某电站机电设备及金属结构安装工程招标文件

XXX电站机电设备及金属结构安装工程招标文件合同编号：招标人：法定代表人：二OO六年三月第一卷商务部分目录TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK\l"_Toc173490464"第一章投标邀请书３HYPERLINK\l"_Toc173490465"第三章合同条款９HYPERLINK\l"_Toc173490466"5.1.7投标辅助资料９HYPERLINK\l"_Toc173490467"第一章总则９HYPERLINK\l"_Toc173490468"第二章临时工程９HYPERLINK\l"_Toc173490469"第三章机电设备及金属结构安装一般技术条款９HYPERLINK\l"_Toc173490470"第四章**一级电站机电设备及金属结构安装专项技术条款９HYPERLINK\l"_Toc173490471"第五章接地装置埋设９HYPERLINK\l"_Toc173490472"第六章杂项金工９HYPERLINK\l"_Toc173490473"6.1范围９HYPERLINK\l"_Toc173490474"6.2引用标准９HYPERLINK\l"_Toc173490475"6.3材料和外购件９HYPERLINK\l"_Toc173490476"6.3.1一般要求９HYPERLINK\l"_Toc173490477"6.3.2金属材料９HYPERLINK\l"_Toc173490478"焊接材料９HYPERLINK\l"_Toc173490479"6.3.4外购件９HYPERLINK\l"_Toc173490480"6.4金属构件的制造９HYPERLINK\l"_Toc173490481"6.4.1说明９HYPERLINK\l"_Toc173490482"6.4.2金属构件零件和部件的加工９HYPERLINK\l"_Toc173490483"6.4.3钢构件的组装和焊接９HYPERLINK\l"_Toc173490484"6.4.4镀锌９HYPERLINK\l"_Toc173490485"6.4.5钢构件制造质量检查９HYPERLINK\l"_Toc173490486"6.5钢结构的安装９HYPERLINK\l"_Toc173490487"6.5.1说明９HYPERLINK\l"_Toc173490488"6.5.2基础和支承面９HYPERLINK\l"_Toc173490489"6.5.3钢构件的运输和存放９HYPERLINK\l"_Toc173490490"6.5.4钢结构的安装.９HYPERLINK\l"_Toc173490491"6.5.5钢结构安装质量的检查９HYPERLINK\l"_Toc173490492"6.6铝材的加工要求９HYPERLINK\l"_Toc173490493"6.7金属结构工程的验收９HYPERLINK\l"_Toc173490494"6.7.1金属结构材料和外购件的验收９HYPERLINK\l"_Toc173490495"6.7.2钢构件的验收９HYPERLINK\l"_Toc173490496"6.7.3钢结构工程的完工验收９HYPERLINK\l"_Toc173490497"6.8计量与支付９第一章投标邀请书合同名称：XXX工程合同合同编号：资格预审合格投标人：你单位经资格预审合格，请对本合同工程的承包进行投标。招标文件将于2006年3月30日上午9时至12时（北京时间，下同），下午3时至5时在XXXXXXXX物资工程招标有限公司出售。请派出法定代表人（须持有法人代表证书原件及身份证原件）或授权委托代理人（须持有授权委托书原件及身份证原件）前往购买。整套文件的售价为人民币贰仟元整（￥2000.00元），若需邮寄，另加邮费人民币（大写）元整。投标时应按招标文件的规定交缴投标保证金。接受投标文件的截止时间为2006年4月24日上午9时正。请在此时间前送达XXXXXXX资工程招标有限公司。在投标截止时间后送达的投标文件将不再接受，未按规定附交投标保证金的投标文件将被拒绝。本合同工程招标定于2006年4月24日上午9时正在XXXXXX物资招标有限公司会议室公开开标。你单位收到本邀请书后，请以书面形式（包括手写、打印、印刷、电报、电传、传真或电子邮件）确认己收到本函。发包人:招标代理机构:地址：地址:联系人：联系人:电话：电话:传真：传真:邮政编码：邮政编码:电子信箱：电子信箱:2006年3月30日第二章投标须知2.1前附表项目内容1合同名称:XXXXXX安装装工程合同合同编号:2工程名称：XXXXXX工程工程地址：XXXXXX建设性质：新建工程规模：装机容容量一级电站2×65500kW二级电站3×50000kW招标内容：XXXXXX金属结结构安装施工工要求质量标准：合合格本项目同类工程：：水利水电安安装工程3承包方式:总价承承包4工期要求：计划开开工日期：22006年5月18日，计划完工工日期：20008年1月17日，工期：20个月（6100天，日历日日）5保修期：一年6投标人资质要求：：国内独立法法人资格，具具有水利水电电机电设备安安装工程专业业承包贰级及及以上资质，有有建设行政主主管部门颁发发的安全生产产许可证，有有两个单机容容量5MW及以上上灯泡贯流式式机组电站安安装业绩且运运行状况良好好。7项目经理必须具备备二级及以上上的资质，无无具体专业要要求，项目经经理必须有独独立承担过两两台单机容量量5MW及以上上灯泡贯流式式机组的安装装的业绩。8投标有效期:566天（日历日日）9投标保证金额:人民币壹拾拾万元整（￥￥1000000元）现场勘察：时间::2006年4月4日。地点：11投标文件份数：正正本壹份，副副本柒份。12投标书递交至:XXXXXX物资工程招招标有限公司司。13投标截止日期:2006年4月24日9时正(北京时间)14开标日期:20006年4月24日9时正(北京时间)地址:XXXXX物物资工程招标标有限公司会会议室15评标办法：综合评评估法2.2总则专用名词本工程：XXXX工程招标人：XXXXXX。在招标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为发包人。招标代理机构：XXXXXX投标人：指经过审查符合本次招标所规定的相应资质要求，参加投标竞争的法人或者其他组织。在投标阶段称为投标人，在签订和执行合同阶段称为承包人。招标人已按项目管理权限向水行政主管部门提交招标报告备案。现通过招标选定该工程施工承包人，请领取本工程招标文件的潜在投标人按本招标文件的规定提交投标文件。招标范围工程概况及本次招标发包的合同工作范围详见第二卷《技术条款》第一章1.2节。.1合同名称及编号合同名称为：XXXXX工程合同。合同编号为：.2工期要求计划开工日期为2006年5月18日，计划完工日期为2007年1月17日，工期20个月（610天，日历日）。.3工程质量要求：合格.4资金来源:企业自筹及银行贷款。.5招标方式：公开招标招标文件每套工本费人民币贰仟元整（￥2000元），招标文件售后不退。投标人的资格.1投标人应是资格预审合格的国内企业法人，必须具备水利水电机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质、财务状况良好，须有两个单机容量5MW及以上灯泡贯流式机组电站安装业绩且运行状况良好（附建设单位出具的业绩证明材料，材料原件在提交投标文件时交招标人审查）。项目经理必须具备二级及以上的资质，无具体专业要求，必须有独立承担过两台单机容量5MW及以上灯泡贯流式机组的安装业绩。