二级建造师《建设工程法规及相关知识》近年真题汇总（含原题及详解）

PAGEPAGE314二级建造师《建设工程法规及相关知识》近年真题汇总（含原题及详解）一、单选题1.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是()。A、建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B、承包人己经提交竣工#收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程未经竣I验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付为竣工日期D、建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程,以发包人通知到达之日为竣工日期答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释【2004】14号)规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;A选项错。(2)承包人己经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;B选项正确。(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。D选项错。第四章第一节2Z204012建设工程工期的规定P1112.关于抵押权的说法,正确的是()。A、以动产抵押的,抵押权自合同生效时设立B、抵押权可以与债权分离而单独转让C、同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权未登记的,拍卖抵押财产应按照抵押合同订立的顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖抵押财产所得的价款按债权比例清偿答案：A解析：A对,以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;B错,抵押权不能与债权分离而单独转让;C和D都说的不全面,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权己经登记的,按照登记的时间先后确定清偿顺序;(2)抵押权己经登记的先于未登记的受偿;(3)抵押权未登记的,按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权,清偿顺序参照上述规定。第一章第七节2Z201073抵押权的规定P313.施工作业人员在作业过程中、发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动,即将脱落直接危及人身安全,随即停止作业并迅速躲避,该情形属于张某行使()。A、知情权B、拒绝违章指挥权C、紧急避险权D、正当防卫权答案：C解析：紧急避险权:《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。第六章第二节施工作业人员安全生产的权利和义务P2134.关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说A、噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公B、夜间施工作业必须征得附近居民同意C、抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业D、噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域答案：D解析：所谓噪声敏感建筑物集中区域,是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物,是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。第五章第一节2Z205011环境噪声污染防治的规定P175

法,正确的是()。5.关于劳务派遣的说法,正确的是()。A、用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量B、被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,用工单位应当申请工伤认定,劳务派遗单位应当协助C、被派劳动者在无工作期间,劳务派单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬D、劳务派遭单位被责令关闭、撤销,用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遗单位的的约定无效答案：C解析：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬;被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬第四章第二节2Z204023劳务派遣P1376.关于法人应当具备条件的说法,正确的是()A、须经有关机关批准B、有技术负责人C、承担有限民事责任D、应当有自己的名称和组织机构答案：D解析：法人应具备的条件(四条件)(法人:是一个组织):(1)依法成立;(2)有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费;(住所:主要办事机构所在地,不一定是注册地);(3)能够独立承担民事责任;(4)有法定代表人。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。第一章第二节2Z201021法人的法定条件P67.关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的是()A、应当监控分部分项工程的安全生产情况B、每月带班生产时间不得少于其工作日的60%C、每月带班检查时间不得少于其工作日的25%D、应当对工程项目落实带班制度责任答案：C解析：建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。第六章第二节2Z206021施工单位的安全生产责任P2098.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是()。A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个月B、原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平

台上予以声明C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。D、行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：B解析：考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明。第三章第三节2Z203033建筑市场诚信行为P1069.根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的是()A、现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水B、可以采用地下水搅拌、地下水养护,有条件的地区和工程应当收集雨水养护C、处于基坑降水阶段的工地,地下水不得作为生活用水D、施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%答案：A解析：非传统水源利用:(1)优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。第五章第二节2Z205021施工合理使用与节约能源的规定P19110.关于保险主体的说法,正确的是()。A、被保险人负有支付保险费的义务B、投保人可以与被保险人不一致C、受益人应当是被保险人D、被保险人不得为两个以上答案：B解析：投保人负有支付保险费的义务,A错误。投保人、被保险人可以为受益人,C错误。被保险人可以为两个以上,D错误。第一章第八节2Z201081保险与保险索赔的规定P3411.关于工程质量检测的说法,正确的是()。A、检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账B、应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C、检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D、检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档答案：A解析：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档。第七章第二节2Z207023检验检测的规定P27312.