二建《建设工程法规及相关知识》历年考试真题试卷汇总（原题、详解）

PAGEPAGE256二建《建设工程法规及相关知识》历年考试真题试卷汇总（原题、详解）一、单选题1.下列选项中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是()。A、在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B、依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费C、施工场地已基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求D、有保证工程质量和安全的具体措施答案：B解析：教材P203/教材P201页《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。本题B项正确。2.在下列选项中,不属于要式合同的是()。A、建设工程设计合同B、企业与银行之间的借款合同C、法人之间签订的保证合同D、自然人之间签订的借款合同答案：D解析：教材P161页(二)借款合同一般为要式合同:借款合同采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。3.关于仲裁的说法,正确的是()。A、没有仲裁协议或者仲裁协议无效的,法院对当事人的纠纷应当予以受理B、对于仲裁协议有效的仲裁案件,法院仍具有管辖权C、只要一方当事人申请仲裁,仲裁委员会都应当予以受理D、仲裁裁决作出后,当事人就同一纠纷向法院起诉的,法院应当予以受理答案：A解析：教材P334/教材P332本题考查的是仲裁协议。《仲裁法》规定,“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。”因此,有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。仲裁实行一裁终局制度,当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁,也不得就此提起诉讼;当事人申请人民法院撤销裁决的,应当依法进行。4.甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。A、要约已撤回B、要约已撤销C、合同已失效D、甲方未承诺答案：B解析：【考点】考查要约的撤回与撤销【解析】本题以案例方式考查要约的撤回与撤销。根据《合同法》

17条规定:要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。

18条规定:要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。区别要约的撤回与撤销的关键在于要约行为是否生效。在要约生效前,要约人取消要约使得要约不发生法律效力为要约撤回;在要约生效后,要约人取消要约使得要约失去法律效力为要约撤销。本题中,甲公司收到要约后随即又收到取消通知,应属于要约被撤销,A项错误、B项正确。要约被撤销,代表双方合同并未成立,C项错误。乙方拒绝收货的原因是自己发出的要约已被自己撤回,双方合同未成立,而不是因为甲方未承诺,D项错误。5.行政机关作出的下列决定中,当事人不能申请行政复议的是()A、行政处分或者其他人事处理决定B、限制人身自由的行政强制措施决定C、罚款、没收非法财务等行政处罚决定D、有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定答案：A解析：教材P40本题考查的是行政复议。行政复议的主体是政府主管部门,而接受人是法人或其他组织。行政处分是行政机关对其内部工作人员做出的,不能提起行政复议。6.在施工合同中,当事人对垫资利息未作约定,则()。A、按照年利率24%计息B、利息不予支持C、按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D、垫资不予返还答案：B解析：教材P114/教材P115《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。7.关于承揽合同中解除权的说法,正确的是()。A、定做人不履行协助义务的,承揽人可以解除合同B、承揽人将承揽的工作交由第三人完成的,定做人有权解除合同C、承揽人可以随时解除合同,造成定做人损失的,应当赔偿损失D、定做人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应该赔偿损失答案：D解析：教材P155本题考查的是承揽合同。只有定作人才有任意解除权,但是解除后,需要赔偿责任。选项A.C中的承揽人都不能解除合同,选项B,承揽人将主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同。8.根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的,抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记答案：D解析：教材P31页债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。对于以上第(1)项至第(3)项规定的财产或者第(5)项规定的正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。9.关于工程建设国家标准的说,正确的是()。A、工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B、工程建设强制性标准包括地方标准C、工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D、工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布答案：C解析：教材P262/教材P260选项A错误,工程建设推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。选项B错误,地方标准是推荐性标准。选项D错误,工程建设强制性国家标准由国务院批准发布或授权批准发布。10.根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A、增加工程造价总额B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程内部装修D、改变建筑工程局部使用功能答案：B解析：教材P280/教材P278八、依法进行装修工程《建筑工程质量管理条例》规定,及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。11.根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。A、取得建设用地使用权证书B、建设用地使用权登记C、建设用地使用权登记信息公示D、建设用地使用权登记信息公示结束答案：B解析：教材P16页2、建设用地使用权的设立设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产件可证应当具备条作的是()。A、特种作业人员取得特种作业操作资格证书B、为职工办理意外伤害保险C、配备兼职安全生产管理人员D、有职业危害防治措施,并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装答案：A解析：P201-202《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备12项安全生产条件。(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。13.下列工程中,必须实行工程监理的是()A、1万平方米的住宅小区项目B、总投资额为1000万元人民币的市政工程项目C、1万平方米的学校工程项目D、总投资额为2000万元人民币的电力工程项目答案：C解析：根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的规定,下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。国家规定必须实行监理的其他工程是指:(1)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目;(2)学校、影剧院、体育场馆项目。(注:此知识点在第四版新教材中已删除)14.同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。A、抵押权人B、质权人C、留置权人D、已登记的担保物权人答案：C解析：【考点】本题考查担保物权的优先顺序【解析】债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产,并有权就该动产优先受偿。依据《物权法》

