2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库（浓缩500题）

PAGEPAGE2902023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库（浓缩500题）一、单选题1.根据《合同法》的规定，下列合同属于实践合同的是()。A、建设工程合同B、保管合同C、买卖合同D、融资租赁合同答案：B解析：该题主要考察的是：合同的分类根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。2.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。A、书证B、鉴定结论C、证人证言D、勘验笔录答案：A解析：书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。3.当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是（）。A、买卖合同B、赠与合同C、租赁合同D、借款合同答案：D解析：D项：借款合同是指借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。因此，D项正确。A项：买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。故A项错误。B项：赠与合同是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。因此，B项错误。C项：租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。4.（2020年真题）关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。A、城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B、城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C、城市维护建设税税率统一为5%D、凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人答案：D解析：P49-51城市维护建设税税率如下:纳税人所在地在市区的,税率为7%；纳税人所在地在县城、镇的,税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。市维护建设税,以纳税人实际缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据,分别与消费税、增值税、营业税同时缴纳。

凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都是城市维护建设税的纳税义务人。5.甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90％，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A、2006年5月27日B、2007年5月27日C、2008年2月13日D、2008年3月20日答案：D解析：根据《民法通则》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，普通诉讼时效期间通常为2年。在本题中，从2006年3月20日开始墙面大面积脱落，医院对乙建筑公司的损害赔偿请求权的诉讼时效期间为2年，至2008年3月20日诉讼时效期间届满，因此应在此日前要求赔偿。综上所述，本题的正确答案为D。6.下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。A、依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料B、依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商C、工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包D、工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势答案：D解析：按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势。工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包。7.甲公司中标成为某市一栋18层公寓楼工程合法的施工总承包人。有关事件如下：(1)总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为具备相应资质的乙公司。(2)总承包合同生效后，甲公司又把基础土石方工程分包给了一家具备相应资质的丙公司。(3)后业主得知此事，提出如若分包土石方工程，必须包给资质条件更优的丁公司。上述做法中符合我国建筑法规定的是（）。A、（1）B、（3）C、（1）和（2）D、（1）和（3）答案：A解析：工程施工分包可以分为专业分包与劳务作业分包：（一）专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的活动。（二）劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。本题中，（1）水暖电安装工程属于（一）的专业工程分包，符合法律的规定。（2）和（3），《建筑法》规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。因此，对于土石方工程，属于主体结构的工程，不论业主是否同意，都必须由施工总承包单位自行完成，不得分包。所以（2）（3）违反了法律的规定。综上所述，本题正确答案为A。8.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。（2016）A、供电局向甲施工企业承担责任B、供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C、乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D、乙公司向甲施工企业承担责任答案：D解析：合同之债，而且无故断电并不是不可抗力，不能免除责任9.乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成的经济损失，其法律后果应该由（）。A、甲公司自行承担B、乙公司自行承担C、甲乙公司承担连带责任D、乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任答案：D解析：根据《民法通则》的规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。本题中，乙公司明知该部长被取消授权仍与其订立合同，由此产生的损失由乙公司和该部长承担连带责任。综上所述，本题的正确答案为D。10.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。A、总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B、施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C、施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D、建设单位为施工单位垫付了行政罚款答案：D解析：不当得利，是指没有法律或者合同上的依据，一方取得利益而使另一方遭受损失的，在受益人和受害人之间形成不当得利之债。D项：建设单位和施工单位之间没有垫付行政罚款的权利义务关系，当事人也未约定。因此，施工单位构成不当得利，应返还建设单位为其垫付的罚款。A项：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。因此，总承包单位为分包单位缴纳保险费是法定责任，分包单位作业人员不构成不当得利。故A项错误。B项：双方之间有约定，因此，不构成不当得利。故B项错误。C项：增加工程款和变更设计之间有因果关系，不构成不当得利。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。11.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()内,向备案机关提交工程质量监督报告。A、5日B、7日C、15日D、30日答案：A解析：本题考察的是：竣工验收备案文件的签收和处理。《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。12.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在提交工程竣工验收报告时，应当向（）出具质量保修书。A、设计单位B、建设单位C、本级人民政府D、监理单位答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。13.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2014A、人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B、保险人对人身保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C、人身保险合同的投保人不可以为受益人D、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费答案：B解析：本题考查的是保险概述。选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。14.（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A、当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请B、当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁C、当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行D、仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书答案：D解析：P361-362当事人申请仲裁后,可以自行和解。