2023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（一）含解析

PAGEPAGE592023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（一）含解析一、单选题1.（2019年真题）关于不动产物权的说法，正确的是（）。A、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B、不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C、不动产物权的转让在合同成立时发生效力D、未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效答案：A解析：P20-21不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记，A正确，BC错误；物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。D错误。2.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）A、建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B、建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可C、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查答案：C解析：建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。3.工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请,仲裁委员会应当()。A、受理B、不受理C、依照前裁决直接裁决发包方败诉D、告知其向法院起诉答案：A解析：仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。4.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。☆2014真题A、1个月B、2个月C、3个月D、半年答案：A解析：本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。5.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为()。A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：C解析：考察知识点是仲裁裁决的执行。申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。《民事诉讼法》第239条的规定，申请执行的期间为二年。6.根据《合同法》,允许单方解除合同的情形是()。A、由于不可抗力致使合同不能履行B、法定代表人变更C、当事人一方发生合并、分立D、当事人一方违约答案：A解析：《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5)法律规定的其他情形。法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解除权；约定解除则是双方的法律行为，单方行为不能导致合同的解除。7.仲裁庭的组成形式正确的是（）。A、仲裁庭可以由5名仲裁员组成B、仲裁庭可以由2名仲裁员组成C、仲裁庭可以由3名仲裁员组成D、仲裁庭可以由4名仲裁员组成答案：C解析：2005年建设工程法规真题第23题根据《中华人民共和国仲裁法》第三十条规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员。综上所述，本题正确答案是C。8.《实施工程建设强制性标准监督规定》规定了实施工程建设强制性标准的监督机构，其中正确的是（）。A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督C、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督D、工程质量监督机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查答案：A解析：A项：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。所以A项正确。B项：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。而不是对施工阶段执行监督。所以B项错误。C项：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。而不是建设勘察阶段监督。所以C项错误。D项：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为A。9.施工现场所使用的安全警示标志（）。A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置C、必须符合国家标准D、必须以图形表示答案：C解析：2012年建设工程法规真题第12题本题主要考查危险部位设置安全警示标志。AC项：根据《建设安全生产管理条例》第28条的规定：“施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。”所以C项正确，A错误。B项：根据《建设安全生产管理条例》第28条规定，施工单位应当在危险部位设置安全警示标志。并且设置后，未经施工单位负责人批准，不得擅自移动或者拆除。B项表述“应依据设置的便利性选择设置地点和位置”明显错误。所以B错误。D项：安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，一般由安全色、几何图形和图形符号构成。D项说必须以图形表示，过于绝对，所以D错误。综上所述，本题正确答案为C。10.根据《建筑法》的规定，以下表述正确的是()。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《建筑法》规定，禁止建筑业企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。11.李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。A、李某与张某间的租赁合同无效B、租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C、张某享有优先承租权D、两份合同均有效，李某应承担违约责任答案：D解析：《租赁合同》规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。12.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前()个月。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。13.2011年2月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A、赵先生2010年1月入职工企业后,该企业在2010年11月才与之签订书而劳动合同B、张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C、王先生于1989年进入乙国有企业工作,2008年3月,该企业改制,王先生已年满50岁D、李女上已经连续与内企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时该企业将李女士提升为市场部部长答案：A解析：用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，按照《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。14.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A、安全监督管理机构B、建设单位C、监理单位D、施工企业答案：D解析：2012年建设工程法规真题第21题本题主要考查编制安全专项施工方案。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第5条规定：“施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。”综上所述，本题正确答案为D。15.（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。A、应当由建设单位统一投保B、保险期限自开工之日起算C、费用由作业人员负担D、保险期限至缺陷责任期届满之日止答案：B解析：P255-262《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限在建设工程开工之日起至竣工验收合格止。16.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A、技术秘密B、商业秘密C、发明创造D、公开的发明创造答案：C解析：利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造，使用和销售的专有权。17.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A、7日B、10日C、15日D、30日答案：C解析：建设单位应当白工程竣工验收合格之日起15日内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。18.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A、若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方交付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任答案：B解析：1.因为丙已经办理了该房屋的过户手续，所以丙拥有了该房屋的所有权；2.甲没有履行其与乙签订的买卖合同规定的义务，应承担违约责任；3.