技术负责人（总工）和质量管理人员必须具有中级及以上技术职称，且必须是水机、电气或金属结构专业，有一个以上贯流式机组电站安装业绩。项目经理专业以项目经理证书中所填写专业为准，技术负责人和质量管理人员专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则视为不响应招标文件要求。.2若投标人在资格预审时提交的资格预审申请文件中的重大事项有变化，则应随其投标文件一起提交已变化的相关资料(包括新完成的类似本招标工程的工程情况、新承接的工程情况、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等)。.3在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。.4本工程不接受联合体投标。投标人须按本招标文件要求编制和递交投标文件。不允许任一投标人对同一合同提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。除本招标文件另有规定外，投标文件不予退还。保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.3招标文件招标文件的组成招标文件包括下表所列文件和按第条规定发出的补充通知。卷号章（节）号名称一商务文件1投标邀请请书2投标须知知3合同条款款4协议书、履履约担保证件件5投标格式式二技术条款款1总则2临时工程3机电设备及金属结结构安装一般般技术条款4机电设备及金属结结构安装专项项技术条款5接地装置埋设6杂项金工三招标图纸附件1****水电站机机电设备及金金属结构安装装招标评标办办法招标文件的答疑.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括手写、打印、印刷、电传、电报、传真和电子邮件，下同)通知招标人。招标人只对在投标截止时间的17天（指日历天）前收到的投标人要求答疑的问题予以答复。.2招标人的答疑不指明答疑问题的来源，将在投标截止时间的15天（指日历天）前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。请投标人在收到招标人的答疑后以书面形式通知招标人，确认已收到招标人答疑。招标文件的修改.1在距投标截止时间的15天前的任何时候，招标人可发书面补充通知修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间前15天后发补充通知，则将按第2.5.2.2款的规定酌情推迟投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。.2上述补充通知作为招标文件的组成部分将发给所有购买招标文件的投标人，同时报招标投标管理机构备案。投标人在每一次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知。2.4投标文件的编制投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应分为商务部分和技术部分，具体内容和格式详见本招标文件第一卷第5章投标文件格式。投标报价.1投标人应按本招标文件第《工程量清单》中的编制说明填报工程量清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表，《工程量清单》所有带“*”项目必须附建安工程单价分析表。.2投标报价应包括投标人中标后为完成《工程量清单》中各项目的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。.3投标人在投标截止时间前修改投标总报价的，须附相应修改的《投标报价汇总表》、《工程量清单报价表》和《单价分析表》，否则按第2.6.1.3条处理。投标人是否提供总价优惠，由投标人自行决定。若投标人承诺优惠条件，则在签订合同时按优惠后的总价执行。.4投标人应按5.1.7条规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。投标文件有效期.1投标文件自第2.5.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为56天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。.2招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.4.4条的规定仍适用。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。投标保证金.1投标人必须在提交投标文件的同时，提交投标保证金人民币壹拾万元整（￥100000元）。未提交投标保证金的投标文件无效。.2投标保证金采用转帐或电汇形式，而且必须由投标人基本账户转入****水电物资工程招标有限公司，未由投标人基本帐户转入的投标文件无效。投标保证金收据到XXXXXX物资工程招标有限公司索取。户名：XXXXX开户行：XXXXX帐户：特别提示：在开具投标保证金收据前，投标人必须向招标人提供投标人单位基本账户的开户许可证复印件(须加盖单位公章)，以证明投标人基本账户的真实性。投标人的投标保证金未由其基本帐户转入的将被视为无效投标。.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。.4若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。(1)投标人在第条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件。(2)中标人在收到中标通知书后不按规定时限签订合同或拒交第条规定的履约保证金。现场察勘和标前会.1投标人应对工程现场和周围环境进行现场察勘，以便编制投标文件。投标人除参加招标人组织的现场察勘外，还可根据投标工作的需要进场察勘，察勘现场所发生的费用由投标人自行承担。.2投标人的任何人员为了察勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。.3招标人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时参考使用，招标人对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论概不负责。.4招标人将于2006年4月4日上午9:00组织投标人察勘现场，投标人代表到时在**县**水利电业有限公司集中前往。并于2006年4月4日在工地现场召开标前会，会议的目的是解答投标人提出的问题。.5标前会后，招标人将在投标截止时间15天前将投标人所提问题的书面答复意见发送给购买招标文件的所有投标人，属于修改招标文件的内容将按第2.3.3条的规定，以补充通知的形式发送。投标文件的份数和签署要求.1投标文件分为“商务部分”和“技术部分”两个部分，投标人应按本卷第5章规定的内容编制投标文件。投标文件商务部分一式捌份，其中一份为正本，其余为副本；投标文件技术部分一式捌份，其中一份为正本，其余为副本。文件封面上均应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。.2投标文件的“商务部分”的签署要求：（1）除投标保证金收款凭据、有关证件、投标文件副本的授权委托书可复印外，投标文件其他内容应打印或用不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确。