239条,同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置的,留置权人优先受偿。该条规定符合占有优先的基本法理。故C选项正确。15.根据《文物保护法》,下列对违法行为处理方法中,正确的是()。A、擅自迁移、拆除不可移动文物的,处以罚款B、擅自在文物保护范围内建设工程的,吊销资质证书C、刻划、涂污文物尚不严重的,由公安机关或文物所在单位处以罚款D、刻划、涂污文物尚不严重的,由公安机关或文物所在单位给予警告,可以并处罚款答案：D解析：教材P200/教材P199页《文物保护法》规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门责令改正,造成严重后果的,处5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,由原发证机关吊销资质证书:(1)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业;(3)擅自迁移、拆除不可移动文物。所以答案AB错。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,或者损毁依法设立的文物保护单位标志的,由公安机关或者文物所在单位给与警告,可以并处罚款。所以答案C错,答案D对。16.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。A、留置权B、抗辩权C、优先受偿权D、优先购买权答案：D解析：教材P164页出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。17.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口,将废水直接排入水沟,致使村里的十几亩水稻受损严重,有权作出行政罚款的主管部门是()。A、该村的村民委员会B、建设行政主管部门C、生态环境主管部门D、规划行政主管部门答案：C解析：教材P186/教材P185违反法律,行政法规和国务院生态环境部门的规定设置排污口的,由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令限期改正,处2万元以上10万元以下的罚款18.根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()。A、施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B、施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位C、建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人D、监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B解析：教材P123本题考查的是合同权利义务的转让。《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。19.投标人对开标投诉的,依法应当先向()提出异议。A、招标人B、评标委员会C、纪律检查委员会D、有关行政监督部门答案：A解析：教材P88本题考查的是招标基本程序。投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录。20.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在办理用地批准手续前,必须先取得该工程的()。A、施工许可证B、建设工程规划许可证C、质量安全报建手续D、建设用地规划许可证答案：D解析：教材P46本题考查的是申领施工许可证的法定条件。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准、核准、备案后,建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。21.仲裁过程中,申请人甲与被申请人乙双方有意和解,下列符合我国法律规定的做法是()。A、甲与乙不能自行达成和解协议B、甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C、甲撤回仲裁申请后又反悔的,不得再就同一事项申请仲裁D、甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力答案：D解析：教材P338/教材P336页三、仲裁和解与调解当事人申请仲裁后,可以自行和解。当事人达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。22.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式,其中不属于民事诉讼参加人的有()A、当事人代表B、第三人C、鉴定人D、代理律师答案：A解析：民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。23.生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场施工人员必须立即报告()。A、本企业负责人B、当地安全生产监督管理部门C、县级以上地方人民政府D、省(自治区、直辖市)安全生产监督管理部门答案：A解析：教材P245/教材P243页《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。24.关于融资租赁合同的说法,正确的是()。A、承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B、出卖人不履行买卖合同义务的,由出租人行使索赔的权利C、承租人破产的,租赁物属于破产财产D、出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务答案：A解析：教材P166本题考查的是融资租赁合同当事人的权利义务。承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务;出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利;承租人破产的,租赁物不属于破产财产;承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。25.企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物,可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的,()可以对设施、设备、物品采取查封,扣押等行政强制措施。A、县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门B、由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚C、由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正,处以罚款D、由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿,处以罚款答案：A解析：教材P179/教材P178企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物,造成可能造成严重大气污染,或者有关证据可能灭失或者被隐匿的,县级以上人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门可以对设施、设备、物品采取查封,扣押等行政强制措施。26.劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为()。A、6个月B、1年C、2年D、5年答案：C解析：教材P137页二)劳务合同与劳务派遣协议劳务派遣单位应当与被派遣的劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬。27.禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()。A、直接费B、项目施工成本C、企业个别成本D、社会平均成本答案：C解析：教材P85页《招标投标法》则规定,投标人不得以低于成本的报价竞标。中标人的投标应当符合下列条件乏一,……但是投标价格低于成本的除外。所谓“成本”,应指投标人的个别成本,该成本是根据投标人的企业定额测定的成本。28.下列可视为投标人相互串通投标的是()。A、投标人之间约定中标人B、投标人之间约定部分投标人放弃投标C、不同投标人的投标文件相互混装D、投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：C解析：教材P84属于投标人相互串通投标的情形:①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;②投标人之间约定中标人;③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。