2022年监理工程师之水利工程目标控制通关试题库(有答案)

2022年监理工程师之水利工程目标控制通关试题库(有答案)单选题（共100题）1、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A2、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B3、下列费用中，只属于建设工程动态投资的是（）A.基本预备费B.建筑安装工程费C.建设期贷款利息D.设备及工器具购置费【答案】C4、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C5、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A6、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C7、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】B8、在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C9、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D10、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C11、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D12、下列属于投资方案经济评价指标中静态评价指标的是（）A.净现值B.净年值C.内部收益率D.投资收益率【答案】D13、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A14、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】C15、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】A16、某项目建设期2年，第一年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1000万元、600万元，价格上涨率为5%；第二年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1200万元、700万元，价格上涨率为6%。则该项目的价差预备费为（）万元。A.234.84B.314.84C.2134.84D.3814.84【答案】B17、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B18、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，当发生小于一般质量事故的情况时称为（）。A.质量问题B.质量缺陷C.质量瑕疵D.质量缺失【答案】B19、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A20、质量控制和质量管理的关系是（）。A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B21、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B22、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C23、质量缺陷备案表由（）组织填写。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】A24、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C25、零星工作项目清单中的计日工项目费用由（）支付，不列入合同总价中。A.措施金额B.其他金额C.暂列金额D.暂估价【答案】C26、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C27、工程施工投标文件由（）投标文件和技术标投标文件两部分组成。A.质量标B.安全标C.商务标D.造价标【答案】C28、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A29、某项目有A、B、C三个方案，寿命周期均相同，投资额A＞B＞C，方案A对于方案B的差额内部收益率为8%，方案B对于方案C的差额内部收益率为11%，基准收益率为10%，则最优方案为（）。A.方案AB.方案BC.方案CD.不能确定【答案】B30、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。A.12B.24C.48D.72【答案】B31、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B32、见证取样资料由（）进行制备。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理机构【答案】A33、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C34、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】B35、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C36、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】C37、盈亏平衡点越小，表示项目抗风险能力（）。A.越弱B.越强C.极弱D.一般【答案】B38、某水库大坝由于混凝土的老化，水库的淤积和其他自然力的作用，在20年内该大坝能正常发挥规定功能，体现了质量特性中的（）。A.可靠性B.安全性C.时间性D.经济性【答案】C39、依据《质量管理体系基础和术语》，质量保证是以（）为基础。A.质量控制B.质量管理C.质量要求D.合同要求【答案】A40、通过MSProject自动计算，可计算出各项工作的（）。A.费用参数B.工程量参数C.损耗参数D.时间参数【答案】D41、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A42、某项目建设期2年，各年初投资额分别为300万元、400万元，年利率为10%，则该项目建成后的总投资是（）。A.700万元B.803万元C.800万元D.806万元【答案】B43、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C44、下列因不可抗力导致的工程损失，应由承包人承担的是（）。A.不能按期竣工的违约金B.发包人的人员伤亡C.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失D.承包人的停工损失【答案】D45、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D46、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构确认。A.项目法人B.监理人C.设计单位D.项目法人、监理人、设计单位联合【答案】A47、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A48、当工程出现质量缺陷时应以（）形式进行记录。A.核备B.审批C.报告D.备案【答案】D49、对拟建项目的技术路线工艺过程、工程条件进行研究，对不同方案进行比较，提出最终合理的建设方案是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】B50、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B51、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A52、质量检验的目的不含（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合规定要求或设计标准B.判定工序是否正常C.评定质量检验人员（包括操作者自我检查）的工作准确性程度D.保证施工进度的正常进行【答案】D53、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A54、采用工程总承包EPC时，项目收尾工作应由（）负责。A.总监理工程师B.项目经理C.专业监理工程师D.技术负责人【答案】B55、以下不属于事后质量控制内容的是（）。