2023年全国一建《通信与广电工程管理与实务》考前密押预测卷（二）含解析

PAGEPAGE222023年全国一建《通信与广电工程管理与实务》考前密押预测卷（二）含解析一、单选题1.接入网(AN)和电信管理网(TMN)之间的接口是()。A、Q1B、Q2C、Q3D、Q4答案：C解析：2.与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A、再生段B、复用段C、数字段D、数字通道答案：D解析：与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个数字通道，它通常包含一个或多个数字段。3.设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A.第一级时钟B.第二级时钟C.第三级时钟D.第四级时钟A、AB、BC、CD、DE、E答案：C解析：4.环形结构的计算机网络一般用于（）。A、骨干网B、局域网C、城域网D、广域网答案：B解析：教材页码P14-17环形结构没有路径选择问题，网络管理软件实现简单。但信息在传输过程中要经过环路上的许多节点，容易因某个节点发生故障而破坏整个网络的通信。另外网络的吞吐能力较差，适用于信息传输量不大的情况，一般用于局域网。5.当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A、暂缓B、停止C、不停止D、行政复议后答案：C解析：行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的内容、方式和期限，履行行政处罚决定。当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。6.做混凝土基础时须按设计图给定的位置选择中心线，中心线左右偏差最大()。A、5mmB、8mmC、10mmD、15mm答案：C7.以下说法错误的是（）。A.广播电视中心空调采用地下送风和房顶出风的方式是最为合理的B.广播电视中心在分控机房内采用网状、机房与机房之间采用树状结构相连C.在线槽、线架、地沟内布放线缆时，应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放，防止电磁噪声干扰D.焊接时线缆应留有一定的余量，不得使用酸性焊剂焊接A、AB、BC、CD、DE、E答案：A解析：空调的出风口和回风口的位置安排也十分重要，如采用地下出风和房顶送风的方式是最为合理的，这样可以形成一个循环式的通风系统但根据整个大楼管网布防的实际情况，有时无法实现这种方式，需要采用其他的出风方式。出风口的位置不能正放在设备机架的上方，以防止出风口的冷凝水滴落损坏设备。8.建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A、200m2B、300m2C、400m2D、500m2答案：C9.()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。A.G．652B.G．653A、B、654C、D、655答案：D10.我国中央和地方所有上星电视节目传输采用的信道编码和调制传输标准是（）。A.PAL-RB.NTSC-OC.DVB-SD.ABS-SA、AB、BC、CD、DE、E答案：C解析：我国中央和地方所有上星电视节目传输采用的信道编码和调制传输标准是《卫星数字电视广播信道编码和调制标准~GB/T17700-1997(DVB-S)。"村村通"、"户户通"广播电视节目传输采用的传输规范是《先进卫星广播系统卫星传输系统帧结构、信道编码与调制:安全模式))GD/JN01-2009(ABS-S)。11.用双耳收听来判断声源的远近和()，称为双耳定位。A、内容B、方向C、直达D、反射答案：B12.不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在（）内之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4A、AB、BC、CD、DE、E答案：C解析：不参与联合建设的电信业务经营者，原则上在3年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。13.()也叫衰减最小光纤(在1550mm处)。A.G．652B.G．653A、B、654C、D、655答案：C14.新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。A、3个月B、半年C、9个月D、一年答案：B15.在中国PTN基本上采用（）技术。A、xDSLB、T-MPLSC、PBB-TED、WiFi答案：B解析：教材页码P25-28前期，通信业界一般理解的PTN技术主要包括T-MPLS和PBB-TE，由于PBB-TE技术仅支持点到点和点到多点的面向连接传送和线性保护，不支持面向连接的多点到多点之间业务和环网保护，采用PBB-TE技术的厂商和运营商越来越少，目前中国已经基本上将PTN和T-MPLS/MPLS-TP画上了等号。16.4G系统支持的终端移动速度可达到()。A、150km／hB、250km／hC、350km／hD、450km／h答案：B解析：第四代移动通信系统主要特征：1.提供更高的传输速率，三种环境下能提供的速率分别为：行车或快速移动环境下数十Mbit/s，室外或步行环境下数十至数百Mbit/s，室内环境下100Mbit/s-1Gbit/s。2.支持更高的终端移动速度(250km/h)。3.全IP网络架构、承载与控制分离。4.提供无处不在的服务、异构网络协同。5.提供更高质量的多媒体业务。17.通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A、直埋电缆B、对称电缆C、高频电缆D、塑套电缆答案：A解析：教材页码P65-70按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、直埋电缆、管道电缆、隧道电缆和水底电缆。18.广播电视中心机房的空调通风系统采用()的方式是最为合理的。A、一面出风三面送风B、一面出风一面送风C、房顶出风地下送风D、地下出风房顶送风答案：D解析：考虑到广播电视中心机房设备集中、热量较多，采用地下出风房顶送风的方式可形成一个循环式的通风系统，有效降低室内温度。19.在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A、NGNB、HDSLC、ADSLD、IP答案：B解析：NGN和IP是基于网络的应用技术，HDSL和ADSL是基于用户线路的应用技术。20.需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装()。A、列头机架B、列中机架C、列尾机架D、都可以答案：A多选题1.