毕业设计辽宁某教育楼招标文件编制

**建筑大学毕业设计毕业论文题目**省****招标文件院（系）专业班级**学院工程管理02-5班学生姓名**性别女指导教师**职称教授2006年6月12日核盖章处：**省****招标文件招标编号：**招标单位：**省****招标代理单位：**工程招投标公司发出日期：二○○六年五月二十日学号：**学院专业班级**学院工程管理02-5班学生姓名**性别女指导教师**职称教授毕业设计（论文）选题论证书共1页毕业设计（论文）任务书共4页毕业设计（论文）开题报告共1页毕业设计（论文）进度检查表共1页毕业设计（论文）指导教师评定意见共1页毕业设计（论文）评阅人评阅意见共1页毕业设计（论文）答辩记录及成绩共1页毕业设计（论文）答辩委员会评审意见共1页摘要随着我国建筑市场管理的日趋完善，为了适应当今建筑市场的发展，所以我们必须去接受国际工程市场流行的工程量清单招标、无标底招标、总承包招标，这将是我国建筑市场以后的发展方向。为了适应现行的工程量清单招标模式本文以**省****为招标背景，进行建筑工程工程量清单招标模式设计。颁发给投标者的文件（招标文件）包括：合同条件；规范；图纸；工程量表；投标书格式；评标办法以及投标者须知。除投标者须知外，上述全部文件在授予合同时构成合同文件。通常，把招标文件连同一封信函送给投标者，信函仅限于说明上述文件，并发给收件人一份投标邀请书。本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过邀请招标方式择优选定承包人。对招标过程中，具体的工作流程与注意事项，进行详细阐述。按照《工程量清单计价规范》要求做出的工程量清单和工程量计算书,力求是施工图最真实的反映。关键词：合同条款技术标商务标AbstractAlongwiththemanagementofconstructionmarketbeingconsummateddaybydayinourcountryandinordertoadaptthedevelopmentofconstructionmarket,Wemustacceptthepopularresiliencedetailedlisttender,nottohavetheminimumacceptablebidstender,theprimarycontractortenderintheinternationalprojectmarket.Thiswillbeourcountry’sdevelopmentdirectionofconstructionmarketlater.Inordertoadaptthepresentresiliencedetailedlisttenderpattern,ThisarticletaketheLiaoningprovinceShenyangthecriminaleducationbuildingofthefourthprisonasthebackgroundofbids,carryingonthearchitecturalengineeringresiliencedetailedlisttenderpatterndesign.Distributetothebidderofdocument(invitebidsthedocument)include:Contractcondition;Norm;Diagrampaper;Theengineeringquantityform;Thebiddocumentformat;Tendingagencyandthebidderbeardsknow.Inadditiontothebidderbeardknow,above-mentioneddocumentconstitutethecontractdocumentwhilegivetocontract.Usually,invitebidsthedocumenttogivethebiddertogetherwithaletter,theletterislimitedbytoexplaintheabove-mentioneddocumentonly,erupttotheconsigneeabidinvitationbook.Thistenderengineeringprojectaccordingto"ThelayoftenderandbidsinPeople'sRepublicofChina"andsoonrelevantlaw,lawsandregulationsandrulesandregulations,accordingtoqualificationdesignatesthecontractorthroughtheinvitationtenderway.Tothetenderprocessin,theconcreteworkflowandthemattersneedingattention,carryonthedetailelaboration."CountstheresiliencedetailedlistandtheresilienceaccountbookaccordingtoResilienceDetailedlistwhichPriceStandard"requeststomakemakeseveryeffortistheconstructiondrawingmostrealreflection.Keywords:contractprovisiontechnicalbidcommercialbid目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc139361167"第一章前言1HYPERLINK\l"_Toc139361168"第二章投标须知、合同条款及合同格式2HYPERLINK\l"_Toc139361169"2.1投标须知2HYPERLINK\l"_Toc139361170"招标总体说明2HYPERLINK\l"_Toc139361171"投标须知前附表4HYPERLINK\l"_Toc139361172"总则5HYPERLINK\l"_Toc139361173"招标文件5HYPERLINK\l"_Toc139361174"工程投标报价5HYPERLINK\l"_Toc139361175"投标文件的编制5HYPERLINK\l"_Toc139361176"、投标文件的递交5HYPERLINK\l"_Toc139361177"开标5HYPERLINK\l"_Toc139361178"评标5HYPERLINK\l"_Toc139361179"合同的授予5HYPERLINK\l"_Toc139361180"2.2合同条款5HYPERLINK\l"_Toc139361181"合同通用条款5HYPERLINK\l"_Toc139361182"合同专用条款5HYPERLINK\l"_Toc139361183"2.3合同格式5HYPERLINK\l"_Toc139361184"2.4投标邀请书5HYPERLINK\l"_Toc139361185"第三章工程技术要求及工程规范5HYPERLINK\l"_Toc139361186"3.1工程技术要求5HYPERLINK\l"_Toc139361187"3.2工程技术规范5HYPERLINK\l"_Toc139361188"第四章投标文件格式5HYPERLINK\l"_Toc139