承诺；1.4标准、规范范及有关技术术文件；1.5已标价工程程量清单。2、合同履行过程中中，甲、乙双双方有关工程程的洽商、变变更等书面协协议或文件视视为本合同的的组成部分。第十一条：项目经经理1、承包人的施工项目目经理应是投投标时所报项项目经理，未未经发包人同意，不不得更换项目目经理和项目目部主要管理理、技术负责责人。2、发包人有权建议承承包人更换其其认为不称职职的项目经理理或其他管理理、技术人员员，承包人应执行行。第十二条：其他1、承包人未经发包人人同意，不得得将所承包工工程的任何部部分分包。2、承包人不得将其承承包的工程转转包给他人，也也不得将其承承包的工程肢肢解以后以分分包的名义转转包给他人。如如发现转包，业主有权终止合同，由此而造成的一切损失及一切后果均由承包人承担。3、承包人应在施工过过程中采取严严密的安全文文明施工保证证措施，并对对工程技术人人员及工人加加强安全文明明教育，因承承包人违章作作业或因承包包人采取的安安全文明施工工措施不力而而造成的罚款款、人身伤亡亡事故、财产产损失和伤害害他人事故，均均由承包人负负责并承担责责任。4、施工现场的卫生生标准、噪声声标准应满足足国家有关规规定，施工中中因违反规定定而造成的罚罚款和发生的的费用由投标标人负责。5、乙方同意甲方指指定第三方审审计机构对工工程进行结算算审计，并对对审计报告表表示认可。但但审计报告违违反国家强制制性规定的除除外。第十三条：附则1、本合同一式陆份份，发包人四四份，投标人人二份，具有有同等法律效效力。2、本合同自双方代代表签字加盖盖双方公章后后生效。工程程竣工验收合合格后，质保保期满且工程程款结算完毕毕后合同终止止。发包人：（盖章）承包包人：（盖章章）法定代表人：（签签字并盖章）法定代表人人：（签字并并盖章）年月日年月日第五章技术要求5.1整个系统统的建设要遵遵循有关国家家标准和国际际标准，满足足但不限于以以下技术标准准及规范：《电子计算机机房房设计规范》〔GB50174-08〕《低压配电设计规规范》〔GB500054-955〕《计算站场地技术术条件》〔GB28887-89〕《计算站场地安全全要求》〔GB93661-88〕《计算机机房用活活动地板技术术条件》〔GB66550-86〕《电子计算机机房房施工及验收收规范》〔SJ/T330003--93〕《室内装修工程质质量规范》〔QB18338-93〕《电子设备和设施施的接地、搭搭接和屏蔽设设计指南》〔QJB/ZZ25〕《通信机房静电防防护通则》〔YD/T7754-955〕《环境电磁卫生标标准》〔GB91775-88〕《电磁辐射防护规规定》〔GB87002-88〕《建筑物内部装修修设计防火规规范》〔GB500222-995〕《高层民用建筑设设计防火规范范》〔GBJ45〕《通风与空调工程程施工及验收收规范》〔GB500243-997〕《电子计算机场地地通用规范》（GB/T2887-2000）《建筑物防雷设计计规范》（GB500057-994）《计算机数据系统统防雷保安器器》（GA1733-19988）《电子设备雷击试试验》（GB34882-34883-83）《现场设备、工业业管道焊接工工程施工及验验收规范》（GB500236-998）《建筑装饰工程施施工及验收规规范》（JGJ773-91）《安全防范工程程程序与要求》（GA/T75-94）投标人采用其它标标准和规范时时，应在投标标中注明是采采用何种标准准，并应保证证其方案达到到或优于本条条件的要求。以上规范如有变化化，以最新发发布的为准。5.2Ⅰ标段安安防监控中心心电子监控系系统技术要求求5.2.1项目需需求.1要求采用用“前端摄像机+报警探头+数字硬盘录录像机+远程客户端”方式构建一一个集本地监监控和远程监监控为一体的的综合监控系系统。.2前端摄像像机采用固定定安装和带云云台控制两种种类型，固定定摄像机用于于监控固定的的监控区域；；带云台控制制摄像机要求求能够控制摄摄像机的转动动和镜头的拉拉伸，以便对对现场进行全全方位多角度度的监看。.3本地监控功功能需求：(1)可以实时监监视所有摄像像机图像；(2)系统可以通通过硬盘录像像机存储所有有摄像机的图图像资料，录录像资料自动动保存30天；(3)重要的录像像资料可以备备份存档；(4)要求硬盘录录像机具有用用户权限管理理功能，不同同级别的用户户拥有不同的的使用权限。(5)可以通过矩矩阵主控键盘盘和硬盘录像像机同时控制制云台和镜头头的各种动作作（包括上下下左右，镜头头变焦、远近近控制以及高高速球的变速速控制和预制制位控制）；；(6)该工程所采采用的硬盘录录像机、终端端摄像头等设设备，应当满满足本厂后期期实施的安防防、消防系统统整合项目的的规划设计要要求，详见《规规划设计方案案》，在后期期实施系统整整合时，施工工单位应积极极、主动、免免费的配合项项目实施。