全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前冲刺题库100题（带详解）

PAGEPAGE54全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前冲刺题库100题（带详解）一、单选题1.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A、分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。2.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于（）。A、重大事故B、特别重大事故C、较大事故D、一般事故答案：A解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；所称的“以上包括本数，所称的“以下”不包括本数。3.下列不构成侵权的行为是（）。A、故意毁损他人财物B、施工现场的施工噪声造成不便C、违约行为给他人造成逾期利润损失D、建筑物倒塌给他人财产造成损失答案：C解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。AB项会产生侵权建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。D项会产生侵权4.下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书答案：D解析：人民法院受理调解申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的对方当事人可以向人民法院申请强制执行；行政调解达成的协议不具有强制约束力；仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力；法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。5.（2017年）某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。6.关于工程建设项目招标的说法，正确的是（）。A、施工合同估算价超过200万元人民币必须招标B、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目可以不招标C、总投资额在2000万元人民币以上的项目必须进行招标D、在建工程追加的附属小型工程同样必须招标答案：B解析：《招标投标办法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。7.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所转托的人的行为负民事责任。A、代理人BB、被代理人AC、代理人B和被代理人A按比例D、代理人B和被代理人A连带答案：A解析：《民法典》规定：委托代理人以被代理人的利益需要委托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的行为负民事责任。8.某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。A、领取施工许可证不能延期B、可以延期但只能延期一次C、延期以两次为限，每次不超过2个月D、超过延期时限的，施工许可证自行废止答案：D解析：根据《建筑法》规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。9.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A解析：教材P134《劳动合同法》第38条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因本法第26条第1款第1项(即：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的)规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。10.安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与（）措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：教材P190《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。11.（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）。A、注册不受年龄的限制B、可以申请在两个单位注册C、收到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D、聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册答案：D解析：P62-66《注册建造师管理规定》巾规定，申请人有下列情形之的，不予注册（1）不具有完全民事行为能力的（2）申请在两个或者两个以上单位注册的（3）未达到注册建造师继续教育要求的（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的（8）在申请注册之日前年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的（10）年龄超过65周岁的（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。12.根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是（）。A、罚款B、赔偿损失C、没收财产D、赔礼道歉答案：C解析：《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主邢和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。13.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。A、15日B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《仲裁法》第59条，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。故B选项正确。14.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A、1次B、2次C、3次D、4次答案：A解析：二、施工单位全员的安全生产教育培训《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。15.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A、不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B、可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C、可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D、不得在一级建筑业企业执业答案：B解析：建造师既可以在施工单位担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位执业。二级建造师担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理。不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人，除非（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位统一的。16.（2018年）根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规；(2)有关技术标准；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同17.下列关于投标保证金的表述中，正确的是（）。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：教材P84A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。18.施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。19.合同当事人履行合同时，应遵循()的原则。A、诚实信用B、公正C、公平D、公开答案：A解析：教材P122《民法典》规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。20.劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，（）。A、视为违反劳动合同B、应当给予处罚C、不视为违反劳动合同D、劳动者不得拒绝答案：C解析：本题考查的是劳动合同的履行和变更。劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。21.（2017年）根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。A、隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B、监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求C、监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D、隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖答案：D解析：考查施工质量检验和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后需要监理人重新检查才能覆盖；选项B，如果监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人；选项C，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作。