2023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（五）含解析

PAGEPAGE602023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（五）含解析一、单选题1.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。A、可以要求施工单位修改设计B、应当报告建设单位要求施工单位修改设计C、应当报告建设单位要求设计单位修改设计D、应当要求设计单位修改设计答案：C解析：2007年建设工程法规真题第5题根据《建筑法》的规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。综上所述，本题正确答案为C。2.王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。A、应予更换B、可不予理睬C、负责修整并承担相应费用D、应联系修整，所需费用由王女士承担答案：D解析：买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。3.（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）A、建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列B、国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理C、省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理D、企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处答案：A解析：P64-71《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。A正确。国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。B错误。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。C错误。企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或者处理建议及时告知该建筑业企业资质的许可机关。D错误。4.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是()。A、招标人协助投标人撤换文件，更改报价B、招标人在招标前预先内定中标人C、招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D、招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格答案：D解析：本题考察的是：禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。5.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A、发包人可以主张整体工程质量不合格B、施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C、合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D、发包人的行为视为对Ⅰ号楼质量认可答案：A解析：最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。6.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。2017真题A、建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B、对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修C、对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修D、对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修答案：C解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。7.甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务答案：B解析：2010年建设工程法规真题第59题本题主要考查合同权利义务的转让。根据《合同法》的规定，当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。本题中甲公司分立为乙、丙两家公司，所以乙丙对甲公司的债务承担连带责任。综上所述，本题正确答案为B。8.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,()承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。A、禁止B、允许C、有条件允许D、特定情况禁止答案：A解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。9.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A、3月5日B、3月12日C、3月20日D、4月10日答案：A解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。10.建设工程质量监督既包括政府监督，也包括社会监督。即()对建设工程的质量事故、质量缺陷有权检举、控告、投诉。A、从业人员B、工程建设各方C、检验检测机构D、任何单位和个人答案：D解析：本题考察的是我国的建设工程质量监督管理体制。在政府加强监督的同时，还要发挥社会监督的巨大作用，即任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。11.关于人民调解的说法，正确的是（）。2014A、人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B、人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C、人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D、当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉答案：C解析：本题考查的是人民调解。经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。12.关于物权特征的说法，正确的是（）。2014A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权答案：B解析：本题考查的是物权的法律特征。物权是权利人直接支配的权利；物权是绝对权；物权具有排他性。13.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A、对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的B、对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C、对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的答案：D解析：当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。14.（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A、甲公司应当对乙公司承担违约责任B、若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C、乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D、租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权答案：C解析：P185-186出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。由于出卖人是向承租人交付标的物，则承租人便享有与受领标的物有关的买受人的权利，包括出卖人应向承租人履行标的物的瑕疵担保义务。故本题答案为C选项。15.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。A、整改，并及时报告有关主管部门B、整改，并及时报告建设单位C、暂时停止施工，并及时报告建设单位D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案：C解析：该题考察的知识是监理单位的安全责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。16.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,已取得安全生产许可证的施企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()A、暂扣安全生产许可证并限期整顿B、责令停止生产,并处罚款C、撤销安全生产许可证D、吊销安全生产许可证答案：A解析：已取得安全生产许可证的建筑施企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改17.