(7)报警系统可可以定时布撤撤防；(8)支持电子地地图功能，应应当具备为我我厂实施电子子地图提供数数据采集接口口和协议，接接口和协议应应当是开放的的通用的，当当某一路探头头报警时可在在电子地图中中显示报警点点位置。(9)报警系统和和视频录像系系统联动，当当某一个报警警探头报警的的时候监控中中心要求声、光光即时报警；；.4远程客户端端监控功能需需求：(1)客户端可以以随时访问任任意前端的视视频图像；(2)客户端可以以还原所有视视频信号，多多画面显示，进进行画面切换换。(3)客户端可以以设置、制定定录像工作计计划时间表。要要求有多种录录像检索方式式；(4)客户端可以以控制（原监监控系统的）前前端摄像机云云台；5.2.2系系统框图（略略）5.2.3系系统组成和功功能该系统主要由前端端设备、主控控设备、传输输设备、网络络客户端三个个部分组成。前端设备由摄像机机、云台、解解码器、防护护罩、支架、报报警探测器等等组成，负责责图像和数据据的采集及信信号处理；主控设备由硬盘录录像机、监视视器、报警盒盒、视频分配配器等组成，负负责完成视频频信号的显示示、录像、回回放以及报警警信号的接收收和处理。传输设备包括同轴轴电缆和信号号线缆，负责责将视频信号号传输到主控控设备；网络客户端是指需需要进行网络络远程监控的的用户终端。它它由计算机（普普通办公计算算机或笔记本本电脑）和客客户端软件构构成。客户端端主要负责图图像显示、录录像、回放和和云台控制等等功能。.1硬盘录像机机功能(1)图像显示a)支持PALL/NTSCC视频信号输输入；b)画面质量可可达到D1格式；c)系统画面显显示图象清晰晰度高，图像像细腻柔和、运运动图像无拖拖尾与抖动等等；d)最多支持224画面同时显显示；e)可单画面显显示、多画面面显示任意一一路或几路视视频图像，并并可多路轮循循显示，实时时显示滞后时时间≤0.1秒；f)可对显示图图像的亮度、对对比度、饱和和度、色调进进行连续调整整；g)显示每个视视频通道工作作状态，如连连续录像、视视频移动感知知录像、报警警联动录像、单单纯监视等，以以及硬盘剩余余空间等状态态信息；h)每个摄像机机显示画面上上可任意叠加加摄像机名称称（位置），同同时系统自动动叠加录像时时间和日期，并并可任意调整整所叠加字符符在图像窗口口中的位置和和颜色。(2)录像存储a)采用H.2264压缩技术b)支持手动录录像，自动指指定录像盘符符；c)录像速度每每路均可达到到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC）；d)支持多硬盘盘循环录像，无无需人工换盘盘。(3)检索回放a)可精确选定定时、分、秒秒，以迅速检检索需要的录录像资料；b)回放与录像像同时进行，互互不影响；c)可对录像资资料进行时间间检索、事件件检索，录像像资料储存情情况通过图形形表示一目了了然；d)可单画面全全屏回放，也也可多路同时时回放；e)回放速度全全实时，即每每路25帧/秒（PAL）；f)多种回放速速度，可正常常回放、单帧帧回放、快速速回放（2~5倍）、慢速速回放（1/2~11/5）、画面冻冻结和跳至指指定时间播放放，回放图像像大小可调；；g)放时支持抓抓拍功能，即即某幅图像的的数字化拍照照，也可对图图像进行电子子放大与打印印；h)支持本地端端与网络远程程端同时回放放影音文件。(4)云台控制功功能a)多路云台全全方位控制，可可手动控制，也也可自动控制制；b)电动变焦镜镜头的聚集、光光圈与变焦控控制；c)灯光和雨刷刷等辅助控制制；d)制高速球，设设置高速球手手动预制位和和报警联动预预制位，可调调节高速球转转动速度。(5)报警控制功功能a)到报警信号号后自动弹出出电子地图，同同时自动连接接报警探头所所对应的视频频图像信号，并并进行联动录录像；b)定时布、撤撤防c)具有视频丢丢失报警功能能（防拆功能能），当摄像像机信号无法法正常输入给给录像主机时时，系统自动动启动报警；；d)支持报警日日志查询；(6)电视墙功能能（矩阵控制制）a）在电视墙监视器屏屏幕上可显示示时间、日期期、运行状态态和摄像机标标题；b)电视墙支持持自由切换、程程序切换、同同步切换、群群组切换多种种切换方式；；c)可以控制恒恒速或变速云云台/控制电动镜镜头，支持高高速球控制；；d)内置16路路报警输入/2路报警联动动输出，报警警后可以联动动视频切换；；e)报警输出可可编程；f)矩阵主机支支持RS-4885、RS-4222和RS-2332三种通讯方方式。.2网络客户端端功能(1)图像显示a)最多支持224画面同时显显示；b)可单画面或或多画面分割割显示任意一一路或几路视视频图像，并并可多路轮循循显示；c)画面质量可可达到D1格式；d)可对显示图图像的亮度、对对比度、饱和和度、色调进进行连