2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（八）附详解

PAGEPAGE582023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（八）附详解一、单选题1.某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是()。A、严格按照设计图纸施工B、自行修改后施工C、经监理批准后自行修改D、向设计单位提出修改建议答案：D解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或者建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。2.根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）。A、抢修作业B、抢险作业C、抢工期作业D、生产工艺要求必须连续的作业答案：C解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。3.招标人不得以任何理由排斥或者歧视任何投标人，应给予所有投标人平等的机会，使享有同等的权利、履行同等的义务，这是遵循（）原则。A、诚实信用B、公平C、公开D、公正答案：B解析：根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公平原则是指招标人不得以任何理由排斥或者歧视任何投标人，应给予所有投标人平等的机会，使享有同等的权利，履行同等的义务。综上所述，本题的正确答案为B。4.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A、仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B、由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C、仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D、仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成答案：A解析：2004年建设工程法规真题第62题ABC项：根据《中华人民共和国仲裁法》第三十条规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员。故A项正确，BC项错误。D项：根据《中华人民共和国仲裁法》第三十一条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。故D项不正确。综上所述，本题正确答案是A。5.针对合同价款确定的叙述中，不正确的是()。A、合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变B、招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定C、招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定D、合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种答案：B解析：该题主要考察的是：合同价款的确定招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种。6.某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A、可以撤销合同B、有权随时解除合同C、该合同不具备解除条件D、超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭答案：D解析：合同的解除，是指合同有效成立后，当具备法律规定的合同解除条件时，因当事人一方或双方的意思表示而使合同关系归于消灭的行为。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。7.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。综上所述，本题正确答案为B。8.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017真题A、丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：本题考查的是劳务派遣。选项A应由乙申请工伤认定；选项C应由甲对丁进行培训；选项D乙应支付其应得的工作报酬。9.某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的()。A、知情权B、建议权C、拒绝权D、紧急避险权答案：A解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；《建筑法》则规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见；《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。10.甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。2018真题A、甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B、甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C、甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D、甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业答案：B解析：本题考查的是一级建造师的注册。取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请。甲不辞职不可以注册到其他企业，不是只能受聘注册在施工企业。11.建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。A、施工许可证办理B、预验收合格C、工程竣工验收合格D、质保期结束答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日12.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。2018真题A、3个月B、6个月至3年C、3个月至6个月D、6个月至1年答案：B解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。13.（2020年真题）建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）。A、代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B、代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C、代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D、代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系答案：A解析：P14-16建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与相对人的合同关系。14.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）A、仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C、劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D、双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁答案：D解析：仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。请求仲裁的意思表示，是指条款中应该有“仲裁”两字，表明当事人的仲裁意愿。该意愿应当是确定的，而不是模棱两可的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。选定的仲裁委员会，是指仲裁委员会的名称应该准确。《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。劳动合同不适用《仲裁法》。15.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,未取得安全生产许可证的企业不得()。A、进行项目开工B、参与项目投标C、从事建筑施工活动D、办理工程竣工验收答案：C解析：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。16.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。（2014）A、施工单位维修，建设单位直接承担费用B、建设单位维修并承担费用C、施工单位维修并承担费用D、施工单位维修，设计单位直接承担费用答案：A解析：由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。2617.某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（）。A、施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同B、出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C、该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D、该出租合同因违反强制性规定而无效答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。本题中，出租单位伪造产品合格证和检测合格证，违反了国家的强制性规定。根据《合同法》的规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。因此，该合同是无效的。综上所述，本题的正确答案为D。18.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A、判决驳回上诉，维持原判B、裁定撤销原判，发回重审C、依法改判D、判决变更答案：C解析：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(1)原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决、裁定；(2)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更；(3)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（4）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审。19.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A、3B、5C、7D、15答案：D解析：察知识点是招标基本程序和禁止肢解发包，限制排斥投标人的规定。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；20.某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复。