361189"4.1商务标投标文件格式5HYPERLINK\l"_Toc139361190"4.2技术标投标文件格式5HYPERLINK\l"_Toc139361191"第五章图纸和工程量清单5HYPERLINK\l"_Toc139361192"5.1图纸5HYPERLINK\l"_Toc139361193"5.2工程量清单5HYPERLINK\l"_Toc139361194"第六章评标办法5HYPERLINK\l"_Toc139361195"6.1评标指标体系5HYPERLINK\l"_Toc139361196"6.2评标标准5HYPERLINK\l"_Toc139361197"第七章技术经济分析5HYPERLINK\l"_Toc139361198"第八章结论5HYPERLINK\l"_Toc139361199"参考文献5HYPERLINK\l"_Toc139361200"致谢5HYPERLINK\l"_Toc139361201"附录5HYPERLINK\l"_Toc139361202"附录一中文译文5HYPERLINK\l"_Toc139361203"附录二英文资料5HYPERLINK\l"_Toc139361204"附录三工程量计算书5第一章前言自从《中华人民共和国招标投标法》颁布以来，对于推动投资、规范招标投标活动、保护国家利益、社会公共利益、当事人的利益，都起到了积极的作用。工程项目招标是业主对参加某一特定工程项目的承包进行的审查、评比和选定的过程。因此，实行工程招标，业主首先要提出他的要求和目标，即对特定项目的建设地点、投资目的、任务数量、质量标准以及进度目标予以明确，并发布广告或发出邀请函，使自愿投标者按业主要求的目标投标，业主按其投标报价的高低、技术水平、工程经验、财务状况、信誉等方面进行综合评价，全面分析，择优选择确定中标者并签订合同后，工程招标方宣告结束。本招标文件正是在研究了国内招投标的具体情况下，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关文件编写的。目前我国的工程项目招投标制度正处于起步阶段，所以有很多方面还存在需要完善和改进的地方，同时与国际上的招标模式也存在着一定的不同。基于此种原因，我们应当奋起直追，努力完善现行的制度，使我国的招投标制度更趋于合理和符合我国的实际情况。由于本人能力有限，在此毕业设计中难免有不足之处，敬请各位老师给予批评指正。第二章投标须知、合同条款及合同格式2.1投标须知2.1.1招标总体说明**省****施工工程已经有关部门批准建设，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，本次招标已按规定程序到招投标管理机构进行了备案登记，现面向社会公开招标，择优选定施工承包单位。一、工程概况1、工程名称：**省****2、建设单位：**省****3、建设地点：**省**4、招标代理：**工程招投标公司5、设计单位：**建筑工程学院建筑设计院6、工程规模：占地10072平方米，建筑面积2984.5平方米7、资金来源：政府投资及自筹二、招标范围和工程内容新建犯人教育楼，具体以工程量清单为准。三、资质等级和合格条件本工程要求投标单位须具有房屋建筑工程施工总承包三级以上资质；同时须具有建设行政主管部门颁发的安全生产证许可。四、计划开、竣工时间计划开工时间：2006年6月25日；计划竣工时间：2006年10月1日五、工程质量要求国家验收合格标准。六、投标报价1、工程采用工程量清单报价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003）。2、投标报价由投标单位根据本企业实际自行确定。七、承包方式本工程承包方式为包工包料，承包单位采购的材料、设备，需经建设单位认可批准并经监理单位认证后方可采购和使用。八、履约保证金中标单位接到中标通知后，须在三个工作日内向建设单位提交中标价10%的履约金，方可签订合同。履约保证金须以现金、支票或汇票方式提交，不接受银行保函和承兑汇票。九、工程款拨付方式以合同约定为准。十、评标方法本工程评标采用综合评标法。十一、其他需说明的问题1、中标人要对施工档案进行装订、整理，档案标准应符合档案管理有关规定的要求，竣工后提交一式六份给甲方，否则甲方不予拨付工程余款。2、中标人进驻现场进行施工作业和搭设临时用房，事先要征得甲方代表同意，按甲方划定的区域进行搭设。对施工现场地下的各种管线、警戒设施需采取有效保护措施，如造成损坏及由此引发的人身安全和事故，中标人承担一切后果和损失。3、施工用水、用电由招标人按规定提供到施工现场，具体线路、日常使用和维护由中标方负责，费用由中标单位承担，费用自理。4、投标人中标后不得将工程转包。项目经理及主要管理和技术人员未经甲方代表同意，不得随意更换，否则将按违约处理。5、企业过去两年完成的主要施工任务和在建工程情况以及获得的各种荣誉，均需附施工合同或竣工报告、荣誉证书等证明材料（复印件，加盖公章），否则不予认可。十二、通讯、联络招标人：**省****办公地址：**省**联系人：联系电话：**招标代理：**工程招投标公司办公地址：**省**市**区联系人：**联系电话：**投标须知前附表项号条款号内容规定11工程说明：工程名称：**省省****施工工工程建设单位：**省省****建设地点：**省省**工程规模：占地110072平方米，建建筑面积2984..5平方招标代理：**工工程招投标公公司质量要求：国家验验收合格标准准计划开、竣工时间间：2006年6月25日—2006年10月1日招标方式：公开招招标招标范围和工程内内容：新建犯犯人教育楼，具具体以工程量量清单为准。承包方式：包工包包料。22资金来源：政府投投资及自筹33.1资质等级要求：房房屋建筑工程程施工总承包包三级及以上上资质412投标有效期为300天（日历日日）513投标保证金：人民民币500000.00元整614现场踏勘：自行踏踏勘。714投标预备会：不统一组织。投标标人若有疑问问，请于收到到招标文件后后5日内以书面面形式提出，招招标人将统一一作出解答。815.1投标文件份数：正正本一份，副副本五份。917投标文件递交至：：单位：**工程招招投标公司地点：*******三楼会议议室投标截止时间：22006年6月20日9：00时1019.1开标地点：*******三楼楼会议室开标时间：20006年6月20日9：00时总则一、工期说明：1、工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第一项、招标总体说明和设计说明所述。2、上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，已到建设工程招标投标管理机构办理了招标备案，现通过公开招标方式择优选定承包单位。二、资金来源建设单位的资金通过前附表第2项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程建筑施工合同项下的合格支付。三、投标资质与合格条件的要求1、投标资质与合格条件要求见招标公告及前附表第3项。2、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质。3、为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：1)有关确立投标人法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、资质等级证书）。