2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（七）附详解

PAGEPAGE432023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（七）附详解一、单选题1.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为（）。A、无效B、有效C、效力待定D、失效答案：B解析：本题考查无处分权人的处分行为效力。根据《民法典》相关规定：无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。题目中建筑公司擅自将租赁的模板处理，属于无权处分行为，但其后租赁公司同意将模板卖给建筑公司，买卖合同成立后建筑公司即取得处分权，故其处分行为有效。B项正确。2.非全日制用工报酬结算支付周期最长为()。A、7天B、15天C、20天D、30天答案：B解析：【考点】考查劳动合同法规定的非全日工劳动报酬的结算时间《劳动合同法》第72条第2款规定：非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。B项正确。3.（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A、发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B、承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C、已经完成的建设工程质量不合格的D、承包人未按合同约定的期限完工的答案：B解析：P122-126发包人可以解除建设工程施工合同的情形：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。4.（2020年真题）仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）。A、按乙和丙的意见作出裁决B、按甲的意见作出裁决C、请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D、重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决答案：A解析：P335-336合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决也可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。5.鉴定意见是指鉴定人运用自己的专门知识，对案件中的()问题进行鉴定后所作出的书面结论。A、系统性B、专门性C、全面性D、决定性答案：B解析：考查的是鉴定意见是指具备相应资格的鉴定人对民事案件中的出现的专门性问题，通过鉴别和判断后作出的书面意见。6.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A、仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B、仲裁审理案件应当公开进行C、当事人可以协议仲裁不开庭审理D、仲裁庭不能做出缺席裁决答案：C解析：A错误，C正确，仲裁一般开庭审理，但是当事人也可协商不开庭。B错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁审理不公开为原则，公开为例外。D错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。7.（2015年）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A、屋面、厕浴间使用的防水材料B、非承重结构的钢筋及连接接头试件C、用于防水层上保护层的商品混凝土D、抹灰砂浆中使用的掺加剂答案：A解析：本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。8.某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是()。A、通知建设单位即可B、需建设单位同意C、须经建设行政主管部门批准D、必须经人民法院或者仲裁机构确认答案：A解析：教材P125法定解除是法律直接规定解除合同的条件，当条件具备时，解除权人可直接行使解除权。9.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。jin10.2018年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2018年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。A、乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B、甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C、甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D、乙和丙之间的债权转让于2018年10月25日对甲发生效力答案：D解析：债权人转让权利应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。11.建设单位将建设工程施工项目依法发包给某总承包单位，并委托了监理。总承包单位又依约将部分工程分包。施工中某一分包单位发生安全事故，则由（）负责如实报告当地安全生产监督管理部门。A、建设单位B、总承包单位C、分包单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。12.关于和解的说法，错误的是()。A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书答案：A解析：教材P342和解达成的协议不具有强制执行效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。13.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A、抵押B、留置C、保证D、质押答案：D解析：质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。14.用人单位安排劳动动者延长工作时间的，应支付不低于工资（）的工资报酬。A、120%B、150%C、200%D、300%答案：B解析：教材P142B用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬15.根据我国《劳动法》的规定，禁止安排女职工从事（）的劳动。A、矿山井下作业B、高处、低温作业C、低温、冷水作业D、有毒有害作业答案：A解析：教材P145女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。16.招标人对已发出的招标文件需要进行修改或澄清的，应在提交投标文件的截止时间至少（）前进行，否则应顺延提交投标文件的截止时间。A、3B、5C、10D、15答案：D解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。17.（2019年）下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。A、级别管辖B、地域管辖C、仲裁管辖D、移送管辖答案：C解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《民事诉讼法》规定的民事案件的管辖，包括级别管辖，地域管辖，移送管辖，指定管辖和管辖权转移。人民法院受理案件后，被告有权针对人民法院对案件是否有管辖权提出管辖权异议，这是当事人的一项诉讼权利。18.甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则（）A、甲公司的行为属于违约行为B、甲公司的行为属于行使先履行抗辩权C、甲公司的行为属于行使不安抗辩权D、甲公司的行为属于行使同时履行抗辩权答案：A解析：教材P156(4)出卖人应当按照约定的期限交付标的物。出卖方没有按照合同的规定交付货物，属于违约行为抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。19.专利权的客体包括（）。A、发明、实用新型、科学发现B、发明、外观设计、科学发现C、发明、实用新型、外观设计D、作品、实用新型、科学发现答案：C解析：专利权保护的对象就是专利权的客体。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。20.经行政复议的案件，复议机关决定维持原具体行政行为的，()是被告。A、行政复议申请人B、做出原具体行政行为的行政机关C、复议机关D、复议机关的上级部门答案：B解析：行政复议的目的，是为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权。因此，只要是公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，就有权向行政机关提出行政复议申请。21.按照行政处罚法的规定，()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：B解析：【考点】考查行政处罚的设定权限本题考查行政处罚的设定权限，在这里，本文一并予以列出。《行政处罚法》规定：第九条法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。