（2）应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处盖章或签名确认。（3）投标文件必须按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签名，工程量清单报价表和其他报价表的每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签名，投标文件副本可以用法定代表人(或委托代理人)盖章代替法定代表人(或委托代理人)签名。特别提醒：盖“签字章“不能等同于签名。（4）投标报价大小写不一致时，以大写为准。.3投标文件的“技术部分”的打印、签署要求：（1）文字排版统一用“MicrosoftOffice2000”文字处理系统，字体统一用仿宋体-GB2312，文字及图表颜色均为黑色，并对字形和字号作如下规定：①第一部分目录仅列至第一层标题，第二部分目录列至第二层标题，用加粗小二号字，不得加表格。②正文第一、第二层标题用加粗小二号字，其他文字内容（含正文其他层次的标题及表格标题）用常规三号字。③表格内文字用常规小四号（或“12”号）字。④施工总平面图、施工道路平面布置图、施工总进度图、单位工程施工进度图、关键路线图、流程框图、工序框图、机构框图等附图（含图中表格）字体统一用仿宋体-GB2312，字形和字号不作统一规定。除施工总平面图、施工道路平面布置图、网络图或新横道图及各种强度曲线图统一设单实线边框外，其他框图均不设边框。（2）投标文件使用的纸张定量为80g/m2的白纸，文字内容统一采用标准A4型纸（210mm×297mm）。附图或附表用纸高度为297mm，宽度为210mm的整倍数，或用宽度为210mm的整倍数的纸张侧面粘接，搭接宽度约15mm。（3）投标文件技术部分均采用激光打印机（或喷墨打印机）单面打印，版面干净无底灰，版心不明显倾斜，字迹着墨实，均匀清楚无断划。（4）排版要求：标准A4型纸的文字内容（含目录、正文标题及表格标题）统一设为左对齐，目录、标题及段落首行缩进2个汉字，天头（上白边）为35～40mm，订口（左白边）为25～30mm，行距设为固定值25磅，字符间距设为标准值（排满每页25行，每行约30个常规三号仿宋体汉字）。文字与附表或附图间可插入分页符（即附表或附图前一页文字可不排满25行），附表或附图可横向打印，可连续占1页以上。（5）投标文件技术部部分必须在封封面加盖投标标人单位公章章和由法定代代表人(或委托代理理人)签名，不能能有涂改或行行间插字。（6）投标文件结构层层次序数为：：第一层“一、”，第二层“（一）”，第三层“1、”，第四层“（1）”，第五层次次以后的序数数由投标人自自定。（7）必须使用由***水利水电工工程招标投标标管理站统一一印制的封面面、封底(可到南宁市市园湖北路39号**防汛大楼6楼****水电物资资工程招标有有限公司购买买)，加盖投标标人单位公章章和由法定代代表人(或委托代理理人)签名的位置置必须密封。封封面、封底不不得加套其他他封皮，并不不得做任何标标记。（8）投标文件必须按按第一卷第规规定的顺序左左侧装订，书书芯不脱落，装装订线与书脊脊间的距离约约10mm。封封面、封底装装订处用胶水水粘贴。封底底多出部分，只只能向内折叠叠与书芯齐平平。2.5投标文文件的提交投标文件的密封和和标记.1投标文件件的“商务部分”正本和副本本应分别密封封在内层包封封内，内层包包封上应正确确标明“投标文件商商务部分正本本”或“投标文件商商务部分副本本”。再将全部部正、副本包包封在一个外外层包封内。并并在外层包封封上写明“投标文件商商务部分”字样；.2投标文件件的“技术部分”正本和副本本应分别密封封在内层包封封内，内层包包封上应正确确标明“投标文件技技术部分正本本”或“投标文件技技术部分副本本”。再将全部部正、副本包包封在一个外外层包封内，外外层包封上只只标上“投标文件技技术部分”字样，内外外层包封除按按上述规定标标志外，不得得加注任何其其他标志（包包括密封章）,否则,投标文件无无效。.3将按上述第第2.5.11.1款、第2.5.11.2款的规定包包封好的“投标文件商商务部分”“投标文件技技术部分”密封在一个个在外层包封封内，封口处处要贴封签并并加盖投标人人密封章，不不密封的投标标文件无效。外外层包封上写写明：（1）“安装投标文件”字字样；（2）投标的合同名称称及其编号；；（3）招标人的名称和和地址；（4）在2006年4月225日上午9：00时前不准准启封；（5）投标人的名称和和地址。.4若投标人未未将投标文件件按上述规定定进行密封和和标记，招标标人将不承担担与此有关的的责任。投标截止时间.1投标人应在在2006年4月25日上午9:00前将投标文文件送达南宁宁市园湖北路路39号**水利厅防防汛大楼6楼****水电物资资工程招标有有限公司会议议室，投标文文件应由投标标人法定代表表人或者授权权代表人面交交。.2招标人认为为有必要时可可以发补充通通知变更投标标截止时间。若若投标人同意意变更投标截截止时间，则则招标文件规规定的招标人人和投标人与与投标截止时时间有关的义义务和权利亦亦将适用至变变更后的投标标截止时间。若若投标人不同同意变更投标标截止时间，投投标人可以撤撤回其投标文文件，招标人人不能没收其其投标保证金金。迟到的投标文件在第条规定的投标标截止时间以以后送达的投投标文件，招招标人将拒收收。投标文件的修改与与撤回.1若投标人需需要修改或撤撤回其投标文文件，必须在在第2.5.2条规定的投投标截止时间间前将修改或或撤回其投标标文件的以书书面通知送达达招标人。修修改投标文件件的书面通知知共七份，其其中正本一份份，其余为副副本，全部正正、副本密封封在一个包封封内，包封上上标明“投标文件商商务部分修改改”字样，并和“投标文件商商务部分”“投标文件技技术部分”统一密封在在一个外层包包封内。修改改总报价的，必必须附修改的的《投标报价价汇总表》、《工工程量清单报报价表》和《单单价分析表》。投投标文件“技术部分”不能修改。.2投标人对投标标文件的修改改均要加以说说明，否则对对投标文件的的修改将被视视为无效。.3除另有规定定外，投标人人不得在投标标截止时间后后修改投标文文件。2.6开标和和评标开标.1招标人将于于2006年4月25日上午9:00在XXXXXX物资工程招招标有限公司司会议室公开开开标，所有有投标人均应应派代表参加加，并在招标标人指定的登登记册上签名名报到。若投投标人法定代代表人或委托托代理人在规规定的开标时时间内仍未签签到参加开标标会议的，招招标人可宣布布其己放弃投投标。.2开标会在有有关部门的监监督下，由招招标代理机构构组织并主持持。并在开标标会上公布各各投标人名称称、投标总报报价和投标文文件中其它需需要宣布的内内容。.3有下列情况之之一的投标文文件，招标人人将拒绝或者者按无效标处处理：(1)投标人的法法定代表人或或者授权代表表人未参加开开标会议；(2)投标截止时时间以后送达达投标文件的的；(3)投标文件未未按规定密封封的；(4)投投标文件出现现以下情况之之一的：①投标文件正本没有有按招标文件件要求加盖单单位公章和由由法定代表人人(或委托代理理人)签名；②除投标保证金收款款凭据、有关关证件、投标标文件副本的的授权委托书书外的投标文文件其他内容容中有复印件件的；③投标文件不标明正正、副本的；；④除投标辅助资料中中的有关证件件复印件外，投投标文件商务务部分正本内内容不全的。(5)违反本招标标文件本须知知.3条第(5)、(7)款任一规规定的。