2)建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。3)投标单位在过去2年完成的工程情况和现在正在履行的合同情况。已完和在建工程要求填报由拟派驻本工程的项目经理负责的项目。4)按规定的格式提供项目经理简历，及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况（项目经理和主要管理、技术人员须附相关证书的复印件，加盖公章）。5)按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。6)投标单位财务状况，包括近二年经过审计的财务报表（资产负债表、损益表和审计报告）。7)有关投标人目前和过去2年参与或涉及诉讼案件的资料。在过去二年中有诉讼或仲裁败诉记录的投标人，或由于腐败或欺诈行为而被宣布无资格投标的投标认为不合格投标人，不能参加本项目投标。四、投标费用投标人应承担起编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。招标文件一、招标文件的组成1、招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑文件和其他有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列列内容：第二章投标须知知、合同条款款及合同格式式2.1投标须知知2.2合同条款款2.3合同格式式2.4投标邀请请书第三章工程技技术要求及工工程规范3.1工程技术术要求3.2工程技术术规范第四章投标文文件格式4.1商务标投投标文件格式式4.2技术标投投标文件格式式第五章图纸5.1图纸2、投标人购买招标标文件后，对对招标文件所所有内容、份份（页）数等等方面要认真真核对，如有有缺漏或其他他方面问题应应在领到招标标文件后及时时向招标人提提出澄清更正正，否则，由由此引起的投投标损失自负负；投标人同同时认真审阅阅招标文件的的所有内容，如如果投标人的的投标文件不不能符合招标标文件的要求求，责任由投投标人负担。二、招标文件的澄澄清投标人在收到招标标文件后，若若有疑问需要要澄清，应于于收到招标文文件后5日内，及时时以书面形式式提出。招标标人根据需要要主动对招标标文件进行必必要的澄清或或是根据投标标人的要求对对招标文件作作出澄清，招招标人都将以以书面形式通通知所有投标标人。澄清（答答疑）纪要作作为招标文件件的组成部分分，对投标人人起约束作用用。三、招标文件的修修改招标文件发出后，如如确需变更的的，招标人将将以补充通知知的方式修改改招标文件，并并以书面方式式通知所有投投标人，补充充通知作为招招标文件的组组成部分，对对投标人起约约束作用。四、招标文件的澄澄清、修改有有效性规定1、招标文件、招标标文件澄清（答答疑）纪要、招招标文件修改改补充通知内内容均以书面面为准，同时时须报招投标标监督管理机机构备案核准准，否则无效效。当招标文文件、修改补补充通知、澄澄清（答疑）纪纪要内容相互互矛盾时，以以最后发出的的通知（或纪纪要）为准。2、为了给投标人合合理的时间，使使投标人在编编制投标文件件是把修改补补充通知内容容考虑进去，招招标人可以延延长递交投标标文件的截止止日期，具体体时间将在修修改补充通知知中写明。工程投标报价工程投标报价要求求1、投标报价是招标标文件确定的的招标范围内内的全部工程程内容的价格格体现，报价价包括招标工工程的所有费费用。2、本工程由投标人人依据现场实实际情况及招招标人提供的的施工图纸、招招标文件、补补充通知澄清清（答疑）纪纪要中提出的的工程技术、质质量、工期要要求、承包范范围，按照国国家现行有关关规定，结合合企业实际，考考虑各种风险险因素后确定定投标报价。3、投标报价为一次次性报价，不不得提交修正正报价。4、投标报价编制要要求1)工程量清单由招标标人提供。每每一个子目和和单项均须计计算填写单价价和合价，投投标人没有填填写单价和合合价的项目将将不予支付，并并认为此项费费用已包括在在其它单价和和合价中。2)除非合同中另有规规定，具有标标价的工程量量清单报价表表中所报的单单价和合价以以及报价汇总总表中的价格格应包括施工工设备、劳务务、管理、材材料、安装维维修、及合同同包含的所有有风险、责任任等各项费用用。5、工程结算1)招标人提供的工程程量清单，投投标人不得做做任何修改，并并视为已包含含了本次招标标范围内的全全部工程内容容，无任何遗遗漏。投标人人须根据施工工图纸认真核核对本次工程程量，如有疑疑问须以书面面形式及时提提出，否则视视为认可招标标人提供的工工程量清单。2)投标人的投标报价价为签订合同同和工程结算算的依据，如如无设计变更更和合同内容容调整，单价价和总价均不不作任何调整整。3)如发生设计变更和和合同内容调调整，工程结结算以固定综综合单价为准准，工程量按按实际发生计计算。4)投标人填报在工程程量清单中的的综合固定单单价在施工期期间不做任何何调整。5)合同方式本工程采用固定单单价合同。6)投标报价以人民币币为货币单位位，投标报价价均保留小数数点后两位，小小数点后第三三位四舍五入入。投标文件的编制一、投标文件的语语言及度量衡衡单位1、投标人与招标人人之间与投标标有关的所有有往来通知、函函件和投标文文件均应用中中文。2、除技术规范另有有规定外，投投标文件使用用的度量衡单单位，均采用用中华人民共共和国法定计计量单位。二、投标文件的组组成1、投标文件由商务务标投标文件件、技术标投投标文件二部部分内容组成成，按以下顺顺序编排装订订。1)商务标投标文件包包括下列内容容：<1>法定代表表人资格证明明书；<2>投标文件件签署授权委委托书；<3>投标书；；<4>投标报价价书；<5>工程量清清单报价表；；<6>主要材料料表；<7>投标人综综合资料；<8>近二年财财务报表和审审计报告；<9>招标文件件要求提交的的其它资料。（9.1）企业概况况（9.2）企业近两两年竣工主要要工程一览表表；（9.3）企业现有有主要施工任任务一览表；；（9.4）企业计划划投入的主要要机械设备一一览表；（9.5）资信（财财务）证明资资料；2)技术标投标文件（投投标文件第二二部分）包括括下列内容：：<1>施工组织设设计：主要施工方法；工程投入的主要物物资和施工机机械设备情况况、主要施工工机械进场计计划；劳动力安排计划；；确保工程质量的技技术组织措施施；确保安全生产的技技术组织措施施；确保文明施工的技技术组织措施施；确保工期的技术组组织措施；施工总平面布置设设计。<2>项目管理负负责人简历表表：项目管理班子配备备情况表；项目经理简历表；；项目技术负责人简简历表；项目管理班子配备备情况其它辅辅助说明资料料；特殊工种审批名单单。注：中标后项目经经理及主要管管理人员必须须与投标文件件中所填报的的一致，合同同履行期间不不得随意更换换；特殊情况况在不超过人人员总数的20%范围内，经经业主同意的的人员方可变变更，否则，业业主将酌情扣扣减履约保证证金。2、投标人必须使用用招标文件第第三卷提供的的表格格式，但但表格可以按按同样格式扩扩展。未提供供表格格式的的，由投标人人自行编制。三、投标有效期1、投标有效期见前前附表第4项，在此期期限内，所有有投标文件均均保持有效。2、在特殊的情况下下，招标人在在原定投标有有效期满之前前可以根据需需要以书面形形式向投标人人提出延长有有效期的要求求，投标人须须以书面形式式予以答复，投投标人可以拒拒绝招标人这这种要求，而而不被没收投投标保证金。