视为投标人相互串通投标的情形:①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;⑤不同投标人的投标文件相互混装;⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。29.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化,招标人认为可能影响其履约的,应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查。A、招标人B、招标人授权的招标代理机构C、原评标委员会D、重新组成的评标委员会答案：C解析：教材P88中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。30.关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。A、应当及时发布公告B、以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人C、已发售的资格预审文件、招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件,招标文件的费用D、已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息答案：A解析：教材P79选项A正确,选项B错误,《招标投标法实施条例》规定,招标人终止招标的,应当及时发布公告,或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。选项C.D错误,已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用,以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。31.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍,基础工程完工后,发包人未能按约定支付垫资款项及其利息,双方发生争议,关于该项目垫资及其利息的说法,正确的是()。A、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的,人民法院不予支持B、关于垫资的约定无效C、约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效D、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的,人民法院应当全部支持答案：A解析：P111-117《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。32.关于合同解除的说法,正确的是()。A、合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除B、承包人将承包的工程转包,发包人可以解除C、发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除D、承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除答案：B解析：教材P126原文解析:承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;②合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的(A选项缺少催告);③已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的(D选项缺少拒绝修复);④将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务(C选项缺少催告),承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:①未按约定支付工程价款的;②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;③不履行合同约定的协助义务的。故选择B33.根据《民法典》,法人分为()。A、企业法人和非企业法人B、机关法人、企业法人和社团法人C、一般法人和特别法人D、营利法人、非营利法人和特别法人答案：D解析：教材P6本题考查的是法人的分类。法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。34.关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法,正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：教材P208/教材P206项目专职安全生产管理人员具以下列职责:(6)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改对比原真题有修改。35.某施工企业进行爆破施工时,不慎将临近一住宅墙体震裂,该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。A、合同B、侵权行为C、不当得利D、无因管理答案：B解析：教材P22页在侵权之债中,最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权。如施工噪声或者废水、废弃物排放等扰民,可能对工地附近的居民构成侵权。施工企业进行爆破。对临近住宅墙体震裂,构成侵权。选B36.关于合同形式的说法,正确的是()。A、书面形式是主要的合同形式B、当事人的行为可以构成默示合同C、书面形式合同是指纸质合同D、未依法采取书面形式订立合同的,合同无效答案：B解析：教材P108/教材P109本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。书面形式合同的内容明确,有据可查,对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点,但缺乏凭证,一旦发生争议,难以取证,且不易分清责任。其他形式合同,可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立,也可以称之为默示合同。《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。37.下列情形中,投标人中标有效的是()。A、投标人给予招标人金钱获取中标B、投标人在账外给予招标人回扣获取中标C、投标人在账外给予评标委员会财物获取中标D、投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标答案：D解析：教材P85页三、禁止投标人以行贿手段谋取中标。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在账外收受回扣的,以受贿论处。《招标投标法》也规定,禁止投标人以向招标人或者评标委员行贿的手段谋取中标。所以答案ABC错,答案D对。38.根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的是()。A、可以采用地下水搅拌、地下水养护,有条件的地区和工程应当收集雨水养护B、现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水C、处于基坑降水阶段的工地,地下水不得作为生活用水D、施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%答案：B解析：P187-191非传统水源利用:(1)优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场,尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统,充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。39.关于招标投标投诉与处理的说法,正确的是()。A、行政监督部分应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定:重要检验、检测、鉴定。专家评审等,所需时间计算在内B、投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以辅助投诉C、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉D、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,监督部门应当进行处理答案：C解析：P87-89行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,井自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内,A错误。