（2019年真题）施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是()A、分包合同因指定分包而无效B、分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责C、建设单位必须另行为分包工程办理施工许可证D、施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案答案：B解析：P112-115《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。《招标投标法》也规定，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。18.涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由()组织专家进行论证、审查。A、安全监督管理机构B、施工单位C、建设单位D、监理单位答案：B解析：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。19.某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时()。A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标答案：B解析：标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。20.用人单位必须为劳动者提供符合()。A、国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品B、劳动法和劳动合同法的有关规定的劳动安全条件C、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动D、国家规定的对未成年工人定期进行健康检查答案：A解析：用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。21.关于工伤医疗停工留薪期的说法。正确的是（）。（2016）A、在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B、停工留薪期一般不超过12个月。C、C工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付。D、停工留薪期满后仍需治疗的。工伤职工不再享受工伤医疗待遇。答案：B解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。.22.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）。A、行政行为超越职权B、行政行为C、被告不履行或迟延履行法定职责D、行政处罚显失公平答案：D解析：2012年建设工程法规真题第39题本题主要考查行政诉讼的判决。《行政诉讼法》规定，人民法院经过审理，根据不同情况，分别作出以下判决：（一）具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维持。（二）具体行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为：1、主要证据不足的；2、适用法律、法规错误的；3、违反法定程序的；4、超越职权的；5、滥用职权的。（三）被告不履行或者拖延履行法定职责的，判决其在一定期限内履行。（四）行政处罚显失公正的，可以判决变更。D项：人民法院可以变更的只有行政处罚显失公平，所以D正确。A项：行政行为超越职权的人民法院应撤销判决，非变更判决。所以A错误。B项：行政行为做出何种判决要看行政行为是否合法，B项只说行政行为无法判定要做出何种判决，所以B错误。C项：被告不履行或迟延履行法定职责，人民法院应做出履行判决，判决行政机关履行相应的职责。所以C错误。综上所述，本题正确答案为D。23.建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是()。A、监理单位B、施工单位C、建设单位D、代理单位答案：C解析：建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。24.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A、1次B、2次C、3次D、4次答案：A解析：2004年建设工程法规真题第24题根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。综上所述，本题正确答案是A。25.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，处（）的罚款。A、10万元以上，30万元以下B、10万元以上，50万元以下C、20万元以上，30万元以下D、20万元以上，50万元以下答案：D解析：2005年建设工程法规真题第41题根据《建设工程安全生产管理条例》第五十五条规定，违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；（二）要求施工单位压缩合同约定的工期的；（三）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。综上所述，本题正确答案是D。26.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。A、建筑业企业增项申请资质，应当按最高等级资质提出申请B、建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C、企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明D、企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质答案：C解析：A错误，建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请；B错误，建筑业资质证书有效期5年，安全生产许可证有效期3年；D错误，企业发生合并、分立、改制、重组等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级27.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。（2016）A、供电局向甲施工企业承担责任B、供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C、乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D、乙公司向甲施工企业承担责任答案：D解析：合同之债，而且无故断电并不是不可抗力，不能免除责任28.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A、15B、20C、30D、40答案：C解析：2013年建设工程法规真题第60题本题考查的知识点是事故报告的基本要求。事故报告后出现新情况，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。综上所述，C项正确。29.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。2017A、招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B、对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告答案：B解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。选项A，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开；选项C，公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告；选项D，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。30.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）A、责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B、是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C、责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D、地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类答案：A解析：《环境保护法》第59条还规定，“企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。31.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。2018真题关于该合同主体权利义务的说法，正确的是（）。2018真题A、未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B、没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D、乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料答案：A解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。没有约定报酬支付期限的，可以协议补充；因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲承担责任；乙发现甲提供的材料不合格，应当及时通知甲。32.下列单位中，()是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目A、建筑施工企业B、设计单位C、建设单位D、监理单位答案：A解析：本题考核的是重大隐患治理挂牌督办制度。建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。33.