《合同法》规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。19.下列关于仲裁，说法正确的是（）。A、仲裁裁决书经双方签收具有法律效力B、仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会C、仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构，仲裁协议无效D、申请仲裁执行的期间为2年答案：D解析：A错误，裁决书自作出之日起发生法律效力；B错误，仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会，三项同时具备，仲裁协议才有效；C错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机选择达成一致的，仲裁协议无效。20.甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任答案：B解析：（4）出卖人应当按照约定的期限交付标的物。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因为不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及承运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。本题中，甲与乙之间存在买卖合同，乙与丙之间存在买卖合同，而甲和丙之间没有合同关系，所以是丙向乙承担违约责任，乙向甲承担违约责任。21.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。2017真题A、该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B、如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C、该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D、如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费答案：A解析：本题考查的是仓储合同的法律规定。选项B和D，正确的说法应为“存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费”；关于合同生效，《合同法》第382条，仓储合同自成立时生效。若当事人约定合同的生效须满足一定条件的，则仓储合同的生效时间应在合同成立后并且其条件成就时。22.关于项目经理的说法，正确的是（）。2014A、项目经理的权利来自于企业法人的授权B、施工项目可以设有项目经理C、项目经理具有相对独立的法人资格D、由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉答案：A解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。23.关于意外伤害保险的保险期限和最低保险金额的表述中，不正确的是()。A、保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日B、工程提前竣工的，保险责任仍按约定竣工日期截止C、最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿D、各地建设行政主管部门要结合本地区实际情况，确定合理的最低保险金额答案：B解析：保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。各地建设行政主管部门要结合本地区实际情况，确定合理的最低保险金额。最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于此标准。24.建设工程开工前，办理建设工程一切险并支付保险费用的是()。A、承包商B、发包人C、分包商D、监理单位答案：B解析：建设工程施工合同（示范文本》）中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或者安装工程一切险；发包人委托队发包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。25.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）A、电工B、架子工C、钢筋工D、起重信号工答案：C解析：按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。住房和城乡建设部2008年4月发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》进一步规定，建筑施工特种作业包括：（1)建筑电工；（2)建筑架子工；（3)建筑起重信号司索工;（4)建筑起重机械司机；（5)建筑起重机械安装拆卸工；（6)高处作业吊篮安装拆卸工；（7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。26.下列关于分包工程的范围说法正确的是()。A、承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B、建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成C、承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人；禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。27.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付程款的利息,人民法院应()。A、对该诉讼请求全部予以支持B、对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持C、对该诉讼请求全部不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。28.某材料供应商由于自身原因,没有按照合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应该承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、停止侵权答案：B解析：约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。29.（2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是()A、分包单位应当具有相应的资质条件B、中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C、专业分包工程可以再次分包D、分包单位就分包工程承担按份责任答案：A解析：P71-72分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。A正确。《招标投标法实施条例》进一步规定，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。B错误。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。C错误。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。D错误。30.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以()。A、罚款B、吊销资质证书C、停业整顿D、降低资质等级答案：A解析：《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。31.某建筑公司总工程师田某为了完成单位任务，利用自己业余时间编写了一本《网架结构施工技术》，书中采用了该公司施工中的大量案例。建筑公司在该作品完成后享有()。A、发表权B、署名权C、许可使用权D、优先使用权答案：D解析：本题考察的是著作权主体。一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。32.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2018真题A、当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章C、特殊情况下，法律法规可以违背宪法D、行政法规的法律地位仅次于宪法答案：B解析：本题考查的是法的效力层级。A选项错误，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；选项C错误，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。选项D错误，行政法规的法律地位次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。33.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。2017真题A、甲3月2日的行为属于要约撤回B、乙3月4日的行为属于新要约C、甲的要约已被撤销D、甲乙之间合同成立答案：D解析：本题考查的是合同的要约与承诺。因为确定了承诺期限的要约属于不可撤回的要约。所以选项A、B、C错误。乙表示同意执行，实际为承诺，则甲乙之间合同成立。34.《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业规定，理解正确的是()A、安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期B、管理和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行一次安全生产教育培训并考核合格C、总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位D、企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销答案：D解析：二、安全生产许可证的有效期建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。