投标人或者其他利害关系人需有证明材料可以辅助投诉,B错误。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉,C正确。投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理,D错误。40.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及()的装修工程。A、改变建筑局部使用功能B、增加内部装饰C、增加投资额度D、建筑承重结构变动答案：D解析：P249-252《建筑法》规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。41.关于建设工程返修的说法,正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：教材P274/教材P272本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。42.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法人代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构答案：B解析：教材P8二、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。43.在可撤销合同中,具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：D解析：教材P124页《合同法》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭:(1)具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。44.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：教材P330/教材P328当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的,可以向负责执行的人民法院提出书面异议。45.关于投标的说法,正确的是()。A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的,招标人应当拒收B、投标人逾期送达投标文件的,应当向招标人作出合理说明C、联合体投标的,可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员D、投标文件未按照招标文件要求密封的,招标人应当拒收答案：D解析：教材P78页有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;所以答案A错。补充:注意:选项A是否决而非拒收的情况。投标人提交招标文件的时候是密封的,你怎么可能知道招标文件有没有盖章和签字,你又凭什么拒收?P84.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。所以答案B错。P83.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后,联合体增减、更换成员的,其投标无效。所以答案C错。P84.《招标投标实施条例》进一步规定,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,投标人应当拒收。所以答案D对。46.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由()复检。A、双方共同认可的检测机构B、原检测机构C、上级检测结构D、建设行政主管部门答案：A解析：教材P273/教材P271如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。47.关于借款合同的说法,正确的是()。A、借款合同为有偿合同B、借款合同必须采用书面形式C、自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效D、借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效答案：C解析：教材P162本题考查的是借款合同。借款合同可以是有偿也可以是无偿;借款合同一般是要式合同,但自然人之间的借款合同可以另行约定;借款合同自借款人提供借款时生效。48.因违反《消防法》而有可能受到行政拘留处罚的是()。A、指使他人违反消防安全规定作业,情节较轻B、住宅项目未进行消防设计即开工建设C、某建筑工人欲泄私愤谎报火警D、施工现场某厨师将食材堆放在消防通道上答案：C解析：教材P240/教材P238有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处10日以上15日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处警告或者500元以下罚款:(1)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;(2)过失引起火灾的;在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;(3)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;(4)故意破坏或者伪造火灾现场的;(5)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。49.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。A、6个月B、3个月C、1年D、2年答案：A解析：教材P30页本题主要考查一般保证的责任范围。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。50.下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A、查明事故发生的间接经济损失B、追究责任人的法律责任C、提交事故调查报告D、提出对受伤人员的赔偿方案答案：C解析：教材P248/教材P246本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组履行下列职责:(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训,提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。51.施工人员对涉及结构安全的试块,应当在()监督下现场取样并送交检测。A、监理单位或建设单位B、设计单位或监理单位C、建设工程质量监督机构或监理单位D、施工单位或建设单位答案：A解析：教材P272/教材P270页《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。52.关于行政复议的说法,正确的是()。A、行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议B、在行政复议中随时可以调解C、行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D、行政复议决定具有终局性答案：C解析：教材P348/教材P346原文解析:A项,行政复议是指行政机关根据上级行政机关对下级行政机关的监督权,在当事人的申请和参加下,按照行政复议程序对具体行政行为进行合法性和适当性审查,并作出决定以解决行政侵权争议的活动。B项,下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:①不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;②不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。D项,申请行政复议,凡行政复议机关已经依法受理的,或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的,在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼;公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼,人民法院已经依法受理的,不得申请行政复议。53.关于合同解除的说法,正确的是()。