22.关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是()。A、仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B、当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭C、由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D、仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员答案：C解析：教材P335当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。23.（2017年）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。A、以他人名义投标B、将承包的工程违法分包C、未在规定期限内办理资质变更手续D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重答案：C解析：考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，全部属于承揽业务不良，24.不属于国家所有的文物是（）。A、国家购买的文物B、我国管辖水域的水下文物C、古文化遗址D、收藏在英国博物馆的唐三彩答案：D解析：本题考查的是受国家保护的文物范围。流失于海外的不属于国家保护文化的范围。25.某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。A、二分之一B、三分之一C、四分之一D、五分之一答案：D解析：教材P160分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。26.建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是()。A、在施工合同中约定仲裁条款B、在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议C、双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议D、双方订立书面仲裁协议答案：C解析：教材P332仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。27.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属（）。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。28.《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起()日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。A、3B、5C、7D、10答案：A解析：《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。29.某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是（）。A、罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任B、罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任C、罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任D、罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任答案：B解析：《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。30.下列说法中，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是（）。A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C、保证合同没有明确采用保证的方式D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务答案：B解析：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在合同中约定保证人与债务人对债务人承担连带责任的，为连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照连带保证责任承担保证责任。所以说，一般保证时，若债务人的财产没有执行完毕，保证人对债权人可以拒绝承担保证责任。31.（2017年）施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）。A、施工企业B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D解析：本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。32.合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人公司，原法人公司签订的合同()。A、自然终止B、归于无效C、仍然有效D、可以撤销答案：C解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三方利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违法法律、行政法规的强制性规定。《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。《民法典》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。33.投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为,其法律后果是中标()。A、有效B、无效C、效力待定D、可撤销答案：B解析：教材P85投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效，有关责任人和单位要承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的还应承担民事赔偿责任。34.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A、意外伤害保险属于强制险B、保险由建设单位办理C、实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止答案：C解析：意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。35.工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。工商局实施该项行政强制措施的正确做法是()。A、委托城管执法局实施扣押B、扣押汽车期限为90天C、委托第三人保管被扣押车辆D、要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用答案：C解析：教材P344行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施。行政强制措施权不得委托。查封、扣押的期限不得超过30日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过30日。法律、行政法规另有规定的除外。对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管。因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。36.（2016年）投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A、评标委员会B、招标人C、纪律检查委员会D、有关行政监督部门答案：B解析：对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。对答复不服的，可以再向有关行政监督部门进行投诉。37.（2014年）根据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A、1.5B、2C、3D、4答案：B解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。38.根据公安部、住房城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》要求，下列选项中不属于施工单位防火检查的内容的是（）。A、疏散通道情况B、灭火器材配置情况C、用电有无违章情况D、基坑边沿的围护情况答案：D解析：施工单位防火检查的内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况，疏散通道、消防车通道、消防水源情况，灭火器材配置及有效情况，用火、用电有无违章情况，重点工种人员及其他施工人员消防知识掌握情况，消防安全重点部位管理情况，易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况，防火巡查落实情况等。39.无效合同从()之日起就不具备法律效力。A、确认无效B、订立C、提出无效D、协商一致答案：B解析：教材P120无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。所以自订立之日起不具备法律效力40.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。41.根据《劳动合同法实施条例》的规定，以下不属于劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同的情形是()。