达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据仲裁协议申请仲裁。仲裁庭在作出裁决前,可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解不成的,应当及时作出裁决。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。15.根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。（2015）A、国务院建设行政主管部门B、国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C、省级以上人民政府建设行政主管部门D、国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。516.下列建筑业企业资质的许可，应当由国务院建设主管部门负责实施的是()。A、劳务分包一级资质B、水利、交通的专业承包序列二级资质C、专业承包三级资质D、公路交通工程专业承包不分等级资质答案：D解析：务院建设主管部门负责实施下列建筑业企业资质的许可：1.施工总承包序列特级资质、一级资质；2.国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级的企业的施工总承包二级资质、三级资质；3.水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质；4.铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质；5.公路交通工程专业承包不分等级资质、城市轨道交通专业承包不分等级资质。17.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A、30B、20C、15D、7答案：D解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内。18.借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承担工程。（2013）A、营业执照B、技术人员C、资金D、高层管理人员答案：A解析：禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。19.关于工程建设项目质量监督手续的说法,正确的是()。A、监理单位需依法办理工程质量监督手续B、办理工程质量监督手续是法定程序,不办理质量监督手续的工程不得开工C、办理工程质量监督手续时应提交用地规划许可证?D、办理工程质量监督手续时不必提交监理单位资质等级证书答案：B解析：办理工程质量监督手续是法定程序，不办理质量监督手续的，不发施工许可证，工程不得开工。20.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（）。A、送货单B、合格证C、合同书D、专业机构出具的质量鉴定报告答案：D解析：物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言。21.构成效力待定合同的法定原因包括()。A、重大误解B、主体不合法C、欺诈D、趁人之危答案：B解析：该题主要考察的是：效力待定合同《合同法》规定的效力待定合同有三种，即限制行为能力人订立的合同，无权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。分析可知，这三种情况均属于因主体不合法导致合同效力待定。22.承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A、被冲坏已施工的基础工程B、停工期间设备闲置C、清理现场，恢复施工D、被冲坏的现场临时道路恢复答案：B解析：造成暂时停止施工的原因很多，可能是因为施工单位，也可能是建设单位、设计单位或监理单位的问题，还有不可抗力或违法行为被责令停止施工等。一般来说，除不可抗力要按合同约定执行外，其他则要分清责任，谁的责任就由谁承担费用。但不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护，以防止在暂停施工期间出现施工现场的作业人员或者其他人员的安全事故，并为今后继续施工创造良好的作业环境。23.以下对国家的节能产业政策说法正确的是()。A、国家实行有利于节能和消除环境污染的产业政策B、国家实行禁止发展高耗能、高污染行业的政策C、国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源的政策D、国家对企业降低单位产值能耗和单位产品能耗实行限制的政策答案：C解析：《中华人民共和国节约能源法》（以下简称《节约能源法》）规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。所以答案AB错误。国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。所以答案D错误。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。24.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。A、视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B、视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C、视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D、直接要求甲承包人赔偿答案：D解析：2004年建设工程法规真题第52题根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照工程设计图和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工，则属于违约行为，应该对建设单位承担违约责任。在本案中，甲未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，因为合同具有相对性，甲应对建设单位承担违约责任。但是，对于乙所受到的的损失，则不属于上述的违约责任，而是应当由甲承担的一种侵权责任。综上所述，本题的正确答案为D。25.关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A、注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B、不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C、注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D、由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示答案：C解析：2016年9月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。2016年9月经修改后发布的《注册建造师管理规定》也规定，违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。26.施工单位应当对管理人员和作业人员()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A、每半年至少一次B、每季度至少一次C、每年至少一次D、每两年至少一次答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。27.下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。A、代理期间届满或代理事务完成B、被代理人取消委托或代理人辞去委托C、代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D、被代理人取得或恢复民事行为能力答案：D解析：D项：有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：（一）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（二）被代理人或者代理人死亡；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（五）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。D项属于（一）的情形，是指定代理或者法定代理终止的情形，不属于委托代理终止的原因，所以D项当选。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人死亡；（四）代理人丧失民事行为能力；（五）作为被代理人或者代理人的法人终止。A项：属于（一）的情形，委托代理关系终止。所以A项不选。B项：属于（二）的情形，委托代理关系终止。所以B项不选。C项：属于（三）、（四）的情形，委托代理关系终止。所以C项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。28.关于建设工程知识产权时效，说法正确的是（）A、发明专利权期限为20年，以公告之日计算B、实用新型专利权期限为10年，以申请日起计算C、外观设计专利权期限为10年，以设计完成日起计算D、商标权的有效期为10年，不可以续展注册答案：B解析：本题考查的是建设工程知识产权制度。A发明专利权期限为20年，以申请日起计算，C外观设计专利权期限为10年，以申请日起计算，D商标权的有效期为10年，应当在期满前12个月内申请续展注册。29.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师答案：C解析：2011年建设工程法规真题第18题本题考查的是施工单位的安全生产责任。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。综上所述，本题的正确答案为C。30.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案：B解析：2007年建设工程法规真题第22题《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。对于合理使用年限，农村砖木结构建筑不少于30年，城镇的砖混（砖和混凝土）结构建筑不少于50年，钢筋混凝土结构建筑不少于70年，钢结构建筑不少于100年。