35.李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。A、高处工作B、矿山、井下作业C、夜班劳动D、低温、冷水作业答案：B解析：B项：《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。所以B项当选。AD项：不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。所以AD项不选。C项：对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。所以C项不选。综上所述，本题正确答案为B。36.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。2018真题A、撤销安全生产许可证B、吊销安全生产许可证C、暂扣安全生产许可证并限期整改D、责令停止生产并处罚款答案：C解析：本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。37.下列合同履行的说法中正确的是（）。A、经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务B、经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务C、债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行D、经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务答案：D解析：《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。因此，当事人既可以约定由债务人向第三人履行债务，也可以约定第三人向债权人履行债务。综上所述，本题正确答案为D。38.某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后()内行使。A、1年B、2年C、5年D、不限定时间答案：A解析：本题考察的是：合同撤销权的行使。需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。39.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任，规定时间一般为（）个月。A、3B、5C、6D、8答案：C解析：根据《担保法》第二十六条的规定，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。综上所述，本题的正确答案为C。40.根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是()。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：A解析：部分依照《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律：1.国家主权的事项；2.各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；3.民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；4.犯罪和刑罚；5.对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；6.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；7.对非国有财产的征收、征用；8.民事基本制度；8.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；10.诉讼和仲裁制度；11.必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。41.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017A、同一工程分期施工B、发包方同意更换项目负责人C、承包方同意更换项目负责人D、停工超过120天承包方认为需要调整的答案：B解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。42.（2020年真题）关于代理的说法，正确的是（）。A、代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B、代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C、代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D、代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理答案：A解析：P12-13代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利。代理人必须在代理权限范围内与第三人或相对人实施代理行为。代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。43.某工程施工过程中,因总承包单位未按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由()负主要责任。A、总承包单位B、分包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位共同答案：A解析：总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。44.依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）。A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用答案：C解析：2007年建设工程法规真题第20题建设单位供应的材料设备使用前，由施工单位负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由建设单位承担。综上所述，本题正确答案为C。45.关于投标和评标，说法正确的是（）。A、投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明B、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收C、投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收D、投标文件中有明显的文字或计算错误，投标人可以主动澄清、说明答案：C解析：A错误，投标人逾期送达投标文件的，应当拒收；B错误，投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决投标；D错误，投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出澄清、说明的，应当书面通知该投标人。46.《合同法》所称的不可抗力是指()。A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见，可以避免但不能克服的客观情况答案：A解析：本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。47.隐蔽工程的验收,除施工企业自检外,还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和()。A、建筑安全监督管理机构B、建设工程质量监督机构C、施工图设计文件审查单位D、建设项目规划审查机关答案：B解析：隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构48.关于物权特征的说法，正确的是（）。2014A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权答案：B解析：本题考查的是物权的法律特征。物权是权利人直接支配的权利；物权是绝对权；物权具有排他性。49.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。2017真题A、在试用期后被证明不符合录用条件B、严重违反用人单位的规章制度C、被起诉有大量欠债D、经常生病不能从事岗位工作答案：B解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。50.关于对投标人资格审查,以下说法正确的是()。A、招标人采用资格预审办法刈澘在投标人进行资格审査的,应当发布资格预审公告、编制资格预审文件B、评标委员会应当合理确定提交资格预审申请文件的时间C、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人可以组建资格审查委员会审查资格预审申请文件D、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审査答案：A解析：招标投标法实施条例》规定，招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。资格审查委员会及其成员应当遵守招标投标法和本条例有关评标委员会及其成员的规定。招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。51..建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（）。A、将承包的工程转包或违法分包B、不履行保修义务或拖延履行保修义务C、按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的D、在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍答案：C解析：A承揽业务不良行为，B质量不良行为，D安全不良行为。52.关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,正确的是()。