2021-2022年二级建造师之二建建筑工程实务提升训练试卷A卷附答案

2021-2022年二级建造师之二建建筑工程实务提升训练试卷A卷附答案单选题（共70题）1、现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度至少应达到设计强度的（）%。A.50B.75C.90D.100【答案】B2、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）d内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.60【答案】B3、下列工程中，符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》备案条件的是（）。A.临建工程B.农民自建工程C.中国对外投资工程D.国外在中国投资工程【答案】D4、钎探后的孔要用（）灌实。A.石B.砂C.水泥砂浆D.混凝土【答案】B5、（）梁是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。A.适筋B.少筋C.中筋D.超筋【答案】A6、楼层梯段相邻踏步高度差和每踏步两端宽度差分别不应大于()。A.4mmB.6mmC.8mmD.10mm【答案】D7、建筑物按其使用性质分为（）、工业建筑和农业建筑。A.住宅建筑B.居住建筑C.民用建筑D.公共建筑【答案】C8、在板、次梁与主梁交叉处的钢筋绑扎描述正确的是（）。A.次梁的钢筋在上B.主梁的钢筋居中C.板的钢筋在下D.有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在圈梁或垫梁上【答案】D9、一般路段施工现场围挡高度不得低于（）m。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.5【答案】A10、地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（）施工。A.冷粘法B.自粘法C.热风焊接法D.热熔法【答案】D11、关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。A.配筋砌体施工质量控制等级分为AB.C三级B机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起C.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑D.构造柱应先砌砖墙，后绑钢筋，最后浇筑混凝土【答案】C12、卷材防水层的施工环境温度最低的是（）。A.热熔法B.冷粘法C.热粘法D.自粘法【答案】A13、结构梁上砌筑固定砌体隔墙，该梁所受荷载属于（）。A.均布面荷载B.线荷载C.集中荷载D.活荷载【答案】B14、施工检测试验计划应在工程施工前由（）组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位技术负责人D.项目技术负责人【答案】D15、下列型号经纬仪属于普通等级的是（）。A.DJ0.7B.DJ1C.DJ2D.DJ6【答案】D16、房屋建筑工程施工管理签章文件共分为()个部分。A.5B.6C.7D.8【答案】C17、下列关于天然花岗石的特性说法错误的是（）。A.质地坚硬B.耐磨性相对较差C.耐酸D.吸水率极低【答案】B18、窗台的防护高度，住宅、托儿所、幼儿园、中小学校及供少年儿童独自活动的场所不应低于（）m，其余建筑不应低于（）m。A.0.9、0.8B.1.0、1.1C.1.05、1.2D.1.1、1.2【答案】A19、砌体冬期采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过（）m。A.1.8B.1.5C.1.2D.一步脚手架的高度【答案】C20、下列不属于编制施工进度计划四个层次的是()。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.单项工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划【答案】C21、普通硅酸盐水泥的代号是（）。A.P。PB.P。FC.P。CD.P。O【答案】D22、预应力钢筋混凝土结构中，严禁使用的是()。A.含氟化物的水泥B.含氟化物的外加剂C.含氯化物的水泥D.含氯化物的外加剂【答案】C23、《建筑施工安全检查标准》规定，合格的标准是()。A.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上B.一分项检查评分表得零分，汇总表得分值不足70分C.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上D.分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在85分及以上【答案】C24、下列因素中，对梁的斜截面破坏影响较大的是（）。A.截面尺寸B.混凝土强度等级C.配箍率D.荷载形式【答案】C25、防水混凝土配合比试配时要求的抗渗水压值相比设计值()。A.提高0.2MPaB.提高1.0MPaC.提高5.0MPaD.相等【答案】A26、混凝土结构实体检验由（）组织实施。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.施工单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人【答案】D27、下列各选项中，对梁的斜截面破坏形式影响最大的是（）。A.混凝土强度B.截面形式C.配箍率D.配筋率【答案】C28、下列不属于编制施工进度计划四个层次的是()。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.单项工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划【答案】C29、关于板、次梁、主梁交叉处钢筋安装（无圈梁或垫梁）的通常做法，正确的是（）。A.板的钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上B.板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下C.板的钢筋居中，次梁钢筋在下，主梁钢筋在上D.板的钢筋在下，次梁钢筋在上，主梁钢筋居中【答案】B30、平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】D31、建筑节能设计变更的确认单位是()。A.监理或建设B.建设或使用C.监理或使用D.