施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。综上所述，本题正确答案为B。31.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。（2013）A、企业B、政府C、社会D、行业答案：B解析：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。1232.建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的()。A、建设工程经竣工验收合格，应予支持B、建设工程经竣工验收不合格，应予支持C、发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D、发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A解析：《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。。33.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。（2016）A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围答案：D解析：全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之曰起1年内，由省、自洎区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之曰起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。14。34.根据新建建筑节能相关规定,下列对相关单位义务的说法,正确的是（）。A、施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能推荐标准对施工图设计文件进行审查B、建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C、建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节推荐制性标准进行查验D、设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,可以按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理答案：B解析：本题考核了施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查,故A错。建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验,故C错。设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理,D错。35.（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。A、合同纠纷B、侵权纠纷C、无因管理纠纷D、不当得利纠纷答案：B解析：P22-23侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生,即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。36.甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《中华人民共和国合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向法院或仲裁机构申请。A、2007年3月10日B、2007年3月20日C、2008年3月10日D、2008年3月20日答案：D解析：合同撤销权的行使行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并向人民法院或者仲裁机构申请。37.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：C解析：2013年建设工程法规真题第68题本题考查的知识点是法的形式。国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理只能的直属机构，以及省、自治区、直辖市人民政府和较大的市的人民政府所指定的规范性文件统称规章。国家发展和改革委员会发布的规章有《招标公告发布暂行办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等。综上所述，C项正确。38.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A、强制执行的理由和依据B、当事人的姓名或者名称地址C、当事人依法享有的陈述权和申辩权D、行政机关的名称印章和日期答案：C解析：强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)当事人的姓名或者名称地址；(2)强制执行的理由和依据；(3)强制执行的方式和时间；(4)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；(5)行政机关的名称印章和日期。A、B、D选项均属于行政强制执行决定书中必须载明的法定事项。而对于“当事人依法享有的陈述权和申辩权”，则是行政机关在作出强制执行决定之前，书面催告当事人时所必需载明的事项之一。39.甲于2007年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2008年3月16日，甲被丙驾车撞伤，花费医疗费3万元。对此，正确的说法()。A、对于投保人而言，保险的根本目的不是发生灾难事件时能够得到补偿B、投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，可以先行撤离，等过几天再通知保险人C、保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照全部损失进行保险索赔D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金答案：D解析：于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过索赔来实现。所以答案A错误。投标人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。所以答案B错误。保险单上载明的保险财产全部损坏，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到或者虽然能够修理单修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。40.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。2014A、以合同约定的竣工日期为准B、相应顺延C、以承包人提交竣工报告之日为准D、以实际通过的竣工验收之日为准答案：C解析：本题考查的是建设工程工期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。41.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题A、土地承包经营权B、地役权C、土地使用权D、土地所有权答案：B解析：本题考查的是地役权。地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。42.《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。A、监理单位与分包单位B、建设单位与分包单位C、总承包单位与分包单位D、设计单位与分包单位答案：C解析：2004年建设工程法规真题第28题根据《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。综上所述，本题正确答案是C。43.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。(2015真题)A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：D解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。良好行为记录信息公布期限一般为3年。44.下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。A、装饰装修公司不需要取得安全生产许可证B、施工单位的架子工应当持证上岗C、建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职D、参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一答案：B解析：B项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。因此，B项正确。A项：根据《建筑工业企业安全生产许可证管理规定》的规定，国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。本规定所称建筑施工企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。因此，A项错误。C项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。因此，C项错误。D项：根据《安全生产许可证条例》的规定，企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为B。45.注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册答案：C解析：二）变更注册和增项注册《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。46.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A、甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B、乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C、甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D、对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿答案：A解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。