第十条行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。第十一条地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。第十二条国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、行政法规的，前款规定的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。国务院可以授权具有行政处罚权的直属机构依照本条第一款、第二款的规定，规定行政处罚。第十三条省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以在法律、法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、法规的，前款规定的人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会规定。第十四条除本法第九条、第十条、第十一条、第十二条以及第十三条的规定外，其他规范性文件不得设定行政处罚。本题B项正确。22.（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A、发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B、承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C、已经完成的建设工程质量不合格的D、承包人未按合同约定的期限完工的答案：B解析：P122-126发包人可以解除建设工程施工合同的情形：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。23.根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。A、投资45万元的厂房B、造价为60万元的管道安装工程C、建筑面积为250平方米的装修工程D、建筑面积为350平方米的修缮工程答案：C解析：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。24.（2020年真题）下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是（）A、监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B、中途设计变更造成的损失C、自行采购不合格建筑材料造成的损失D、图纸不合理造成的损失造成答案：C解析：P117-119（一）发包人应当承担的赔偿损失1.未及时检查隐蔽工程造成的损失2.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失3.因友包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失因发包人的原因致使工程中途停建、缓建，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。4.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失承揽人（承包人）发现定作人（发包人）提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人（发包人）。因定作人（发包人）怠于答复等原因造成承揽人（承包人）损失的，应当赔偿损失。5.中途变更承揽工作要求造成的损失定作人（发包人）中途变更承揽工作的要求，造成承揽人（承包人）损失的，应当赔偿损失6.要求压缩合同约定工期造成的损失7.验收违法行为造成的损失2019月经修改后发布的《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，……造成损失的，依法承担赔偿责任（1）未组织竣工验收，擅自交付使用的;（2）验收不合格，擅自交付使用的（3）对不合格的建设工程按照合格工程验收的（二）承包人应当承担的赔偿损失1转让、出借资质证书等造成的损失2.转包、违法分包造成的损失3.偷工减料等造成的损失4.与监理单位串通造成的损失5.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。6.不履行保修义务造成的损失7.保管不善造成的损失《民法典》规定，承揽人（承包人）应当妥善保管定作人（发包人）提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。8.合理使用期限内造成的损失25.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。(2017)A、合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B、承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C、发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D、承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除答案：B解析：考点:合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1）未按约定支付工程价款的；2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标洼的；3）不履行合同约定的协助义务的。26.下列关于合同违约金的说法中，正确的是()。A、违约金数额一旦在合同中约定即不可改变B、当事人可以请求增加违约金数额，但是不能减少C、当事人可以请求减少违约金数额，但是不能增加D、违约金数额既可能增加，也可能减少答案：D解析：教材P117违约金和定金。根据《民法典》有关规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。27.2010年4月25日，乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司于2010年5月22日，将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。则丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费应当由()承担。A、甲建筑工程公司B、乙房地产开发公司C、丙建设施工公司D、作业人员答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费”。故由甲建筑工程公司支付，28.重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：【考点】本题考查重大建设项目档案验收期限要求《重大建设项目档案验收办法》第12条规定项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。可见只有C选项符合题干要求，是正确答案。29.根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是（）。A、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口B、禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣C、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水D、禁止向水体排放生活污水答案：D解析：教材P179在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。A对，禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。B对，禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。C对。30.（2014年）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、交纳罚金答案：B解析：供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。31.建筑施工企业从事建筑施工活动前应当申请领取安全生产许可证，（）负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。A、省级以上建设主管部门B、国务院建设主管部门C、县级人民政府建设行政主管部门D、企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府答案：A解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依法申请领取安全生产许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。32.（2019年）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。A、3月1日B、2月1日C、4月1日D、6月1日答案：A解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。33.某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。34.（2016年）关于借款合同的说法，正确的是（）。