A、无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B、合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系,或者合同尚存的权利义务不再履行C、合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D、享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示,合同可以自动解除答案：B解析：P122-126合同解除具有如下特征:(1)合同的解除适用于合法有效的合同,而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。(2)合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定,当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。(3)合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利,其必须向对方提出解除合同的意思表示,才能达到合同解除的法律后果。(4)合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭,可视为当事人之间未发生合同关系,或者合同尚存的权利义务不再履行。54.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款,并没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除,李某不服公安机关和质量监督站的做法,就以下事项提出行政复议,其中超出行政复议范围的事项是()。A、被拘留B、被罚款5000元C、被没收违法所得D、被质量监督站开除答案：D解析：教材P348/教材P346页下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉。55.采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考虑,建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准,双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法,正确的是()。A、应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B、应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C、合同总价款不予调整D、协商不成,可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定答案：D解析：教材P295/教材P293页因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。56.关于建设工程自竣工验收备案的说法,正确的是()。A、施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B、竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C、工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D、工程竣工验收备案表一式二份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档答案：D解析：教材P296/教材P294原文解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案,而不是施工单位备案,故A错.建设单位办理工程竣工验收备案时,必须提交工程监理单位签署的质量合格文件,故B错。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告,而不是建设单位提交,故C错。《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件,验证文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。工程竣工验收备案表一式两份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存档。故选D57.根据《刑法》,下列下刑事责任中,属于主刑的是()。A、罚金B、没收财产C、驱逐出境D、拘役答案：D解析：教材P41《中华人民共和国刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:①管制;②拘役;③有期徒刑;④无期徒刑;⑤死刑。附加刑包括:①罚金;②剥夺政治权利;③没收财产;④驱逐出境。58.某建设工程项目施工招标,甲公司和乙公司均参与投标,并都委托丙单位办理投标事宜,甲、乙的行为属于()。A、联合投标B、合法投标C、串通投标D、独立投标答案：C解析：教材P84原文是有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。59.关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是()。A、接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B、守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担D、未接到违约方的通知,守约方无须采取措施防止损失扩大答案：A解析：教材P117/教材P118原文解析:《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;B项,守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。C项,当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。D项,对于当事人一方违反合同的,另一方不能任凭损失的扩大,在接到对方的通知后,应当及时采取措施防止损失扩大,即使没有接到对方通知,也应当采取适当措施。60.关于建设用地使用权的说法,正确的是()A、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B、建设用地使用权的设立可以采取转让方式C、建设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D、建设用地使用权期间届满的,自动续期答案：C解析：教材P16本题考查的是与土地相关的物权。选项

A,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地;选项

B,设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式;选项

D,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期,依照法律规定办理。61.行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依据的,应当()。A、延期行政复议B、撤销该具体行政行为C、由复议机关责令其提交D、驳回行政复议申请答案：B解析：教材P349/教材P347本题考查行政复议的决定。被申请人不按照法律规定提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他材料的,视为该具体行政行为没有证据、依据,决定撤销该具体行政行为。62.施工企业不执行公安部门作出的停工决定时,由()强制执行。A、建设单位B、人民法院C、建设行政主管部门D、公安部门答案：D解析：根据《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为:“对拒不执行公安机关依法作出的责令停业决定的,公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”该题超纲。63.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》,高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少()后方可独立上岗。A、6个月B、3个月C、2个月D、1个月答案：C解析：教材P216/教材P214本题考查的是安全教育培训方式。高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少2个月后方可独立上岗。64.施工企业行使建设工程优先受偿权的期限为()个月,自建设工程竣工之日或者施工合同约定的竣工之日起算。A、1B、3C、6D、12答案：C解析：教材P115/教材P116页(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。65.