关于施工合同解除后法律后果的说法,正确的是()。A、施工合同解除后,己经完成设工程质量不合格,经修复后质量的,发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款,修复费用由发包人承担B、施工合同解除后,己经完成的建设工程质量不合格,经修复后质量仍不合格的,承包人请求支付工程价款的,发包人应当视情况支付工程价款C、施工合同解除后,合同双方权利义务不再履行,己经完成的建设工程质量合格的,发包人也无需向承包人支付工程价款D、因一方违约导致施工合同解除的,违约方应当赔偿因此给对方造成的损失答案：D解析：因一方违约导致施工合同解除的,违约方应当赔偿因此给对方造成的损失。第四章第一节2Z204015合同的履行P12613.关于劳动合同试用期的说法,正确的是()。A、初次订立劳动合同的,可以仅约定试用期,而不约定劳动合同期限B、同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C、试用期不包含在劳动合同期限之内D、劳动合同期限不满1年的,不得约定试用期答案：B解析：同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期第四章第二节2Z204021劳动合同订立的规定P12814.建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款实操报价利率的2倍。基础工程完工后,发包人未能按约定支付垫资款项及其利息,双方发生争议。关于该项目垫资及其利息的说法,正确的是()。A、关于垫资的约定无效B、约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效C、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的,人民法院应当全部支持D、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的,人民法院不予支持答案：A解析：当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。新教材有改动15.关于无效合同法律后果的说法,正确的是()A、无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B、无效合同的当事人因该合同取得的财产,应当折价补偿C、无效合同中双方都有过错的,仅需承担各自的损失D、合同无效的,不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力答案：D解析：《民法典》规定,无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。合同不生效、无效、被撤销或者终止的,不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。第四章第一节2Z204014无效合同P11916.根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》,施工投标方安全防护,文明施工措施的报价下限,A、60%B、90%C、70%D、80%答案：B解析：本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定,投标方安全防护,文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。第六章第三节2Z206032P228

是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。17.2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()A、甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B、丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C、甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D、乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任答案：C解析：债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。第四章第一节2Z204015合同转让P12318.当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,租赁合同()A、有效B、效力不受影响C、无效D、效力待定答案：B解析：当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力。第四章第三节2Z204034租赁合同的法律规定P16319.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()A、及时提出提出意见和建议B、继续按照设计文件和图纸进行施工C、由施工企业技术负责人按照技术标准修改设计文件和图纸D、按照通常做法施工答案：A解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。第七章第二节2Z207022按照工程设计图纸P27220.某建设项目于6月7日领取施工许可证,开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()A、4月23日B、3月28日C、4月7日D、6月23日答案：A解析：在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。第二章第一节2Z202013延期开工P4921.下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()A、解除合同B、继续履行C、罚款D、合同无效答案：B解析：《民法总则》规定,承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(1〇)消除影响、恢复名誉;(11)赔礼道歉。第一章第九节2Z201091P3922.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。A、承包人的优先受偿权优于抵押权B、承包人的优先受偿权可以对抗己经交付购买商品房大部分款项的消费者C、优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D、承包人行使优先受偿权的期限为1年答案：A解析：建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。选项B:不得对抗交了大部分款项的消费者。选项C:优先受偿权的范围不包括承包人因发包人违约所造成的损失。选项D:承包人行使优先受偿权的期限为6个月。第四章第一节2Z204012建设工程工期的规定P11523.下列投标文件中,应当拒收的是()A、提前送达的投标文件B、投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C、未通过资格预审的申请人提交的投标文件D、未提交投标保证金的投标文件答案：C解析：《招标投标法实施条例》进一步规定,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。第三章第一节2Z203013投标文件P8124.在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()A、建设单位B、设计单位C、施工企业D、监理单位答案：A解析：对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人,对于支付工程款,则相反。债权是相对权(主体、内容、责任三方面),而物权是绝对。第一章第五节2Z201052建设工程债的产生P2025.关于违约责任的免除,说法正确的是()。A、合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B、发生不可抗力后,必然导致全部责任的免责C、迟延履行后发生不可抗力的,不免除责任D、因不可抗力不能履行合同,不用通知对方答案：C解析：《民法典》规定,合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身损害的;A选项错。(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。B选项错。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。C选项正确。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。D选项错。第四章第一节2Z204016违约责任的免除P12726.关于仲裁裁决的执行效力,正确的是()。