同同意延长投标标有效期的投投标人不允许许修改投标文文件，但需要要相应的延长长投标保证金金的有效期，在在延长期内本本投标须知第第.4条款关于投投标保证金的的退还与没收收的规定仍然然适用。四、投标保证金1、投标人应按要求求提交不少于于前附表第5项规定数额额的投标保证证金。2、对于未能按要求求提交投标保保证金的投标标，招标人将将视为不响应应招标文件要要求而予以拒拒绝。3、未中标的投标人人的投标保证证金，将在中中标人确定后后10日内予以退退还（不计利利息）。4、中标人的投标保保证金，在中中标人按规定定与招标人签签订合同后10日内予以退退还（不计利利息）。5、如投标人有下列列情况，投标标保证金将被被没收：1)投标人在递交投标标文件截止期期始至投标有有效期满前放放弃投标或撤撤回其投标文文件；2)投标人未派代表参参加开标会议议（投标人法法定代表人或或授权委托代代理人须参加加开标会议）；；3)投标人未能在在规定期限内内提交履约保保证金和签署署合同协议的的。4)有违反招标投标法法及相关法律律法规行为的的。五、投标预备会和和现场踏勘1、投标人在编制投投标文件过程程中如有疑问问，应按前附附表第7项规定提出出，招标人将将统一进行解解答。2、投标预备会的目目的是澄清、解解答投标人提提出的问题和和组织投标人人考察现场，了了解情况。3、招标人对投标人人提出的问题题所做出的澄澄清和解答，将将以书面形式式传递给所有有投标人。答答疑纪要的有有效性规定按按照本投标须须知第.4条款规定执执行。4、勘察现场1)投标人须自行对工工程现场及周周围环境进行行勘察，以便便获取须自己己负责的有关关编制投标文文件和签署合合同所需的所所有资料，勘勘察现场所发发生的费用及及一切责任由由投标人自己己承担。2)招标人向投标人提提供的有关现现场的资料和和数据是招标标人现有的能能使投标人利利用的资料。招招标人对投标标人由此而做做出的推论、理理解和结论概概不负责。六、投标文件的份份数和签署1、投标人应按本投投标须知有关关规定编制前前附表第8项规定份数数的投标文件件。投标须知知前附表第8项如规定投投标文件要求求编制“正本”和“副本”的，正本和和副本如有不不一致之处，以以正本为准。2、投标文件均应使使用不褪色的的墨水打印或或编制（书写写），字迹应应清晰易于辨辨认。投标文文件要求编制制正副本的，应应在投标文件件封面注明“正本”或“副本”。3、投标文件封面、投投标书均应加加盖投标人印印章并经法定定代表人或其其委托代理人人签字或盖章章。由委托代代理人签字的的，在投标文文件的第一部部分内容中必必须填写投标标文件签署授授权委托书，投投标文件签署署授权书格式式、签字、盖盖章及内容均均应符合要求求，否则投标标文件签署授授权委托书无无效。4、除投标人对错误误处必须修改改外，全套投投标文件应无无涂改或行间间插字，修改改处应由投标标人加盖投标标人的校对章章或由投标文文件签字人签签字证明并加加盖印章。、投标文件的递交交一、投标文件的密密封和标记1、投标人应将所有有投标文件的的正本、副本本分别密封在在投标文件密密封袋里，再再密封在一个个外层投标文文件密封袋里里，内、外层层密封袋封口口处加盖投标标人印章。内内层投标文件件密封袋上须须清楚标明“投标文件正正本”，“投标文件副副本”。2、内层和外层投标标文件密封袋袋上都应写明明招标人名称称和地址、工工程名称、招招标编号，并并注明“开标时间前前不得开封”字样。在内内、外层投标标文件密封袋袋上还应注明明投标人的名名称与地址、邮邮政编码，以以便投标出现现逾期送达时时能原封退回回。3、如果投标文件没没有按本投标标须知第.1条款中第1、2条中规定加加写标记密封封，将视为投投标文件密封封不合格而拒拒绝接收，亦亦不承担投标标文件错放或或提前开封的的责任，由此此造成的提前前开封的投标标文件将予以以拒绝，并退退还给投标人人。二、投标截止期1、投标人应按前附附表第9项所规定的的投标文件递递交日期和地地点将密封后后的投标文件件送达给招标标人。2、招标人可以按本本投标须知第第.2条款、第2.1.44.3条款、第2.1.44.4条款规定以以澄清（答疑疑）纪要或修修改补充通知知的方式，酌酌情延长递交交投标文件的的截止日期。在在此情况下，招招标人和投标标人以前在投投标截止期方方面的全部权权力、责任和和义务，将适适用于延长后后新的投标截截止期。3、招标人在投标截截止期以后收收到的投标文文件，将拒收收并原封退给给投标人。投投标截止期满满后，投标人人少于三个的的，招标人将将依法重新招招标。三、投标文件的修修改与撤回1、投标人在递交投投标文件以后后，在规定的的投标截止时时间之前，可可以书面形式式补充修改或或撤回已提交交的投标文件件，并通知招招标人。补充充、修改的内内容为投标文文件的组成部部分。但在投投标截止日期期以后，不能能更改投标文文件。2、投标人的补充、修修改或撤回通通知，应按本本投标须知有有关规定编制制、密封、标标志和递交，并并在内层投标标文件密封袋袋上清楚标明明“修改”或“撤回”字样，否则则，补充、修修改或撤回通通知无效。3、投标人在投标有有效期内不能能撤回投标文文件，否则其其投标保证金金将被没收。开标一、开标事项要求求1、招标人将按照招招标文件前附附表第10项规定的时时间和地点公公开举行开标标会议，并邀邀请所有投标标人和有关部部门代表参加加开标会议，开开标会议在招招投标监督管管理机构等有有关部门监督督下，由招标标人或招标代代理人组织并并主持进行。2、参加开标会议的的投标人代表表必须是法定定代表人或其其委托代理人人，应携带本本人身份证，委委托代理人应应携带参加开开标会议的授授权委托书，以以证明其身份份（当场检验验）。3、按规定提交合格格撤回通知的的投标文件不不予开封，并并退给投标人人；按本投标标须知条款中中二的规定宣宣布为无效的的投标文件，不不予送交评审审。二、投标文件有效效性界定标准准开标时，投标文件件出现下列情情形之一的将将视为无效，按按废标处理，不不得进入评标标：1、投标文件未按照照招标文件的的要求予以密密封的，具体体指:(1)内层或外层层投标文件密密封袋封口处处未密封；((2)内、外层投投标文件密封封袋封口未加加盖投标人印印章；(3)密封未符合合本投标须知知第条款中第1条中的规定定。2、投标文件有关内内容未按本投投标须知第条条款中第3条中的规定定加盖投标人人印鉴。3、投标文件的关键键内容字迹模模糊、无法辨辨认的<指投标书中中涉及造价、工工期、质量的的数字或文字字难以确认>。4、提交了两个及以以上投标报价价。5、投标人未按照招招标文件的要要求提供投标标保证金或保保证金数额不不足。6、逾期送达的投标标文件。评标一、评标会议开标会议结束后，应应即召开评标标会议，评标标会议采用保保密方式进行行。评标工作作在招投标监监督管理机构构等有关部门门监督下，由由招标人组织织进行，评标标委员会负责责评标。二、评标内容的保保密1、公开开标后，直直到宣布授予予中标人合同同为止，凡属属于对投标文文件的评审和和比较、中标标候选人的推推荐情况以及及与评标有关关的其它情况况均不得向投投标人或与该该工程无关的的其他人泄漏漏。2、在投标文件的评评审和比较、中中标候选人推推荐以及授予予合同的过程程中，投标人人对招标人和和评标委员会会施加影响的的任何行为，都都将导致取消消投标资格。