A、15B、20C、30D、45答案：A解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。案例事故属于一般事故等级。21.根据相关法律规定，下列申请人的注册申请可以被批准的是（）。A、王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册B、孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月C、李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年D、周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故答案：B解析：注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：1.不具有完全民事行为能力的；2.申请在两个或者两个以上单位注册的；3.未达到注册建造师继续教育要求的；4.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；5.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；6.因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；7.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；8.在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；9.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；10.年龄超过65周岁的；11.法律、法规规定不予注册的其他情形。22.出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。A、侵权责任B、违约责任C、赔偿责任D、缔约过失责任答案：B解析：《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救撐施或者赔偿损失等违约责任。。23.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A、抵押权B、质押权C、抵消权D、留置权答案：D解析：2010年建设工程法规真题第53题本题主要考查货运合同当事人的权利义务。《合同法》规定，托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。综上所述，本题正确答案为D。24.许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。25.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。2016A、国家标准和行业标准均是强制性标准B、工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C、公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D、国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次答案：B解析：本题考查的是工程建设国家标准。政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准，所以选项A错误；工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，选项B正确；国家标准公布后，行业标准即行废止，选项C错误；国家标准复审一般在国家标准实施后5年进行1次，所以选项D错误。26.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。A、免除B、抵销C、混同D、提存答案：C解析：2006年建设工程法规真题第48题C项：混同是指债权和债务同归一人，原则上致使债的关系消灭的事实。甲乙公司合并，所以该合同终止的方式属于混同。所以C项当选。A项：免除指债权人抛弃债权，从而全部或部分消灭债的关系的单方行为。所以A项不选。B项：当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经双方协商一致，也可以抵销。所以B项不选。D项：有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：（一）债权人无正当理由拒绝受领；（二）债权人下落不明；（三）债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人；（四）法律规定的其他情形。所以D项不选。综上所述，本题正确答案为C。27.对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。A、被代理人B、代理人C、第三人D、行为人答案：D解析：2005年建设工程法规真题第46题根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。综上所述，本题正确答案是D。28.取得劳务分包资质的企业，可以承接()或专业承包企业分包的劳务作业。A、监理单位B、分包单位C、设计单位D、施工总承包企业答案：D解析：劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。29.张某取得一级建造师资格证书并经过注册后取得注册证书和职业印章，张某如果需要办理变更注册的下列符合要求的是()。A、原注册证书和执业印章必须注销B、应当与原聘用单位解除劳动关系C、在原单位不得担任施工项目经理D、原单位破产或者被撤销答案：B解析：注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。30.某项目工程价款结算总额为9450万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过()。A、945万B、756万C、472.5万D、283.5万答案：D解析：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。31.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2014A、人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B、保险人对人身保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C、人身保险合同的投保人不可以为受益人D、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费答案：B解析：本题考查的是保险概述。选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。32.（2019年真题）下列情形中,产生合同之债的是（）。A、施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失B、建设单位与施工企业签订施工承包协议书C、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人D、施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙答案：B解析：P22-23施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。A选项属于违法行为，B选项是合同之债，C选项是侵权之债，D选项中施工企业与甲属于合同之债，与乙属于不当得利之债。33.甲乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。A、驳回起诉B、予以审理C、终止审理D、终止起诉答案：A解析：本题考察的知识点是仲裁协议的效力。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。34.（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）A、施工合同变更应当办理批准登记手续B、工程变更必须导致施工合同条款变更C、施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D、当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更答案：D解析：P141-144当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定（并不是所有都要）。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。35.2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。A、2007年6月1日B、2008年3月1日C、2008年6月1日D、2010年3月1日答案：C解析：撤销权的行使应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。36.临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A、3个月B、1年C、9个月D、6个月答案：B解析：本题考核的是行政许可的设定权限。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。37.某施工合同签订于2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日，工程开工时间为2004年7月1日，工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2006年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2006年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A、2007年7月1日B、2007年10月1日C、2008年1月1日D、2009年7月1日答案：D解析：三、诉讼时效期间的种类1.普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年四、本题中最后的诉讼时效期间为2006年7月1日至2009年7月1日。38.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。2016A、李某B、施工企业C、李某所属施工企业项目经理部D、施工企业法定代表人答案：B解析：本题考查的是代理人的法律特征。项目经理是施工企业的代理人，他的行为后果由该被代理人承担法律责任。39.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。A、向施工单位提供资料的责任B、审查施工组织设计的责任C、依法履行合同的责任D、提供安全生产费用的责任答案：B解析：根据《建筑法》的规定，建设单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任：（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期；（4）编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备；（6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；（7）依法实施装修和拆除工程。由上述法律规定可知，A项属于第（2）种情形，C项属于第（5）种情形，D项属于第（4）种情形。B项：审查施工组织设计属于监理单位的责任而不是建设单位的责任。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。