建设或监督【答案】A32、前视点A的高程为25.503m，读数为1.022m，后视点B的读数为6.300m，则其后视点B的高程为（）m。A.21.582B.21.605C.20.225D.19.421【答案】C33、关于宿舍管理的说法，正确的是（）A.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每间宿舍居住人员不得超过16人。B.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。C.室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于1.0m，每间宿舍居住人员不得超过12人。D.室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。【答案】D34、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露()扣。A.1B.2C.3D.4【答案】B35、水准仪的主要功能是测量两点间的（）。A.高程B.高差C.距离D.夹角【答案】B36、根据高处作业安全管理规定，高处作业高度在（）时，划定为二级高处作业。A.2~5mB.5~15mC.15~30mD.大于30m【答案】B37、关于屋面涂膜防水施工的说法，正确的有（）。A.上下二层胎体增强材料应相互垂直铺设B.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于70mmC.防水涂膜应多遍涂布D.胎体增强材料严禁采用聚酯无纺布或化纤无纺布【答案】C38、前视点A的高程为25.503m，读数为1.022m，后视点B的读数为6.300m，则其后视点B的高程为（）m。A.21.582B.21.605C.20.225D.19.421【答案】C39、下列装修做法形成的荷载作用，属于线荷载的是（）。A.铺设地砖B.安放假山C.悬挂吊灯D.封闭阳台【答案】D40、在建筑钢材的力学性能中，评价钢材使用可靠性的参数是（）。A.抗拉强度与屈服强度之比B.抗拉强度与伸长率之比C.屈服强度与伸长率之比D.抗拉强度与塑性之比【答案】A41、建筑物按其使用性质分为（）。A.民用建筑、工业建筑、农业建筑B.居住建筑、非居住建筑C.超高层建筑、非超高层建筑D.木结构建筑、钢结构建筑【答案】A42、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上()。A.直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。B.直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。C.直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。D.直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。【答案】B43、不属于纤维状保温材料的是（）。A.岩棉B.膨胀蛭石C.矿渣棉D.硅酸铝棉【答案】B44、下列人员中，可以组织验槽工作的是（）。A.设计单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.监理单位项目负责人D.勘察单位项目负责人【答案】C45、下列属于钢筋连接方式的是（）。A.焊接B.普通螺栓连接C.铆接D.高强螺栓连接【答案】A46、（2013年真题）施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。A.防雷B.接地保护C.熔断器D.漏电保护【答案】D47、下列关于护栏、扶手的技术要求的说法中，错误的是（）。A.住宅窗台的防护高度不应低于0.90mB.中小学及供少年儿童独自活动的场所，直接临空的通透防护栏杆垂直杆件的净间距不应大于110mm且不宜小于30mmC.当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得采用玻璃栏板直接承受人体荷载的护栏系统D.阳台、外廊等临空处的防护栏杆，栏板或水平构件的间隙应大于20mm且不应大于120mm【答案】D48、下列选项中，符合施工现场临时用电的要求的是（）。A.五项三线制B.二级配电系统C.三级漏电保护系统D.TN-S接零保护系统【答案】D49、在梁的配筋密集区域宜采用（）的配筋形式。A.单筋B.双筋C.多筋D.并筋【答案】D50、下列可以设置脚手眼的墙体或部位是（）。A.120mm厚墙、清水墙、独立柱和附墙柱B.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内C.宽度为1.2m的窗间墙D.梁或梁垫下及其左右500mm范围内【答案】C51、不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为():A.3个月至3年B.6个月至3年C.1年至3年D.3年【答案】B52、下列关于室内热工环境的说法，错误的是（）。A.体形系数越大，耗热量比值也越大B.间歇空调的房间宜采用内保温C.连续可调的房间宜采用外保温D.旧房改造，内保温的效果最好【答案】D53、隔墙高度3m以下安装一道贯通龙骨，超过3m时，每隔（）设置一根贯通龙骨。A.1mB.1.2mC.1.5mD.2m【答案】B54、灰土地基施工质量控制分段施工时，不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝，上下两层的搭接长度不得小于（）cm。A.30B.40C.50D.60【答案】C55、下列（）不属于合同争议处理程序。A.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告B.当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果C.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端D.经业主签认，形成书面文件【答案】D56、水泥砂浆防水层可用于地下工程防水的最高温度是（）。A.25℃B.50℃C.80℃D.100℃【答案】C57、施工现场消防的做法中，错误的是（）。A.临时消防设施应与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距不应超过3层B.施工现场食堂火点和燃料源不能在同一房间内C.施工现场使用的安全网不得使用易燃、可燃材料D.消防水泵从塔吊的开关箱中接电【答案】D58、施工人员如发生法定传染病，必须要在（）内向施工现场所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告。