(6)投标人递交交两份或者多多份内容不同同的投标文件件，未书面声声明哪一份有有效的；(7)投标人提提供虚假资料料的；(8)总报价高高于施工招标标控制总价A值的；(9)擅自改变..2《分组工程程量清单报价价表》对应工工程量的；(10)主要单价价（不含临时时工程）没有有单价分析表表的（主要单单价见《分组组工程量清单单报价表》要要求所指的项项目单价中带带*号）；(11)投标截止止时间前修改改投标总报价价没有附相应应修改的《投投标报价汇总总表》、《工工程量清单报报价表》和《单单价分析表》的的。.4投标人在开开标会上必须须出示项目经经理证原件，以以证明其真实实有效性，否否则其投标文文件将被视为为无效。若项项目经理由原原领证单位调调入现单位，必必须出示调动动的有效证明明文件原件，否否则，投标文文件无效。评标委员会的设立立.1评标委员会会是由招标人人负责组建的的负责评标活活动的临时组组织，评标委委员会成员名名单在中标结结果确定前应应当保密。.2评标委员会会由招标人的的代表和有关关技术、经济济、合同管理理等方面的专专家组成，成成员人数为五五人以上单数数，其中专家家（不含招标标人代表人数数）不得少于于成员总数的的三分之二，评评标委员会内内设技术专业业评审小组和和商务专业评评审小组。与与投标人有利利害关系的人人不得进入评评标委员会。投标文件的澄清为了有助于对投标标文件的检查查和评审，招招标人或评标标委员会可以以单独要求投投标人澄清其其投标文件。招招标人或评标标委员会的澄澄清要求和投投标人的答复复均应采用书书面形式。除除了按本须知知第条规定改改正算术错误误外，投标人人不得修改投投标报价或投投标文件中的的其它实质性性内容。经澄澄清的问题需需由投标人签签字确认后作作为投标文件件的组成部分分。投标文件的检查和和响应性评定定.1在开始评审审前，评标委委员会应首先先检查每份投投标文件的内内容是否完整整，是否实质质上响应招标标文件的要求求。.2实质上响应应招标文件要要求的投标文文件是指基本本符合招标文文件提出的《合合同条件》、《技技术条款》和和其它要求，无无重大偏差或或保留。重大大偏差或保留留系指下列情情况之一：(1)对投标的工工程范围和工工作内容有实实质性的偏离离；(2)对工程质量量或使用性能能产生不利影影响；(3)对合同中规规定的双方的的权利和义务务作实质性修修改；(4)纠正这种偏偏离或保留将将会对投标竞竞争产生不公公正的影响。算术错误的改正.1对实质上响响应招标文件件要求的投标标文件，评标标委员会将检检查其报价是是否有算术错错误。改正错错误的原则为为：(1)《工程量清清单》中任一一项目的单价价乘其工程量量的乘积与该该项目的合价价不吻合时，应应以单价为准准，改正合价价。但经招标标人与投标人人共同核对后后认为单价有有明显的小数数点错位时，则则应以合价为为准，改正单单价。(2)若投标报价价汇总表与相相应的各报价价表报价的合合计金额不吻吻合时，应以以修正算术错错误后的各报报价表报价的的合计金额为为准，改正投投标报价汇总总表。(3)若投标书前前附表中的投投标总报价与与《投标报价价汇总表》标标明的总额不不一致的，以以《投标报价价汇总表》标标明的总额为为准。.2招标人将按按上述第2.6.55.1款规定的原原则，要求投投标人改正报报价中的算术术错误，改正正后的投标报报价汇总表需需经招标人和和投标人共同同确认。投标文件的评审.1评标委员会会仅对按本须须知第2.6.4条规定评定定为实质上响响应招标文件件的投标文件件进行评审。.2本工程采用用综合评估法法对投标文件件进行评价、审审查。评标办办法详见附件件1。.3评标中不考考虑《合同条条件》中有关关价格调整规规定对合同价价格的影响。.4评标中发现现同一标段投投标文件有抄抄袭、雷同情情况的，该投投标文件被视视为无效。评标和决标过程保保密开标后至招标人公公布中标结果果之前，有关关投标文件的的检查、澄清清、评审和决决标等信息对对与本过程无无关的投标人人及其他人员员保密。投标标人不应对招招标人、评标标委员会或有有关人员施加加影响和试图图获取评标信信息，违者将将被取消投标标资格。2.7决标、中中标通知和签签订合同决标.1评标委员会会在按本须知知第2.6.6条的规定对对各投标人的的投标文件进进行综合评审审后，向招标标人提出书面面评标报告，并并从合格的投投标人中排序序推荐中标候候选人。招标标人将根据评评标委员会提提出的书面评评标报告和推推荐的中标候候选人确定中中标人。.2招标人不保保证投标价最最低的投标人人中标，也没没有义务对未未中标的投标标人作任何解解释和说明。重新招标和招标中中止.1经评标委员员会评审认为为所有投标人人的投标文件件存在报价明明显不合理或或均不满足响响应性要求时时，可以否决决所有投标，招招标人重新招招标。.2由于招标人人原因中止招招标或未能在在第2.4.3条规定的延延长后的投标标文件有效期期内确定中标标人和发出中中标通知的，招招标人将退还还投标人的投投标保证金。中标通知.1在第2.44.3条规定的投投标文件有效效期内或在延延长后的投标标文件有效期期内，招标人人将以书面形形式向中标人人发出中标通通知，确认接接受其投标。中中标通知书为为合同的组成成部分。.2招标人向中中标人发中标标通知时，亦亦将中标结果果通知所有未未中标的投标标人。.3发中标通知知书前，招标标人可在投标标有效期内先先发中标意向向书，邀请拟拟予中标的投投标人前来商商谈合同事宜宜，谈定后再再发中标通知知书。履约保证金履约保保函本合同工程履约担担保为合同价价的10%。可采取以下下两种形式中中的任一种，由中标人自自行选择：（1）履约保证金（现金金，人民币，下下同）形式，为合同价的10%；（2）履约保证金与银银行履约保函函相结合的形形式，其中履履约保证金为为合同价的5%，银行履履约保函为合合同价的5%。履约保函为中标人人基本帐户开开户银行出具具的银行履约约保函。履约保证金金必须从中标标人基本帐户户转出。中标人按中标通知知书的规定提提交履约担保保后，方可与与招标人签订订合同。若中标人在规定的的期限内未按按中标通知书书的规定向招招标人提交履履约保证金，招招标人将有充充分的理由不不返还其投标标保证金，给给招标人造成成的损失超过过投标保证金金数额的，还还应当对超过过部分予以赔赔偿，同时依依法承担相应应法律责任。联合体注册证明本工程不接受联合合体投标。签订合同.1中标人应在在收到中标通通知书后，在在规定的时限限内从本单位位基本账户向向招标人提交交履约保证金金，并派代表表前来履行签签订合同手续续。.2若中标人在在收到中标通通知书后发生生本须知第2.4.44.4款(2)项所述的情情况，可视为为中标人自动动放弃中标资资格，招标人人将没收其投投标保证金。中中标人还应承承担相应的法法律责任。.3发出中标通通知书后，由由于招标人自自身原因未能能如期签定合合同，招标人人应当按投标标保证金双倍倍的金额赔偿偿中标人，同同时退还投标标保证金。第三章合合同条款第一部分通用合同同条款本文全文应用水利利部、国家电电力公司和国国家工商行政政管理局于2000年2月联合颁布布的《水利水水电工程施工工合同和招标标文件示范文文本》（GF—2000—0208）的通用合合同条款。第二部分专用合同同条款专用合同条款中的的各条款是补补充和修改通通用合同条款款中条款号相相同的条款或或当需要时增增加新的条款款，两者应对对照阅读，一一旦出现矛盾盾或不一致，则则以专用合同同条款为准，通通用合同条款款中未补充和和修改的部分分仍有效。