2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（七）附详解

PAGEPAGE442023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（七）附详解一、单选题1.关于定金的说法，正确的是（）。A、债务人履行债务后，定金不可抵作价款B、订金与定金的法律效果相同C、定金超过合同金额的20%，则定金无效D、定金的法律性质是担保答案：D解析：《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。D对。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。A错。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。C错。选D2.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件，下列符合国家规定的是（）。A、流动资金、专业技术人员和突出业绩B、有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备C、流动资金、专业管理人员和资格证书D、注册资本、专业管理人员并依法设立答案：B解析：有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备3.根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C、工程监理单位不得转让工程监理业务D、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理答案：A解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。4.关于抵押实现的说法，正确的是（）。A、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权自签订之日起设立的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权同以登记设立的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿答案：B解析：A错误，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。B正确，债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。C、D错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。5.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A、行业协会的综合信用评价B、政府对市场主体的守法诚信评价C、行业协会协助政府部门的综合信用评价D、社会中介信用机构的综合信用评价答案：B解析：政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。6.根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A、人民政府B、人民法院C、建设行政主管部门D、安全生产监督管理部门答案：B解析：《安全生产法》规定，生产经营单位发生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。7.项目经理部行为的法律后果由()承担。A、企业法人B、项目经理C、企业法定代表人D、项目经理部与企业法人分担答案：A解析：教材P8页由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。8.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，（）年进行一次应急预案评估。A、每二年B、每三年C、每半年D、每年答案：B解析：每三年进行一次应急预案评估。9.根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由（）个以上的承包单位联合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：教材P97共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。10.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A、6月1日B、8月30日C、10月8日D、10月20日答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。11.下列关于仲裁裁决执行的说法中错误的是（）。A、一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应终结执行B、一方当事人不履行义务的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的相关规定向人民法院申请执行C、撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当恢复执行D、人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行答案：A解析：教材P337（1）仲裁裁决执行是指当仲裁一方当事人不能自觉履行仲裁裁决要求其承担的义务时，另一方当事人可申请法院执行仲裁裁决，法院依照法定程序，强制被执行人履行仲裁裁决所确定的义务；（2）我国《仲裁法》第62条规定，一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申执行；（3）仲裁裁决执行的申请必须在法定期限内提出，超出期限申请执行，法院将驳回其申请，不予执行；（4）可以裁定不予执行仲裁裁决的情形有：1）当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；4）认定事实的主要证据不足的；5）适用法律确有错误的；6）仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的；7）人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的。12.根据法律规定，国有土地使用权的出让方式受到严格限制的（）。A、拍卖B、划拨C、招标D、协议答案：B解析：设立建设用地使用权，可以采取出让或划拨等方式。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。13.（2020年真题）关于土地所有权的说法，正确的是（）。A、中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B、城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C、宅基地属于农民家庭所有D、自留山属于农民集体所有答案：D解析：P14-17城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。14.关于证据，以下说法正确的是()。A、工程设备属于物证B、证人证言的证明力大于物证C、工程照片属于视听资料D、刚上聊天记录属于书证答案：A解析：物证，是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部分或全部的物品。在工程实践中，建筑材料、设备以及工程质量等，往往表现为物证这种形式。15.工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A、专利权B、商标权C、著作权D、发明权答案：C解析：(1)侵犯著作权罪。以营利为目的，有下列侵犯著作权情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金：①未经著作权人许可，复制发行其文字作品，音乐、电影、电视、录像作品，计算机软件及其他作品的16.工程项目在开工前需要办理施工许可证的是（）。A、工程建设中经常会出现临时性建筑B、军用房屋建筑工程建筑活动C、建筑面积在300m2以上的建筑工程D、文物保护的纪念建筑物和古建筑的修缮答案：C解析：不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。2抢险救灾等工程《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。17.（2017年）在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。A、承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B、承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C、因不可抗力造成标的物损毁D、因定作人未按照约定支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果答案：B解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。18.下列情形符合注册建造师申请条件的是（）。A、甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕B、乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C、丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D、丁60周岁答案：D解析：依据《注册建造师管理规定》规定，申请人不予注册的情形包括：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。根据(1)，则B选项不正确；根据(4)，则C选项不正确；根据(5)，则A选项不正确；根据(6)，D选项中丁仅60周岁，符合注册建造师申请条件，D选项为正确选项。