A、仲裁裁决具有强制执行力,一方当事人不履行,对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B、仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区,不能直接承认和执行C、当事人向人民法院申请撤销裁决的,该裁决书不发生法律效力D、仲裁裁决作出后,当事人不得就己经裁决的事项再行申请仲裁,也不得就此提起诉讼答案：D解析：仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的规定,向人民法院申请执行,受申请的人民法院应当执行。A选项错。《纽约公约》是有关仲裁裁决的国际公约,该公约为各缔约国家、地区承认和执行外国仲裁裁决提供了保证和便利。涉外案件的仲裁裁决或者外国仲裁裁决,均可依据《纽约公约》,向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。B选项错。仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。但是,裁决被人民法院依法撤销或者不予执行的,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,或者向人民法院起诉。D选项正确。第八章第三节2Z208033仲裁裁决的执行P33827.根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。A、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收B、投标人少于5个的,招标人应当重新招标C、招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存D、投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金答案：D解析：撤回投标文件的,应当自收到书面撤回通知的5日内退还。投标截止后撤销的,不退还投标保证金。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金(所有),并加计同期存款利息。第三章第一节2Z203013投标文件P8128.暂时不能开工的建设用地,超过()的,应当进行绿化,铺装或者遮盖。A、3个月B、1个月C、2个月D、6个月答案：A解析：暂时不能开工的建设用地,建设单位对裸露地面覆盖。超过3个月的,应当绿化、铺装或遮盖。第五章第一节2Z205012施工现场大气污染防治的规定P17829.因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的,増加的现场防护费用,由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包报单位答案：A解析：施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担。本题因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的责任方是建设单位。第六章第二节2Z206032施工现场安全防范措施P22430.施工合同履行中,关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法,正确的是()。A、设计单位应当负责返修,费用由设计单位承担B、施工企业应当负责返修,费用由施工企业支付C、施工企业应当负责返修,费用由建设单位先行承担D、建设单位应当负责返修,费用由设计单位承担答案：C解析：不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。第七章第二节2Z207024施工质量检验和返修的规定P27431.承包人可以解除建设工程施工合同的情形是()A、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件设备不符合强制性标准的B、发包人不履行合同约定的协助义务的C、发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的D、发包人迟延履行主要债务的答案：C解析：发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的第四章第一节2Z204015合同的履行P12632.在建设工程施工合同履行中,建设单位没有及时检查隐蔽工程,承包人()A、只能顺延工期,无权要求赔偿停工、窝工损失B、可以顺延工期,并要求赔偿停工、窝工损失C、可以顺延工期,对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D、既无权顺延工期,也无权要求赔偿停工、窝工损失答案：B解析：隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失第四章第一节2Z204013建设工程赔偿损失的规定P11733.关于行政复议的说法,正确的是()。A、行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议B、在行政复议中随时可以调解C、行政复议可以一并向行政复议机关提出审查抽象行政行为D、行政复议决定具有终局性答案：C解析：选项A,行政复议的任务是解决行政争议,而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主,以不调解为原则;选项D,行政复议后还可以向人民法院提请行政诉讼。第八章第一节2Z208013行政纠纷的解决途径P30734.关于仲裁裁决不予执行和撤销,说法正确的是()。A、仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决B、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出C、当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D、仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁,只能向人民法院起诉答案：C解析：当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之日起6个月内提出。B选项错。根据《仲裁法》的规定,当事人提出证据证明裁决有上述法定情形的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。第八章第三节2Z208033仲裁裁决的执行P33935.根据《生产安全事故应急预案管理办法》,施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲,属于()。A、综合应急预案B、专项应急预案C、现场处置方案D、特别应急预案答案：A解析：综合应急预案,是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。第六章第四节2Z206042施工生产安全事故应急救援P24336.关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是()。A、投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点B、招标人签收投标文件后,可以开启投标文件C、投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收D、未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收答案：A解析：招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。第三章第一节2Z203013投标文件P8137.关于建设用地使用权的说法,正确的是()A、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B、建设用地使用权的设立可以采取转让方式C、设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D、建设用地使用权期间届满的,自动续期答案：C解析：建设用地使用权:可地表、地上、地下分别设立。1)设立建设用地使用权,可以采用出让(是先拿地后领证)或划拨(是先领证后拿地)两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用她使用权。设立后应申请登记,建设用地使用权自登记时设立。2)建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押(不能质押)。应当符合下面三个条件:①当事人应采用用书面形式订立合同,期限不得超过建设用地使用权的剩余年限;②应向登记机关申请变更登记;③附着其上的建筑物等一并处分。期限:住宅建设用地期限届满,自动续期;非住宅建设用地期限层满后的续期,依照法律规定办理。第一章第四节2Z201041物权的设立P1638.