A、用人单位违反法律、行政法规强制性规定的B、劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的C、劳动者在试用期内提前1日通知用人单位的D、用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的答案：C解析：教材P133教材劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的。42.（2018年）根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。43.关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A、10年，自申请之日起计算B、10年，自核准注册之日起计算C、20年，自申请之日起计算D、20年，自核准注册之日起计算答案：B解析：本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。44.按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。2009年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。该诉讼行为导致诉讼时效（）。A、中止B、终止C、中断D、失效答案：C解析：《民法通则》规定：“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算”。施工单位请求建设单位支付工程价款，属于一般债权请求权，应适用普通诉讼时效2年的规定，即其诉讼时效自2007年7月11日起至2009年7月10日止。本题干施工企业在诉讼时效内向建设单位提出支付要求，构成时效中断。选C45.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。A、11月15日B、11月20日C、11月30日D、12月3日答案：A解析：教材P112当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工曰期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。46.甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。下列说法正确的是()。A、丙不能以自己的名义起诉甲B、丙起诉甲是在行使代位权C、丙的主张应当以50万元为限D、丙必要的诉讼费用由自己承担答案：B解析：【考点】考查代位权的行使《民法典》第73条规定，因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。这就是法律赋予债权人为了保障其债权不受损害而行使代位权的规定。对于代位权的行使应当明确以下几点：(1)代位权的行使主体为债权人，即债权人必须以自己的名义提起诉讼；(2)代位权的行使范围以债权人的债权为限，如债权数额应当与其对债务人享有的债权数额为限，超过部分，不得行使代位权；(3)债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担。本题债权人为丙，债务人为乙，次债务人为甲。根据法律规定，当债务人乙怠于行使其对次债务人甲的到期债权，且这一行为损害了债权人丙的债权时，丙有权以自己的名义起诉甲代位行使乙的债权。A项错误，B项正确。数额应当以乙欠丙的20万元货款为限，C项错误。必要费用应由债务人乙承担，D项错误。47.某造纸厂屋顶结构加固，需要电气焊等明火作业，根据《消防法》的规定做法错误的是（）。A、应当按照规定事先办理审批手续B、应采取相应的消防安全措施C、应严格遵守消防安全操作规程D、进行电气焊的作业人员防护上岗答案：D解析：动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施；电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗；将容易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理。48.关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B、示范文本为强制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提答案：A解析：合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。多年的实践表明，如果当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。49.甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列说法错误的是()。A、法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B、调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫C、调解达成协议后，人民法院必须制作调解书D、法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同答案：C解析：《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫。调解达成协议，人民法院应当制作调解书。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。50.（2014年）根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A、生产设备B、建设用地使用权C、正在建设的建筑物D、集体所有的宅基地答案：D解析：耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。51.根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。A、汇票B、仓单C、建设用地D、股票答案：C解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商I示专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。52.建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人（）。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：本题考查的是投标保证金。可以没收投标保证金的只有两种情况。在投标有效期内撤销投标文件；中标后未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同。53.下列属于要式合同的是（）合同。A、有偿B、口头C、格式D、双务答案：C解析：所谓要式合同，就是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。《民法典》明确规定：“当事人订立合同，由书面形式、口头形式和其他形式”。“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式”。A选项为“有偿”合同。在有偿合同中，并不都要求采取特定形式订立合同。例如：买卖合同就属于有偿合同，但《民法典》中对买卖合同就没有规定特定形式，既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见A选项不符合题干要求。B选项为“口头”合同。口头合同没有固定形态，不具备要式合同的特点。可见B选项不符合题干要求。C选项为“格式”合同。格式合同又称为定式合同，它是一方当事人为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的，且不允许相对人对其内容作任何变更的合同。《民法典第39条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款”。格式合同属于要式合同。可见，C选项符合题干要求，是正确选项。D选项为“双务”合同。双务合同是指当事人之间都承担义务的合同。大多数合同都是双务合同。例如：买卖合同、承揽合同、建设工程合同。《民法典》对于买卖合同、承揽合同没有规定特定形式，但在第270条规定“建设工程合同应当采用书面形式”。可见，双务合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见D选项也不符合题干要求。考点:考查要式合同的概念54.安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。A、出借安全生产许可证B、未办理延期手续C、生产单位变更企业名称D、超越法定职权颁发安全生产许可证答案：D解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；违反法定程序颁发安全生产许可证的；（3）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（4）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。55.关于联合体承包工程，下列表述正确的是()。A、联合体组成独立法人B、联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C、联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D、联合体各方对承包合同的履行承担连带责任答案：D解析：教材P97共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。56.在本单位连续工作满（），且距法定退休年龄不足（）的职工，企业不得解除其劳动合同。A、10年，10年B、15年，10年C、10年，5年D、15年，5年答案：D解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。