19.（2014年）根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A、勘察单位B、建设单位和施工企业C、设计单位D、建设单位和监理单位答案：B解析：对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。20.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A、任意时间B、投标有效期内C、提交投标文件截止时间同一时间D、提交投标文件截止时间之后三日内答案：C解析：《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。C项正确。21.按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是（）。A、建设单位应向承包人提供产品合格证明B、建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点C、由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担D、施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求答案：D解析：《建设工程质量管理条例》施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。22.下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。A、投标人之间相互约定抬高投标报价B、投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C、施工人员按照低于国家强制性标准的合同要求进行施工D、承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。A选项违反了《招标投标法》关于禁止串通投标的规定。C选项违反了《建筑法》关于强制性标准的有关规定。D选项违反了《建筑法》关于禁止分包单位将其承包的工程再分包的有关规定。A、C、D选项均不正确。23.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。A、11月15日B、11月20日C、11月30日D、12月3日答案：A解析：教材P112当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工曰期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。24.重大劳动安全事故罪，犯罪的客观方面是（）。A、责令冒险作业B、降低工程质量标准C、违反安全管理规定D、安全生产设施不符合国家规定答案：D解析：客观是指在意识之外,不依赖精神而存在的,不依人的意志为转移的。三、重大劳动安全事故罪《刑法》（《刑法修正案（六)》）第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。25.用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能（）A、在合同依法订立之后进行B、变更合同期限和劳动报酬C、变更劳动保护和工作条件D、违反法律法规的强制性规定答案：D解析：教材P133变更劳动合同时应当注意：（1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行；（2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意；（3)不得违反法律法规的强制性规定；（4)劳动合同的变更须采用书面形式。26.下列关于不动产登记的效力表述中，正确的是（）。A、没有进行转移登记，房屋买卖合同不生效B、导致不能进行房屋转移登记的房屋买卖合同一方当事人，应当承担违约责任C、未办理预告登记就不能办理房屋转移登记D、预告登记不影响处分房屋的权利答案：B解析：,物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。所以，合同效力与物权效力不能画等号。故A选项不符合题干要求；而B项符合题干要求，是正确选项。关于预告登记的效力：《物权法》第20条规定：“当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权的效力”。故C、D选项都不符合题干要求。考点:本题考查合同与物权登记的关系、预告登记的效力27.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：当事人、利害关系人提出的异议当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。28.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。jin29.根据《民事诉讼法》规定，诉讼财产保全的措施不包括()。A、查封B、扣押C、冻结D、先予执行答案：D解析：先予执行和财产保全是诉讼中两个不同的诉讼措施，不可混淆。财产保全，是指人民法院对于可能因一方当事人或者一方利害关系人的行为或者其他原因，使将来生效的法律文书不能执行或难以执行的情况，在诉讼前或者诉讼中做出裁定，对一方当事人或者一方利害关系人一定范围的财产或者与争议有关的财产采取措施，限制其处分的一种法律行为和法律制度。根据民诉法第94条规定，财产保全措施有查封、扣押、冻结和法律规定的其他方法。而先予执行，是指人民法院在受理案件后终审判决之前，为解决权利人生活、生产经营的急需，依法裁定义务人预先履行义务的制度。本题中D项正确。考生复习此知识点时，应将相关其他法律规定一并掌握。考点:考查诉讼财产保全措施在教材中现在没有涉及到。但是在法律汇编里面有30.甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。A、合同之债B、无因管理之债C、不当得利之债D、侵权行为答案：C解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。31.政府对工程质量的监督管理的主要手段为（）。A、设计审批制度和竣工验收备案制度B、施工许可制度和竣工验收备案制度C、设计审批制度和施工许可制度D、设计审批制度、用地审批制度和竣工验收备案制度答案：B解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。32.建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。A、施工投标保证金B、预付款担保C、施工合同履约保证金D、工程款支付担保答案：B解析：四）预付款担保：是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。33.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括（）。A、未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D、安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第（4)项、第（5)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处10万元以上30万元以下罚款的行为。34.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A、原告住所地B、合同签订地C、仲裁机构所在地D、标的物所在地答案：C解析：《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。35.根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是（）。A、工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督——独立的第三方B、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正——报告建设单位C、尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D、任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的——合同也可约定答案：C解析：建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方卖弄，代表建设单位实施监督。36.下列关于建造师管理相关制度中，正确的内容是（）。A、建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期重新计算B、大型工程项目施工负责人可由本专业的注册建造师担任C、注册建造师执业印章由本人保管，注册证书由其所在企业保管D、信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为答案：D解析：注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。可见C选项不符合题干要求。注册建造师的注册证书和执业印章有效期为3年。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。可见A选项不符合题干要求。注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级注册建造师和二级注册建造师两个等级。二级注册建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。由于B项未明确注册建造师的等级，可见B选项不符合题干要求。注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。37.根据《民事诉讼法》的规定，建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括（）。