版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第18页共18页通信工程合作协议范本甲方:负责人:职务:地址:邮政编码:电话:传真:乙方:负责人:职务:地址:电话:传真:风险提示:合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方____项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:第一条协议的范围、内容及时间风险提示:应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为____(以下简该项目)。2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为____年。到期后双方如无异议,自动顺延。第二条双方投资网络建设内容1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。第三条甲方的责任1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便通信网络的运行管理维护。2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行通信信息网络投资建设方面的合作。4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入“为保证小区通信畅通,本项目内通信设施由内蒙古金田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古金田科技有限公司对本项目内的通信设施进行运营、维护。第四条乙方的责任1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内通信投资建设,乙方有权获得通信网络运营的相应收益。2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。3、乙方负责该项目内通信网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。4、乙方负责该项目中多家通信运营商的业务接入,负责该项目长期通信业务的正常运营与使用。5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常通信要求,当小区___%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。第五条通信机房的提供1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主通信需求及设备增容的通信机房,在政府土地出让年限内免费(包括免缴管理费)使用。2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付通信机房安装期间及投入使用后的电费。3、甲方提供给乙方的通信机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。4、机房消防设备应符合相关消防规范。5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。第六条通信网络运营维护1、乙方对该项目内所建通信网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内通信系统的正常运行。2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务。3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属通信设备、网络的安全及完整;防止通信线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任。第七条所有权归属1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有通信系统(包括:通信综合业务)的接入以及通信业务的运营、维护。2、甲方投资建设的管道、桥架等和通信相关的设施在通信接入、使用上只允许乙方使用。3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的通信设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的通信设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前____天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款。第八条违约责任风险提示:合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目通信总投资____%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。第九条争议解决1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。2、本合同履约地为____,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定,向____人民法院提起诉讼。第十条免责条款1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指:(1)法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。(2)由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故,导致不能正常经营的情况。(3)国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的十五日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任。第十一条其它约定事项1、本协议自双方签字盖章之日起生效。2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。5、本协议自双方签字盖章后生效,一式____份,甲方持____份,乙方持____份,具有同等法律效力。甲方:甲方授权代表:签约日期:____年____月____日乙方:乙方授权代表:签约日期:____年____月____日通信工程合作协议范本(二)甲方:地址:乙方:地址:甲方委托乙方承担[]部分工作量的施工。双方本着友好合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及通信工程的有关规定,遵循平等自愿、公平和诚实守信原则,双方就工程分包事宜协商一致,订立本合同。一、工作概况1、工程名称:2、工程地点:3、工期:4、施工范围:按本工程施工设计图纸中相关工序确定的范围施工5、主要工作量:二、合同价款本工程的施工费分包合同价款预算暂定为人民币:元(大写:____元整),最终结算以客户方(“客户方”指与甲方签订主包合同的签约方)审定后的工作量为准。三、工程价款的支付与结算1、甲方收到客户支付的包含乙方已完成的工作量的工程款后,通知乙方。2、乙方在得到甲方____通知后尽快向甲方提供双方确认的“工作量结算单”和正规发票,甲方收到乙方“工作量结算单”和正规发票后,将相关费用汇至乙方账户。3、当工程竣工验收合格后,乙方需向甲方提供正规发票、竣工验收证书及全套竣工资料正本一份,且甲方收到建设单位相应的工程款后,支付乙方除保修尾款外的最后一笔工程款。