40.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。A、仍按图纸施工B、接通常做法施工C、由施工单位技术人员修改图纸D、向相关单位及时提出修改建议答案：D解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。41.某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2006年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在()之前申请人民法院强制执行。A、2007年4月15日B、2007年10月15日C、2008年4月25日D、2008年10月25日答案：D解析：（一）当事人申请执行申请强制执行，还须遵守执行期限。申请执行期间为2年。申请执行时效的中止，中断适用法律有关诉讼时效的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。42.下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。A、建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B、总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C、分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。43.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）。A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚决定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、不服地方人民政府颁布的规章答案：B解析：2013年建设工程法规真题第39题本题考查的知识点是行政复议的范围。《行政复议法》第六条规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；（六）认为行政机关变更或者废止农业承包合同，侵犯其合法权益的；（七）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（八）认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；（九）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的；（十）申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的；（十一）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。本题中，B项符合上述（一）的情形。综上所述，B项正确。44.根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法错误的是（）A、经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B、对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C、在具备太阳能利用条件的地区，必须采用太阳能、地热能等可再生能源。D、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件答案：C解析：国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源系统。45.关于建设工程知识产权时效，说法正确的是（）A、发明专利权期限为20年，以公告之日计算B、实用新型专利权期限为10年，以申请日起计算C、外观设计专利权期限为10年，以设计完成日起计算D、商标权的有效期为10年，不可以续展注册答案：B解析：本题考查的是建设工程知识产权制度。A发明专利权期限为20年，以申请日起计算，C外观设计专利权期限为10年，以申请日起计算，D商标权的有效期为10年，应当在期满前12个月内申请续展注册。46.下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。A、构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件B、运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料C、检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告D、停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆答案：C解析：根据《物权法》第230条的规定，留置权，是指人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。C项：法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。留置债务人的动产与债权人的义务相抵触即与其债权人承担的义务相违反的，不得留置。本题中，检测机构提供检测报告是其义务，留置检测报告违反了他的义务，因此，不得留置检测报告。故C项说法错误。A项：是加工承揽合同中承揽人的留置权。B项：是运输合同中承运人的留置权。D项：是保管合同中保管人的留置权。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。47.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A、相邻权B、地役权C、土地租赁权D、建设用地使用权答案：B解析：役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确48.（2020年真题）根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A、同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决答案：D解析：P1-6地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。49.某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖，王某与某建筑材料公司签订一份外墙面砖供应合同，因洽谈顺利，且该生产公司的卫生洁具质量上乘，价格优惠，遂以公司名义又签订了50套洁具供应合同，则该洁具供应合同属于（）。A、效力待定合同B、无效合同C、可变更合同D、可撤销合同答案：A解析：A项：效力待定的合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示才能生效。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。本题中，王某对于卫生洁具合同没有代理权，属于无权代理，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力，因此属于效力待定的合同。所以A项正确。B项：《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。王某订立的卫生洁具合同不具有以上情形，不属于无效的合同。所以B项错误。CD项：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。王某订立的卫生洁具合同不属于以上可变更、可撤销的情形，所以CD项错误。综上所述，本题正确答案为A。50.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。A项：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。所以A项正确。B项：邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。所以B项错误。C项：议标实质上即为谈判性采购，是采购人和被采购人之间通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性，因而不属于招投标法所称的招标投标采购方式。所以C项错误。D项：定向招标是一种非竞争性招标，适用于两种情况，一是适用于工期较紧、资金有限的项目，或是专业性与保密性要求较强的项目。二是适用于某个国家的双边贷款项目且规定只能向贷款方采购的项目。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为A。51.按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为()。A、良好行为记录和不良行为记录B、公共服务信息和市场监管信息C、市场主体信息和市场客体信息D、公众投诉信息和公众评价信息答案：A解析：建筑市场诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录。52.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A、1万元以上5万元以下B、5万元以上10万元以下C、10万元以上15万元以下D、20万元以上50万元以下答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；（二）要求施工单位压缩合同约定的工期的；（三）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。综上所述，本题正确答案为D。53.2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立答案：C解析：合同的要约与承诺一节的理解承诺的内容应该与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。乙公司提出预付定金是对要约内容的实质性变更。54.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。（2013）负责赔偿因()造成的损失和费用A、设计错误B、原材料缺陷C、不可预料的意外事故D、工艺不完善答案：C解析：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种255.某工程施工项目进行总承包招标，合同估算价位3000万元，则要求投标方提供的投标保证金最高数额应为（）万元。A、30B、60C、80D、90答案：B解析：招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。同时新增加的工程建设项目施工招标投标办法进一步规定投标保证金最高不超过80万56.依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()个日。A、5B、10C、15D、20答案：D解析：标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。。57.某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A、施工单位不再承担保修责任B、建设单位自己负责维修C、施工单位仍须承担保修责任D、防水材料厂家承担维修责任答案：C解析：本题考察的是：建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏的最低保修期限为5年，建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以髙于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作无效。