A、施工行为地B、合同纠纷发生地C、合同签订地D、发包人或承包人住所地答案：B解析：根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地（工程所在地）的范围内，通过协议确定管辖法院。38.甲省建筑公司在乙省承包了一项工程。《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用()。A、适用《甲省建筑市场管理条例》B、适用《乙省建筑市场管理条例》C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个答案：B解析：教材P3页地方性法规：1.为执行法律、行政法规的规定，需要根据本行政区域的实际情况做具体规定的事项；2.属于地方性事物需要制定地方性法规的事项。39.根据《专利法》规定，发明专利权的期限是（）年，自专利申请日起计算，期限届满，专利权终止。A、4B、5C、10D、20答案：D解析：《专利法》规定：发明专利的有效期为二十年，自申请日起计算。本题干列明的是“发明专利权的期限”。可见根据上述法律规定，只有D选项符合题干要求.是正确选项；其他A、B、C选项都不符合题干要求。40.二级施工资质的企业考核指标不包括（）。A、12层以上的房屋建筑工程B、高度50米以上的建筑物或构筑物C、单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程D、建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体答案：C解析：教材P51二级企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格：（1）12层以上的房屋建筑工程；（2）髙度50米以上的构筑物或建筑物；（3）单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程；（4）单跨跨度21米以上的房屋建筑工程；（5）建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体（6）单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。故C选项不属于二级企业，而属于一级企业。41.下列争议中属于劳动争议的是（）。A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B、公司股东李某与其他企业的经济纠纷C、王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议答案：D解析：以下均不是劳动争议：劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议的纠纷；家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。42.某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的1O%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求赔偿（）元。A、1800B、3000C、5000D、8000答案：D解析：教材P127当事人即约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果按定金条款应该是双倍3000×2=6000如果按违约金条款，应该是违约金5000+返还的定金的本金部分3000=8000元43.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。44.关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。45.生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同，体现了安全生产中从业人员的()。A、知情权B、批评权和检举、控告权及拒绝违章指挥权C、获得劳动防护用品的权利D、请求赔偿权答案：B解析：（三）批评、检举、控告或者拒绝违章指挥从业人员有权对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。46.根据我国《劳动法》的规定，对怀孕()个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。A、5B、6C、7D、8答案：C解析：教材P145女职工的特殊保护。根据《劳动法》规定：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。47.（2015年）下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A、在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的B、未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的C、不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D、未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的答案：B解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于工程质量不良行为。48.根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A、合同签订地B、原告住所地C、标的物所在地D、合同履行地答案：D解析：教材P307地域管辖。《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”49.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D解析：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证合同的当事双方是保证人和债权人，注意主体和内容，是谁向谁保证。50.《刑法》规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处(),并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。51.代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于（）。A、有权代理B、表见代理C、无权代理D、滥用代理权答案：C解析：第一百六十九条代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。52.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A、双方签收的人民法院调解书B、双方签字的人民调解委员会制作的调解书C、双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D、一方拒绝签收的仲裁调解书答案：A解析：法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。53.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A、被吊销B、被撤销C、延续有效D、注销注册或变更注册答案：D解析：聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。54.（2014年）监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A、费用由施工企业承担B、工期不予顺延C、视为建设单位违约D、施工企业可主张合理利润答案：D解析：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。55.（2017年）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D、招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息答案：A解析：本题考查的是投标保证金。选项B，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项C，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，即从提交投标文件截止之日起算。选项D，招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。56.债权相对性理论的内涵，不包括（）。A、债权主体的相对性B、债权内容的相对性C、债权责任的相对性D、债权义务的相对性答案：D解析：债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性；(3)债权责任的相对性。57.（2014年）某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（）申请行政复议。A、市环保局B、省建设厅C、市人民政府D、省人民政府答案：C解析：对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。58.下列由债务人履行的债务转让给第三人的说法，错误的是（）。A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人应向债权人承担违约责任答案：B解析：《民法典》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。合同义务转移分为两种情况一是合同义务的全部转移，在这种情况下，新的债务人完全取代了旧的债务人，新的债务人负责全面履行合同义务。59.（）应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患，特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。