三、评标定标工作作程序1、招标人依法组建建评标委员会会；2、投标文件澄清（如如评标委员会会认为有必要要）；3、评标委员会对有有效的投标文文件的符合性性进行鉴定，确确定实质上响响应招标文件件要求的投标标文件；4、评标委员会对确确定为实质上上响应招标文文件的投标文文件进行校核核，修正错误误；5、评标委员会对确定定为实质上响响应招标文件件要求的投标标文件，依据据本工程评标标办法进行综综合评审，推推荐拟中标候候选人，并提提交评审意见见；6、招标人依法确定定中标人。四、投标文件的澄澄清1、为了有助于投标标文件的审查查、评比和比比较，评标委委员会可以用用书面形式要要求投标人对对投标文件中中含糊不明的的内容（细微微偏差）作必必要的澄清或或者补正。对对此，投标人人不得拒绝。澄澄清或者补正正应以书面形形式进行并不不得超出投标标文件的范围围或者改变投投标文件的实实质性内容。投投标人的澄清清或补正内容容将作为投标标文件的组成成部分。2、投标人拒不按照照要求对投标标文件进行澄澄清或者补正正的，招标人人将否决其投投标，并没收收其投标担保保。招标人和和评标委员会会不接受投标标人主动提出出的澄清。五、投标文件的符符合性鉴定1、在详细评标之前，评评标委员会将将首先审定每每份投标文件件是否在实质质上响应了招招标文件的要要求。2、如果投标文件实实质上不响应应招标文件各各项要求，评评标委员会将将予以拒绝，并并不允许投标标单位通过修修正或撤销不不符合要求的的差异或保留留，使之成为为具有响应性性的投标。3、通过初步评审的的主要条件：：1)投标文件按照招标标文件规定的的格式、内容容填写，字迹迹清晰可辨：：①投标书按招标文件件规定填报了了投标价、工工期；且有法法定代表人或或其授权的代代理人亲笔签签字，盖有法法人章。②投标报价表齐全完完整，内容均均按规定填写写；③按规定提供了拟投投入的主要人人员的证件复复印件，证件件清晰可辨、有有效；2)投标文件上法定代代表人或其授授权代理人的的签字（含小小签）齐全，符符合招标文件件规定：凡投投标书、授权权书、工程量量清单报价、施施工组织设计计的内容必须须逐页签字。3)投标人按照招标文文件规定的要要求提供了投投标保证金。4)投标人法定代表人人的授权代理理人，其授权权书符合招标标文件规定，授授权人和被授授权人均在授授权书上签名名，不得用签签名章代替。5)一份投标文件应只只有一个投标标报价，在招招标文件没有有规定的情况况下，不得提提交选择性报报价。6)投标文件载明的招招标项目完成成期限不得超超过招标文件件规定的时限限。7)投标文件载明的招招标项目完成成质量不得低低于招标文件件要求的质量量标准。8)投标文件不应附有有招标人不能能接受的条件件。投标文件不符合以以上条件之一一的，应认为为其存有重大大偏差，并对对该投标文件件作废标处理理。六、算术性修正1、评标委员会对通通过初步评审审的各投标文文件的报价进进行校核，并并对有算术上上的和累加运运算上的差错错给予修正。修修正的原则如如下：1)当以数字表示的金金额与文字表表示的金额有有差异时，以以文字表示的的金额为准；；2)当单价与数量相乘乘不等于合价价时，以单价价计算为准，如如果单价有明明显的小数点点位置差错，应应以标出的合合价为准，同同时对单价予予以修正；3)当各细目的合价累累计不等于总总价时，应以以各细目合价价累计数为准准，修正总价价。2、按以上原则对算算术性差错的的修正，应取取得投标人的的同意，并确确认修正后的的最终投标价价，确认后的的内容对投标标人起约束作作用。如果投投标人拒绝确确认，则其投投标文件将不不予评审，并并没收其投标标保证金，并并不影响原评评标工作。修修正后的最终终投标价与原原报价相比偏偏差在10%以上者，属属于重大偏差差，按废标处处理。七、详细评审1、评标委员会将对对通过初步评评审，完成算算术性修正之之后的投标文文件从合同条条件、技术能能力以及投标标人以往施工工履约信誉等等方面进行详详细评审。2、对合同条件进行行详细评审的的主要内容包包括：1)投标人应接收招标标文件规定的的风险划分原原则，不得提提出新的风险险划分办法；；2)投标人不得增加业业主的责任范范围，或减少少投标人义务务；3)投标人不得提出不不同的工程验验收、计量、支支付方法；4)投标人对合同纠纷纷、事故处理理办法不得提提出异议；5)投标人在投标活动动中不得有行行贿手段和欺欺诈行为；6)投标人不得对合同同条款有重要要保留；7)投标报价不得有严严重的缺项、漏漏项问题。投标文件如有不符符合以上条件件者，属于重重大偏差，按按废标处理。3、对投标人技术能能力和以往履履约信誉进行行详细评审的的主要内容：：1)对投标人提供的财财力资源情况况（财务报表表及相关资金金证明材料）的的真实性、完完整性进行财财务能力的评评价。2)对投标人承诺的拟拟投入本工程程的技术人员员素质、设备备配置情况的的可靠性、有有效性进行技技术能力的评评价。3)对投标人编制的施施工组织设计计、关键工程程技术方案的的可行性，以以及质量标准准、进度与质质量、安全要要求的符合性性进行管理水水平的评价；；4)对投标人近三年完完成的类似工工程项目的质质量、工期，以以及履约表现现进行业绩与与信誉的评价价。4、在对投标人技术术能力和履约约信誉详细评评审过程中，发发现投标人的的投标文件有有下列问题之之一，则属于于重大偏差，按按废标处理：：1)承诺的质量检验标标准低于招标标文件或国家家强制性标准准要求；2)关键工程技术方案案不可行；3)施工业绩及履约信信誉证明材料料虚假；4)有挂靠行为的。合同的授予一、合同授予标准准本工程的施工合同同将授予其投投标文件在实实质上响应招招标文件要求求，根据本工工程评标、定定标办法评审审后所产生的的中标人。二、中标通知书1、定标后，招标人人将在规定时时间内向建设设工程招标投投标管理部门门提交招标、开开标、评标、定定标过程的有有关文件资料料、评标报告告、中标人的的投标文件复复印件等备案案资料各一份份，经招标投投标管理部门门备案核准，并并经过网上公公示无异议时时，方可签发发“中标通知书”。2、中标通知书经备备案通过后，招招标人应在3日内向中标标人发出中标标通知书，并并在中标人规规定提交了履履约担保后将将中标结果通通知所有未中中标人。中标标通知书对招招标人和中标标人具有法律律效力。中标标通知书发出出后，招标人人改变中标结结果的，或者者中标人放弃弃中标的，应应当依法承担担法律责任。三、合同签订1、履约保证金：中中标单位接到到中标通知书书后，须在三三个工作日内内向建设单位位提交中标价价10%的履约保证证金，方可签签订合同。履履约保证金须须以现金、支支票或汇票方方式提交，不不接受银行保保函和承兑汇汇票。2、招标人和中标人人应于中标通通知书发出之之日起10日内，按照照招标文件和和中标人的招招标文件签订订建设工程施施工合同，双双方不得在另另行订立背离离合同实质性性内容的其它它协议。3、中标如不按本投投标须知第条条款中第1、2条中的规定定提交履约保保证金并与招招标人签订合合同，则招标标人将有充分分的理由废除除授权，并没没收其投标保保证金，给招招标人造成的的损失超过保保证金数额的的，还应当对对超过部分予予以赔偿，同同时依法承担担相应法律责责任。出现此此种情形，招招标人在报请请招投标监督督管理机构同同意下，招标标人可以考虑虑对第二中标标候选人授标标。4、中标人应当按照照合同约定履履行义务，完完成中标项目目施工，不得得将中标项目目施工转让（转转包）给他人人。四、工程款拨付方方式以合同约定为准。五、腐败或诈骗行行为1、在招标过程中和和合同实施期期间，招标人人、招标代理理人、投标人人和与本工程程招投标活动动的有关人员员均应自觉遵遵守法律法规规和有关行为为规范及道德德准则。