1词语涵义1.1有关合同同双方和监理理人的词语（1）发包人：（2）承包人：（3）分包人：（4）监理人：1.3有关工程程和设备的词词语一级站(5)主体工程：1)发电厂房2)排沙调节闸闸3)电站开关站站(6)单位工程和设备：：1)2台直径为33.3m，额额定出力为6.5MW的灯泡贯流流式水轮机及及其附属设备备(含调速系统统设备)安装；2)2台台额定功率为为6.5MW的灯泡贯流流式水轮发电电机及其附属属设备(含励磁系统统设备)安装；3)计算机监控控、保护、表表计测量屏柜柜安装；4)发发电机配电设设备安装；变压器、开关柜安安装；6)开关站设设备安装：7)厂用电系系统及厂区、排排沙调节闸配配电设备安装装；8)全厂照明明设备安装；；9)全厂电缆缆及电缆支(桥)架安装；10)全厂接地地系统安装；；11)直流系统统安装；12)通信系统统安装；13)厂内桥式式起重机及其其附属设备、厂厂内运输设备备安装；14)厂房通风风、供、排水水、油、气、水水力测量、卫卫生给排水等等系统的安装装；15)厂房、拦拦河坝、厂区区消防系统的的安装；16)厂房机组组前后闸门、拦拦污栅及其启启闭设备的安安装；17)调节闸闸闸门、检修门门及其液压启启闭设备的安安装；18)自购设备、材材料的采购、运运输及保管；；19)发包人提供供的设备到施施工现场后的的卸货、转运运和保管，直直至安装调试试、试运行及及交接验收；；参加设备监监造。承包人负责上述项项目的机电设设备及金属结结构安装、调调试、维护、保保修、验收，参参加联合试运运行。2语言文字和和法律2.3《技术条条款》中的引引用标准《技术条款款》中引用的的规程、规范范和标准应理理解为最新版版本或投标时时仍有效的版版本。3合同文件的的优先顺序除合同另有规定外外，解释合同同文件的优先先顺序如下：：（1）协议书（包括补补充协议）；；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）专用合同条款；；（5）通用合同条款；；（6）技术条款（指本本工程的招标标文件第二卷卷技术部分）；；（7）图纸；（8）已标价的工程量量清单；（9）合同履行中，发发包人承包人人有关工程的的洽商、变更更等书面协议议或文件视为为本合同的组组成部分；（10）经双方确认进入入合同的其它它文件。上列文件汇集并代代替了本协议议书签订前双双方为本合同同签订的所有有协议、会谈谈记录及承诺诺的一切文件件。4发包人的一一般义务和责责任4.4提供施施工用地删去本款全文，代代之以：发包人负责办理工工地范围内的的征地和移民民，向承包人人提供施工用用地。用地范范围按招标文文件的施工场场地规划布置置图所划定的的施工工厂区区域为界限。期期限为自正式式开工之日起起至工程移交交证书颁发后后的42天止。4.5提供部分施工准备备工程(1)发包人提提供的电力设设施发包人负责架通专专用线路到由由承包人指定定施工场地内内的一个点的的变台终端杆处。变台台设备材料（含含变压器、跌跌落熔断器、高高低压避雷器器、计量表装装置）及安装装费用由承包包人负责；施施工场地内部部和生活用电电等由承包人人自行解决，费费用自理，电电费自负。(2)承包人自自行安排其配配电系统与承包人电力设施施有关的所有有设备、材料料和施工均须须经监理人批批准，并在同同意撤除以前前，保证上述述设备、材料料处于正常使使用和安全状状态。(3)承包人提提交用电申请请为了保证电力供应应的安全性和和可靠性，要要求承包人在在开工日期后后的7天内提交用用电申请。承承包人在该申申请中应说明明要求的用电电量及电力负负荷计划。(4)维护为了保证供电设备备的安全运行行，承包人负负责变台的运运行维护维修修和相应费用用,在承包期间间如变压器、令令克、高低压压避雷器、计计量装置等因因各种原因发发生故障或事事故不能正常常使用时,承包人应自自行修复或购购买,费用自理。 (5)由于承包人人引起的停电电由于承包人的配电电线路和用电电设备等出现现故障或事故故而引起的停停电，以及由由此产生的一一切损失，均均由承包人负负责。(6)计量对承包人征收的电电费由当地供供电部门按现现行的电价执执行，当地供供电部门电价价调整时，征征收的电价也也随之调整。计计量方式和电电费结算方式式由供电部门门按有关规定定执行。(7)备用承包人必须配备足足够的柴油发发电机组容量量，以保证紧紧急系统（包包括通风、照照明和水泵等等）能够在停停电期间工作作，确保工程程施工安全和和正常施工，如如果承包人不不配备柴油发发电机组或配配备容量不足足，由此造成成的一切后果果由承包人负负全部责任。承承包人配备柴柴油发电机须须征得当地供供电部门的同同意，电源自自动切换装置置的设计、安安装和运行必必须符合有关关规程规范的的要求。4．9及时提供图纸发包人应委托监理理人在工程部部位施工前14天向承包人人提供4份施工图纸纸。4.11统一管理理工程的文明明施工通用合同条款本款款“发包人应按按国家有关规规定负责统一一管理本工程程的文明施工工”改为“发包人和监监理人督促承承包人管理本本工程的文明明施工”。4.15其它一般般义务和责任任：无。5承包人的一一般义务和责责任5.3及时进点点施工承包人应在本合同同签订后的7天内及时调调遣人员和调调配施工设备备、材料进入入工地，并在在本合同签订订后的22天内必须完完成施工准备备工作。5.5提交施工工组织设计、施施工措施计划划和部分施工工图纸承包人应在本合同同签订后的7天内，将承承包人项目经经理签署的承承包人编制的的施工组织设设计、施工措措施计划和由由承包人负责责的施工图纸纸一式四份，报报送监理人审审批，监理人人应在收到该该提交计划后后的14天内批复承承包人。承包包人在施工期期间，于每月月五日前提交交上月施工组组织设计、施施工组织措施施计划完成报报告及当月施施工组织措施施计划等给监监理人。5.6办理保险险承包人必须在接到到开工通知书书后14天内办清建建筑意外伤害害保险的投保保手续，为参参加本合同工工程现场施工工所有作业人人员及管理人人员，包括参参加工程建设设的管理人员员、监理人员员、施工人员员（含民工）办办理建筑意外外伤害保险，支支付保险费可可由发包人在在办理开工手手续前垫支，由由承包人承担担。保险期限自投保之之日（工程开开工之日）起起至工程移交交证书颁发之之日止，时间间上涵盖施工工全过程的任任一时段。建筑意外伤害保险险金额为人民民币12万元，其中中意外伤害保保险金额10万元，意外外伤害医疗保保险金额2万元。承包包人办理投保保手续后，应应将投保有关关信息公布张张贴于施工现现场，告之被被保险人。鉴于本合同工程各各工种调动频频繁、用工流流动性大等特特点，投保实实行不记名和和不计人数的的方式，一旦旦该工程项目目发生人员意意外伤害，只只要是在该工工程发生的，都都应该由保险险公司在保险险责任范围内内负责赔付。5.7文明施工承包人应按国家有有关规定文明明施工，在每每月2日前向监理理人提交上月月文明施工执执行情况报告告及当月实施施计划、纠偏偏措施。5.15其它它一般义务和和责任(1)除合同同中另有规定定外，承包人人应为其合同同目的或与合合同有关事宜宜雇佣的职员员和工人提供供和维护必需需的膳宿条件件与生活环境境。当合同结结束时，除非非与发包人另另有协议，承承包人提供的的营地设施应应予以撤除，将将现场恢复至至符合环保要要求的状况。(2)承包人应应遵守以下的的协调原则：：1)承承包人应与其其他承包人和和供货商就图图纸、样板、尺尺寸及其他资资料互通信息息，以保证与与待装设备及及其安装和试试运转有关的的所有部件的的正确设计和和制造。2)承承包人应充分分理解有一些些设施(如道路、桥桥梁等)将由一个以以上的承包人人和其他当地地工矿企业使使用，如果在在使用过程中中发生干扰时时，应立即通通知监理人并并服从监理人人的决定。3)凡凡属于需要承承包人交付给给其它承包人人的工作面以以及与其它承承包人交叉作作业的工作面面，承包人必必须服从监理理人决定，按按本条款第18.4款规定的完完工日期完成成并清理好的的工作面移交交给发包人，并并令监理人满满意。如由于于承包人本身身的原因导致致无法按时移移交工作面，除除视为承包人人逾期违约而而根据第20条处以误期期罚金外，还还应对后续承承包人向发包包人提出的索索赔承担全部部责任。