施工单位仍应按照法定最低的5年期限承担保修责任。58.某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。A、2011年7月2日B、2011年6月5日C、2011年6月8日D、2011年6月20日答案：B解析：安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为先。本题中，2011年6月5日验收合格，2011年6月8日签发验收合格证书，根据上述规定，时间以先发生的为先，因此，安装保险责任至2011年6月5日终止。综上所述，本题的正确答案为B。59.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应()A、对招标人拆封、宣读B、对投标人拆封、宣读C、对招标人和投标人拆封、宣读D、当众予以拆封、宣读答案：D解析：标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。60.下列保险中，属于强制性保险的是().A、意外伤害保险B、建筑工程一切险C、安装工程一切险D、工伤保险答案：D解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。261.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理工程师D、承包人与发包人共同答案：B解析：2007年建设工程法规真题第43题合同变更应当经合同双方协商一致。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，对另一方当事人没有约束力。监理单位不属于合同的当事人，因此施工方面单方面变更的，费用自行承担。综上所述，本题正确答案为B。62.根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、政府工程质量监督机构答案：A解析：建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。63.依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由()依法给予治安管理处罚。A、公安机关B、所在地人民政府C、人民法院D、人民检察院答案：A解析：本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。根据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。64.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持答案：B解析：P321-324设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。65.某建筑公司总工程师田某为了完成单位任务，利用自己业余时间编写了一本《网架结构施工技术》，书中采用了该公司施工中的大量案例。建筑公司在该作品完成后享有()。A、发表权B、署名权C、许可使用权D、优先使用权答案：D解析：本题考察的是著作权主体。一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。66.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。（2012）A、营业执照B、技术方案C、施工设备D、施工业绩答案：A解析：禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。67.《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。A、财产保险B、人身保险C、工伤保险D、意外伤害保险答案：C解析：建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。68.施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。A、为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B、施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C、为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D、在道路两旁施工时使用明火作业答案：B解析：2007年建设工程法规真题第25题BC项：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。因此，施工人员从消防栓取水属于损坏、挪用消防设施、器材，违反了《消防法》规定。所以B项当选。C项少量水泥并没有堵塞现场通道，并未违反规定。所以C项不选。A项：公安机关消防机构及其工作人员不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。因此，公安消防机构不得指定消防器材，施工单位不买也就不违反规定。所以A项不选。D项：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。在道路两旁使用明火不违反规定。所以D项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。69.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A、1次B、2次C、3次D、4次答案：A解析：2004年建设工程法规真题第24题根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。综上所述，本题正确答案是A。70.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A、主体结构工程10年B、供热与供冷系统为1年C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为5年答案：D解析：本题主要考察建设工程质量的最低保修期。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。多选题1.根据《合同法》,下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保D、施工企业施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值E、施工企业未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员答案：ABD解析：法定解除合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5)法律规定的其他情形。2.我国劳动合同的特征表现为（）。A、劳动合同具有随意性B、劳动合同遵循平等、自愿的原则C、劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位D、劳动合同具有较强的法定性E、书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式答案：BCDE解析：AD项：劳动合同的设立、变更、终止、履行、解除需要依照《劳动合同法》的规定，具有法律的强制性。因此，D项正确，A项错误。B项：根据《劳动合同法》的规定，劳动合同的订立应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。因此，B项正确。C项：劳动合同是用人单位和劳动者签订的设立、变更、终止、解除劳动关系的协议。因此，合同的主体是用人单位和劳动者。故C项正确。E项：根据《劳动合同法》的规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。因此，E项正确。综上所述，本题的正确答案为BCDE。3.根据《建筑业企业资质管理规定》，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（）。A、注册资金B、企业性质C、技术人员D、技术装备E、已完成的建筑工程业绩答案：ACDE解析：《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。综上所述，本题正确答案为ACDE。4.（2020年真题）关于所有权的说法，正确的有（）。A、所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利B、法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权C、收益权是所有权内容的核心D、所有权的行使，不得损害他人合法权益E、所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权答案：ABDE解析：P17-18产所有权的权能,是指所有人对其所有的财产依法享有的权利,包括占有权、使用权、收益权、处分权。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。所有权人有权在自己的不动产或者动产上设立用益物权和担保物权。用益物权人、担保物权人行使权利，不得损害所有权人的权益。5.某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2011年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（）。A、开标时间为2011年6月2日上午9点至2011年6月3日上午9点之间B、开标由该市建设行政主管部门主持C、开标邀请所有投标人参加D、开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E、招标人对2011年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理答案：CDE解析：BC项：根据《招标投标法》第三十五条的规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。因此，C项正确，B项错误。D项：根据《招标投标法》第三十六条的规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。因此，D项正确。E项：根据《招标投标法》第三十八条的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。因此，E项正确。A项：根据《招标投标法》第三十四条的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。因此，A项错误，开标时间应为2011年6月2日上午9点。综上所述，本题的正确答案为CDE。6.根据《工程建设项目施工招投标办法》的规定，投标保证金可以是（）。A、现金B、银行保函C、保兑支票D、商业汇票E、现金支票答案：ABCE解析：《工程建设项目施工招投标办法》规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。综上所述，本题正确答案为ABCE。7.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A、对危险性较大的工程有监控措施和应急预案B、管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员E、有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备答案：AC解析：申领安全生产许可证的12个条件：1.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，并按规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格；5.