1)针对本条款的的规定，特定定义如下词汇汇：①“腐败行为”是指在在招标或合同同执行期间，通通过提供、给给予、接受或或索要任何有有价值的物品品，从而影响响公职人员工工作的行为；；②“诈骗行为”是指通通过提供伪证证影响招标或或合同执行，从从而损害招标标人利益的行行为；包括投投标人之间串串通（在提交交投标书之前前或之后），人人为地使招标标过程失去竞竞争性，从而而使投标人无无法从公开的的自由竞争中中获得利益的的行为。2)如果认定被推推荐的中标人人在该项目的的招标的竞争争中有腐败或或欺诈行为，则则其中标无效效。3)如果某一投标标人在招标过过程中参与了了腐败或欺诈诈行为，则该该投标人无资资格获得本项项目的合同。六、中标服务费1、根据国家发改委委“计价格[20022]19800号”和“法改办价格[20033]857号”文件规定，招招标代理机构构将向中标单单位收取服务务费，计费方方式为差额定定率累计进计计费，收费标标准为：中标额费率0—100万元1%100—500万万元0.7%%500—10000万元0.55%%1000—50000万元00.35%…………2、中标服务费不得得在投标报价价中单列；2.2合同条条款合同通用条款一、词语定义及合合同文件1、词语定义下列词语除专用条条款另有约定定外，应具有有本条所赋予予的定义：1)通用条款：是是根据法律、行行政法规规定定及建设工程程施工的需要要订立，通用用于建设工程程施工的条款款。2)专用条款：是是发包人与承承包人根据法法律、行政法法规规定，结结合具体工程程实际，经协协商达成一致致意见的条款款，是对通用用条款的具体体化、补充或或修改。3)发包人：指在在协议书中约约定，具有工工程发包主体体资格和支付付工程价款能能力的当事人人以及取得该该当事人资格格的合法继承承人。4)承包人：指在协议议书中约定，被被发包人接受受的具有工程程施工承包主主体资格的当当事人以及取取得该当事人人资格的合法法继承人。5)项目经理：指承包包人在专用条条款中指定的的负责施工管管理和合同履履行的代表。6)设计单位：指发包包人委托的负负责本工程设设计并取得相相应工程设计计资质等级证证书的单位。7)监理单位：指发包包人委托的负负责本工程监监理并取得相相应工程监理理资质等级证证书的单位。8)工程师：指本工程程监理单位委委派的总监理理工程师或发发包人指定的的履行本合同同的代表，其其具体身份和和职权由发包包人承包人在在专用条款中中约定。9)工程造价管理部门门：指国务院院有关部门、县县级以上人民民政府建设行行政主管部门门或其委托的的工程造价管管理机构。10)工程：指指发包人承包包人在协议书书中约定的承承包范围内的的工程。11)合同价款款：指发包人人承包人在协协议书中约定定，发包人用用以支付承包包人按照合同同约定完成承承包范围内全全部工程并承承担质量保修修责任的款项项。12)追加合同同价款：指在在合同履行中中发生需要增增加合同价款款的情况，经经发包人确认认后按计算合合同价款的方方法增加的合合同价款。13)费用：：指不包含在在合同价款之之内的应当由由发包人或承承包人承担的的经济支出。14)工期：指指发包人承包包人在协议书书中约定，按按总日历天数数（包括法定定节假日）计计算的承包天天数。15)开工日期期：指发包人人承包人在协协议书中约定定，承包人开开始施工的绝绝对或相对的的日期。16)竣工日期期：指发包人人承包人在协协议书中约定定，承包人完完成承包范围围内工程的绝绝对或相对的的日期。17)图纸：指指由发包人提提供或承包人人提供并经发发包人批准，满满足承包人施施工需要的所所有图纸（包包括配套说明明和有关资料料）。18)施工场地地：指由发包包人提供的用用于工程施工工的场所以及及发包人在图图纸中具体指指定的供施工工使用的任何何其他场所。19)书面形式式：指合同书书、信件和数数据电文（包包括电报、电电传、传真、电电子数据交换换和电子邮件件）等可以有有形地表现所所载内容的形形式。20)违约责责任：指合同同一方不履行行合同义务或或履行合同义义务不符合约约定所应承担担的责任。21)索赔：指指在合同履行行过程中，对对于并非自己己的过错，而而是应由对方方承担责任的的情况造成的的实际损失，向向对方提出经经济补偿和（或或）工期顺延延的要求。22)不可抗力力：指不能预预见、不能避避免并不能克克服的客观情情况。23)小时或天天：本合同中中规定按小时时计算时间的的，从事件有有效开始时计计算（不扣除除休息时间）；；规定按天计计算时间的，开开始当天不计计入，从次日日开始计算。时时限的最后一一天是休息日日或者其他法法定节假日的的，以节假日日次日为时限限的最后一天天，但竣工日日期除外。时时限的最后一一天的截止时时间为当日24时。2、合同文件及解释释顺序1)合同文件应能相互互解释，互为为说明。除专专用条款另有有约定外，组组成本合同的的文件及优先先解释顺序如如下：①本合同协议书②中标通知书③投标书及其附件④本合同专用条款⑤本合同通用条款⑥标准、规范及有关关技术文件⑦图纸⑧工程量清单⑨工程报价单或预算算书合同履行中，发包包人承包人有有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。2)当合同文件内容含含糊不清或不不相一致时，在在不影响工程程正常进行的的情况下，由由发包人承包包人协商解决决。双方也可可以提请负责责监理的工程程师作出解释释。双方协商商不成或不同同意负责监理理的工程师的的解释时，按按本通用条款款第37条关于争议议的约定处理理。3、语言文字和适用用法律、标准准及规范1)语言文字字本合同文件使用汉汉语语言文字字书写、解释释和说明。如如专用条款约约定使用两种种以上（含两两种）语言文文字时，汉语语应为解释和和说明本合同同的标准语言言文字。在少数民族地区，双双方可以约定定使用少数民民族语言文字字书写和解释释、说明本合合同。2)适用法律和法规本合同文件适用国国家的法律和和行政法规。需需要明示的法法律、行政法法规，由双方方在专用条款款中约定。3)适用标准、规范双方在专用条款内内约定适用国国家标准、规规范的名称；；没有国家标标准、规范但但有行业标准准、规范的，约约定适用行业业标准、规范范的名称；没没有国家和行行业标准、规规范的，约定定适用工程所所在地地方标标准、规范的的名称。发包包人应按专用用条款约定的的时间向承包包人提供一式式两份约定的的标准、规范范。国内没有相应标准准、规范的，由由发包人按专专用条款约定定的时间向承承包人提出施施工技术要求求，承包人按按约定的时间间和要求提出出施工工艺，经经发包人认可可后执行。发发包人要求使使用国外标准准、规范的，应应负责提供中中文译本。本条所发生的购买买、翻译标准准、规范或制制定施工工艺艺的费用，由由发包人承担担。4、图纸1)发包人应应按专用条款款约定的日期期和套数，向向承包人提供供图纸。承包包人需要增加加图纸套数的的，发包人应应代为复制，复复制费用由承承包人承担。发发包人对工程程有保密要求求的，应在专专用条款中提提出保密要求求，保密措施施费用由发包包人承担，承承包人在约定定保密期限内内履行保密义义务。2)承包人未未经发包人同同意，不得将将本工程图纸纸转给第三人人。工程质量量保修期满后后，除承包人人存档需要的的图纸外，应应将全部图纸纸退还给发包包人。3)承包人应应在施工现场场保留一套完完整图纸，供供工程师及有有关人员进行行工程检查时时使用。二、双方一般权利利和义务5、工程师1)实行工程监理的，发发包人应在实实施监理前将将委托的监理理单位名称、监监理内容及监监理权限以书书面形式通知知承包人。2)监理单位委派的总总监理工程师师在本合同中中称工程师，其其姓名、职务务、职权由发发包人承包人人在专用条款款内写明。