建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。A、竣工验收合格B、建筑节能合格C、建筑节能达标D、能耗验收合格答案：A解析：按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。第七章第四节验收的规定P29139.根据《保障农民工工资支付条例》,施工总承包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少()。A、3年B、1年C、2年D、5年答案：A解析：《保障农民工工资支付条例》施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。超纲试题40.甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同,合同价款为1000万元,约定定金为300万元,甲实际A、若乙违约,致使合同目的不能实现,则应当向甲返还200万元B、双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20°%而无效C、视为变更约定的定金数额为200万元D、若甲违约,致使合同目的不能实现,则应当向乙支付100万元答案：A解析：定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。第一章第七节2Z201073定金的规定P32

支付定金100万元,乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中,双方发生争议。关于本案中定金的说法,正确的是()41.在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是()。A、承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作B、承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料C、因不可抗力造成标的物损毁D、因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果答案：B解析：如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供的材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。第四章第三节2Z204031承揽合同的法律规定P15342.关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()A、有保证工程进度的基本制度B、建设资金已经落实C、依法必须实行监理的工程己经委托了监理单位D、己经与施工企业签订了合作协议答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手续的,己经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市、镇规划区的建筑工程,己经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地己经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求;(4)己经确定施工企业;(5)有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件己按规定审查合格;(6)4有保证工程质量和安全的具体措施;(7)按照规定应当委托监理的工程己委托监理;(8)建设资金己经落实;(9)法律、行政法规规定的其他条件。第二章第一节2Z202012批准条件P4643.下列行为属于工程质量不良行为的是()。A、未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的答案：C解析：工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。第三章第三节2Z203032不良行为记录认定标准P10444.关于建设工程款结算的说法,正确的是()。A、对争议的工程量,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B、当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,但建设工程质量合格的,当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C、当事人在诉讼前己经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许D、当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,建设工程质量不合格的,当事人可以请求照实际履行的合同约定折价补偿承包人答案：C解析：当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。C项超纲,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条:“当事人在诉讼前己经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许。”第四章第一节2Z204012建设工程工期和价款的规定P11445.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及()的装修工程A、改变建筑局部使用功能B、増加内部装饰C、増加投资额度D、建筑承重结构变动答案：D解析：《建筑法》规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案没有设计方案的,不得施工。第六章第五节2Z206051建设单位相关的安全责任P25346.根据规定,涉及结构安全的试块试件,材料,见证取样和送检的最低比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A、20%B、25%C、30%D、40%答案：C解析：1)见证取样和送检的比例,不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%;2)样品作出标识和封志,并由见证人员和取样人员签字;3)由见证人员和取样人员对试样的代表性和真实性负责。第七章第二节2Z207023检验检测的规定P27347.资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是()A、施工企业资质证书有效期届满,未依法申请延续的B、施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C、施工企业被责令停产整顿的D、施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的答案：A解析：资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形有:(1)资质证书有效期届满,未依法申请延续的;(2)企业依法终止的;(3)资质证书依法被微回、撤销或吊销的;(4)企业提出注销申请的;(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形第二章第二节2Z22021P5748.李某被查处存在二级建造师职业资格“挂证”行为,2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()。A、2019年9月13日B、2021年9月13日C、2020年9月13日D、2022年9月13日答案：B解析：《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格挂证等违法违规行为专项整治的通知》规定,对违规的专业技术人员撤销其注册许可,自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册,记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”向社会公布第二章第三节2Z202035违法行为应承担的法律责任P6949.根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()。A、某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工,1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。第二章第一节2Z202013延期开工P49二、多项选择题50.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督第七章第一节2Z207012工程建设强制性标准P26751.