847.2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。A、该项目经理收到该回复后合同生效B、该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议C、如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D、如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂答案：C解析：根据《合同法》的规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。因此，在本题中，原要约要求6月12日之前答复，水泥厂6月20日才作出承诺，此时，如果建筑公司及时通知水泥厂该承诺有效，则合同成立；否则，水泥厂6月20日发出的承诺实质上是一个新的要约。且依据上述法律规定可知，只有要约人承认迟延的承诺有效需要及时通知外，如果否认该承诺的效力，则不需要履行通知义务。综上所述，本题的正确答案为C。48.2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。A、2009年3月B、2009年6月C、2010年3月D、2011年6月答案：C解析：根据《注册建造师管理规定》的规定，建造师执业资格注册有效期一般为3年。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。本题中，王某2007年3月取得建造师资格证书注册于甲公司，虽然2008年6月变更注册于乙公司，但是依据上述法律规定，变更注册后仍延续原注册有效期。因为注册有效期为3年，因此王某的注册有效期是从2007年3月至2010年3月，变更后仍受该有效期制约。综上所述，本题的正确答案为C。49.下列情形中,用人单位可以解除劳动合同的是()A、职工患病,在规定的医疗期内B、女职工在孕期内C、女职工在哺乳期内D、在试用期间被证明不符合录用条件答案：D解析：(四）用人单位不得解除劳动合同的规定1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6)法律、行政法规规定的其他情形。50.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月。（2012）A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。51.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权答案：C解析：2011年建设工程法规真题第6题本题考查的是留置权的行使。根据《合同法》第315条的规定，托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。因此，本题中，施工企业未按约定支付运费，承运人就运输的货物享有留置权。综上所述，本题正确答案为C。52.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。A、总承包人B、防水分包人C、业主D、物业公司答案：C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。本题中，宾馆未经竣工验收就对外营业，因为房屋漏水不属于地基基础工程和主体结构质量问题，承包人对此不承担民事责任。因此，质量责任需要由业主自己承担。综上所述，本题的正确答案为C。53.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、表见代理答案：B解析：2007年建设工程法规真题第2题B项：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。此处的代理指的是狭义的代理。委托代理指按照被代理人的委托行使代权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。在工程建设领域，通过委托代理实施民事法律行为的情形较为常见。本题中，施工单位的法定代表人授权赵某参加招标活动，属于委托代理。所以B项当选。A项：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。所以A项不当选。C项：指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。所以C项不当选。D项：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理实质上是无权代理，是广义无权代理的一种。所以D项不当选。综上所述，本题正确答案为B。54.建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：当事人的自愿性是仲裁最突出的特点仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。55.（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是（）A、建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B、竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门岀具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C、报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成D、未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的,责令限期补报,并处罚款答案：B解析：P317-320县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证。《城乡规划法》还规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。56.关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是()。A、借款合同一般为要式合同B、借款合同一般为不要式合同C、借款合同的标的物是货币D、借款合同一般是有偿合同答案：B解析：一、借款合同的主要法律特征（一）借款合同的标的物是货币（二）借款合同一般为要式合同（三）借款合同一般是有偿合同（有息借款）P121：根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。实践合同是指除当事人双方意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同。57.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。2018真题A、诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B、诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C、执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D、仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔答案：B解析：本题考查的是和解的规定。选项A，和解成立后，当事人所争执的权利即归确定，所抛弃的权利随即消失，当事人不得任意反悔要求撤销。但是，如果和解所依据的文件，事后发现是伪造或涂改的；和解事件已为法院判决所确定，而当事人于和解时不知情的；当事人对重要的争执有重大误解而达成协议的，当事人都可以要求撤销和解。选项C，在执行中，双方当事人自行和解，未达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或盖章，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。选项D，当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后又反悔的，可以根据原仲裁协议重新申请仲裁。58.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A、该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B、如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费答案：A解析：仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。59.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位。A、3B、7C、15D、30答案：A解析：劳动者在试用期内提前3日内通知用人单位，可以解除劳动合同。60.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查,审查的重点在于是否符合()。A、建筑工程质量标准B、工程建设强制性标准C、施工技术标准D、施工合同答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。61.在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。A、10B、12C、13D、60答案：B解析：工总承包企业资质序列，划分为房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、市政公用工程、通信工程、机电安装工程等12个资质类别；每个资质类别划分4个资质等级，即特级、一级、二级或特级、一级至三级。。62.关于评标的说法，正确的是（）。2014A、评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明答案：D解析：本题考查的是招标基本程序。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。63.