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,被判处有期徒刑的,根据我国《安全生产法》的规定,自刑罚执行完毕之日起()。A、2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B、3年内不得担任监理单位的主要负责人C、5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D、终身不得担任任何施工企业的主要负责人答案：C解析：教材P251/教材P249页事故发生单位对事故发生负有责任的,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照;对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。66.按照行政处罚法的规定,()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：B解析：【考点】考查行政处罚的设定权限【解析】本题考查行政处罚的设定权限,在这里,本文一并予以列出。《行政处罚法》规定:第九条法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚,只能由法律设定。第十条行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。法律对违法行为已经作出行政处罚规定,行政法规需要作出具体规定的,必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。第十一条地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定,地方性法规需要作出具体规定的,必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。第十二条国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、行政法规的,前款规定的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。国务院可以授权具有行政处罚权的直属机构依照本条第一款、第二款的规定,规定行政处罚。第十三条省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以在法律、法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、法规的,前款规定的人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会规定。第十四条除本法第九条、第十条、第十一条、第十二条以及第十三条的规定外,其他规范性文件不得设定行政处罚。本题B项正确。67.关于出卖人交付标的物的说法,正确的是()。A、买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物,出卖人可拒绝负担保管费用B、出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C、合同未约定检验期间的,买受人可以在任何时间检验标的物D、约定交付期间的,出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物答案：D解析：教材P156本题考查的是买卖合同的法律规定。出卖人应当按照约定的期限支付标的物。约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。68.建设工程合同应当采用的形式是()。A、口头形式B、口头形式为原则,书面形式为例外C、书面形式D、书面形式为原则,口头形式为例外答案：C解析：教材P108/教材P109页【考点】本题考查建设工程合同的订立形式详见2017版教材P108/教材P109【解析】依据《合同法》规定,建设工程合同应当采用书面形式。故C.选项正确。69.根据《物权法》,下列财产不能作为担保物的是()。A、生产设备B、建设用地使用权C、正在建设的建筑物D、集体所有的宅基地答案：D解析：教材P31下列财产不得抵押(1)土地所有权(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有士地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产(5)依法被查封、扣押、监管的财产(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。70.关于合同形式的说法,正确的是()。A、合同必须采用书面形式B、口头形式属于合同的其他形式C、未依法采取书面形式订立的合同无效D、合同可以采用数据电文形式答案：D解析：教材P108/教材P109本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。《合同法》规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式,所以选项ABC错误。71.关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。A、具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B、执行异议审查和复议期间,暂停执行C、执行可以采取查封、扣押、冻结等措施D、执行申请人只能是诉讼当事人答案：C解析：教材P329/教材P327原文解析:A项,发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行;法律规定由人民法院执行的其他法律文书,由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。B项,执行异议审查和复议期间,不停止执行。D项,人民法院的执行根据不只包括人民法院的生效法律文书,因此,申请执行人不一定是诉讼当事人。72.下列施工合同履行中的损失,应当由承包人承担的是()A、监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B、中途设计变更造成的损失C、自行采购不合格建筑材料造成的损失D、图纸不合理造成的损失造成答案：C解析：P117-119(一)发包人应当承担的赔偿损失1.未及时检查隐蔽工程造成的损失2.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失3.因友包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失因发包人的原因致使工程中途停建、缓建,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。4.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失承揽人(承包人)发现定作人(发包人)提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人(发包人)。因定作人(发包人)怠于答复等原因造成承揽人(承包人)损失的,应当赔偿损失。5.中途变更承揽工作要求造成的损失定作人(发包人)中途变更承揽工作的要求,造成承揽人(承包人)损失的,应当赔偿损失6.要求压缩合同约定工期造成的损失7.验收违法行为造成的损失2019月经修改后发布的《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有下列行为之一的,……造成损失的,依法承担赔偿责任(1)未组织竣工验收,擅自交付使用的;(2)验收不合格,擅自交付使用的(3)对不合格的建设工程按照合格工程验收的(二)承包人应当承担的赔偿损失1转让、出借资质证书等造成的损失2.转包、违法分包造成的损失3.偷工减料等造成的损失4.与监理单位串通造成的损失5.工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任。6.不履行保修义务造成的损失7.保管不善造成的损失《合同法》规定,承揽人(承包人)应当妥善保管定作人(发包人)提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毁损、灭失的,应当承担损害赔偿责任。8.合理使用期限内造成的损失73.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。A、分包单位B、总承包单位C、建设单位D、现场安全责任人答案：B解析：教材P244/教材P242本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家相关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。74.某基础设施工程未经竣工验收,建设单位擅自提前使用,2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法,正确的是()。A、设计文件中该工程的合理使用年限内,施工企业应当承担质量责任B、超过2年保修期后,施工企业不承担保修责任C、由于建设单位提前使用,施工企业不需要承担质量责任D、施工企业是否承担质量责任,取决于建设单位是否已经全额支付工程款答案：A解析：教材P295/教材P293本题考查的是建设工程质量保修书。《建筑法》规定,保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。jin75.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,下列说法正确的是()。A、单位负责人接到报告后,应当于2小时内向有关部门报告B、单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C、事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D、情况紧急时,事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告答案：C解析：教材P245/教材P243本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。选项A和选项