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()A、施工企业应当对塔吊部件进行维修B、施工企业应当对塔吊做相应改造C、施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D、施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任答案：D解析：承租人应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物毁损、灭失的,应当承担损害赔偿责任。第四章第三节2Z204034P16452.下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()A、仲裁管辖B、级别管辖C、地域管辖D、移送管辖答案：A解析：民事案件的管辖,包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖、管辖权转移。人民法院受理案件后,被告有权针对人民法院对案件是否由管辖权提出管辖权异议,这是当事人一项诉讼权利。第八章第二节2Z208021民事诉讼的法院管辖P30753.关于专职安全生产管理人员配备要求的说法,正确的是()。A、按建筑施工总承包企业资质管理要求,资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B、建筑施工企业经营规模较小的,可以不配备专职安全生产管理人员C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位安全应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目,项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况,在以上规定的配备标准上増加。第六章第二节2Z206021施工单位的安全生产责任P20954.根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定中止执行情形的是()A、执行案件申请入撤销申请的B、作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的C、追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D、作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的答案：D解析：执行中止是指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。在执行过程中,由于出现某些特殊情况,执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的,结束执行程序。有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。第八章第二节2Z208024P33355.根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()A、经招标人授权的招标代理机构B、建设行政主管部门C、经招标人授权的评标委员会D、招标投标有形市场答案：C解析：《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。第三章第一节2Z203012招标基本程序P7856.关于商标专用权的说法,正确的是()A、商标专用权是一种有形财产权B、转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请C、注册商标的有效期为10年D、商标专用权的有效期自提出申请之日起计算答案：C解析：商标权(只包括财产权):注册商标有效期为10年,自核准注册之日起算。可无数次她提出续展申请,每次续展注册的有效期为10年。应在期满前12个月内申请续展注册,在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期,宽展期满仍未申请的,注销其注册商标。第一章第六节2Z201062建设工程知识产权P2257.根据《建筑施工企业主要负责人,项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,属于项目负责人安全生产职责的是()。A、建立项目安全生产管理体系B、建立安全生产管理制度C、监控分部分项工程D、及时报告质量问题答案：A解析：施工项目负责人的安全生产责任:项目负责人对本项目安全生产管理全面负责,应当建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度,确保项目安全生产费用有效使用项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理,监控危险性较大分部分项工程,及时排查处理施工现场安全事故隐患,隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;发生事故时,应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的,总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。第六章第二节2Z206022安全生产责任P21158.下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是()。A、行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B、驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C、认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D、调解行为以及法律规定的仲裁行为答案：C解析：选项C属于人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼范围,选项Am不属于人民法院行政诉讼的受案范围。第八章第五节2Z208053行政诉讼的受案范围P35059.人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()A、15日B、20日C、10日D、30日答案：C解析：举证时限:举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许。人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于15日,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。第八章第二节2Z208023民事诉讼P31760.某施工现场发生了工程整体垮塌,造成7000万元的直接经济损失,该生产安全事故属于()。A、—般事故B、较大事故C、重大事故D、特别重大事故答案：C解析：2007年4月国务院颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。第六章第四节2Z206041生产安全事故的等级划分P24161.关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。A、以口头形式通知被邀请的或者己经获取资格预审文件,招标文件的潜在投标人B、己经发售的资格预审文件招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件,招标文件的费用C、己经收取投标保证金的应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息D、应当及时发布公告答案：D解析：A错在口头形式。B应该退还相应的费用。C应该退还同期存款利息。第三章第一节2Z203012招标基本程序P7862.关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是()。A、施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B、竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程竣工验收合格证明文件C、工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D、工程竣工验收备案表一式二份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存档答案：D解析：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。工程质量监督机构应当在竣工验收之日起向备案机关提交工程质量监督报告。