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）对现场实施全过程监督。A、施工企业负责项目管理的技术负责人B、监理单位负责安全的工程师C、出租单位生产管理人员D、安装、拆卸单位的专业技术人员答案：D解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。64.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。(2015真题)A、建设工程承包活动属于法定代理B、建筑材料设备的采购不得委托代理C、建设工程诉讼只能委托律师代理D、建设工程招标活动可以委托代理答案：D解析：本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。建设工程的承包活动不得委托代理。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。所以D是正确的。65.施工企业计提安全生产费用的依据是()。A、投标报价B、评标价C、建筑安装工程造价D、备案合同价答案：C解析：业安全生产费用提取和使用管理2012年2月财政部、国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。66.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。A、兼职安全巡查员B、专业监理工程师C、发包人代表D、建设工程安全生产监督站答案：A解析：2007年建设工程法规真题第15题施工作业班组应设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。因此，劳务分包作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向现场安全生产管理人员即兼职安全巡查员报告。综上所述，本题正确答案为A。67.除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决定。A、10B、20C、30D、45答案：B解析：除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。68.关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题A、仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B、涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C、申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D、被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求答案：D解析：本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项A，仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。选项B，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。选项C，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理是未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了返还请求，视为撤回反请求。69.建设项目超过()未能开工，建设单位应负责对建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或遮盖，否则由县级以上建设行政主管部门进行处罚。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：B解析：本题考察的是施工现场大气污染的防治。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。70.根据《民事诉讼法》,我国权利的最长保护期限为()年。A、5B、10C、15D、20答案：D解析：权利的最长保护期限。诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。71.《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A、医疗B、教育C、厂房D、住宅答案：C解析：《民用建筑节能条例》规定，“民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。本条例所称民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。72.乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由()承担。A、甲建筑工程公司B、乙房地产开发公司C、丙建设施工公司D、作业人员答案：A解析：意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。73.根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。（2014）A、专利中的财产权B、应收账款债权C、可以转让的股权D、房屋所有权答案：D解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括（1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。74.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。A、要约邀请B、新要约C、承诺D、承诺意向答案：B解析：根据《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。承诺必须是受要约人同意要约的意思表示。本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺。因甲公司按丙公司的要约进行了回复，因此，是向丙公司发出了新的要约。综上所述，本题的正确答案为B。75.下列财产，可以进行抵押的是（）。A、施工单位现场使用的塔吊B、宅基地C、被查封、扣押的财产D、医院答案：A解析：本题考查的是建设工程担保制度。下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。76.（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是()。A、刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产B、造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任C、强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任D、投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金答案：C解析：P238-241《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(2)没收财产；(4)驱逐出境。A错误;根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，具有下列情形之一的，应当认定为"造成严重后果"或者"发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役:（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；（2）造成直接经济损失100万元以上的；（3）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。B错误。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》应当认定为“强令他人违章冒险作业”：（1）利用组织、指挥、管理职权、强制他人违章作业的；（2）采取威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（3）故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的。C正确。《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或青拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标。损害国家、集体公民的合法利益的,依照以上规定外罚。D选项错误。77.（2020年真题）关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A、建设工程合理使用年限由建设单位决定B、超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除C、建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限答案：D解析：P309-313《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。78.根据《合同法》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但()除外。A、与债权有关的从权利B、债务人对让与人的抵销权C、债务人对让与人的抗辩权D、专属于债权人自身的从权利答案：D解析：此题考核是合同权利义务的转让。《合同法》规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。而D选项是属于自身的权利，不得转让。。79.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。A、李某不知道张某死亡B、李某死亡C、张某取消委托合同D、李某丧失民事行为能力答案：A解析：一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。第一百七十四条被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（一）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；（二）被代理人的继承人予以承认；（三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；（四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。