目前世界上存在的兼容制彩色电视制式有（）。A、SDTVB、PALC、HFCD、NTSCE、SECAM答案：BDE解析：目前世界上存在的兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制(逐行倒相制)和SECAM制三种。2.3G移动通信系统主要由（）组成。A、操作维护台B、无线接入网C、核心网D、基站控制器E、用户设备答案：BCE解析：教材页码P42-453G移动通信网络主要由用户设备，无线接入网和核心网三部分组成。3.光缆和接头在人孔内的放置应符合()的要求。A、光缆应在托板或管壁上排列整齐，上、下不得重叠相压，不得互相交叉或从人孔中间直穿B、电缆接头应平直安放在铁架中间，并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置C、光缆接头的一端距离管道出口处的光缆长度不应小于40cmD、接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光缆都不应该阻挡管道的空闲孔，避免影响今后敷设新光缆E、人孔内的光缆接头盒需要识别标志或标志吊牌，光缆本身不需要答案：ABCD解析：人孔内的光缆需要识别标志或标志吊牌，光缆接头盒本身不需要。4.直流电源的()是标志其电能质量的重要指标A、电压B、电流C、稳定性D、杂音E、功率答案：AD解析：直流电源的电压和杂音是标志其电能质量的重要指标。5.挖掘通信管道沟(坑)时如发现埋藏物，特别是()等必须立即停止施工，并负责保护现场，与政府部门联系。A、文物B、古墓C、自来水管D、电力线E、煤气管道答案：AB6.接入网的发展趋势包括()。A、宽带化B、IP化C、分组化D、云化E、无线化答案：ABE7.关于聚光型灯具，下列说法正确的有()。A、主要在内景照明中使用B、投射光斑发散、亮度低C、边缘轮廓清晰、大小可以调节D、光线的方向性强，易于控制，能使被摄物产生明显的阴影E、照明时常用做主光、逆光、基础光和背景光答案：ACD解析：顾名思义，投射光斑集中、亮度高，照明时常用作主光、逆光、基础光和效果光，不能用作背景光。8.SDH传输设备系统级测试的主要项目有()。A、输入抖动容限测试B、误码测试C、输出抖动测试D、网管功能测试E、保护倒换功能测试答案：BCDE9.广播电视节目收转机房允许最小距离1000m的电磁干扰源是()。A、电气化铁道B、高频电炉和高频热合机C、X光设备、高频电疗设备D、架空电力线路63～110kVE、架空电力线路550kV答案：AB10.4G关键技术有()。A、正交频分复用B、多输入输出C、接力软切换D、智能天线E、IP核心网答案：ABDE解析：4G关键技术正交频分复用、多输入输出、智能天线、软件无线电、基于IP的核心网。简答题（总共5题）1.某施工单位承接了一项PTN网络工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，其中甲站、丙站由安装I队施工（3人组成，100元/人?天），乙站、丁站、戊站由安装II组施工（2人组成，100元/人?天）；本机测试及系统测试由测试III组完成（2人组成，400元/人?天）；安装工具2套（租赁费200元/天），测试仪表1套（租赁费500元/天）；项目部制定的网络计划图如下：根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，各项工作均按照最早开始时间开始，施工中发生如下事件：事件一：乙站设备推迟2天送到机房事件二：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5天；事件三：丙站设备推迟2天运到机房；事件四：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6天；问题：1.按照下表格计划列出各项工作的紧前工作和紧后工作。2.参照A标注B、E、F、I工作时间参数3.列出本项目的关键工作，计算计划工期。4.在保证工期的前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率？5.各事件顺序发生时，是否可以提出工期索赔和费用索赔；并说明理由。本工程的实际工期是多少天？索赔费用为多少？答案：1.答：各项工作的紧前工作和紧后工作的表格如下：2.答：四个时间参数见标注如下：3.答：（1）本项目的关键工作：A、D、H、J、K、G、L、M（2）本项目总工期：5+7+6+8+2+3+15+10=56（天）4.答：由于E工作是最早开始的测试工作，E工作的时间参数是：{图3}因此，为了保证仪表的最高使用率，就要求仪表连续不间断工作，才能避免仪表窝工，即要求最早开始测试的工作E以它的最晚开始时间开始，即测试工作应于第21天开始。5.答：事件一：可以提出工期索赔，不能提出费用索赔；理由：设备推迟运至机房属于建设单位的责任；乙站设备推迟2天运至机房，导致D工作推迟2天，因为D工作为关键工作，致工期拖后2天，可以索赔工期2天，施工单位无因此增加的费用。事件二：不能提出工期和费用索赔；理由：施工单位机械推迟进场属于施工单位的责任。2.1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?答案：(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。3.某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些？答案：1.答：（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；（3）必须配备个人防中毒窒息等防护装备设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；（4）必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。3.答：雨期施工应注意：①施工人员应尽量避免高处作业。②必须进行高处作业时，应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。③在低温下吊装机具时，应考虑其安全系数。④光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施，以满足其对温度要求。⑤车辆在冬季应加装防冻液，雪天、冰路上行车应装防滑链或使用防滑轮胎，注意防冻、防滑。4.1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔答案：(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。5.（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直