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:(1)工程竣工验收备案表;(2)工程竣工验收报告;(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的人可文件或者准许使用文件;(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;(5)施工单位签署的工程质量保修书;(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》第七章第四节2Z207045竣工验收报告备案的规定P29763.关于施工合同违约赔偿损失范围的说法,正确的是()。A、损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B、订立合同时对因违约造成的损害不可预见,违约方也应承担赔偿责任C、守约方采取的措施不适当致使损失扩大的,仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D、合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内答案：D解析：《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。A选项错。B选项错。没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。C选项错。第四章第一节2Z204013建设工程赔偿损失的规定P11664.国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A、节地B、节水C、节能D、节材答案：C解析：考查的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。第五章第二节2Z205021节约能源的规定P18965.关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是()。A、接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B、守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担D、未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大答案：A解析：考查赔偿损失限制。选项B,守约方没有采取措施防止损失扩大,那么扩大的损失自身承担;选项C,当事人因为采取措施防止损失扩大的费用,可以向违约方提出索赔;选项D,不论是否收到通知,守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。第四章第一节2Z204013建设工程赔偿损失的规定P11766.根据《消防法》,关于施工企业的消防安全职责的说法,正确的是()A、按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B、重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查,确保完好有效D、重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查,并建立巡查记录答案：C解析：按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查,其他施工现场也应根据需要组织防火巡查第六章第三节2Z206033施工现场消防安全职责P22967.关于建设工程返修的说法,正确的是()A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：《建筑法》规定,对己发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。返修作为施工单位的法定义务,其返修包括施工过程中出现质量问的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。对于非施工单位原造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。第七章第二节2Z207024返修的规定P27468.关于投标人的说法,正确的是()。A、存在管理关系的不同单位,可以参加未划分标段的同一招标项目投标B、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,其投标无效C、单位负责人为同一人的不同单位,可以参加同一标段投标D、投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的,其投标无效答案：D解析：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。第三章第一节2Z203013投标人P8069.关于工程质量检测的说法,正确的是()。A、检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B、检测机构不得与建设单位有隶属关系C、检测人员,检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字D、检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构答案：C解析：检测机构是具有独立法人资格的营利中介机构,A错。检测机构可以与建设单位有隶属关系,B错。检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构,D错。第七章第二节2Z207023检测的规定P27370.下列客体中,受知识产权法律制度保护的是()A、产品B、存有软件的光盘C、商誉D、商业秘密答案：B解析：知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:(1)作品;(2)发明、实用新型、外观设计;(3)商标;(4)地理标志;(5)商业秘密;(6)集成电路布图设计;(7)植物新品种;(8)法律规定的其他客体。第一章第六节2Z201061知识产权的法律特征P2171.关于电子招标投标的说法,正确的是()。A、投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件B、投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤销投标文件C、投标人在投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台不得拒收D、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交答案：D解析：投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回投标文件;投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件;投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收。第三章第一节2Z203013投标文件P8172.根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中,属于应当撤销安全生产许可证的是()。A、冒用安全生产许可证的B、安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C、使用伪造的安全生产许可证的D、以贿略手段取得安全生产许可证的答案：D解析：建筑施工企业以欺骗、贿略等不正当手段取得安全生产许可证的,撤销安全生产许可证,3年内不得再次申请安全生产许可证;构成犯罪的,依法追宄刑事责任。第六章第一节2Z206013违法行为应承担的法律责任P20573.用人单位自用工超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应该向劳动者每月支付()的工资。A、2倍B、1倍C、3倍D、5倍答案：A解析：用人单位自用工超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应该向劳动者每月支付2倍的工资。第四章第二节2Z204026违法行为应承担的法律责任P15074.关于节能技术进步的说法,正确的是()。A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批B、国家采取强制措施研发施工节能技术C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持答案：A解析：节能技术进步。选项A:利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的,应当制定消化、吸收和创新方案,报有关主管部门审批并由其监督实施。选项C:国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲,指导节能技术研究、开发和推广应用。