A、缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用B、如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人不可向承包人进行索赔C、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款D、由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用答案：A解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。53.某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收必备条件不包括的是()。A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D、施工单位签署的工程保修书答案：C解析：本题考察的是：竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。C选项应为“勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件”。54.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是（）A、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水B、在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口C、禁止向水体排放含低放射性物质的废水D、禁止向水体排放生活污水答案：A解析：本题考查的是水污染的防治。选项B错误，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染；选项C错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；选项D错误，禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液，不含生活污水。55.（2019年真题）关于运输合同中承运人权利义务的说法,正确的是（）。A、承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地B、货物由于不可抗力灭失但已收取运费的,托运可以要求承运人返还C、由于不可抗力造成货物毁损、灭失的,承运人应当承担损害赔偿责任D、货运合同履行中,承运人对所要运送的货物享有拒运权答案：B解析：P186-188在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止远输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。A错误；货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。B正确，C错误。承运人的主要权利是求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。因托运人申报不实或者遗漏重要情况,造成承运人损失的,托运人应当承担损害赔偿责任。托运人应当按照定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的,承运人可以拒绝运输。D选项错误。56.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。A、向施工单位提供资料的责任B、审查施工组织设计的责任C、依法履行合同的责任D、提供安全生产费用的责任答案：B解析：根据《建筑法》的规定，建设单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任：（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期；（4）编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备；（6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；（7）依法实施装修和拆除工程。由上述法律规定可知，A项属于第（2）种情形，C项属于第（5）种情形，D项属于第（4）种情形。B项：审查施工组织设计属于监理单位的责任而不是建设单位的责任。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为B。57.（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A、经乙公司同意后甲公司方可解除合同B、乙公司有权要求甲公司继续履行合同C、合同履行过半后，甲公司无权解除合同D、甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失答案：D解析：P172-175定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。58.（2020年真题）关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A、设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标B、不得任意压缩合理工期C、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D、设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查答案：A解析：P309-313《建筑法》《建筑工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标。59.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。2014A、重大劳动安全事故罪B、强令违章冒险作业罪C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：本题考查的是工程重大安全事故罪的范畴。工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。60.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。2014A、按约定由分包单位自行承担全部责任B、分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C、总承包单位承担全部责任D、总承包单位与分包单位承担连带责任答案：D解析：本题考查的是总承包单位的责任。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。61.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A、以合同约定的竣工日期为准B、相应顺延C、以承包人提交竣工报告之日为准D、以实际通过的竣工验收之日为准答案：C解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。62.甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由（）承担。A、甲施工单位B、乙建设单位C、甲施工单位和刘某D、甲施工单位和乙建设单位答案：A解析：根据《建筑法》的规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。根据上述规定可知，由施工总承包单位对施工作业人员的安全生产负责。因此，李某所受损失应由总承包单位即甲施工单位承担，甲施工单位在承担责任后可以向刘某追偿。综上所述，本题的正确答案为A。63.下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用有()。A、急诊医疗费B、符合基本医疗保险的诊疗项目C、抢救医疗费D、境外就医费答案：D解析：下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：（1）应当从工伤保险基金中支付的；（2）应当由第三人负担的；（3）应当由公共卫生负担的：（4）在境外就医的。64.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容答案：A解析：2009年建设工程法规真题第29题本题考查的是合同的变更。根据《合同法》规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。因此，无论采取何种形式的合同，经当事人协商一致均可以变更。综上所述，本题的正确答案为A。65.建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是()。A、甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人B、甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是C、乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D、以上选项均不正确答案：A解析：筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；（2)承包商或者分包商；（3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。66.根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过()个月A、6B、7C、10D、12答案：A解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。67.下列关于要约撤回的叙述，错误的是()。A、要约发生法律效力之后，要约可以撤回B、要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为C、撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人D、撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人答案：A解析：要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约的撤回是指要约人发出要约后，在其送达受要约人之前，将要约收回，使其不生效。。