A、自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效B、借款合同为有偿合同C、借款合同必须采用书面形式D、借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效答案：A解析：A选项正确，D选项错误；自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。B选项错误；自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持.C错误，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。35.（2014年）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A、丙应向甲承担违约责任B、甲只能向丁主张损害赔偿C、丙应向乙承担违约责任D、乙应自行承担货物损失答案：C解析：本题中，乙是被代理人，甲是代理人，丙是第三人。多式联运经营人可以参加各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。D选项说的是买卖合同，不符合题意；36.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为连带责任保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。A、只能丙公司代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：B解析：连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。37.撤销权消灭是指具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权。A、6个月B、1年C、2年D、5年答案：B解析：教材P124《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。38.（2017年）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A、在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B、未按照节能设计进行施工C、未对涉及结构安全的试块.试件以及有关资料取样检测D、按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重答案：A解析：BC属于工程质量不良行为，D属于资质不良。39.下列有关代理的说法，正确的是（）。A、代理人以被代理人的名义实施法律行为，被代理人对代理人行为承担民事责任，但仅承担代理人在执行代理任务时合法行为的民事责任B、在被代理人授权的范围内，代理人有权自行解决如何向第三人做出意思表示或是否接受第三人的意思表示C、在委托代理中，被代理人所做出的授权行为属于双方的法律行为D、委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理，法定代理则没有权限范围答案：B解析：教材P9页所谓代理，是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该代理人承担的法律制度。代理人实施代理活动的直接依据时代理权，因此代理人必须在代理权限范围内与第三人或相对人实施代理行为。代理人如果以自己的名义实施代理行为，则该代理行为产生的法律后果只能由代理人自行承担，那么这种行为是自己的行为而非代理行为。法定代理人依照法律的规定行使代理权。40.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。A、仲裁委员会的上级主管机关B、仲裁委员会所在地的中级人民法院C、仲裁委员会所在地的基层人民法院D、被告所在地的基层人民法院答案：B解析：当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。41.专业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。A、全部专业工程B、部分专业工程C、专业工程施工管理D、劳务作业答案：D解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定：除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务作业企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。42.下列选项中，()是指以诉讼标的所在地、引起民事法律关系发生、变更、消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。A、一般地域管辖B、指定管辖C、特殊地域管辖D、移送管辖答案：C解析：教材P307特殊地域管辖，是指以诉讼标的所在地、引起民事法律关系发生、变更、消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。我国《民事诉讼法》规定了11种特殊地域管辖的诉讼，其中与建设工程关系最为密切的是因合同纠纷提起的诉讼的管辖。43.（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销令冲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C、当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D、仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再进行申请仲裁，只能向人民法院起诉答案：C解析：P336-337仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人可以申请不予执行仲裁裁决，A错误。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出，B错误。当事人提出证据证明裁决可不予执行的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决，C正确。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼，D错误。44.某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A、现场施工人员B、分包单位C、建设单位D、总承包单位答案：D解析：本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。45.建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。46.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。A、砖厂乙B、砖厂丙C、砖厂乙或砖厂丙均可D、砖厂乙或砖厂丙均不可答案：B解析：教材P123抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。47.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A、三方共同B、水泥厂C、承包商D、运输公司答案：C解析：教材P118《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。48.（2014年）某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）。A、联合投标B、合法投标C、串通投标D、独立投标答案：C解析：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，视为串通投标。49.根据《合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任不包括（）。A、继续履行B、罚款C、赔偿损失D、采取补救措施答案：B解析：教材P126合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。50.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处（）的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2）要求施工单位压缩合同约定的工期的3）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。51.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为（）。A、3个月B、6个月C、9个月D、1年答案：B解析：教材P106《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。52.（2020年真题）关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。A、各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B、施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C、城镇排水主管部门实施排水许可不得收费D、排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水答案：C解析：P178-181未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。