用人单位不得解除劳动合同的情形：（1）接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前健康检查，或在诊断、观察期间的；（2）在本单位患职业病或因公伤，并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；（3）患病或者负伤，在规定的医疗期内；（4）女职工在孕期、产假、哺乳期内；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）其他。57.下列主体中属于法人的是（）。A、某施工企业项目部B、某施工企业分公司C、某大学建筑学院D、某乡人民政府答案：D解析：本题考查的是法人的分类。法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。58.下列权利中，不属于物权的是（）。A、抵押权B、房屋产权C、房屋的租金D、建设用地使用权答案：C解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，A属于担保物权，B属于所有权，D属于用益物权；而C是房屋租赁合同中房主的权利，属于合同债权。59.《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（）地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款。A、县级以上B、市级以上C、省级以上D、区级以上答案：A解析：本题考查的是施工现场噪声污染防治违法行为应承担的法律责任。《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款。60.某设备租赁公司出租未经安全性能检测的起重机械设备，被责令停业整顿，并处一定数额的罚款。该罚款数额应是（）。A、1万元以上2万元以下B、2万元以上5万元以下C、5万元以上10万元以下D、10万元以上15万元以下答案：C解析：出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。61.某监理公司对处罚该公司的行政复议决定不服，欲提起诉讼，提出的时间应当在收到行政复议决定之日起()。A、10天内B、15天内C、30天内D、60天内答案：B解析：教材P349经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉.考前62.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A、原告住所地B、仲裁机构所在地C、合同签订地D、标的物所在地答案：B解析：《民事诉讼法》第25条规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。这就是《民事诉讼法》规定的协议管辖制度。所谓协议管辖，是指合同当事人在纠纷发生前后，在法律允许的范围内，以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖仅适用于合同纠纷。B项为正选。63.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A、未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的B、在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的C、不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D、未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的答案：A解析：（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；64.关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。(2017)A、工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B、工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C、工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D、工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制答案：C解析：考点:工程建设标准分类。工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。参见65.根据相关规定,建设工程施工合同纠纷适用()。A、一般地域管辖B、特殊地域管辖C、协议管辖D、专属管辖答案：D解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。66.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A、1年B、2年C、3年D、4年答案：A解析：《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。67.3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月，3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同，公司与工人的劳动关系建立的时间是()。A、3月1日B、3月10日C、6月10日D、7月1日答案：B解析：教材P130用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。己建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。68.甲、乙公司双方在施工合同中约定,双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷,,甲公司欲申请仲裁,却发现合同签订地没有仲裁机构,而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构,但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此,甲公司可以向()。A、合同履行地法院起诉B、乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C、甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D、合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：教材P307此题当中没有选定的仲裁委员会,所以仲裁协议无效,只能诉讼。合同当中没有约定诉讼的人民法院,因此基于合同纠纷的协议管辖,此纠纷可由被告住所地或者合同履行地的人民法院管辖,即合同履行地法院或者乙公司所在地法院。《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。69.下列有关项目负责人的安全责任表述错误的是（）。A、项目负责人在工程项目中处于中心地位B、对建设工程项目的安全全面负责C、制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D、应及时、如实报告生产安全事故答案：C解析：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记人项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责应当定期考核分包企业安全生产管理情况。70.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。A、该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员应签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人答案：B解析：二、联合体投标联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标无效。多选题1.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，下列行为属于承揽业务不良行为的有（）。A、超越本企业资质等级承揽工程B、以他人名义投标，骗取中标C、将承揽的工程转包或违法分包D、不履行保修义务或拖延履行保修义务E、通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标答案：BCE解析：教材P104承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。选项A属于资质不良行为认定的标准，选项D属于工程质量不良行为认定的标准。2.某建筑公司投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括（）。A、遭受自然灾害工程本身受损B、意外事故使施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场被高空坠物砸死E、火灾和爆炸等意外事故造成的损失答案：CD解析：建筑职工意外伤害险的承保范围是：被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场及施工制定的生活区域内遭受意外伤害。而选项A、B、E是建筑工程一切险和安装工程一切险。3.下列情形中，属于合同之债的有（）。A、施工现场脚手架倒塌砸伤过路行人B、材料供应商向施工单位交付材料C、施工单位向材料供应商支付材料款D、施工单位拖延支付供应商甲的材料款汇给了乙E、施工单位拖延支付材料供应商甲的材料款，承担相应的违约责任答案：BCDE解析：合同产生的债被称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。4.根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A、监理单位B、建设单位C、设计单位D、施工单位E、质量监督站答案：BD解析：根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。5.根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性E、临时性答案：BDE解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。