特种作业人员有特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次教育培训并合格；7.参加工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备安全防护用具和安全防护服装；10.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案；11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或人员，配备必要的器材、设备；12.其它。8.某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A、监理工程师B、路人C、钢筋工D、待入住人E、登高架设工答案：ACE解析：筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。9.关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。2018真题A、法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B、人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C、人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D、基层人民政府的调解协议具有法律约束力E、仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力答案：ABD解析：本题考查的是调解的规定。选项C，人民调解书不具备强制执行力，人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。选项E，仲裁调解书调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。10.某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。（2013）A、各地的地方法规B、法律、行政法规C、案件所在县人民政府公开发布的规定D、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E、案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章答案：ABE解析：人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件，审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照规章。教材内容有稍许变化。11.关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()。A、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B、科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C、建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D、环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E、“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段答案：BD解析：A选项错误,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。B选项正确,所谓噪声敏感建筑物,是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。C错误,建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70dB(A),夜间55dB(A)。D选项正确,《环境噪声污染防治法》规定,县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构,有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。E选项错误,“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。12.根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A、优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理C、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D、施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%答案：ACE解析：本题考查的是施工节能的规定。非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。提高用水效率：施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。13.根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。2018真题A、检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B、检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C、检测机构不得转包检测业务D、质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E、利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案答案：ACE解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项B，按照承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。选项D，质量检测业务应当由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行。14.保险合同的当事人包括()。A、投保人B、保证人C、保险人D、被保险人E、受益人答案：AC解析：险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。15.施工单位对用于工程的钢筋、水泥等材料做取样检验，根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对以上材料必须按照（）要求进行检验，合格后方可使用。A、施工技术标准B、设计图纸C、施工合同D、总监理工程师E、质量监督机构答案：ABC解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。综上所述，本题正确答案为ABC。16.关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B、未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工C、未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D、未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收E、未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用答案：ABDE解析：本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。17.根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位与()有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A、该工程的建设单位B、该工程的勘察设计单位C、该工程的施工承包单位D、该工程的建筑材料、建筑构配件供应商E、该工程的设备供应商答案：CDE解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。18.根据《标准化法》的规定，工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在（）。A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、部门标准E、企业标准答案：AB解析：根据《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。综上所述，本题的正确答案为AB。jin19.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。(2015真题)A、楼梯口B、配电箱C、塔吊D、基坑底部E、施工现场出口处答案：ABC解析：本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。20.关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A、纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B、当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C、应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D、当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E、应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票答案：BDE解析：本题考查的是企业增值税的规定。选项A，纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从高适用税率；选项C，应税销售行为的购买方为消费者个人的，不得开具增值税专用发票。21.根据《建筑法》,建设单位需办理申请批准手续的情形有()。A、需要临时占用规划批准范围以外场地的B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的C、可能影响周边地区单位和居民的工作与生活的D、需要临时停水、停电、中断道路交通的E、需要进行爆破作业的答案：ABDE解析：一、依法办理有关批准手续《建筑法》规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续:1）需要临时占用规划批准范围以外场地的；2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；4)需要进行爆破作业的；5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。22.根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()（2013）A、依照企业破产法规定进行重整的B、生产经营发生严重困难的C、股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D、企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E、因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的答案：ABDE解析：有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或