A.0.5hB.1hC.1.5hD.2h【答案】D59、进行网络计划费用优化时，下面考虑正确的是（）A.既定工期前提下，确定最高费用B.在既定最高限额下完成项目计划，确定最佳工期C.若新增一定数量的费用，则可计算工期增加到多少D.若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小【答案】D60、某坡屋顶住宅位于非实行建筑高度控制区内，其屋檐标高为35.0m，屋脊标高为36.0m，室外地面标高为-0.3m，则该工程的建筑高度为（）m。A.35.0B.35.3C.35.8D.36.3【答案】C61、土方开挖过程中，基坑边缘堆置的建筑材料，应保证一定安全距离，一般应符合距基坑上部边缘不少于（），堆置高度不超过（）。A.2m，1.5mB.2m，2mC.1.5m，1.5mD.1.5m，2m【答案】A62、关于砖基础技术要求，正确的是（）。A.竖向灰缝饱满度不得低于70%B.砖基础底标高不同时，应从低处砌起C.转角处和交接处不能同时砌筑时，应留置直槎D.砖基础的上部为大放脚【答案】B63、属于粉煤灰水泥主要特征的是（）。A.水化热较小B.抗冻性好C.干缩性较大D.早期强度高【答案】A64、按照建筑物的用途分类，下列属于民用建筑的是（）。A.仓储建筑B.饲料加工站C.科研建筑D.农机修理站【答案】C65、下列关于轻骨料混凝土小型空心砌块的不能使用部位或环境的说法中，错误的是（）。A.建筑物防潮层以下墙体B.长期浸水或化学侵蚀环境C.砌体表面温度高于60℃的部位D.长期处于有振动源环境的墙体【答案】C66、下列关于模板工程施工质量控制的说法错误的是()。A.立杆底部应设置垫板B.模板和支架的拆除顺序是后支的先拆.先支的后拆C.模板和支架的拆除顺序是先拆非承重部分，后拆承重部分D.拆模时应使混凝土内外温差降低到10℃以下【答案】D67、根据《建筑施工安全检査标准》(JGJ59-2011),建筑施工安全检查评定的等级不包括()。A.优良B.良好C.合格D.不合格【答案】B68、关于预制构件安装要求，说法错误的是（）。A.与现浇部分连接的预制剪力墙板板宜先行吊装，其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装B.预制梁和叠合梁安装顺序应遵循先主梁、后次梁，先低后高的原则C.预制柱宜按照中柱、边柱、角柱顺序进行安装D.与现浇部分连接的预制柱宜先行安装【答案】C69、关于多层砌体房屋的抗震构造措施，错误的是（）。A.构造柱的箍筋上下端应适当加密B.多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身C.圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应左右搭接D.构造柱与墙连接处应设置马牙槎，马牙槎应先退后进【答案】C70、室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。A.1.00B.1.05C.1.10D.1.15【答案】B多选题（共20题）1、使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙的有()。A.焊条B.电渣焊熔嘴C.焊丝D.焊钉用的瓷环E.焊剂【答案】ABD2、气体放电光源的缺点有()。A.频闪现象B.开关次数频繁影响灯的寿命C.镇流噪声D.发光效率低E.寿命短【答案】ABC3、关于混凝土条形基础施工的说法，正确的是（）。A.宜分段分层连续浇筑B.一般不留施工缝C.各段层间应相互衔接D.每段浇筑长度应控制在4~5mE.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进【答案】ABC4、内墙饰面砖粘贴的技术要求有（）。A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖C.非整砖宽度不宜小于整砖的1/4D.结合层砂浆采用1:3水泥砂浆E.在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴【答案】AB5、关于砌筑用砂浆的说法，正确的有()。A.拌制同一盘砂浆所用水泥品种不得超过两种B.在砂浆中掺入的有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等应有砌体强度的型式检验报告C.砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温不超过30℃时，水泥混合砂浆应在3h内使用完D.现场拌制砂浆时，各组分材料采用重量计算E.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度【答案】CD6、(2019年真题)下列钢结构施工用材料中，使用前必须进行烘焙的有（）。A.焊钉B.焊接瓷环C.焊剂D.药芯焊丝E.焊条【答案】BCD7、钢结构承重构件所用的钢材应具有（）和磷、硫含量的合格保证，在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证。A.屈服强度B.疲劳强度C.断后伸长率D.抗拉强度E.抗压强度【答案】ACD8、根据建筑工程施工现场管理动火等级的划分，属于一级动火的情况有()。A.禁火区域内B.各种受压设备C.小型油箱等容器D.比较密封的室内E.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所【答案】ABD9、关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有()A.柱的施工缝可任意留置B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3的范围内C.单向板留置在平行于板的短边的位置D.有主次梁的楼板施工缝留置在主梁跨中范围内E.易施工的位置【答案】BC10、建筑物的围护体系包括()。A.屋面B.外墙C.内墙D.外门E.外窗【答案】ABD11、关于洞口、临边防护的做法，正确的有（）A.基坑周边设置了防护栏杆，但未设置安全立网进行封闭B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱C.楼顶上20cm×20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢D.电梯井口未设置栅门E.外用施工电梯出人口处，设置专用安全门【答案】BC12、计算施工现场临时用水量时应考虑()因素。A.生产用水B.基坑降水C.生活用水D.消防用水E.机械用水【答案】ACD13、脚手架定期检查的主要内容有（）。A.杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求B.地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空C.扣件螺栓是否有松动D.高度在30m及以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求E.架体的安全防护措施是否符合要求【答案】ABC14、关于洞口、临边防护的做法，正确的有（）。A.基坑周边设置了防护栏杆，但未用安全立网进行封闭B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱C.楼板上20cm×20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢D.电梯井内每隔四层设一道安全平网进行防护E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门【答案】BC15、下列分项工程中，属于主体结构分部工程的有（）。A.模板B.预应力C.填充墙砌体D.钢结构焊接E.混凝土灌注桩【答案】ABCD16、地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有（）。A.基底已处理的部位B.持力层明显不均匀部位C.有浅埋古井的部位D.局部有软弱下卧层的部位E.设计文件注明的部位【答案】BCD17、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质［2018］31号），不得作为专家论证会专家组成员的有（）A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.勘察单位项目负责人D.施工单位的项目负责人E.与项目无关的某大学相关专业教授【答案】ABCD18、家装施工中严禁()。A.损坏房屋原有绝热设施B.损坏受力钢筋C.超荷载集中堆放物品D.拆除电气设施E.在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件【答案】ABC19、关于施工现场环境保护做法，正确的是（）。（2018年）A.夜间施工需办理夜间方施工许可证B.现场土方应采取覆盖、绿化等措施C.现场生活垃圾可作为回填土再利用D.食堂应设置隔油池E.厕所的化粪池应做抗渗处理【答案】ABD20、属于砌体结构工程特点的有（）。A.生产效率高B.保温性能好C.自重大D.抗震性能好E.可就地取材【答案】BC大题（共10题）一、某写字楼工程，总建筑面积54394m2。工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础，桩径1000mm，桩长35m，混凝土强度等级C30。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工单位编制的桩基础施工方案中列明：导管法水下灌注C30混凝土，灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根桩留置1组混凝土试件；完成第一次清孔工作后，下放钢筋笼及下导管，然后水下混凝土灌注；事件二：项目部按照工程施工阶段对单位工程施工组织设计进行了过程检查与验收，并及时提出了修改意见。施工至地上6层时，因工程设计重大修改，项目部对施工组织设计及时进行了修改和补充。事件三：施工单位项目负责人安排资料员将《施工组织设计》报送并发放到相关单位.事件四：施工单位现场用电设备为8台但仅有用电措施，配电采用三级配电，为了节省成本，总承包单位要求劳务分包每台开关箱给两台用电设备供电1.指出桩基础施工方案中的错误之处，并分别写出正确做法。2.事件二中，过程检查和验收通常分为哪些阶段？施工组织设计进行修改补充情形包括哪些？（至少列出3项）？3.事件三中，单位工程施工组织设计应报送和发放到什么单位？4.指出事件四中的不妥之处并说明理由。【答案】1.错误1：水下灌注混凝土强度等级C30；正确做法：灌注C35的混凝土。错误2：桩顶混凝土面超过设计标高500mm；正确做法：混凝土浇筑超过设计标高至少0.8-1m。错误3：第一次清孔工作后，随即放置钢筋笼；正确做法：应先进行质量验收后方可下放钢筋笼。错误4：放置钢筋笼和下导管后进行水下混凝土灌筑；正确做法：应进行第二次清孔，然后方可灌注水下混凝土。2.1.通常划分的阶段为：地基基础；主体结构；装饰装修三个阶段：2.施工组织设计进行修改补充情形包括（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；二、某综合楼工程，地下3层，地上20层，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，主体为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照相关规定签订了施工合同，约定施工过程中部分材料由建设单位采购。事件一：施工单位编制的桩基施工方案中列明，基础桩共计900根，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，对工程桩的桩身完整性按1%进行抽检。监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。事件二：在基坑施工过程中施工单位进行了基坑监测，监测中发现数据达到了监测报警值，立即向建设单位上报了。事件三：基坑开挖完毕后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350平方米㎡软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。事件四：基坑施工过程中，因工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉。有关部门责成总承包单位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定。【问题】1.指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。2.事件二中，在基坑监测是出现哪些征兆立即报警？3.事件三中，施工单位和监理单位的做法是否妥当，并说明理由。4.根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施工，需做好哪些工作？【答案】1.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌0.8～1.0m。不妥之处二：对工程桩的桩身完整性按1%的进行抽检。正确做法：工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。