6.下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。A、建筑作品B、工程设计图C、注册商标D、外观设计专利E、立体作品答案：AB解析：著作权保护的客体是作品，在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品。(1)文字作品（2）建筑作品(3)图形作品7.仲裁具的基本特点体现在()。A、保密性B、独立性C、专业性D、强制性E、执行的强制性和广泛性答案：ABCE解析：仲裁具有以下基本特点：(1)自愿性：(2)专业性：(3)独立性；(4)保密性：(5)快捷性；(6)执行的强制性和广泛性。8.（2018年）施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。A、工程已实际交付的，为交付之日B、工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C、工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D、工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E、工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日答案：ABE解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。9.（2017年）下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A、不同投标人的投标文件相互混装B、不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜D、不同投标人的投标报价呈规律性差异E、投标人之间约定中标人答案：ABCD解析：10.民事诉讼的特点理解正确的有（）。A、诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人B、诉讼是建立在当事人自愿的基础上C、人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度D、最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉E、人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程答案：ACD解析：诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。公开审判制度是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外.审判过程及结果应当向社会公开，允许群众旁听庭审和宣判过程，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露。民事诉讼的审判程序是一审程序、二审程序和审判监督程序。11.某工程项目经理委托李辉采购水泥。如果在签订合同的过程中李辉与水泥厂串通，损害了项目经理的利益，则下列说法正确的有()。A、项目经理可要求李辉承担责任B、项目经理可要求水泥厂承担责任C、项目经理既可以要求李辉承担责任，也可以要求水泥厂承担责任D、项目经理只能由于自己委托人不恰当而自己承担这份损失E、项目经理只能要求李辉承担责任，而不能要求水泥厂承担责任答案：ABC解析：代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任，重点要理解“连带责任”的含义，即债权人可以要求任何一个负有连带责任的债务人偿还债务。12.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。A、合同自成立时生效B、合同自办理物权登记时生效C、未办理物权登记合同无效D、未办理物权登记不影响合同效力E、合同生效当然发生物权效力答案：AD解析：物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。13.某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有()。A、民事责任B、刑事责任C、行政责任D、违宪责任E、国家赔偿责任答案：ABC解析：《一、未取得安全生产许可证擅自从事施工活动应承担的法律责任《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。14.运输合同的法律特征有（）。A、货运合同是双务、有偿合同B、货运合同的标的是获取货物C、货运合同的标的是运输行为D、货运合同是诺成合同E、货运合同的收货人和托运人可以是同一人答案：ACDE解析：教材P167货运合同的法律特征：1.货运合同是双务、有偿合同2.货运合同的标的是运输行为3.货运合同是诺成合同4.货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一人。15.生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A、政治B、心理C、人身D、主管恶意E、经济答案：CE解析：事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。16.用人单位不得解除劳动合同的情形有（）。A、女职工在孕期、产假、哺乳期的B、患病或者非因工负伤、在规定的医疗期内的C、在本单位连续工作10年，且距法定退休年龄不足5年的D、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的E、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的答案：ABE解析：《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。17.（2016年）在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。A、抢修作业B、抢险作业C、因特殊需要必须连续作业的D、监理单位同意的E、因生产工艺上要求必须连续作业的答案：ABCE解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。18.建设工程施工合同具有下列()等情形的，应当根据我国合同法的规定，认定无效。A、承包人仅取得建筑工程设计专项资质等级的B、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的C、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E、建设工程不能进行招标，采用直接发包的答案：BCD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据民法典第52条第(5)项的规定，认定无效：1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”19.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。A、施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责B、施工总承包单位对其采购的材料质量负责C、施工总承包单位对施工质量负责D、分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责E、分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任答案：BCDE解析：总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。20.下列可以不进行招标的建筑工程项目有（）。A、抢险救灾项目B、利用扶贫资金以工代赈项目C、必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目D、建筑面积2万平方米的房地产开发项目，开发商企业有能力和相应资质自主设计，施工的项目E、采用外国政府援助资金的建筑面积500平方米的社区医院答案：ABCD解析：《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。21.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A、意外伤害保险费由施工企业支付B、施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行行政主管部门确定的最低保险金额C、保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D、已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E、工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用答案：ABC解析：A正确，《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。B正确，各地建设行政主管部门要结合本地区实际情况，确定合理的最低保险金额。最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于此标准。C正确，保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。D错误，已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。E错误，工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。22.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。A、抢修作业B、抢险作业C、因特殊需要必须连续作业的D、监理单位同意的E、因生产工艺上要求必须连续作业的答案：ABCE解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环