劳动争议仲裁委员会主任由()担任。A、职工代表B、用人代表C、企业工会代表D、劳动行政部门代表答案：D解析：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。34.根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的答案：B解析：2011年建设工程法规真题第36题本题考查的是建造师的注册。根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。因此，B项：符合上述不予注册的第（7）种情形。A项：上述不予注册的规定第（2）条要求同时申请在两个或以上单位注册，”同时受聘“两个单位，不属于该情形。因此，A项错误。C项：因执业活动受刑事处罚执行完毕已满5年，应予注册，不符合上述第（5）种情形。故C项错误。D项：年龄超过60，若未超过65的，应与注册，不符合不予注册的规定。故D项错误。综上所述，本题的正确答案为B。jin35.在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由()依照有关法律、法规的规定给予处罚。A、住房城乡建设部门B、文物行政主管部门C、环境保护行政部门D、当地人民政府答案：C解析：在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的，或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的，由环境保护行政部门依照有关法律、法规的规定给予处罚。36.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。A、土方开挖工程B、模板工程C、脚手架工程D、高空作业工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。37.某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。A、变更的效力仅及于变更的部分B、未变更部分效力不确定C、已履行部分应恢复原状D、当事人丧失赔损请求权答案：A解析：如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同，即变更的效力仅及于变更的部分。38.甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。A、仲裁B、诉讼C、调解D、和解答案：A解析：仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。甲乙在合同中约定了仲裁条款，仲裁条款是有效的，因此发生争议时只能申请仲裁。综上所述，本题正确答案为A。39.下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是()。A、警告B、罚金C、没收非法所得D、行政拘留答案：B解析：017年9月经修改后公布的《行政处罚法》规定，行政处罚的种类有：行政处罚的种类包括：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4)责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证、执照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。罚款与罚金区别见P53《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。附加刑包括：罚金；故罚金是刑法，罚款是行政处罚。40.李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。A、高处工作B、矿山、井下作业C、夜班劳动D、低温、冷水作业答案：B解析：B项：《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。所以B项当选。AD项：不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。所以AD项不选。C项：对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。所以C项不选。综上所述，本题正确答案为B。41.建筑节能工程验收的首要步骤是()。A、施工单位按验收意见进行整改B、施工单位自检评定C、监理单位进行节能工程质量评估D、建筑节能分部工程验收答案：B解析：本题考察的知识点是建筑工程节能验收的程序。(三）建筑节能工程验收的程序:1.施工单位自检评定：建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由项目经理和施工单位负责人签字。所以建筑节能工程验收的首要步骤是施工单位自检评定。42.联合体中标的，联合体各方向招标人承担的责任是()。A、按份责任B、独立责任C、补充责任D、连带责任答案：D解析：该题主要考察的是：联合体投标，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。43.根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金答案：B解析：2009年建设工程法规真题第13题本题考查的是投标文件。根据《项目工程施工招标投标办法》规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。综上所述，本题的正确答案为B。44.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。A、处置程序和措施B、应急预案体系C、事故风险描述D、预整及信息报告答案：A解析：P268-270专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容，故选项A正确。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，故选项B、C、D都错误。45.建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。A、财产保险B、人身保险C、责任保险D、意外保险答案：A解析：筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。46.甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定B、自动解除C、失效D、继续有效答案：D解析：2012年建设工程法规真题第30题本题主要考查劳动合同的履行、变更、解除和终止。根据《劳动合同法》第34条的规定：“用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。”因此，甲企业与乙企业合并，原来甲的与员工与甲签订的劳动合同继续有效，由合并后的企业继续履行。所以D正确，ABC错误。综上所述，本题正确答案为D。47.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员答案：A解析：2011年建设工程法规真题第57题本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任。根据《建设工程安全生产管理条例》第27条的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。综上所述，本题的正确答案为A。48.2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在()前向上一级人民法院提起上诉。A、2014年5月15日B、2014年5月17日C、2014年5月22日D、2014年6月7日答案：C解析：本题考核的是上诉期间。当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。49.某建筑安装公司的管理人员经常违章指挥，强令其电工冒险作业。对于这种情况，该电工有权()。A、要求增加工资B、延长休息时间C、要求减少工作强度D、拒绝执行答案：D解析：劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。50.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、已签署的工程结算文件C、完整的技术档案盒施工管理资料D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案：B解析：2013年建设工程法规真题第40题本题考查的知识点是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。B项：不属于以上任何一项，故当选。A项：属于(一)，故A项不当选。C项：属于（二），故C项不当选。D项：属于（四），故D项不当选。本题是选非题，综上所述，正确答案是B。51.建设工程施工合同的订立受《合同法》关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列对其特殊性的表述中错误的是（）。A、投标邀请书是要约邀请B、投标文件是承诺C、中标通知书是承诺，自发出时生效D、中标通知书发出后，中标人拒绝签订合同的应承担法律责任答案：B解析：《招标投标法》规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在建设工程招标投标活动中，招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力；投标文件是要约，应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束。《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。52.在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017真题A、法律形式B、法律部门C、法律规章D、法律制度答案：B解析：本题考查的是建设工程法律体系。