B,正确的表述应为“单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”;选项

D,正确的表述应为“情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。76.下列情形中,属于要约不发生法律效力的是()。A、拒绝要约的通知到达要约人B、承诺期满,受要约人未作出承诺C、撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D、受要约人对要约内容作出实质性修改答案：C解析：【考点】要约不发生法律效力的情形【解析】《合同法》

16条规定:要约到达受要约人时生效。20条规定:有下列情形之一的,要约失效:(一)拒绝要约的通知到达要约人;(二)要约人依法撤销要约;(三)承诺期限届满,受要约人未作出承诺;(四)受要约人对要约的内容作出实质性变更。题目问“要约不发生法律效力”,关键点是此要约是否生效过,未生效的要约将不发生法律效力。从题干的设置上,考生应当明确的是:所谓“要约的失效”是指要约生效后,因特定事由而使其丧失效力。所以当出现要约失效的情形时,其要约曾经生效过,只不过后来因特定事由而使其丧失效力。A.B.D项均属于要约失效的情形,C项为要约的撤回,要约未生效,不发生法律效力。77.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款。期间,建设单位经营状况严重恶化。供应商遂暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货。则供应商的行为属于行使()。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、先诉抗辩权答案：C解析：【考点】考查合同的不安抗辩权的适用【解析】不安抗辩权,是指先履行合同的一方因后履行人欠缺履行能力或信用,而拒绝履行合同的权利。题目中建设单位和供应商之间约定由供应商先行提供材料,待工程竣工验收后在支付材料价款,供应商发现建设单位经营情况严重恶化,拒绝先行供货,属于行使不安抗辩权。本题C项正确。78.关于确定分包单位的说法,正确的是()。A、招标人可以在招标文件中指定某项专业工程的分包人B、除总承包合同约定的分包人外,建设单位可直接指定分包人C、建设单位可确定资质等级低于工程要求的分包人承揽工程D、所有的专业分包人应经建设单位认可答案：D解析：教材P98页《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。《招标投标法》也规定,接受分包的人应当具备相应的资格条件。总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人,应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同巾规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的,应当事先征得建设单位的同意。但是,劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可。需要说明的是,分包工程须经建设单位认可,并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定,“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位,总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。79.以下不属于民事纠纷处理方式的是()。A、当事人自行和解B、行政复议C、行政机关调解D、商事仲裁答案：B解析：教材P304/教材P302页据此,民事纠纷的法律解决途径主要有四种,即和解、调解、仲裁、诉讼。80.根据《建设工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工,应对()处以罚款。A、勘察单位B、建设单位和施工企业C、设计单位D、建设单位和监理单位答案：B解析：教材P49《建筑法》规定,违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准,擅自施工的,责令停止施工,限期改正,处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。81.某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利益,可以要求供应商支付()万元。A、5B、8C、9D、13答案：C解析：教材P127页《合同法》规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《担保法》规定,收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中,如果选择适用违约金条款的,则可以要求供应商支付5+4=9万元(按合同来说,你违约了,所以按我们之前的约定给我违约金5万,然后我给你的定金是让你给我做东西的,你东西没给我是不是该把钱还给我。可以把这个类比下定制蛋糕。这个关键点在于,当选择违约金时,返还的定金不算是赔偿或者补偿的,是返还或者退回。);如果选择适用定金条款的,则可以要求供应商支付4×2=8万元。所以最大限度维护到自身利益可以要求供应商支付9万元。82.关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是()。A、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销令冲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决B、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出C、当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D、仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人不得就该纠纷再进行申请仲裁,只能向人民法院起诉答案：C解析：P336-337仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的,当事人可以申请不予执行仲裁裁决,A错误。当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之日起6个月内提出,B错误。当事人提出证据证明裁决可不予执行的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决,C正确。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向法院提起诉讼,D错误。83.关于安全生产许可证的说法,错误的是()。A、没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,应当审查安全生产许可证D、在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件答案：A解析：教材P204/教材P202页建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动。建设主管部门在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否具有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证办法管理机关的监督检查。(详见2017版教材P204/教材P202)84.