作为被代理人的法人、非法人组织终止的，参照适用前款规定。80.下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是()。A、招标文件可设定最低投标限价B、招标文件可设有最高投标限价C、如果编制了标底，则应作为评标定标的依据D、标底应在任何时候保密答案：B解析：标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底，所以C错误招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。81.王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至()。A、2006年3月1日B、2006年9月1日C、2011年3月1日D、2011年9月1日答案：D解析：册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。82.关于城市建设维护税的说法正确的是A、凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人B、城市维护建设税,以纳税人应该缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C、城市维护建设税,与消费税、增值税、营业税分别缴纳D、凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人,不是城市维护建设税的纳税义务人答案：A解析：019年3月经修改后发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人。83.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A、招标公告发布暂行办法B、城市房地产开发经营管理条例C、建筑法D、建筑业企业资质管理规定答案：B解析：考察的知识点法的形式。依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。选项B属于行政法规，由国务院制定；选项A、D属于部门规章，由国务院各部委制定；选项C属于狭义的法律，由全国人大及常委会制定。84.某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收。A、总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位B、总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C、分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D、总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。综上所述，本题的正确答案为A。85.《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（）A、配合建设单位24小时联动试车B、为避免冬期施工进行抢工C、自来水管爆裂进行抢修D、全运会项目开幕时间临近必须抢工答案：C解析：根据《环境噪声污染防治法》第30条的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。C项：属于抢修抢险作业，不属于特殊需要必须连续作业，因此，C项无需取得主管部门的证明。故C项正确。ABD项：“配合建设单位24小时试车”、“避免冬期施工”、“全运会开幕”，均属于特殊需要必须连续作业。因此，需要取得政府或者主管部门的证明。故ABD错误。综上所述，本题的正确答案为C。86.（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。A、发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B、对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C、负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D、负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密答案：A解析：P286-289安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检查;确需分别进行检查的,应当互通情况,发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理。87.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。2017A、监理单位B、建设单位C、总承包单位D、分包单位答案：C解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。88.关于评标的说法，正确的是()。（2014）A、招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明答案：D解析：评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。-9089.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款()的罚款。A、1%以上3%以下B、2%以上4%以下C、3%以上5%以下D、5%以上10%以下答案：B解析：本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。90.下列保险中，属于强制性保险的是().A、意外伤害保险B、建筑工程一切险C、安装工程一切险D、工伤保险答案：D解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。291.投标人应当具备（）的能力。A、编制标底B、组织评标C、承担招标项目D、融资答案：C解析：2004年建设工程法规真题第14题根据《中华人民共和国招标投标法》规定，投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。综上所述，本题正确答案是C。92.根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门C、国务院D、国务院建设行政主管部门答案：A解析：2010年建设工程法规真题第37题本题主要考查建设工程安全生产的监督管理体制。根据《安全生产法》的规定，国务院负责安全生产监督管理的部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。综上所述，本题正确答案为A。jin93.某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。A、工程竣工验收合格之日B、工程移交之日C、竣工结算文件提交之日D、起诉之日答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。本题中，工程已经竣工验收合格并交付使用，尚未支付工程款，因此，利息应从建设工程交付之日开始计算。综上所述，本题的正确答案为B。94.根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()（2013）A、在试用期间被证明不符合录用条件的B、严重违反用人单位的规章制度的C、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D、被依法追究刑事责任的答案：C解析：为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6)法律、行政法规规定的其他情形。95.某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位项目经理请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用酸性石料，但碍于双方的关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位的损失。则建设单位的损失应当由()连带承担。A、监理单位与施工单位B、监理单位与项目经理C、施工单位与总监理工程师D、项目经理与总监理工程师答案：A解析：《建筑法》规定，工程监理单位和建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。96.国家实行有利于节能的()政策，引导单位和个人节约和合理利用水、电、气等资源性产品。A、税收B、信贷C、价格D、奖励答案：C解析：国家实行有利于资源节约和合理利用的价格政策，引导单位和个人节约和合理使用水、电、气等资源型产品。97.关于招标方式,下列说法正确的是()。A、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标B、两阶段招标的第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C、两阶段招标的第一阶段,投标人应该按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D、采用公开招标方式的费用项目合同金额的比例过大的项目,必须采丿用邀请招标方式答案：B解析：技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。98.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A、1次B、3次C、无数次D、5次答案：C解析：册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。99.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求答案：C解析：2011年建设工程法规真题第48题本题考查的是委托代理授权不明的情况。根据《民事诉讼法》的规定，委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。另外，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》的规定，当事人向人民法院提交