部门法又称法律部门，是根据一定标淮、原则所制定的同类法律规范的总称。53.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是招标基本程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致。选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。54.法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付()的报酬。A、不低于工资的150％B、工资的200％C、工资的200％～300％D、不低于工资的300％答案：D解析：法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。55.未经()的证据，不能作为认定案件事实的依据。A、鉴定B、质证C、对方当事人认可D、公证答案：B解析：未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。56.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。A、总承包单位和分包单位各自B、建设单位统一组织C、监理单位统一组织D、总承包单位统一组织答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。。57.根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。2018真题A、职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B、劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C、单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D、个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位答案：D解析：本题考查的是工伤保险的规定。职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位，选项A错误；劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位，选项B错误；单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位，选项C错误。58.根据《担保法》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017真题A、施工合同B、买卖合同C、运输合同D、租赁合同答案：C解析：本题考查的是留置的规定。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。59.根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。A、预拌混凝土B、袋装水泥C、预拌砂浆D、散装水泥答案：B解析：《循环经济促进法》规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。60.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）A、12B、36C、48D、24答案：D解析：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。1661.2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A、2011年1月1日B、2010年1月1日C、2010年4月1日D、2009年4月1日答案：B解析：2010年建设工程法规真题第52题本题主要考查可撤销合同。根据《合同法》的规定，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。本题中，丙公司2009年1月1日才得知该情况，所以撤销权从2009年1月1日起算，1年的时间，至2010年1月1日止。综上所述，本题正确答案为B。62.在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。2017A、予以修订B、继续有效C、应当复审D、即行废止答案：D解析：本题考查的是工程建设地方和企业标准。在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。63.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按()征收环境保护税。A、45%B、55%C、65%D、75%答案：D解析：税人放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。64.某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还()元。A、1800B、3000C、5000D、8000答案：D解析：当事人即约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果按定金条款应该是双倍3000×2=6000如果按违约金条款，应该是违约金5000+返还的定金的本金部分3000=800065.建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有()处。A、3B、4C、5D、6答案：B解析：筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本题表述共存在4处错误，即：开工时；施工单位办理施工许可证；在建设单位所在地办理；向人民政府办理。66.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。2017真题A、超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D、将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为答案：D解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项A属于资质不良；选项B属于工程质量不良；选项C属于工程安全不良。67.甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。2018真题如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。2018真题A、30B、40C、60D、70答案：C解析：本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，此题定金为设计费的15%，未超过主合同标的额的20%，所以按15%计算。题干已知甲是给付定金的一方，乙是收受定金的一方，所以乙不履行合同要双倍返还定金，因此乙要返还的金额=200×15%×2=60（万元）。68.下列对收益权的描述中，正确的是()。A、使用权包括收益权B、收益权不是一项独立的权能C、收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能D、所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权答案：C解析：益权是指收取由原物产生出来的薪增经济价值的权能。收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。69.某建材购销合同实行政府指导价，则下列表述中正确的是()。A、供货商逾期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行B、供货商逾期交付标的物，遇价格下降时，按照原价格执行C、购买方逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行D、购买方逾期提取标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行答案：A解析：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。70.（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持答案：B解析：P321-324设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。多选题1.必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A、用于承重结构的混凝土试块B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块C、用于承重结构的钢筋及连接头试件D、所有的水泥材料E、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案：ABCE解析：2013年建设工程法规真题第91题本题主要考查见证取样和送检的规定。建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实现见证取样和送检的其他试块、试件和材料。综上所述，本题正确答案为ABCE。2.关于建筑意外伤害保险的说法正确的有()。A、建筑意外伤害保险是一种社会保险B、保险费由施工企业支付C、保险费由职工分摊D、保险费应当列入建筑安装工程费用E、提前竣工的,保险责任自行终止答案：BDE解析：《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，应当办理保险顺延手续。3.（2019年真题）根据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。