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。A、放弃诉讼请求B、与对方当事人进行和解C、提起上诉D、提供证据答案：D解析：教材P313~314/教材P311本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形,最高人民法院还特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解、提起反诉或者上诉。参见教材P312。85.根据《建筑法》,开工报告制度是指()。A、建设单位对施工企业开工条件的确认B、政府主管部门的一种行政审批制度C、监理单位对施工企业开工准备工作的确认D、政府主管部门对施工企业开工条件的确认答案：B解析：教材P44按照国管院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。2019年删除了政府审批的开报告和监理审批的开工报告的区别,但是仍需要了解政府批准的开工报告。86.根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。A、执行案件申请人撤销申请的B、作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的C、追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D、作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的答案：D解析：教材P333/教材P331本题考查的是民事诉讼的执行程序。执行中止是指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的人民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。参见教材P331。87.根据安全生产许可证的取得条件,必须持操作证书上岗的人员是()。A、项目经理B、脚手架作业人员C、专职安全员D、BIM系统操作员AC虽然也是持证上岗,但持的不是操作证。操作证是干事的,而项目管理和安全人员是管事的。答案：B解析：教材P215/教材P213页考察知识点是施工单位安全生产教育培训的规定。原文:《建设工程安全生产管理条例》规定,垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。《建筑施工特种作业人员管理规定》规定,建筑施工特种作业包括:(1)建筑电工;(2)建筑架子工;(3)建筑起重信号司索工;(4)建筑起重机械司机;(5)建筑起重机械安装拆卸工;(6)高处作业吊篮安装拆卸工;(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。88.关于违约责任的说法,正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性,旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意,方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的,守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的,守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：P126-127违约责任主要具有补偿性,即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果,A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定,便可以要求其承担违约责任,而不需要证明其主观上是否具有过错,B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的,守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿,C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为,采取补救措施,继续履行合同约定;可以按照合同约定,要求违约方支付违约金或没收定金,D错误。89.下列选项中,不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：教材P64页【考点】考查建造师注册类型【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。90.一裁终局原则体现了仲裁的()特点。A、专业性B、自愿性C、独立性D、快捷性答案：D解析：教材P305/教材P303页(五)快捷性仲裁实行一裁终局,仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。91.下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()。A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B、将专业工程分包给不具备资质的承包人C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人答案：A解析：教材P98页二、分包单位的认可劳务分包作业由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可。92.根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。A、颁发施工许可证B、工程竣工验收合格C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：B解析：教材P283/教材P281设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。93.依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是()。A、技术复杂、有特殊要求的B、采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的C、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的D、需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则所需费用将大幅增加的答案：C解析：教材P73页《招标投标法》规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。94.王某在施工现场工作时不慎受伤,在监理工程师的调解下,王某与雇主达成协议,雇主一次性支付王某两万元作为补偿,王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、民间调解答案：D解析：教材P339页行政调解:是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规、规章和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过耐心的说服教育,使纠纷的双方互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷。仲裁调解:是仲裁结构对受理的仲裁案件进行的调解。法院调解:《民事诉讼法》规定,人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事情清楚的基础上,分清是非,进行调解。95.关于二级建造师执业范围的说法,正确的是()。A、发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人B、注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外C、注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册至另一企业D、因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人答案：A解析：教材P66原文解析:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:①同一工程相邻分段发包或分期施工的;②合同约定的工程验收合格的;③因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:①发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;②发包方同意更换项目负责人的;③因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,除以上规定的情形外,