53.根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A、建设单位对施工企业开工条件的确认B、政府主管部门的一种行政审批制度C、监理单位对施工企业开工准备工作的确认D、政府主管部门对施工企业开工条件的确认答案：B解析：虽然在字面上都是“开工报告”，但二者之间有着诸多不同：（1）性质不同，前者是政府主管部门的一种行政许可制度，后者则是建设监理过程中的监理单位对施工单位开工准备工作的认可；54.招投标过程中，在确定中标人之前需要保密的是()。A、投标标准B、评委会名单C、招标信息D、开标过程答案：B解析：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。55.甲某与某施工企业签订了劳动合同，其劳动合同的期限为2年，则甲某的试用期不得超过()。A、15日B、1个月C、2个月D、3个月答案：C解析：教材P131劳动试用期。《劳动合同法》规定，劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。56.多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其他专业执业的，应及时办理()。A、变更注册B、延续注册C、增项注册D、重新注册答案：B解析：明确提到多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其他专业执业的，应当及时办理续期注册。57.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有答案：B解析：本案中大家必须分清两种关系：第一种是建设单位委托某设计院进行设计，设计图纸属于委托作品，其中委托人是建设单位，受托人是设计单位。委托产品的著作权归属，由合同约定，合同未约定的，著作权归受托人，即设计单位所有。第二种是设计院委派张某完成这一设计任务，这个一个典型的主要利用法人或者其他组织的物质技术条件，并由法人或者其他组织承担责任的特殊职务作品，则甲享有署名权，著作权归设计院所有。58.建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。A、分包工程质量由分包企业负总责。B、分包工程质量由分包企业单独承担责任C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任答案：C解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。59.下列不属于建设工程必须招标的规模标准的是()。A、施工单项合同估算价在人民币400万元以上B、项目总投资额在人民币2000万元以上C、重要设备采购，单项合同估算价在人民币200万元以上D、勘察、设计、监理等服务费合同估算价在人民币100万元以上答案：B解析：教材P73根据《必须招标的工程项目规定》中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。60.下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是（）。A、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B、承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C、禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D、建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成答案：D解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。多选题1.国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的因素有（）。A、文化因素B、社会因素C、经济因素D、环境因素E、人身因素答案：BCE解析：事故等级的划分包括人身、经济、社会3个要素。2.某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（）。A、招标文件设有最高投标限价B、向投标人提供了有差别的项目信息C、设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D、对投标人采取不同的资格审查条件E、以特定奖项作为加分或中标条件答案：BCDE解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。3.（2015年）根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A、具有违约行为B、具有惩罚目的C、造成损失后果D、违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E、违约行为与损失后果之间具有因果关系答案：ACDE解析：本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。（1）具有违约行为;（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。4.某建筑工程项目投保了建筑工程一切险，下列（）造成的损失能够得到保险赔偿。A、现场发生火灾造成直接损失50万元B、因违反合同约定被业主罚款30万元C、图纸设计错误造成返工导致直接损失80万元D、工地存放的建筑材料被盗损失10万元E、未按图施工而造成返工，直接损失60万元答案：AD解析：本题考查的是建设工程一切险。建设工程一切险主要承保自然灾害和意外事故，火灾、被盗一般属于意外事故，其他选项一般不是。5.建设工程竣工验收应当具备（）等条件。A、完整的技术档案资料和施工管理资料B、工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告C、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D、已付清所有款项E、有施工单位签署的工程保修书答案：ABCE解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。选ABCE6.在我国并不是所有的工程在开工前都需要办理施工许可证，下列()等工程不需要办理。A、农民自建低层建筑B、军用房屋建筑C、临时性建筑D、工程投资额在50万元以下的建筑工程E、抢险救灾工程答案：ABCE解析：《建筑法》中关于不需要申请施工许可证的工程类型：1.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程；2.抢险救灾工程，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动；3.不重复办理施工许可证的建设工程；4.另行规定的建设工程军用房屋建筑工程。7.（2014年）根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。A、招标管理机构B、已标价工程量清单C、拟转包项目情况表D、资格审查资料E、施工组织设计答案：BDE解析：投标文件应包括下列内容：已标价工程量清单；资格审查资料；施工组织设计；项目管理机构；拟分包项目情况表等十条内容。8.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动立物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同（）。A、合同自办理物权登记时生效B、合同自成立时生效C、未办理物权登记合同无效D、未办理物权登记不影响合同效力E、合同生效当然发生物权效力答案：BD解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。9.下列合同中，属于可撤销合同的有()。A、因重大误解订立的合同B、订立合同时显失公平的合同C、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D、违反法律强制性规定的合同E、以合法行为掩盖非法目的的合同答案：ABC解析：教材P124《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。10.（2020年真题）根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，人力资源社保保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有（）。A、克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B、因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的C、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的D、将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的E、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的答案：ABE解析：P141-1482017年9月人力资源和社会保障部发布的《拖欠农民工工资"黑名单"管理暂行办法》规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资"黑名单"（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资"黑名单"。11.我国承认并以法律形式