A、事故隐患B、危险因素C、防范措施D、安全通病E、事故应急措施答案：BCE解析：P232-234《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。4.下列关于抵押权的说法,正确的有A、抵押物需要转移占有至抵押权人B、宅基地的土地使用权可以作为抵押物C、建筑物和其他土地附着物作为抵押物的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立D、抵押权与其担保的债权同时存在E、抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保答案：CD解析：照《担保法》《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5)依法被查封、扣押、监管的财产；（6)依法不得抵押的其他财产。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1）建筑物和其他土地附着物；抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。5.下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任答案：CE解析：AE项：根据《合同法》的规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。因此，E项说法错误，A项说法正确。C项：根据《合同法》的规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。因此，C项说法错误。B项：根据《建设工程质量管理条例》的规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。因此，建设单位要对其指定的不符合强制标准的材料承担过错责任。故B项说法正确。D项：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因此，D项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为CE。6.（2020年真题）刑罚中附加刑的种类有（）。A、罚款B、管制C、拘役D、剥夺政治权利E、没收财产答案：DE解析：P53-54附加刑的种类如下:（1）罚金;（2）剥夺政治权利;（3）没收财产;（4）驱逐出境。7.根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A、地方性法规与地方政府规章B、部门规章C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定答案：BD解析：2010年建设工程法规真题第86题本题主要考查法的效力层级。《立法法》规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（一）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（二）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；（三）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。BD项：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。所以BD项正确。A项：地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章，因此不存在裁决的问题。所以A项错误。C项：地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。所以C项错误。E项：同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为BD。8.下列关于总承包的表述中，符合现行建设法规的有（）。A、同一个项目的项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系B、具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C、建设单位可以自主决定采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位负连带责任E、具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务答案：ABD解析：C错误，建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业；E错误，具有勘察、设计资质的企业，可以承接资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。9.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。(2015真题)A、停止侵害B、没收非法财物C、排除妨碍D、修理、重作，更换E、消除影响、恢复名誉答案：ACDE解析：本题考查的是民事责任的承担方式。承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。10.（2019年真题）关于所有权的说法，正确的有()A、财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B、收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C、占有权只能由所有人享有的D、处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E、使用权是所有人所享有的一项独立权能答案：ADE解析：P17-18所有权是所有人依法对自己的财产(不动产或动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利。收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。使用权是指对财产的实际利用和运用的权能。使用权是所有人所享有的一项独立权能。11.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B、丙的保证方式为连带责任保证C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任答案：BE解析：2013年建设工程法规真题第78题B项：《合同法》第16条规定：“保证的方式有：（一）一般保证；（二）连带责任保证。”《合同法》第16条规定：“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。”所以B正确。EC项：《合同法》第26条规定：“连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。”所以E正确，C错误。A项：根据《合同法》第26条规定，连带保证责任的保证期间为主债务履行期届满之日六个月，买卖合同的诉讼时效为2年，所以A错误。D项：《合同法》第26条规定：“保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。”甲作为债权人依法转让债权，保证人丙仍然应当承担保证责任，所以D错误。综上所述，本题正确答案为BE。12.关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有()。A、不动产物权的设立、变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、不动产物权的变更和转让，经依法登记，发生效力C、不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D、依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E、不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外答案：ABE解析：动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。13.注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的包括()。A、使用不合格材料造成安全、质量事故B、泄漏商业机密C、未按要求提供注册建造师信用档案信息D、因变更注册申报不及时，造成项目损失E、无正当理由拒绝签字盖章导致项目不能及时交付答案：ABCE解析：本题考察的是注册建造师不良行为记录的认定标准。按照《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记人注册建造师执业信用档案:(1)《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条所列行为;(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的;(3)泄露商业秘密的;(4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章的;(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的;【彩蛋】压轴卷，考前会在更新哦~软件(6)未履行注册建造师职责造成不良社会影响的;(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;(8)不配合办理交接手续的;(9)不积极配合有关部门监督检查的。14.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A、评标委员会由5人以上的单数组成B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D、评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责答案：ACDE解析：2009年建设工程法规真题第82题本题考查的是招标基本程序。