A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】B56、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】A57、关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感B.SAF＞0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值【答案】B58、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D59、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C60、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C61、缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B62、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B63、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。A.基本预备费B.流动资金C.税金D.国外贷款的利息【答案】C64、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C65、盈亏平衡点越低，说明项目（）。A.适应市场变化能力越大，抗风险能力越强B.适应市场变化能力越大，抗风险能力越弱C.适应市场变化能力越小，抗风险能力越强D.适应市场变化能力越小，抗风险能力越弱【答案】A66、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B67、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。A.寿命期相同、收益相同B.寿命期相同、收益不同C.寿命期不同、收益相同D.寿命期不同、收益不同【答案】A68、枢纽工程中，一般以（）划分为一个单位工程。A.每座独立的建筑物B.每个招标标段C.每个独立的工程结构D.每一组能独立发挥某种功能的结构【答案】A69、关于净年值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A70、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A71、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】D72、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A73、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C74、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B75、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D76、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A77、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A78、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B79、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A80、某独立土方工程签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A81、在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（）复核。A.发包人B.监理人C.施工单位D.设计单位【答案】B82、水工结构非预应力混凝土中，不得使用（）钢筋。A.冷拉B.受拉C.受压D.冷轧【答案】A83、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C84、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B85、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。A.20B.30C.40D.50【答案】B86、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B87、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】A88、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C89、搭建起以监理人为纽带的参建各方交流沟通的平台，建立共商分享协调机制，为发现和解决参建各方之间的争议和问题提供有效的途径，上述所指的制度是（）。A.监理旁站制度B.监理会议制度C.监理巡视制度D.监理合同制度【答案】B90、在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.超几何分布【答案】B91、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】C92、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B93、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】B94、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C95、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B96、最迟完成时间是指（）。A.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻B.在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻C.在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻D.在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻【答案】D97、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D98、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B99、塑性混凝土浇筑后（）h开始洒水养护。A.6-18B.3-6C.12-24D.立即【答案】A100、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，当发生小于一般质量事故的情况时称为（）。A.质量问题B.质量缺陷C.质量瑕疵D.质量缺失【答案】B多选题（共50题）1、同一标号（或强度等级）试块组数n大于等于30组时，28天龄期的试块抗压强度应同时满足（）。A.强度保证率不小于60%B.任意一组试块强度不低于设计强度的85%C.设计28天龄期抗压强度小于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数不大于0.22D.设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数小于0.18E.随机抽取一组试块强度不低于设计强度的75%【答案】BCD2、甲乙两国协议将其海洋划界争端提交联合国国际法院。国际法院就此案作出判决后，甲国拒不履行依该判决所承担的义务。根据《国际法院规约》，下列做法哪一个是正确的？（）A.乙国可以申请国际法院指令甲国的国内法院强制执行该判决B.乙国可以申请由国际法院执行庭对该判决强制执行C.乙国可以向联合国安理会提出申诉,请求由安理会作出建议或采取措施执行该判决D.乙国可以向联合国大会法律委员会提出申诉，执行该判决【答案】C3、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理B.组织事故隐患排查治理C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划D.组织工程安全技术交底E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】ABD4、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD5、关于安全技术交底的规定，正确的有（）。A.工程开工前，施工单位技术负责人应就安全技术措施和专项施工方案等，向施工技术人员及相关人员交底B.单项工程或专项施工方案施工前，施工单位技术负责人应组织相关人员进行全面、详细的安全技术交底C.