工工程师按合同同约定行使职职权，发包人人在专用条款款内要求工程程师在行使某某些职权前需需要征得发包包人批准的，工工程师应征得得发包人批准准。3)发包人派驻施工场场地履行合同同的代表在本本合同中也称称工程师，其其姓名、职务务、职权由发发包人在专用用条款内写明明，但职权不不得与监理单单位委派的总总监理工程师师职权相互交交叉。双方职职权发生交叉叉或不明确时时，由发包人人予以明确，并并以书面形式式通知承包人人。4)合同履行中，发生生影响发包人人承包人双方方权利或义务务的事件时，负负责监理的工工程师应依据据合同在其职职权范围内客客观公正地进进行处理。一一方对工程师师的处理有异异议时，按本本通用条款第第37条关于争议议的约定处理理。5)除合同内有明确约约定或经发包包人同意外，负负责监理的工工程师无权解解除本合同约约定的承包人人的任何权利利与义务。6)不实行工程监理的的，本合同中中工程师专指指发包人派驻驻施工工场地地履行合同的的代表，其具具体职权由发发包人在专用用条款内写明明。6、工程师的委派和和指令1)工程师可可委派工程师师代表，行使使合同约定的的自己的职权权，并可在认认为必要时撤撤回委派。委委派和撤回均均应提前7天以书面形形式通知承包包人，负责监监理的工程师师还应将委派派和撤回通知知发包人。委委派书和撤回回通知作为本本合同附件。工程师代表在工程程师授权范围围内向承包人人发出的任何何书面形式的的函件，与工工程师发出的的函件具有同同等效力。承承包人对工程程师代表向其其发出的任何何书面形式的的函件有疑问问时，可将此此函件提交工工程师，工程程师应进行确确认。工程师师代表发出指指令有失误时时，工程师应应进行纠正。除工程师或工程师师代表外，发发包人派驻工工地的其他人人员均无权向向承包人发出出任何指令。2)工程师的指令、通通知由其本人人签字后，以以书面形式交交给项目经理理，项目经理理在回执上签签署姓名和收收到时间后生生效。确有必必要时，工程程师可发出口口头指令，并并在48小时内给予予书面确认，承承包人对工程程师的指令应应予执行。工工程师不能及及时给予书面面确认的，承承包人应于工工程师发出口口头指令后7天内提出书书面确认要求求。工程师在在承包人提出出确认要求后后48小时内不予予答复的，视视为口头指令令已被确认。承包人认为工程师师指令不合理理，应在收到到指令后24小时内向工工程师提出修修改指令的书书面报告，工工程师在收到到承包人报告告后24小时内作出出修改指令或或继续执行原原指令的决定定，并以书面面形式通知承承包人。紧急急情况下，工工程师要求承承包人立即执执行的指令或或承包人虽有有异议，但工工程师决定仍仍继续执行的的指令，承包包人应予执行行。因指令错错误发生的追追加合同价款款和给承包人人造成的损失失由发包人承承担，延误的的工期相应顺顺延。本款规定同样适用用于由工程师师代表发出的的指令、通知知。3)工程师应应按合同约定定，及时向承承包人提供所所需指令、批批准并履行约约定的其他义义务。由于工工程师未能按按合同约定履履行义务造成成工期延误，发发包人应承担担延误造成的的追加合同价价款，并赔偿偿承包人有关关损失，顺延延延误的工期期。4)如需更换换工程师，发发包人应至少少提前7天以书面形形式通知承包包人，后任继继续行使合同同文件约定的的前任的职权权，履行前任任的义务。7、项目经理1)项目经理理的姓名、职职务在专用条条款内写明。2)承包人依依据合同发出出的通知，以以书面形式由由项目经理签签字后送交工工程师，工程程师在回执上上签署姓名和和收到时间后后生效。3)项目经理理按发包人认认可的施工组组织设计（施施工方案）和和工程师依据据合同发出的的指令组织施施工。在情况况紧急且无法法与工程师联联系时，项目目经理应当采采取保证人员员生命和工程程、财产安全全的紧急措施施，并在采取取措施后48小时内向工工程师送交报报告。责任在在发包人或第第三人，由发发包人承担由由此发生的追追加合同价款款，相应顺延延工期；责任任在承包人，由由承包人承担担费用，不顺顺延工期。4)承包人如如需更换项目目经理，应至至少提前7天以书面形形式通知发包包人，并征得得发包人同意意。后任继续续先行使合同同文件约定的的前任的职权权，履行前任任的义务。5)发包人可可以与承包人人协商，建议议更换其认为为不称职的项项目经理。8、发包人工作1)发包人按按专用条款约约定的内容和和时间完成下下列工作:①办理土地征用、拆拆迁补偿、平平整施工场地地等工作，使使施工场地具具备施工条件件，在开工后后继续负责解解决以上事项项遗留问题；；②将施工所需水、电电、电讯线路路从施工场地地外部接至专专用条款约定定地点，保证证施工期间的的需要；③开通施工场地与城城乡公共道路路的通道，以以及专用条款款约定的施工工场地内的主主要道路，满满足施工运输输的需要，保保证施工期间间的畅通；④向承包人提供施工工场地的工程程地质和地下下管线资料，对对资料的真实实准确性负责责；⑤确定水准点与坐标标控制点，以以书面形式交交给承包人，进进行现场交验验；⑥组织承包人和设计计单位进行图图纸会审和设设计交底；⑦协调处理施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（包括文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作，承担有有关费用；⑧发包人应做的其他他工作，双方方在专用条款款内约定。2)发包人可以将第88款中1）部分工作委委托承包人办办理，双方在在专用条款内内约定，其费费用由发包人人承担。3)发包人未能能履行第8款中1）中各项义务务，导致工期期延误或给承承包人造成损损失的，发包包人赔偿承包包人有关损失失，顺延延误误的工期。9、承包人工作1)承包人按专用条款款约定的内容容和时间完成成以下工作：：①根据发包人委托，在在其设计资质质等级和业务务允许的范围围内，完成施施工图设计或或与工程配套套的设计，经经工程师确认认后使用，发发包人承担由由此发生的费费用；②向工程师提供年、季季、月度工程程进度计划及及相应进度统统计报表；③根据工程需要，提提供和维修非非夜间施工使使用的照明、围围栏设施，并并负责安全保保卫；④按专用条款约定的的数量和要求求，向发包人人提供施工场场地办公和生生活的房屋及及设施，发包包人承担由此此发生的费用用；⑤遵守政府有关主管管部门对施工工场地交通、施施工噪音以及及环境保护和和安全生产等等的管理规定定，按规定办办理有关手续续，并以书面面形式通知发发包人，发包包人承担由此此发生的费用用，因承包人人责任造成的的罚款除外；；⑥已竣工工程未交付付发包人之前前，承包人按按专用条款约约定负责已完完工程的保护护工作，保护护期间发生损损坏，承包人人自费予以修修复；发包人人要求承包人人采取特殊措措施保护的工工程部位和相相应的追加合合同价款，双双方在专用条条款内约定；；⑦按专用条款约定做做好施工场地地地下管线和和邻近建筑物物、构筑物（包包括文物保护护建筑）、古古树名木的保保护工作；⑧保证施工场地清洁洁符合环境卫卫生管理的有有关规定，交交工前清理现现场达到专用用条款约定的的要求，承担担因自身原因因违反有关规规定造成的损损失和罚款；；⑨承包人应做的其他他工作，双方方在专用条款款内约定。2)承包人未未能履行第99款中1）条中各项义义务，造成发发包人损失的的，承包人赔赔偿发包人有有关损失。三、施工组织设计计和工期10、进度计划1)承包人应应按专用条款款约定的日期期，将施工组组织设计和工工程进度计划划提交工程师师，工程师按按专用条款约约定的时间予予以确认或提提出修改意见见，逾期不确确认也不提出出书面意见的的，视为同意意。