2.出现下列危险征兆时立即报警：支护结构位移达到设计规定的位移限值；支护结构位移速率增长且不收敛；支护结构构件的内力超过其设计值；基坑周边建（构）筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降、倾斜限值；基坑周边建（构）筑物道路、地面开裂；支护结构构件出现影响整体结构安全的损坏；基坑出现局部坍塌；开挖面出现隆起现象；基坑出现流土、管涌现象。3.不妥之处一：基坑开挖完毕后，由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。理由：正确的做法是在基坑（槽）开挖至基底设计标高并清理好后，施工单位还必须会同勘察、设计单位和建设单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。不妥之处二：发现地基东南角有约350平方米软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。理由：如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。4.作业时间段规定：夜间施工一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定。特殊情况需要昼夜连续施工，需做好如下：需办理夜间施工许可证明并公告附近社区居民。三、某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）的规定进行修整。主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600×2600mm的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。＜1>、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。＜2>、较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序？＜3>、针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。＜4>、本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程【正确答案】【答案】＜1>、不妥之处：经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。正确做法：分包单位编写了安全专项施工方案后，应当经分包单位技术负责人和总包单位技术负责人签字后，由总包组织专家论证。通过专家论证过后，递交监理单位签字后实施。注：背景基坑开挖深度为5.5m，为深基坑。起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等工程可以由分包单位编写安全专项施工方案。＜2>、对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷，应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位，清理表面，支设模板，洒水湿润，涂抹混凝土界面剂，应采用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土浇筑密实，养护时间不应少于7d（摘自《混凝土结构工程施工规范》，超纲）。＜3>、针对短边尺寸为200mm孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。1600×2600mm的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。＜4>、主体结构分部工程包含的分项工程有：模板，钢筋，混凝土，现浇结构（摘自《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），超纲）。四、某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。【答案】1.可以。理由:《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。3.不可以。理由：《建设工程施工合同（示范文本)》通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，《房屋建筑工程质量保修办法》规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。正确保修期限：按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。五、背景某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建和装饰装修的施工进行工程监理。施工过程中，发生了下列事件：事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位在检查了产品合格证后即用于该工程。事件二：该写字楼外墙采用玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，施工单位已经进行了封闭，但监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验，施工单位予以拒绝。事件四：幕墙框架安装后，监理工程师检查时发现个别操作人员踩在框架上操作，铝合金型材和面板的保护膜已提前撕去。问题：1.事件一中，施工单位的做法是否妥当，说明理由。2.事件二中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测?填充墙上是否可以作为幕墙的支承结构?3.事件三中，施工单位的做法是否妥当，说明理由。4.针对事件四，指出施工单位的错误之处，说明理由。【答案】1.施工单位的做法不妥当。理由：室内用花岗石应进行放射性指标的复验。2.为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行现场拉拔试验。填充墙不可以作为幕墙的支承结构3.施工单位的做法不妥。理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。4.(1)错误之处：个别操作人员踩在框架上操作。理由：幕墙框架安装后，操作人员不得踩在框架上操作。(2)错误之处：铝合金型材和面板的保护膜已提前撕去。理由：有保护膜的铝合金型材和面板，在不妨碍下道工序施工的前提下，不应提前撕除，待竣工验收前撕去。