各工种施工前，管理人员应进行安全作业技术交底D.每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底E.安全技术交底应填写安全交底单，由交底人签字确认，安全交底单应及时归档【答案】ABD6、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC7、安全生产管理制度应至少包含（）。A.工作内容B.安全考核体系C.责任人（部门）的职责与权限D.进度计划E.基本工作程序及标准【答案】AC8、理查是甲国驻乙国的领事官员。当乙国一高速路发生一起重大交通事故时，理查正好在现场。甲、乙两国都是《维也纳领事关系公约》的締约国，且两国之间没有其他双边的涉、及外交和领事特权与豁免方面的协定。根据国际法则，下面哪项判断是正确的？（）A.理查作为领事官员，免除作证义务B.理查作为领事官员，虽然免除作证义务，但派遣国同意其出庭作证时,理查应出庭作证C.理查就该交通事故不得拒绝作证,但如果其拒绝，甲国法院也不得对其施以强制或处罚D.甲国法院可以依照本国法强制理查出庭作证或予以处罚【答案】C9、近年来,各地出现了不少“法官+律师”夫妻档的情况。为了进一步健全司法回避制度,防止人情关系对法院审判工作造成不良影响。在一些地方出台了“配偶或子女是律师，法院领导干部或一线法官必须离岗”的制度。关于法官任职回避和该项改革措施,下列说法错误的是哪些选项？（）A.法官行业是比较特殊的职业,专业化要求较强,该项改革不利于法官职业化和专业化发展B.实行任职回避,可以强化法官的独立审判能力C.实行任职回避,是加强司法廉洁、促进司法公正的一项重大改革举措D.法官的配偶、子女只要不担任该法官所承办案件的诉讼代理人或者辩护人即可【答案】AD10、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD11、下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（）。A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期最长不超过2年D.监理机构和发包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因E.缺陷责任期结束前，监理机构不可调整人员和设施【答案】D12、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD13、水利工程建设项目验收，按验收主持单位性质不同分为（）。A.施工方验收B.建设方验收C.法人验收D.政府验收E.监理验收【答案】CD14、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D15、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC16、下列对清代死刑命案审理的程序表述正确的是、（)A.州县初审，只审査事实部分B.省按察司为第三审级，负责复审地方1、报的死刑案，如发现有疑漏可驳回重审C.总督（或巡抚）为第四审级，对死刑案须复审，并谘报刑部，上报中央D.府为第二审级，负责复审州县上报的案件，提出拟罪意见，上报省按察司【答案】BCD17、A某是甲国人，同时具有乙国国籍，其住处在甲国,其惯常居所在乙国。后因在丙国为票据行为所引起的票据纠纷在我国涉诉。为了确定A某之票据行为的效力,我国法院首先要确定他是否具有民事行为能力。按照我国《票据法》的规定，票据债务人的民事行为能力适用其本国法。A某同时具有甲国国籍和乙国国籍，我国法院应如何确定其本国法？（）A.以A某有住所的甲国法律为其本国法B.以票据行为地丙国的法律为其本国法C.以A某有惯常居所的乙国法律为其本国法D.以与A某有最密切联系的国家的法律为其本国法【答案】AD18、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD19、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC20、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD21、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC22、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。A.质量管理体系的策划与设计B.质量管理体系文件的编制C.质量管理体系的试运行D.质量管理体系的验收E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC23、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式C.临时反倾销税的数额不得超过初步裁定确定的倾销幅度D.终裁确定的反倾销税额高于临时反倾销税的数额的,差额部分应当由纳税义务人补足【答案】ABC24、某省会市的《学校安全条例》规定，学校不得组织未成年学生参加抢险、救灾等危险性活动。这一条款意味着,在该市组织未成年学生参加抢险救灾活动被视为违法。关于这一规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.这为保护未成年学生的生命健康权提供了明确的法律根据B.这一规定，是为了保证一方的绝对利益，而不允许牺牲较小利益，即使这种牺牲能带来较大的利益C.保护更大利益是道德和法律的共同追求D.这一规定表达的是“未成年学生的利益高于一切”的思路，这不仅不符合传统美德，也不符合现代法治精神【答案】ABC25、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C26、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC27、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。A.过程中的临时单价可以作为结算单价的B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算D.主要变更项目的结算必须附支持性材料E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC28、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC29、下列由于设计单位的责任导致投资增加的说法，正确的有（）。A.增加了工程静态投资4%以上时，应根据相应概算静态投资的大小实行惩罚B.超过限额10%以内者，扣相应比例的设计费C.超过限额10%-20%者，扣相应比例1.5倍的设计费D.超过限额20%以上者，扣相应比例2倍的设计费E.超过限额30%以上者，如无特殊原因，建议设计证书批准部门降低设计单位的设计等级【答案】BCD30、下列说法中，哪些是关于公民基本权利的正确表述？（）A.基本权利是指首要的、根本的、具有决定意义的公民权利B.基本权利是由宪法所确认，其内容和范围来自宪法的规定C.基本权利主要反映了国家机关和公民的关系D.基本权利是其他普通法律规定公民权利、义务的依据和棊础【答案】ABCD31、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（）。A.编制施工方案B.巡视检验、跟踪检测C.平行检测D.旁站监理E.发布文件【答案】BCD32、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC33、工程经济评价应遵循的原则有（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则C.动态分析和静态分析相结合，以静态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主【答案】ABD34、下列关于中央对特)iij行政区行使权力的说法中，错误的是哪一项？（）A.中央人民政府负责管理与特别行政区有关的外交事务B.中央包括全国人民代表大会及其常委会、国务院和中央军委C.全国人大常委会无权修改特别行政区基本法D.中央人民政府依法任命特别行政区行政长官和主要官员【答案】B35、水利工程概算项目划分中，属于工程部分的项目有（）。A.建筑工程B.环境保护工程C.水土保持工程D.机电设备及安装工程E.独立费用【答案】AD36、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD37、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC38、《水利水电工程标准施工招标条件》（2009）的通用条件规定，工程变更按下列原则确定其单价或合价：（）。A.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价B.若合