4)承包包人应允许其其他承包人在在承包人的施施工场地上架架设临时施工工用电线路，线线路走向由监监理人会同承承包人及其他他承包人协商商确定以减免免干扰。5)承承包人在现场场修筑和负责责维护的公路路，应按合同同规定无偿提提供给其他承承包人使用。6)所所有涉及爆破破作业的承包包人，应由监监理人会同各各方商定爆破破时间，或由由监理人决定爆破时间，各各方都应遵守守该爆破时间间和安全规程程。遵守上述述要求不应构构成要求增加费用和延长工期期的依据。7)承包包人的施工对对其他承包人人的施工产生生实质性的不不利的影响、并并引起其他承承包人向发包包人提出索赔赔时，发包人人有权要求承承包人给予由由监理人、争争议调解组或或仲裁裁定的的等额赔偿并并按裁定的结结果执行。8)其他他承包人根据据图纸或监理理人指示在本本合同范围内内修建、埋设设、安装的设设施和设备，本本合同承包人人不得拆除、损损坏或移动。相相互间出现干干扰时，提请请并服从监理理人的协调。6履约担保6.1履约担担保证件删去本款全文，代代之以：本合合同工程履约约担保为合同同价的10%。可采取以以下两种形式式中任一种，由由中标人自行行选择：（1）履约保证金（现现金，人民币币，下同）形形式，为合同同价的10%；（2）履约保证金与银银行履约保函函相结合的形形式，其中履履约保证金为为合同价的5%，银行履约约保函为合同同价的5%。履约保函为中标人人基本帐户开开户银行出具具的银行履约约保函。履约约保证金必须须从中标人基基本帐户转出出。中标人按中标通知知书的规定提提交履约担保保后，方可与与招标人签订订合同。6.2履约担保保证件的有效效期删去本款全文，代代之以：履约保证金和履约约保函自合同同生效之日起起至工程移交交证书颁发后后28天内一直有有效，在其有有效期结束后后14天内退还承承包人（无息息，退回承包包人单位基本本帐户）。7监理人和总总监理工程师师7.1监理人人的职责和权权力本款(2)项补充：监理人在行使下列列权力前，必必须得到发包包人的批准：：1）工程施工超过原原设计标准和和规模；2）按第11条规定定，批准工程程的分包；3）按第20条规定定，确定延长长完工期限；；4）按第39条规定定，作出所有有设计变更决决定。尽管有以上规定，但但当监理人认认为出现了危危及生命、工工程或毗邻财财产等安全的的紧急事件时时，在不免除除合同规定的的承包人责任任的情况下，监监理人可以指指示承包人实实施为消除或或减少这种危危险所必须进进行的工作，即即使没有发包包人的事先批批准，承包人人也应立即执执行。因此可可能增加的费费用和延长的的工期，由监监理人和发包包人与承包人人进行协商后后决定。11分包11.1工程程分包应经批批准本款中的“经监理理人同意的分分包工程不允允许分包人再再分包出去”改为“经发包人和和监理人同意意的分包工程程总金额不得得大于合同价价的5％，且分包包人不得将分分包的工程再再分包出去”。13承包人人员员的管理13.2提交管管理机构和人人员情况报告告本款中“84天”改为“10天”。承包人应应按投标文件件《投标辅助助资料》的约约定设置施工工管理机构和和投入施工管管理人员、劳劳务人员，以以满足工程管管理和施工需需要。没有发发包人的同意意，承包人不不得随意更换换项目经理、技技术负责人、质质量管理员、安安全员等主要要技术和管理理人员。14.6工程程材料与设备备的管理(1)无论是发发包人提供的的工程材料与与设备还是承承包人负责采采购的工程材材料与设备，承承包人都负责责验收、卸货货、保管、转转运、安装、试试验、调试，所所需费用均由由承包人负责责。承包人应应按制造商指指明的方法进进行保管和保保护，以避免免受到天气的的影响、损坏坏、腐蚀和损损失。要求干干燥保存的永永久工程材料料与设备应保保存在干燥清清洁的室内仓仓库。(2)任何永久久工程设备所所带的工具经经发包人同意可可以在安装中中使用。在安安装完毕后，这这些工具应良良好并经监理理人认可后交交回发包人。在在监理人拒绝绝的情况下，承承包人应无偿偿地把旧工具具换成新的。(3)除可利用一一些永久安装装好的灯具外外，承包人应应提供和负责责安装施工期期间所需的照照明，并在工工程完工后用用新灯具置换换用过的永久久灯具。17进度计划划17.4提交交资金流估算算表承包人提交资金流流估算表的格格式如下：金额单位：：年月工程和材料预付款款完成工作量付款保留金扣留预付款扣还其它应得付款18工程开工工18.1开工工通知监理人在20066年5月18日前发出工程程开工通知。18.4完工工日期本合同全部工程、单单位工程和部部分工程的要要求开工、完完工日期如下下表：序号项目及其说明要求开工日期要求完工日期1一二级发电厂房、一一级站调节闸闸接地预埋、二二级闸坝2发电厂房机电金结结预埋2007.1.1153一级站调节闸金属属结构及其液液压启闭设备备、二级站闸闸坝金属结构构及其液压启启闭设备4厂房机组前后闸门门、拦污栅的的安装5厂房闸门启闭设备备的安装6厂内桥机7发电厂房辅机系统统、电气一次次、电气二次次及通风系统统安装8一级站厂房机电安安装第一台机机发电9一级站厂房机电安安装第二台机机发电10二级站厂房机电安安装第一台机机发电11二级站厂房机电安安装第二台机机发电12二级站厂房机电安安装第三台机机发电13开关站设备安装14全厂消防及其它15全部施工完成19暂停施施工19.5停施工工持续56天以上通用合同条款本款款（1）“当暂时停工工影响整个工工程时，可视视为发包人违违约”改为“当暂时停工工影响整个工工程进度时，而而发包人又不不予以工期延延长，则可视视为发包人违违约”。20工期延误误20.1发包人人的工期延误误通用合同条款本款款增加：（8）经监理工程师核核实盖章后所所有施工图纸纸应在该部位位施工前24小时内提供供给承包人。如如图纸不能按按时提供造成成工期延误时时，承包人可可要求发包人人延长合同规规定的工期。但但保证不因此此向发包人提提出任何经济济补偿索赔。20.2承包人人要求延长工工期的处理通用合同条款本款款（2）“除按上述第第（1）项规定承承担赶工费用用外，还”删除21工期提前前21.1承包包人提前工期期根据发包人提前工工期的要求，本本合同全部工工程、单位工工程和部分工工程提前竣工工奖金由发包包人与承包人人另签订协议议。23材料和工程程设备的检查查和检验23.l材料和和工程设备的的检验和交货货验收本款（1）项中“承包人提供供的材料和工工程设备应由由承包人负责责检验和交货货验收”，改为“无论是承包包人提供的材材料和工程设设备，还是发发包人指定供供应来源的材材料和工程设设备，均由承承包人会同监监理人负责检检验和交货验验收”。26不合合格的工程、材材料和工程设设备的处理26.3运行行不满意永久久工程设备的的权利不管该设设备是否已经经通过竣工验验收，只要它它处于运行条条件下，发包包人都有权运运行所有永久久工程设备，除除非在必要的的更换和修理理之前进行这这种操作可能能引起实质性性的损坏。在在这种情况下下承包人应在在监理人指示示的时间内完完成必需的更更换和修理，以以便使发包人人中断运行这这种工程设备备的时间最小小。29文明施工发包人和监理人应应督促承包人人管理本工程程的文明施工工工作、工地地的治安保卫卫、施工安全全和环境保护护等有关文明明施工事项。发发包人和监理理人监督承包包人对文明施施工的管理和和协调工作不不免除承包人人按第29.1款、第29.2款和第30条规定应负负的责任。29.2施工工安全删去本款款(3)项全文，并并代之以：(3)承包人人负责合同范范围内工地的的消防工作，并并配备必要的的消防设备和和救助设施，并并经监理人认认可，所需费费用由承包人人承担。