4、乙方账户信息:开户行:银行地址:户名:账户:5、甲方支付乙方的工程款总额已包含但不限于乙方为完成本工程发生的全部报酬和所需的全部费用,如人员工资、补贴、差旅、人身意外保险等。6、若根据本合同“乙方职责”和“违约责任”条款,乙方应向甲方支付违约金和/或承担赔偿责任,甲方有权从任何一笔付款中直接扣除相应违约金。四、甲方职责1、按甲方与建设单位签订的施工合同中结算方式的规定执行,根据乙方完成的工程量,按相应工作量支付乙方承包款。2、对乙方施工方案、施工预算、施工进度计划、材料进场计划进行审核备案,同时视工程进度对乙方进行施工检查、指导。乙方应当服从甲方的指导意见,对甲方提出的施工问题进行及时、有效地整改。3、甲方发现乙方在施工中存在质量问题时,有权令其返工整治。如乙方不听劝阻或出现重大工程质量问题时,甲方有权采取包括但不限于拒付工程款、终止本分包合同、另行组织施工队伍完成工程并要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失等措施维护自身合法权益,以上措施视情况甲方可选择适用一种或多种。4、对于乙方不履行合同职责义务时,甲方有权拒付工程款和终止本分包合同。五、乙方职责1、编制施工方案、施工预算、施工进度计划、材料进场计划(包括月计划)并交甲方审核备案,并要在工程开工前将施工计划送交建设单位。2、乙方应负责线路沿途各方面及施工现场的协调工作,组织好施工现场人力、物力的调配使用,并要对因此而造成的工期延误负完全责任。3、由于乙方管理不善或其它原因在履行合同期间,造成的工程区域内人身伤害和财产损失,应由乙方承担完全责任。4、严格执行国家对施工现场的交通管理和施工噪音等方面的有关规定,负责现场安全保卫、整洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,同时按有关具体规定进行处臵。交工前清理现场,要达到无污染,无垃圾。5、负责设备、材料的清点、保管和使用。工程结束时,应将工程余料、设计中的备、附件、维护料等清点后移交建设单位处理。6、乙方委派同志为工地代表,负责与各方联系,汇报工程情况和进度,办理签证、结算和工程移交等。7、乙方在施工过程中应满足建设单位对施工单位的所有合理要求,并承担施工单位应承担的全部责任和义务。严格按施工图设计和会审纪要的有关规定精心施工,确保工程质量和工期,并定期汇报施工进度和质量情况。如确有必要修改设计时,必须以书面形式通知建设单位,经建设单位会同设计单位统一批准后方可实施。8、在本合同有效期内,所有技术资料必须按建设单位方要求的统一标准编制;并提供给甲方工程所需完整的竣工资料正本一份。9、乙方在代维和保修期内必须对工程质量负完全责任。10、对于工程中出现的所有问题,乙方必须及时以书面形式向建设单位汇报。六、工期顺延如遇下例特殊情况,经建设单位、设计单位代表签证同意后,工期可以顺延:1、施工现场不具备施工条件(乙方必须在开工前递交书面报告,确认现场不具备施工条件情况)。2、在不包料的情况下材料、设备未能及时到货而无法保证施工需要,或因发现短缺、损坏需要修、配、代、换而影响施工的。(乙方必须根据现场实际情况,及时向建设单位递交书面报告。)3、人力不可抗拒因素。4、乙方未能履行职责按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的所有经济损失,而且工期不予顺延。七、工程质量及验收1、乙方必须严格按照施工图设计、工程说明文件和国家要求的通信设备安装工程规范和验收标准进行施工。质量验收必须达到国家标准,对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担所有返修工作并且费用全部自付。2、工程竣工后,乙方必须按甲方提出的统一标准提供全套竣工技术文件和竣工图纸正本一份,交付甲方。3、工程竣工后,乙方需按照甲方与建设单位签订的合同规定,工程完工后,自建设单位终验合格之日起由乙方负责保修。如在保修期内甲乙双方因故停止合作,乙方应继续负责并完成保修工作。八、违约责任1、由于天灾等人力不可抗拒的因素而造成的工程损失,按国家相应的规定办理。2、因乙方违反施工规程或出现施工质量问题,给甲方造成损失的,甲方有权直接从应付给乙方的工程款中直接扣除损失金额作为乙方对甲方的赔偿,并扣除相当于损失金额____%的处罚金,作为对乙方的处罚。3、因工程质量问题出现纠纷,纠纷未最终确定责任方时,甲方有权视情况暂扣应支付给乙方的全部或部分工程款项。九、合同补充条款(如下空格不够可另加页)无十、争议甲乙双方在合同执行过程中由于其它条款不清原因发生争议,双方应本着公平的原则协商解决,协商不成可以向甲方所在地人民法院起诉。十一、其它1、合同正本三份,甲方执贰份,乙方执一份,具有同等效力。2、合同未尽事宜,经双方协商解决,并办理补充手续。3、合同自双方签字(盖章)之日起生效,工程验收和保修期满结算后终止。4、和本合同相关的一切函件,均向双方在合同中列明的地址发送,以传真形式发送的,自对方确认收到传真件之日视为送达,以快递方式发送的,自快递发送____日后,视为送达。甲方(公章):__________乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日通信工程合作协议范本(三)甲方:乙方:壹、工程名称及施工项目:东三县零星工程徐州移动G____期新建基站线路工程贰、施工依据:..1、人民共和国信息产业相关部颁标准;2、省通信工程建设相关标准;3、计文件、设计会审纪要、甲方具体相关要求及设备供应商具体技术要求。叁、施工地点:临沂..肆、分包方式:包工不包料分包主要工程量:施工期限:1、本工程为4部分分包项目,工期为150天,根据双方商定的原则及现场勘察的情况,本工程开工日期定为____年____月____日,完工日期为____年____月____日。2、如因设备、主材、天气影响不能按时开工或开工后受不可抗拒因素及自然灾害影响,工期顺延。工程开工后由乙方造成的停工、窝工,工期不得顺延。因现场的施工条件不具备或其他非乙方原因而造成的停工,工期可顺延。乙方工期手续以书画形式,征得甲方项目经理的批准。3、因施工设计变更引起工程量的增减,工期作相应调整。4、延误工期,每天扣罚乙方承包施工费元。伍、双方主要职责:..甲方:1、处理与建设单位、监理单位在项目执行中的协调工作;如:联系签订合同、工程变更、竣工验收、费用结算等相关事宜。2、负责施工技术指导、质量检查的工作;3、提供相关资料如竣工技术资料整理辅导工作;4、乙方如发生严重安全或质量事故,甲方有权终止乙方施工。乙方:1、乙方需向甲方提供一份本工程项目负责人和施工组织人员名单、工器具清单、车辆、仪表清单及通信工具。凡从事登高、电力作业,以及有特殊要求的岗位,必须具有特种作业人员上岗证。2、服从甲方项目经理的管理,按施工图设计要求和相关规范及甲方技术交底资料施工,确保工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《众人行管理咨询网》课件
- 运动器材销售工作总结
- 2013年高考语文试卷(湖北)(空白卷)
- 租车服务员工作总结
- 2006年江西高考语文真题及答案
- 驱动未来新型汽车
- 2023年-2024年项目管理人员安全培训考试题附解析答案可打印
- 2023年-2024年项目部管理人员安全教育培训试题及参考答案【A卷】
- 2023-2024安全培训考试题及答案【名校卷】
- 2023年-2024年项目部安全培训考试题答案完美
- 基本光刻工艺流程
- 胸腔闭式引流护理-2023年中华护理学会团体标准
- 高中体育足球教学教案 全册
- 艺术概论PPT完整全套教学课件
- 社团啦啦操训练计划
- 2023-2024学年四川省雅安市小学语文二年级期末评估试题详细参考答案解析
- UPS维护保养检查表
- 英语人教新目标七年级上册微课PPT
- 2023年安全生产先进集体申报表
- 码头装卸作业风险辨识表
- 国家电网安全生产典型违章300条(含扣分)
评论
0/150
提交评论