68.关于建设工程委托代理法律关系,下列说法正确的是()。A、建设程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系B、一般情况下代理人在代理权限內以自己名义实施代理行为C、转托他人代理应当事先取得被代理人的同意D、即使转委托代理未经被代理人同意或者追认,被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任,以便保护第三人的利益答案：C解析：民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。69.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。70.我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。A、诉讼答辩期届满后开庭审理前B、起诉立案后诉讼答辩前C、开庭审理后庭审辩论过程中D、举证期限届满后答案：A解析：（二）证据交换我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。多选题1.施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。A、规划B、勘察C、设计D、施工E、监理答案：BC解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。综上所述，本题的正确答案为BC。2.民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。2018真题A、交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B、争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C、即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D、其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E、合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地答案：AD解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；选项C，即时结清的合同，交易行为地为合同履行地；选项E，合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。3.建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A、同时立项B、同时设计C、同时施工D、同时竣工E、同时投入使用答案：BCE解析：建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。4.（2019年真题）建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式有（）A、返还财产B、修理C、赔偿损失D、继续履行E、消除危险答案：CD解析：P145-146合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。5.根据《标准化法》，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。2018真题A、行业标准B、地方标准C、团体标准D、企业标准E、国家标准答案：BCD解析：本题考查的是工程建设标准的分类。《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。6.下列关于代理的法律责任说法正确的有()。A、代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理,代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代亻理人发生效力C、代理人没有代理权的代理行为,经被代理人追认的,对被代理人发生效力D、在表见代理的情形下,代理行为的法律后果由被代理人承担E、本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,代理行为的法律后果本人承担答案：BCDE解析：民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。代理人必须取得代理权，并依据代理权限，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人要对代理人的代理行为承担民事责任。《民法总则》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。(三）知道他人以本人名义实施民事行为不作否认表示的视为同意。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。这是一种被称为默示方式的特殊授权。就是说，即使本人没有授予他人代理权，但事后并未作否认的意思表示，应视为授予了代理权。由此，他人以其名义实施法律行为的后果应由本人承担。7.发、承包双方需要在质量保修书中明确的是()。A、保修范围B、保修人员C、保修金的预留和返还D、保修期限E、保修责任答案：ADE解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。8.下列对于部门规章的表述正确的有()。A、没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B、部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定C、部门规章签署公布后，及时在国务院公报D、部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E、涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规答案：ACDE解析：考核的是部门规章的制定。部门规章是由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的。9.根据《民事诉讼法》，下列符合诉讼条件的有（）。A、原告可以是与本案无关的公民B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求、事实和理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖E、合同中有具体仲裁协议答案：BCD解析：起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。10.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）。A、乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B、乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C、为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D、乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E、乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书答案：BCE解析：2006年建设工程法规真题第71题B项：代理公司可以协助定标，但不可以直接定标。所以B项当选。C项：未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。所以C项当选。E项：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系、合作经营关系或其他利益关系。所以E项当选。AD项：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜。招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜：（一）拟订招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；（二）审查投标人资格；（三）编制标底；（四）组织投标人踏勘现场；（五）组织开标、评标，协助招标人定标；（六）草拟合同；（七）招标人委托的其他事项。所以AD项不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为BCE。11.施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。A、政府质量监督人员B、施工单位项目技术负责人C、材料供应商技术负责人D、监理工程师E、建设单位代表答案：DE解析：所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资?格的质量检测单位进行检测的活动。12.根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有（）。A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见答案：ACD解析：2010年建设工程法规真题第79题本题主要考查民事诉讼证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。A项属于书证；C项属于鉴定意见；D项属于当事人的陈述。因此ACD均可以作为证据。所以ACD项当选。B项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。施工单位偷录的谈判录音属于违反法律禁止性规定的方法取得，因此不能作为证据。所以B项不选。E项：律师代理意见不属于法定证据的种类，所以E项不选。综上所述，本题正确答案为ACD。13.