本款补充：（5）在本合同施工期期间，承包人人必须建立健健全安全管理理机构、落实实安全管理制制度、配备足足够的专职安安全人员、加加强安全防范范和保障措施施等确保所有有施工作业人人员、第三者者等与本合同同工程有关的的人员和财产产的安全，在在本合同施工工区域内引起起与本合同工工程有关的一一切安全事故故（不可抗力力因素除外）均均由承包人承承担责任。29.4安全全装备有效的安全帽和安安全带这类安安全装备应向向所有人员包包括批准前往往工地参观人人员提供。从从开挖开始到到导致危险因因素的状态解解除，开挖施施工的现场必必须始终采取取防护措施。除除电话系统以以外，还应在在所有时间保保持有效且可可靠的信号装装置以便在地地下工程的关关键部位传递递信号。监理理人有权要求求承包人撤离离穿着、配备备和保护与从从事工作不适适应的人员。如如果工程任何何部分的施工工不满足上述述所有要求，除除非确属紧急急情况，否则则监理人将批批示立刻暂停停违反本款规规定的部分工工程的施工。29.5炸药药的使用(1)为履行本本合同中规定定的义务而使使用、运输并并储存炸药或或其他类似物物品方面，承承包人应作出出有关的所有有必要的安排排井采取所有有必要的预防防措施，并应应遵守与上述述物品有关条条例、法律和和规定。所有有上述法规均均应适用于易易燃易爆品或或其他在使用用、运输或储储存中存在危危险的物品。(2)承承包人在进行行任何爆破之之前应获得必必要的许可，并并应遵守任何何就此事项规规定的指示。承承包人应将有有关炸药的储储存、运输和和使用的上述述安排和预防防措施通知监监理人，但遵遵守本条款的的要求不应免免除与炸药有有关的条例、法法律和其它规规定赋予承包包人的责任和和义务。31计量31.2完成工工程量的计量量本款补充：（6）所有工程量的计计量清单，应应先由监理工工程师审核签签字，交由发发包人核实无无异议后在28天内予签证证认可。无发发包人签证认认可的工程量量计量清单一一律无效。32预付款32.1工程预预付款本款（1）项中工工程预付款总总金额为合同同价格的100%，第一次支支付金额为该该预付款总额额的40％，第二二次支付金额额为该预付款款总额的600％。本款（4）项中先先后出现的两两个“专用合同条条款规定的数数额”，F1、F2分别为“合同价格的的20%”和“合同价格的的80%”。32.2工程程材料预付款款删除全文，本合同同没有工程材材料预付款。33工程进度度付款33.1月进度度付款申请单单通用合同条款本款款（2）、（3）、（4）项全文删删去，本款（6）项“和工程材料料预付款金额额”删除。增加：（9）承包包人完成月进进度计划工程程量的70%及以上并经经监理人签证证、发包人认认可后方可支支付，当月未未完成的工程程量在下一个个月完成后累累计与下个月月计量后一起起支付。由于于承包人的原原因,当月完成的的工程量低于于当月进度计计划的70%时(须经监理人人签证和发包包人认可),当月完成的的工程量累计计到下个月计计量后一起支支付。33.4支付付时间本款中“专用合同同条款中规定定的逾期付款款违约金”为按中国人人民银行规定定的同期存款款利率计算的的逾期付款金金额的利息，即即：逾期付款款违约金=逾期付款金金额×年利率／365天×逾期天数。本款增加：发包人人在支付月进进度款前，承承包人必须按按发包人审核核批准的月进进度付款金额额向发包人提提交相应数额额的建筑安装装业发票。否否则，发包人人有权拒绝付付款，由此造造成的后果由由承包人承担担。34保留金本款（1）项中“专用合同条条款规定的百百分比”为“10％”，“专用合同条条款规定数额额”为“合同价格的5％”。删除通用合合同条款本款款（3）项。通用合同合同条款款本款（4）项原文删删除，代之以以“保留金即作作为质保金，监监理人在本合合同全部工程程的保修期满满时，出具为为支付所扣留留保留金的付付款证书。发发包人应在收收到上述付款款证书后14天内将所扣扣留保留金支支付给承包人人（无息）。若若保修期满时时尚需承包人人完成剩余工工作，则监理理人有权在付付款证书中扣扣留与剩余工工作所需金额额相应的保留留金余额。”35完工结算算工程完工验收合格格并经各有关关验收人员签签字之日起30日内，承包包人应向监理理人和发包人人提交完整、合合格的最终竣竣工验收资料料，同时，承承包人应依据据经各有关人人员签字的最最终竣工结算算报告和按通通用合同条款款35.1款提出完工工付款申请。发发包人应按通通用合同条款款35.2款和凭各有有关人员签字字的竣工结算算报告及承包包人提供的建建筑安装业发发票，向承包包人支付到合合同价款的95%和支付经发发包人审批确确认的全部变变更追加工程程款，工程款款同时扣除发发包人按本专专用合同条款款第32、33条已支（预预）付的工程程款。各有关关人员签字的的竣工结算报报告经过审计计部门审计后后，以审计报报告的工程内内容作为最终终结算依据最终结清36.2结清单单通用合同条款该款款“履约担保证证件”改为“履约担保金金和银行履约约保函”。37物价波动动引起的价格格调整删去本款全文，代代之为：本工程合同价格在在合同实施期期间不因物价价波动而进行行价格调整。38法规更改改引起的价格格调整删去本款全文，代代之为：本工程合同价格在在合同实施期期间不因政策策性更改而进进行价格调整整。39变更39.1变更更的范围和内内容通用合同条款本款款第（1）项中“监理人可根根据”改为“发包人和监监理人共同根根据”；在“没有监理人人的的指示”后加上“和发包人批批准”本款第（1）项22）点修改为“当施工图设设计和其他原原因增加或减减少合同中关关键项目的工工程量超过《工工程量清单报报价表》中相相应工程量的的15%时可作变更更处理，否则则不视为变更更，仍按工程程量清单报价价表中相应合合价支付。“关键项目”指的是工程程量清单中价价值超过合同同价的2％的项目。39.2变更的的的处理原则则变更单价的调整方方法：因设计计变更引起工工程项目和工工程量变化的的，其增减部部分的工程量量按相应规定定经承、发包包双方签证后后，按以下计计算单价：eq\o\ac(○,11)与中标人投投标文件《工工程量清单报报价表》中的的工程子项相相同或相近时时，设其投标标文件《工程程量清单报价价表》中的单单价为a，b=定额预算单单价×（中标总价/本工程控制制总价），取取a、b中的小值为为结算单价。eq\o\ac(○,2)与《工程量清单报价表》中的工程子项不同时，按当地市场信息价套定额×（中标总价/本工程控制总价）计算。eq\o\ac(○,3)在定额中无此内容或类似内容时，由发包人、监理人和承包人双方根据市场价格进行协商确定。上述定额指的是：：①**区水电厅厅、区计委以以桂水电技字字[19977]73号文联合发发布的《***水利水电工工程设计概（估估）算费用构构成及计算标标准》和《***水利水电电建筑工程预预算定额》；；②**水利厅以以桂水基(20033)13号文发布《关关于执行水利利部2002年颁发的系系列定额及修修改我区97水利水电基基建定额和取取费标准部分分内容的通知知》；③水利部水建[19933]63号文颁发的的《中小型水水利水电设备备安装工程预预算定额》。上上述定额没有有的工程项目目可参照其他他相关定额，但但其费用构成成及计算标准准仍套用桂水水电技字[19977]73号文执行。39.4变更的的报价通用合同条款本款款（1）“应向监理人人提交一份变变更报价书”改为“应向发包人人和监理人各各提交一份变变更报价书”。39.5变更决决定通用合同同条款本款（1）“监理人应在在收到承包人人变更报价书书后28天内对变更更报价书进行行审核后作出出变更决定，并并通知承包人人”改为“监理人应在在收到承包人人变更报价书书后28天内对变更更报价书进行行审核后报发发包人，发包包人在5个工作日内内作出变更决决定，由监理理人通知承包包人。