选项D:国务院和省、自治区、直辖市人民政府及其有关部门应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究、应用示范和产业化发展列入国家或者省级科技发展规划和高技术产业发展规划,并安排财政性资金予以支持。第五章第二节2Z205022节能技术进步P19375.关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。A、—方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B、仲裁裁决只在国内生效C、当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D、申请仲裁裁决强制执行的期间为2年答案：D解析：A错误,仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院申请执行。B错误,仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行。C错误,根据我国最高人民法院的相关司法解释,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D正确,申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出(按照《民事诉讼法》的规定,申请执行的期间为2年)。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的,依规定的每次履行期间的最后1日起计算。第八章第三节2Z208033仲裁裁决的执行P33976.关于建筑工程一切险附加的第三责任险的说法,正确的是()A、保险人承担保险责任的范围包括保险期届满后30日内的损失。B、产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关C、人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D、投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内答案：B解析：第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。第一章第八节2Z201082建设工程保险的主要种类P3577.在民事诉讼执行阶段,人民法院应当裁定中止执行的是()。A、申请人撤销强制执行申请的B、据以执行的法律文书被撤销的C、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的D、案外人对执行标的提出确有理由的异议的答案：D解析：裁定中止执行的意思是先暂停而后还能开始,ABC都是执行终结的情况。第八章第二节2Z208024民事诉讼的审判P33378.关于安全生产重大事故隐患排除,说法正确的是()。A、重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,应当立即向相关主管部门报告C、企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责D、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,应当立即处理答案：C解析：A选项错误:住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报,应立即组织核实,属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书)),并公开有关信息,接受社会监督。B、D选项错误:生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,依照前款规定向本单位有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告,接到报告的部门应当依法及时处理。第六章第二节2Z206021安全生产责任P20979.关于招标价格的说法,正确的是()。A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时应当编制标底C、招标的项目应当采用工程量清单计价D、招标时可以设定最高投标限价答案：D解析：A选项错误,招标人不得规定最低投标限价。B选项错误,招标人可以自行决定是否编制标底。C选项错误,全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程,应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程,鼓励采用工程量清单计价。工程量单应当依据国家制定的工程量清单计价规范、工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D选项正确,招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。第三章第一节2Z203012招标基本程序P7580.关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是()。A、当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁裁决作出前提出B、当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定C、当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的,可以向人民法院申请撤销该决定D、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖答案：B解析：当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。第八章第三节2Z208031仲裁协议和仲裁受理P33481.在建设工程招标投标中,关于投标报价的说法,正确的是()。A、招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B、投标报价可以低于工程成本C、投标报价不得低于最低投标限价总价D、投标报价高于最高投标限价总价的,应当否决其投标答案：D解析：投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的,评标委员会应当否决投标人的投标。第三章第一节2Z203014禁止串通投标的规定P8482.根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议,由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A、当事人所在地B、调解协议履行地C、调解协议签订地D、调解组织所在地答案：D解析：考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议,由双方当事人依照《人民调解法》等法律,自调解协议生效之日起30日内,共同向调解组织所在基层人民法院提出。第八章第四节2Z208041P34183.关于二级建造师变更注册的说法,正确的是()。A、变更注册后,注册有效期重新计算B、因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任C、变更注册只能由原聘用企业申请D、申请变更注册应当提交工作调动申请答案：D解析：本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的,应当提交下列材料:①注册建造师变更注册申请表;②注册证书和执业印章;③申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;④工作调动证明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。第二章第三节2Z202032注册的规定P6484.根据《绿色施工导则》使用效率的说法,正确的是()。A、施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B、现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C、对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D、施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标,综合计量管理答案：C解析：A选项错误:施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。B选项错误:现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。D选项错误:施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。第五章第二节2Z205021节约能源的规定P19085.