2)群体工程程中单位工程程分期进行施施工的，承包包人应按照发发包人提供图图纸及有关资资料的时间，按按单位工程编编制进度计划划，其具体内内容双方在专专用条款中约约定。3)承包人必必须按工程师师确认的进度度计划组织施施工，接受工工程师对进度度的检查、监监督。工程实实际进度与经经确认的进度度计划不符时时，承包人应应按工程师的的要求提出改改进措施，经经工程师确认认后执行。因因承包人的原原因导致实际际进度与进度度计划不符，承承包人无权就就改进措施提提出追加合同同价款。11、开工及延期开工工1)承包人应应当按照协议议书约定的开开工日期开工工。承包人不不能按时开工工，应当不迟迟于协议书约约定的开工日日期前7天，以书面面形式向工程程师提出延期期开工的理由由和要求。工工程师应当在在接到延期开开工申请后的的48小时内以书书面形式答复复承包人。工工程师在接到到延期开工申申请后48小时内不答答复，视为同同意承包人要要求，工期相相应顺延。工工程师不同意意延期要求或或承包人未在在规定时间内内提出延期开开工要求，工工期不予顺延延。2)因发包人人原因不能按按照协议书约约定的开工日日期开工，工工程师应以书书面形式通知知承包人，推推迟开工日期期。发包人赔赔偿承包人因因延期开工造造成的损失，并并相应顺延工工期。12、暂停施工工程师认为确有必必要暂停施工工时，应当以以书面形式要要求承包人暂暂停施工，并并在提出要求求后48小时内提出出书面处理意意见。承包人人应当按工程程师要求停止止施工，并妥妥善保护已完完工程。承包包人实施工程程师做出的处理意意见后，可以以书面形式提提出复工要求求，工程师应应当在48小时内给予予答复。工程程师未能在规规定时间内提提出处理意见见，或收到承承包人复工要要求后48小时内未予予答复，承包包人可自行复复工。因发包包人原因造成成停工的，由由发包人承担担所发生的追追加合同价款款，赔偿承包包人由此造成成的损失，相相应顺延工期期；因承包人人原因造成停停工的，由承承包人承担发发生的费用，工工期不予顺延延。13、工期延误1)因下列原原因造成工期期延误，经工工程师确认，工工期相应顺延延：①发包人未能按专用用条款的约定定提供图纸及及开工条件；；②发包人未能按约定定日期支付工工程预付款、进进度款，到使使施工不能正正常进行；③工程师未按合同约约定提供所需需指令、批准准等，致使施施工不能正常常进行；④设计变更和工程量量增加；⑤一周内非承包人原原因停水、停停电、停气造造成停工累计计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或或工程师同意意工期顺延的的其他情况。2)承包人在在第13款中1）条中情况发发生后14天内，就延延误的工期以以书面形式向向工程师提出出报告。工程程师在收到报报告后14天内予以确确认，逾期不不予确认也不不提出修改意意见，视为同同意顺延工期期。14、工程竣工1)承包人必必须按照协议议书约定的竣竣工日期或工工程师同意顺顺延的工期竣竣工。2)因承包人人原因不能按按照协议书约约定的竣工日日期或工程师师同意顺延的的工期竣工的的，承包人承承担违约责任任。3)施工中发发包人如需提提前竣工，双双方协商一致致后应签订提提前竣工协议议，作为合同同文件组成部部分。提前竣竣工协议应包包括承包人为为保证工程质质量和安全采采取的措施、发发包人为提前前竣工提供的的条件以及提提前竣工所需需的追加合同同价款等内容容。四、质量与检验15、工程质量1)工程质量应当达到到协议书约定定的质量标准准，质量标准准的评定以国国家或行业的的质量检验评评定标准为依依据。因承包包人原因致使使工程质量达达不到约定的的质量标准，承承包人承担违违约责任。2)双方对工程质量有有争议，由双双方同意的工工程质量检测测机构鉴定，所所需费用及因因此造成的损损失，由责任任方承担。双双方均有责任任，由双方根根据其责任分分别承担。16、检查和返工1)承包人应应认真按照标标准、规范和和设计图纸要要求以及工程程师依据合同同发出的指令令施工，随时时接受工程师师的检查检验验，为检查检检验提供便利利条件。2)工程质量量达不到约定定标准的部分分，工程师一一经发现，应应要求承包人人拆除和重新新施工，承包包人应按工程程师的要求拆拆除和重新施施工，直到符符合约定标准准。因承包人人原因达不到到约定标准，由由承包人承担担拆除和重新新施工的费用用，工期不予予顺延。3)工程师的的检查检验不不应影响施工工正常进行。如如影响施工正正常进行，检检查检验不合合格时，影响响正常施工的的费用由承包包人承担。除除此之外影响响正常施工的的追加合同价价款由发包人人承担，相应应顺延工期。4)因工程师师指令失误或或其他非承包包人原因发生生的追加合同同价款，由发发包人承担。17、隐蔽工程和中间间验收1)工程具备备隐蔽条件或或达到专用条条款约定的中中间验收部位位，承包人进进行自检，并并在隐蔽或中中间验收前448小时以书面面形式通知工工程师验收。通通知包括隐蔽蔽和中间验收收的内容、验验收时间和地地点。承包人人准备验收记记录，验收合合格，工程师师在验收记录录上签字后，承承包人可进行行隐蔽和继续续施工。验收收不合格，承承包人在工程程师限定的时时间内修改后后重新验收。2)工程师不不能按时进行行验收，应在在验收前24小时以书面面形式向承包包人提出延期期要求，延期期不能超过48小时。工程程师未能按以以上时间提出出延期要求，不不进行验收，承承包人可自行行组织验收，工工程师应承认认验收记录。3)经工程师师验收，工程程质量符合标标准、规范和和设计图纸等等要求，验收收24小时后，工工程师不在验验收记录上签签字，视为工工程师已经认认可验收记录录，承包人可可进行隐蔽或或继续施工。18、重新检验无论工程师是否进进行验收，当当其要求对已已经隐蔽的工工程重新检验验时，承包人人应按要求进进行剥离或开开孔，并在检检验后重新覆覆盖或修复。检检验合格，发发包人承担由由此发生的全全部追加合同同价款，赔偿偿承包人损失失，并相应顺顺延工期。检检验不合格，承承包人承担发发生的全部费费用，工期不不予顺延。19、工程试车1)双方约定定需要试车的的，试车内容容应与承包人人承包的安装装范围相一致致。2)设备安装装工程具备单单机无负荷试试车条件，承承包人组织试试车，并在试试车前48小时以书面面形式通知工工程师。通知知包括试车内内容、时间、地地点。承包人人准备试车记记录，发包人人根据承包人人要求为试车车提供必要条条件。试车合合格，工程师师在试车记录录上签字。3)工程师不不能按时参加加试车，须在在开始试车前前24小时以书面面形式向承包包人提出延期期要求，延期期不能超过48小时。工程程师未能按以以上时间提出出延期要求，不不参加试车，应应承认试车记记录。4)设备安装装工程具备无无负荷联动试试车条件，发发包人组织试试车，并在试试车前48小时以书面面形式通知承承包人。通知知包括试车内内容、时间、地地点和对承包包人的要求，承承包人按要求求做好准备工工作。试车合合格，双方在在试车记录上上签字。5)双方责任①由于设计原因试车车达不到验收收要求，发包包人应要求设设计单位修改改设计，承包包人按修改后后的设计重新新安装。发包包人承担修改改设计、拆除除及重新安装装的全部费用用和追加合同同价款，工期期相应顺延。②由于设备制造原因因试车达不到到验收要求，由由该设备采购购一方负责重重新购置或修修理，承包人人负责拆除和和重新安装。设设备由承包人人采购的，由由承包人承担担修理或重新新购置、拆除除及重新安装装的费用，工工期不予顺延延；设备由发