承包人人收到变更决决定之日起14日内不作出出文字答复，则则变更决定即即为最终决定定”。监理人和和发包人不在在规定的时间间内予文字答答复的，则视视为承包人的的变更报价书书已经被确认认。通用合同条款本款款（2）“要求按第44.1款的规定提提请争议调解解组解决，或或在此期限内内双方均未提提出上述要求求，则监理人人的变更决定定即为最终决决定”改为“可向仲裁机机构提出仲裁裁，否则监理理人的变更决决定即为最终终决定”。本款增加：（4）设设计变更的确确认方式：工工程设计变更更，由要求变变更方书面提提出，监理人人签字同意，由由原设计单位位出具设计变变更资料和通通知书，送发发包人最终确确认，由监理理人签发后实实施。凡未经经发包人最终终确认的工程程变更项目的的实施，或事事后（抢险工工程项目除外外）补办的手手续，发包人人均不予以认认可。39.6变更影影响本项目和和其它项目的的单价或合价价通用合同条款本条条全文删除。39.7合同价价格增减超过过3%删除本款内容，以以下文代之：：本工程承包方式为为总价承包，但但完工结算时时，按39.1条确定为变变更的所有工工程量和按39.2确定的单价价计算出来的的价格与合同同价格的比值值超过3%时，则对超超过合同价格格3%的部分进行行增减，若由由此方法计算算出来的价格格与合同价格格的比值不超超过3%时，则按合合同价格支付付。40.备用金本条全文删除，代代之为：本合合同无备用金金。41承包人违违约41.1承包包人违约增加以下违约行为为：（8）由于承包人原因因连续两个月月不能按监理理人和发包人人审核通过的的工程月进度度计划应当完完成当月工程程量的60%。（9）工程质量达不到到《技术条款款》约定的质质量要求。（10）承包人接到监理理人发出的复复工令后，14天内仍不复复工。（11）承包人未按投标标文件《投标标辅助资料》的的约定投入施施工管理人员员、劳务人员员和施工设备备。（12）承包人在签订本本合同后，不不按专用合同同条款5.3条规定的时时间进场或不不按时完成开开工前准备工工作的。（13）项目经理应常驻驻施工现场，每每月在施工现现场工作时间间不应少于22天（月中有有法定假日的的，可相应减减少工作时间间），如少于于22天需经发包包人同意，否否则，发包人人将按少于22天的天数每每天罚款2万元，从当当月进度款中中扣减；项目目经理连续20天或累计2个月不驻工工地现场的，则则发包人将有有权与承包人人解除合同，由由承包人承担担违约责任；；技术负责人人应常驻施工工现场，每月月在施工现场场工作时间不不应少于22天（月中有有法定假日的的，可相应减减少工作时间间），如少于于22天需经发包包人同意，否否则，发包人人将按少于22天的天数每每天罚款1万元，从当当月进度款中中扣减；项目目经理、技术术负责人外出出2天以上须经经发包人同意意；质检员、安安全员、施工工员、测量员员、机械员等等施工管理人人员每月在现现场工作的时时间不得少于于22天（月中有有法定假日的的，可相应减减少工作时间间），如少于于22天需经发包包人同意，否否则，发包人人将按少于22天的天数每每天罚款5000元，从当月月进度款中扣扣除。（14）工程完工验收合合格并经各有有关验收人员员签字之日起起三十日内，承承包人应向监监理人和发包包人提交完整整的竣工验收收资料，否则则，每推迟一一日发包人按按合同价款的的万分之二的的金额对承包包人进行处罚罚。通用合同条款本款款在“承包人发生生下述行为之之一都属承包包人违约”后加上“如违反下列列第（1）项，按专专用合同20.3规定逾期完完工违约金的的数额计算赔赔偿给发包人人,并赔偿由此此造成发包人人的损失。承承包人违约（2）-（12）项之一一，应每项每次支付付违约金10万元，违约约金应累计支支付，并赔偿偿由此给发包包人造成的损损失。当承包包人违约时，发发包人可没收收承包人的履履约保证金，由由承包人承担担违约责任。另外第（9）项违违约还应按《技技术条款》的的要求返工并并重新达到质质量要求，由由此增加的费费用由承包人人承担，如承承包人拒绝返返工，发包人人可使用承包包人设备、临临时工程和材材料另行组织织人员或委托托其他承包人人施工，由此此增加的费用用由承包人承承担。当承包人违约导致致合同无法履履行时，发包包人可没收承承包人的履约约保证金，由由承包人承担担违约责任。41.4承包包人违约解除除合同当第二个月末，由由于承包人原原因不能按监监理人和发包包人审核通过过的工程进度度计划完成上上月工程量时时，可视为承承包人无法继继续履行合同同。发包人可可以单方面解解除合同。41.5解除除合同后的估估价通用合同条款本款款全文删除。41.6解除除合同后的付付款通用合同条款本款款原文删除，代代之以“因承包人违违约解除合同同，发包人可可不再向承包包人支付合同同规定的任何何金额”。增加：(8)承包包人未按《投投标辅助资料料》的约定投投入施工管理理人员，劳务务人员和施工工设备。42发包人违违约42.1发包人人违约通用合同条款本款款在“发包人发生生下述行为之之一属发包人人违约”后加上“如发包人违违反下列各项项，发包人应应向承包人赔赔偿人民币贰贰万元整（￥￥20000元）”。通用合同条款本款款（2）、（3）项全文删删除。42.4解除除合同后的付付款通用合同条款该款款“履约担保证证件”改为“履约保证金金和银行履约约保函”。47工程风险险47.1发包人人的风险本款应补充：通用合同条款本款款（2）项中，在“造成”后插入“材料和”三字。47.2承包人人的风险本条应补充第二款款：承包人应根据本工工程的特点预预测洪水、制制定妥善的施施工防洪预案案及采取有效效的防洪措施施。由于施工设计范围围的暴雨和洪洪水原因或其其它自然灾害害造成的所有有损失和损坏坏（包括工程程损失、材料料、设备及施施工机械等损损失），均由由承包人承担担风险责任。若若属于不可抗抗力的自然灾灾害原因造成成的损失和损损坏，则由双双方共同协商商解决。48工程保险险和风险损失失的补偿48.1工程程和施工设备备的保险删去本款第（1）项项全文，并代代之以：发包包人应以发包包人和承包人人的共同名义义投保工程险险（包括材料料和工程设备备）。投保的的工程项目及及其保险金额额在签订协议议书时由双方方协商确定。49人员的工伤伤事故49.1人员工工伤事故的责责任通用合同条款本款款（2）“（包括监理理人员）”删除，监理理人员工伤事事故责任按发发包人与监理理人签定的合合同执行。50人身和财产产的损失50.4第三三者责任险（包包括发包人的的财产）本款修改如下：本款第一句中“承承包人应以承承包人和发包包人的共同名名义……”改为“发包人应以以发包人和承承包人的共同同名义……”51对各项保保险的要求51.2保险险单条件的变变动删去本款全文，并并代之以：“发包人或承包人需需要与保险公公司协商变动动各自投保的的保险单条件件时，应事先先征得另一方方的同意，并并通知监理人人。”51.3未按规规定投保的补补救删去本款全文，并并代之以：发包人或承包人在在承包人接到到开工通知后后14天内未按合合同规定的条条件办理保险险，则另一方方可以代为办办理，所需费费用由《专用用合同条款》第51.5条规定的投保责任方承担。51.5保险险险种及保险责责任（1）保险险种发包人和承包人应应按本合同《通通用合同条款款》第48、49和50条的规定投投保以下险种种：1）工程险；2）第第三者责任险险；3）施施工设备险；；4）人身身意外伤害险险和工伤保险险。（2）保险责任1）工程程险和第三者者责任险工程险按《专用合合同条款》第第48.1条的规定执执行。第三者者责任险按《专专用合同条款款》第50.4条的规定执执行。2）施工工设备险施工设备备险由承包人人负责投保，其其保险费用应应计入施工设设备的运行费费内，发包人人不另行支付付。3）人身身意外伤害险险和工伤保险险发包人和和承包人应分分别