关于合同形式的说法,正确的是()。A、合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B、电子邮件不能视为书面形式C、书面形式仅指合同书面形式D、默认合同是指当事人默认的合同答案：A解析：2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。书面形式合同的内容明确,有据可查,对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点,但缺乏凭证,一旦发生争议,难以取证,且不易分清责任。其他形式合同,可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立,也可以称之为默示合同。第四章第一节2Z204011建设工程施工合同P10886.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。A、是否达到工程使用功能要求B、是否达到施工进度要求C、是否符合工程建设强制性标准D、是否达到造价控制目标答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。第六章第五节2Z206053监理单位的相关安全责任P25687.关于评标结果异议的说法,正确的是()。A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C、对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出D、招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行答案：C解析：考查的是中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。第三章第一节2Z203015中标的法定要求P8688.根据建筑业企业资质管理规定,建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质C、甲级、乙级、丙级D、施工总承包、专业承包、施工劳务资质答案：D解析：第二章第二节2Z202021企业资质的法定条件和等级P5389.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A、合同正常履约B、未发生违约行为C、获得发包人奖励D、获得建设行政主管部门表彰答案：D解析：良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准,行为规范,诚信经营,自觉维护建筑市场秩序,受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。第三章第三节2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类P10390.建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的()。(旧版教材内容)A、20%B、30%C、40%D、50%答案：B解析：(旧版教材内容)91.某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日,发包人于3月10日向承包人发出开工通知,开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后,承包人由于人员、设备未能及时到位,3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,该项目开工日期应当为()。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。第四章第一节建设工程工期和价款的规定Pill92.根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误,《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。B正确,《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。C错误,《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。D错误,监理工作的主要依据是:(1)法律、法规,如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等;(2)有关技术标准,如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件,施工图设计等设计文件既是施工的依据,也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同,监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。第六章第五节2Z206053监理单位的安全责任P25693.下列可视为投标人相互串通投标的是()A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间约定中标人C、投标人之间约定部分投标人放弃投标D、投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：A解析：属于投标人相互串标的情形(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容(2)投标人之间约定中标人(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标第三章第一节2Z203014禁止串通投标的规定P8394.在申请领取施工许可证应当具备的条件中,关于施工图纸及技术资料的说法正确的是()A、有施工方案设计即可B、经审查合格的施工图设计文件C、有初步设计图纸并通过初步设计审查D、有注册执业人员签章的施工图答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手续的,己经办理该建筑工程用地批准手续。(2)在城市、镇规划区的建筑工程,己经取得建设工程规划许可证。(3)施工场地己经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求。(4)己经确定施工企业。(5)有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件己按规定审查合格。(6)有保证工程质量和安全的具体措施。(7)建设资金己经落实。建设单位应当提供建设资金己经落实承诺书。(8)法律、行政法规规定的其他条件。第二章第一节2Z202012申请主体和法定批准条件P4695.下列施工合同履行中的损失,应当由承包人承担的是()。A、监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B、中途设计变更造成的损失C、自行采购不合格建筑材料造成的损失D、图纸不合格造成的损失答案：C解析：A是监理单位职责B找建设单位D找设计单位第七章第二节2Z207020施工单位的质量责任与义务P27096.关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()A、实用新型以申请时所附的说明书为准B、建设工程发明以其附图为准C、外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D、三类专利均以权利要求的内容为准答案：C解析：《专利法》规定,建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。第一章第六节2Z201062知识产权P2597.关于建设工程暂估价的说法,正确的是()A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工作总承包依法招标后,不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的通用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写,A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的,应当依法进行招标,B正确。暂估价,是指总包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额,CD错误第三章第一节2Z203011建设工程法定招标的范围P7398.关于民事诉讼送达的说法,正确的()。A、送达诉讼文书必须有送达回证B、诉讼文书寄出的日期为送达日期C、受送达人被监禁的,应当公告送达D、直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达答案：A解析：考查民事诉讼的审判程序。选项B,诉讼文书以送达回证上的签收日期为送达日期;选项C,受送达人被监禁的,通过其所在监