AB项：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，A项正确，B项错误。C项：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。由上可知，评标委员会的成员的成员不得与投标人有任何利害关系。故C项正确。DE项：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标专家应符合下列条件：（一）从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；（二）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；（三）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。因此，DE项正确。综上所述，本题的正确答案为ACDE。15.可以由两个以上的承包单位联合共同承包的是（）建筑工程。A、大型B、大中型C、中小型D、结构复杂的E、结构简单的答案：AD解析：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。16.以下关于物权效力、物权合同、物权保护的说法中，正确的是()。A、不动产物权经依法登记，发生设立效力B、未经物权登记，不动产交易合同无效C、动产转让的，经合同签字盖章时发生物权效力D、机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E、因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物答案：AD解析：权效力与合同效力的区分：物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关，一般情况下：(1)不动产物权，自登记时生效（未办理物权登记的，不发生物权效力）。(2)不动产合同，自成立时生效（未办理物权登记的，不影响合同效力。）动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。17.甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）。A、封存B、扣押C、冻结D、强制交付E、划拔答案：CE解析：2006年建设工程法规真题第97题《民事诉讼法》规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。BCE项：对于银行存款，采取的是冻结、划拨的方式，对于物品采取扣押的方式，所以CE项正确，B项错误。AD项：AD项不属于执行措施，所以AD项错误。综上所述，本题正确答案为CE。18.根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括（）。A、不得安排未成年工从事夜班的劳动B、不得安排未成年工从事有毒有害的劳动C、不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D、用人单位应当对未成年工定期进行健康检查E、未成年工指的是年满16周岁的劳动者答案：BD解析：不得安排未成年工从事矿山井下和有毒有害的劳动，不得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动；未成年工指的是年满16周岁未满18周岁的劳动者。19.依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位E、建筑构配件供应单位答案：ABCE解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。20.软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。A、为了防止复制品损坏而制作备份复制品B、不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C、根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D、将备份复制品有偿提供给他人使用E、为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改答案：ACE解析：本题考核的是软件著作权的限制。软件的合法复制品所有人享有下列权利：(1)根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内。(2)为了防止复制品损坏而制作备份复制品。(3)为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改；但是，除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何第三方提供修改后的软件。21.诉讼作为解决建设工程纠纷的最终方式，它具有的特点是（）。A、程序和实体判决严格执行B、当事人在诉讼中对抗的平等性C、二审终审制D、执行的强制性E、保密性答案：ABCD解析：A项：强制性是公权力的重要属性。诉讼的强制性既表现在案件的受理上，又反映在裁判的执行上。关于程序和实体的判决必须严格执行。所以A项正确。B项：当事人在诉讼中处于平等的地位。所以B项正确。C项：民事诉讼实行两审终审制。所以C项正确。D项：人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的法院申请强制执行。所以D项正确。E项：民事诉讼一般公开审理为原则，不公开审理为例外。宣告判决一律公开进行。因此诉讼不具有秘密性。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。22.根据《建设工程质量管理条例》等有关规定，工程监理的依据包括（）。A、法律、法规B、有关的技术标准C、行政部门强制规定D、设计文件E、建设工程承包合同答案：ABDE解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。综上所述，本题正确答案为ABDE。23.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。A、给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B、责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C、造成损失的，依法承担赔偿责任D、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E、情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任答案：BCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。24.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师不得有的行为包括（）。A、不按设计图纸施工B、使用不合格的设备、建筑构配件C、签署弄虚作假或在不合格的文件上签章的D、超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动E、变更注册单位，而在另一家企业从事职业活动答案：ABCD解析：注册建造师不得有下列行为：（一）不按设计图纸施工；（二）使用不合格建筑材料；（三）使用不合格设备、建筑构配件；（四）违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；（五）在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；（六）签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；（七）以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；（八）同时在两个或者两个以上企业受聘并执业；（九）超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动；（十）未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；（十一）所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；（十二）伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；（十三）不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。综上所述，本题正确答案为ABCD。25.《合同法》规定，解除合同表述正确的有（）。A、当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B、当事人协商一致可以解除合同C、因不可抗力致使不能实现合同目的D、一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E、合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任答案：BCD解析：2004年建设工程法规真题第94题AC项：根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。由此可知，C项正确，A项错误。B项：根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。因此，B正确。D项：《中华人民共和国合同法》第五十七条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。由此可知，D正确。E项：《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。由此可知，E错误。综上所述，本题正确答案是BCD。26.《建筑工程施工转