六、某新建工程，地下2层，地上20层，建筑高度75米，总建筑面积52000㎡，工程拟采用泥浆护壁钻孔灌注桩筏板基础，基坑深度为8.5m，经公开招标，某施工单位中标，双方签订了施工总承包合同。项目严格控制材料质量，水泥进场按规定检验了品种等参数。有关主体结构施工施工方案部分内容如下：单向板施工缝留设在平行于板短边的长边跨度中间的1/3范围内；楼梯梯段施工缝设置在梯段板跨度中间的1/3范围内；墙的垂直施工缝设置在门洞口过梁跨端1/3范围内；填充墙构造柱纵向钢筋、箍筋、分布筋与框架梁钢筋共同绑扎；特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得建设单位同意。监理工程师发现有错误之处，要求整改。施工单位建立检测试验管理制度，包括岗位职责、现场试样制取及养护管理制度等。取样人员在混凝土浇筑地点进行随机抽取并留置试件，取样要求如下：（1）每拌制500m3取样一次；（2）在楼层1、2、3层各取样一次；（3）每次取样留置3组试件；（4）取样后通知见证人员到场。施工期间，项目经理组织安全相关负责人对现场进行了安全隐患排查，发现施工进出通道口处的防护棚为单层；外用电梯与各层站过桥和运输通道，仅在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板；每层的电梯井口仅设置了固定的栅门；主体结构5层南侧距楼层边0.5m处堆放高度1.5m的钢模板。问题：1.写出水泥进场还应检验哪些参数？并对哪些指标进行复验？2.指出主体结构施工方案的错误之处，写出正确做法。写出混凝土浇筑前现场应先检查验收哪些工作？3.检测试验管理制度还应包括哪些？现场试件取样有哪些不妥之处？说明理由。4.施工现场安全隐患排查中，存在的安全隐患有哪些，并说明理由。写出模板拆除的一般顺序？【答案】1.（1）还应检查参数：级别、包装或散装仓号、出厂日期等；（2）复验指标：强度、安定性、凝结时间等。2.（1）错误之处一：单向板施工缝留设在平行于板短边的长边跨度中间的1/3范围内；正确做法：单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置。错误之处二：楼梯梯段施工缝设置在梯段板跨度中间的1/3范围内；正确做法：楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的13范围内。错误之处三：墙的垂直施工缝设置在门洞口过梁跨端1/3范围内；正确做法：墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留设在纵横交接处。错误之处四：填充墙构造柱纵向钢筋、箍筋、分布筋与框架梁钢筋共同绑扎；正确做法：填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎。错误之处五：特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得建设单位同意；正确做法：特殊结构部位留设水平或垂直施工缝应征得设计单位同意。（2）1）隐蔽工程验收和技术复核；2）对操作人员进行技术交底；3）根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件；4）应填报浇筑申请单，并经监理工程师签认。七、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2018年5月30日。该投资公司于2018年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。开标会于2018年6月3日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方在中标单位收到中标通知书之日起30d内签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2018年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2018年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2018年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件4：在F项工作施工时，因甲方供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。【问题】1.投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方签订施工承包合同做法是否正确?说明理由。2.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。3.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。4.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项，费用索赔是多少?【答案】1.不正确。理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2.招标投标过程中的不妥之处及理由如下。（1）开标会由该省建委主持，不妥。理由：开标由招标人主持，省建委是建设主管部门,主持开标是不合法的。（2）投标截止日期和开标时间不是同一时间，不妥。理由：因为根据《招标投标法》规定，投标截止日期和开标应是同一时间。3.就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下：（1）事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误。B工作为非关键，工作未受到影响，不予工期索赔。（2）事件2：不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由：因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。（3）事件3：可向甲方提出费用索赔。理由：因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。八、（2016年真题）【背景资料】某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。【问题】事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。【答案】九、某新建钢筋混凝土框架结构工程，地下二层，地上十五层，建筑总高58m，玻璃幕墙外立面，钢筋混凝土叠合楼板，预制钢筋混凝土楼梯。基坑