A、建设单位B、建筑施工企业C、建设监理单位D、政府安监部门答案：B解析：建筑施工企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患，特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。60.合同当事人甲因开发公司乙发生了不能兑现合同承诺的行为请求撤销合同，下列结果中，法院最不可能做出的判决是()。A、解除合同B、撤销该合同C、要求开发商乙兑现合同承诺D、允许甲少支付部分房款作为补偿答案：B解析：教材P124我国《民法典》规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销”该条明确规定了可撤销合同之情形。多选题1.（2019年）关于担保的说法，正确的有（）。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效E、反担保不适用《担保法》的规定答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。2.下列委托代理的情形中，属于无权代理的有（）。A、代理人超越了代理权限所进行的代理行为B、行为人在其代理权终止后仍以被代理人的名义进行民事行为C、被代理人取消了委托授权后，行为人仍然以原被代理人的名义进行民事行为D、代理人辞去委托授权后，仍然以原被代理人的名义进行民事行为E、代理人在代理活动中未尽职责导致被代理人受到损害答案：ABCD解析：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。（2）超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。（3）代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。3.买卖合同中出卖人的主要义务包括（）。A、瑕疵担保的义务B、转移标的物所有权的义务C、支付价款的义务D、对标的物进行检验和及时通知的义务E、按照合同约定交付标的物的义务答案：ABE解析：教材P156（一）出卖人的主要义务：1.按照合同约定交付标的物的义务；2.转移标的物所有权的义务；3.瑕疵担保义务。4.李某通过一级注册建造师资格考试并取得资格证书，初始注册时被拒绝，主要是（）。A、自资格证书签发之日起超过3年提出申请且未参加过继续教育培训B、申请人的聘用单位是二级施工企业资质C、因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年D、李某年龄刚超过60周岁并办理退休手续E、在申请注册之日前2年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故答案：ACE解析：申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有明确规定不予注册的情形。初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。5.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A、因重大误解订立的合同B、订立合同时显失公平的合同C、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D、违反法律强制性规定的合同E、以合法行为掩盖非法目的的合同答案：ABC解析：教材P124《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。6.（2020年真题）根据《建筑起重机械安全监督管理却定》不能使用的建筑起重机械有（）。A、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的B、经检验达不到安全技术标准规定的C、没有完整安全技术档案的D、没有齐全有效的安全保护装置的E、属于有可能淘汰或者限制使用的答案：ABCD解析：P255-257有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。7.（2016年）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C、投标保证金有效期应当与投标有效期一致D、招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E、未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还答案：BCE解析：A错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。B正确，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。C选项正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。D错误，E正确，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。8.施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括（）等内容A、承包人为保证工程质量和安全采取的措施B、发包人为提前竣工提供的条件C、承包人为提前竣工对材料供应商的要求D、发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求E、提前竣工所需追加合同价款答案：ABE解析：施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。9.（2020年真题）根据《民法典》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有（）。A、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年B、超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭C、诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还D、当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可E、超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院不予受理答案：BCD解析：P311-320选项A，普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。选项B，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。选项C，2017年3月公布的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的，不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。选项D，当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间、预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。选项E，依照2008年8月最高人民法院发布的《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》，当事人未提出诉讼时效抗辩，法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间、预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。10.（2019年）关于担保的说法，正确的有（）。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效E、反担保不适用《担保法》的规定答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。11.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A、质量B、安全C、卫生D、环境保护E、市容市貌答案：ABCD解析：工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。12.下列抵押财产中，抵押权自登记时设立的有()。A、建筑物B、建设用地使用权C、生产设备、原材料D、在建工程E、在建的船舶答案：ABD解析：当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）正在建造的建筑物13.可以让注册建造师同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。A、同一工程相邻分段发包或分期施工的B、因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C、合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D、因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E、合同约定的工程验收合格的答案：ABE解析：教材P66注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。14.注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有（）。A、以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B、在执业中实施商业贿赂受到行政处罚C、超越执业范围执业被警告、处罚D、无正当理由拒绝或未及时签字盖章的E、为自己的执业活动进行辩解造成不良影响答案：ABCD解析：注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。《注册建造师执业管