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A、项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业2年B、构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任C、处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、向社会公布曝光E、项目经理为相关注册执业人员的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册答案：BCD解析：对施工单位项日经理按以下方式进行责任追究:(1)项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;(2)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;(3)处单位罚款数额5%以上:10%以下的罚款;(4)向社会公布曝光。A错误。E选项是有造成重大质量事故的前提的。14.施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A、禁止在作业区域使用明火B、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C、电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D、确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E、易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施答案：BCE解析：动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施；电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗；将容易发生火灾、一旦发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理。15.关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017真题A、行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B、只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C、行政诉讼的被告只能是行政机关D、只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼E、行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼答案：CE解析：本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷，包括行政争议和行政案件。行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。行政纠纷的法律解决途径主要有两种，即行政复议和行政诉讼。16.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B、丙的保证方式为连带责任保证C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任答案：BE解析：2013年建设工程法规真题第78题B项：《合同法》第16条规定：“保证的方式有：（一）一般保证；（二）连带责任保证。”《合同法》第16条规定：“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。”所以B正确。EC项：《合同法》第26条规定：“连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。”所以E正确，C错误。A项：根据《合同法》第26条规定，连带保证责任的保证期间为主债务履行期届满之日六个月，买卖合同的诉讼时效为2年，所以A错误。D项：《合同法》第26条规定：“保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。”甲作为债权人依法转让债权，保证人丙仍然应当承担保证责任，所以D错误。综上所述，本题正确答案为BE。17.根据《建设工程质量管理条例》,任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。A、检举权B、处理权C、控告权D、投诉权E、检验权答案：ACD解析：在政府加强监督的同时，还要发挥社会监督的巨大作用，即任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。18.对于某建筑公司施工现场出现的问题，下面说法错误的是（）。A、工人王某从未接受安全培训并不违法，但是项目经理李某若2年未经培训，就属违法B、某工地发生了安全生产事故后，现场从业人员必须立即报告，但是伤亡数据不准确并不违法C、各类仓库均不得与员工宿舍在同一座建筑物内D、如果从业人员不问，施工单位没有义务告知针对重大危险源在紧急情况下应当采取的措施E、建设项目安全设施的设计单位应当对安全设施设计负责答案：ACD解析：A项：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。因此王某未接受培训同样违法，所以A项表述错误，当选。C项：《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。除了生产、经营、储存、使用危险物品的仓库外，法律不禁止其他的仓库与员工宿舍在同一座建筑物内。所以C项表述错误，当选。D项：《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。所以D项表述错误，当选。B项：《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。但是由于伤亡人数的不确定性，所以对伤亡人数报告的准确性法律并未要求。所以B项表述正确，不选。E项：《安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。所以E项表述正确，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为ACD。19.连带责任保证的法定保证期间属于（）。A、诉讼时效期间B、可变期间C、除斥期间D、指定期间E、不可变期间答案：CE解析：2012年建设工程法规真题第79题本题主要考查保证的基本法律规定。《担保法》规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带保证责任的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。连带责任的保证期间不因任何事由发生中断、中止、延长的法律后果。所以连带责任的保证期间属于除斥期间，不可变期间。综上所述，本题正确答案为CE。20.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B、《建设工程质量管理条例》C、《建筑法》D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E、《工程建设标准强制性条文》答案：ABCE解析：本题考察的知识点：工程监理的依据。(1)有关法律法规，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。21.《建设工程质量管理条例》规定的建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E、有建设单位签署的工程保修书答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。A项：对应（一），所以A项当选。B项：对应（二），所以B项当选。C项：对应（三），所以C项当选。D项：对应（四），所以D项当选。E项：根据（五），应当是出具施工单位而不是建设单位的工程保修书。所以E项错误，不选。综上所述，本题正确答案为ABCD。22.关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。2014A、依法对设计文件进行技术交底B、依法保证使用的建筑材料等符合要求C、依法审查施工图纸设计文件D、依法办理工程质量监督手续E、依法承揽工程的勘察、设计业务答案：AE解析：本题考查的是勘察、设计、单位的质量责任和义务。勘察、设计、单位的质量责任和义务有：依法承揽工程的勘察、设计业务；勘察、设计必须执行强制性标准；勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确；设计依据和设计深度；依法规范设计对建筑材料等的选用；依法对设计文件进行技术交底；依法参与建设工程质量事故分析；勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任。23.表见代理通常可以分为()。A、代理权终止的表见代理B、转托他人的表见代理C、指定范围的表见代理D、未予授权的表见代理E、超越权限的表见代理答案：ADE解析：合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。24.下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（）（2013）A、赔礼道歉B、支付违约金C、赔偿损失D、采取补救措施E、罚金答案：BCD解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。【教材】14125.下列选项中属于施工单位主要负责人的安全生产方面主要职责的是（）。A、确保安全生产费用的有效使用B、及时、如实报告生产安全事故C、制定安全生产规章制度和操作规程D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入E、对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录答案：CDE解析：CDE项：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。所以CDE项正确。AB项：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资