某公园一期土方工程施工监理招标文件

*****************公园(一期土方工程)施工监理（重新招标）招标文件招标编号：项目名称：*****************公园(一期土方工程)施工监理（重新招标）招标人：*****************有限公司（盖章）法定代表人：（盖章）招标代理单位：*****************有限公司（盖章）法定代表人：（盖章）日期：2010年10月目录第一部分投标人须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编写（四）投标文件的递交（五）开标、评标及定标（六）授予合同第二部分合同条款第三部分工程技术规范及监理要求第四部分投标文件组成（格式）第一部分投标人须知（一）总则1工程说明1.1项目名称：*****************公园(一期土方工程)施工监理（重新招标）1.2建设地点：**************1.3建设规模：约490万元1.4质量标准：合格1.5招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的，详工程预算书中的编制说明)1.6施工总工期：同施工工期，中标人监理总工期以外的善后服务须随时到位1.7资金来源：自筹2获取招标文件方式投标人直接从莆田市招投标中心网（）下载工程的招标信息，需要施工图纸的，直接向招标人（招标代理机构）联系购买。3投标人的资格资质要求3.1投标人资质等级要求具备建设行政主管部门核发的具备承担本工程项目的监理能力并具备建设行政主管部门核发市政工程监理丙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）。3.2非莆田市行政区域内注册的企业必须是已通过莆田市建设局（[莆建管（2010）12号文]规定）备案登记通过的企业。3.3符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人均可参与投标。4投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）。5投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。6本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。7本文件依据市政府莆政综[2009]114号文制定。招投标活动的有关问题处理按照市政府莆政综[2009]114号文件执行。（二）招标文件8招标文件招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。9现场踏勘9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。9.2参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。10招标人不组织投标答疑会。11招标文件的澄清及修改投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于2010年10月18日17：00前直接登录莆田市招投标中心网（）网上向招标人提出。招标人将于2010年10月20日17：00前在莆田市招投标中心网（）公布澄清及修改的答疑内容。12施工监理费用每个项目的施工监理服务收费基准价按发改价格[2007]670号、闽价房[2007]273号文件执行；施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×1.0（专业调整系数）×0.85（工程复杂程度调整系数）×1.0（高程调整系数）（以上系数按发改价格[2007]670号文件相应附表确定）施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表》附表二确定。以本工程施工中标价为施工监理服务收费基价计费额。工程监理费用=施工监理服务收费基准价×（1-20%）中标后不另行计取监理延期的相关费用；最终监理费结算以经财政审核的施工工程结算价为计费额并按规定计算。13投标保证金的缴交和退还13.1本招标项目的投标保证金为10万元及以上，投标人应按照《关于建设工程投标实行预交投标保证金制度的通知》莆招投标办[2010]5号文件的规定预缴投标保证金，投标人是否按期足额缴纳投标保证金以莆田市招投标中心网最新发布的投标企业预缴保证金的金额为准。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。13.2投标保证金的有效期：120日历天(从投标截止之日算起)。13.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将按招标项目工程预算价的百分之二没收：(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；(2)中标人放弃中标的；(3)中标人不按本须知规定签约的。(4)投标人在投标过程中弄虚作假，隐瞒事实的。（三）投标文件的编写14投标文件的组成14.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。14.2投标文件由下列内容组成。（1）投标承诺函(2)承诺书(3)法定代表人资格证明书(4)法定代表人授权委托书(5)项目监理部人员配备表(6)总监理工程师委任书(7)项目监理部人员到位承诺书(8)营业执照副本复印件(9)资质证书副本复印件(10)总监理工程师的国家注册(或福建省注册)《监理工程师岗位证书》及职称证书复印件(11)监理配备人员职称证书、上岗证复印件(12)外地监理企业须提供在莆田市建设局备案的《建筑业企业·备案资料手册》（全册）复印件（四）投标文件的递交15投标文件的密封及标记投标文件（正本一份、副本一份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。16投标文件的提交和投标截止时间16.1投标文件提交截止时间2010年10月21日9时00分，提交投标文件地点为：**********************************。16.2投标文件应在投标截止前（含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人签收。投标人应对所递交的投标文件外包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。16.3投标文件逾期送达的，招标人不予开启其投标文件并予以退还。（五）开标、评标、定标17开标17.1当递交投标文件的投标人超过10家（含10家），招标人将从中抽取7家投标人进行资格审查，未抽中的不再进入评标程序。确定进入资格审查投标人的程序是以递交投标文件的顺序号为投标人的代表号，招标人先后抽出7个球，每次抽出的球号与投标人的顺序号相同的投标人方可进入评标程序。17.2开标会定于2010年10月21日9时00分在********************进行，开标会由招标人或招标代理机构主持，建设行政主管部门监督，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。17.2开标程序：(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；(2)确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；(3)随机抽取确定中标人。18评标18．1招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。18．2投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：非莆田企业未提供《建筑业企业·备案资料手册》的；投标单位未能按招标文件要求提供加盖投标人公章的证书复印件或证书复印件提供不全的；投标人的企业资质不符合招标文件要求；投标文件未按招标文件要求格式填写或签字、盖章的；投标人的承诺不满足招标文件要求的；投标人的项目监理机构配备不满足招标文件要求的；项目监理机构配备评审标准项目内容评审标准项目管理班子配备总监理工程师拟派总监理工程师师人选具备市政专业，中级及以上上技术职称，应取得有效的国家注册(或福建省注册)《监理工程师岗位证书》（证书上的工作单位名称须与投标申请人的名称一致），且目前无在建工程。其他人员其它人员配备至少少应达到下列列要求：职位最低数量要求(人)职称、岗位资格要要求备注市政工程专业监理理工程师1中级及以上技术职职称监理员2取得上岗证至少有一名是工程程类专业（以以毕业证书上上专业为准）注：注：1、资格审查所提供相关证件需年检的应经年检有效。2、申请人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。招标人评审时不对项目班子其他人员的资料真实性进行核查。3、项目管理班子所有人员须为申请人本企业在职职员，以资格证书上的工作单位为准。非莆田注册的企业除监理员、安全监理外，其他项目管理班子人员须是在非莆田企业《建筑业企业·备案资料手册》中的人员。4、监理其它人员配备中，专业监理工程师应提供执业资格证书或岗位证书及职称证书；监理员、安全监理员应提供经有权部门培训合格颁发的合格证书或岗位证书或以上。19确定中标人19.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。招标人或招标代理机构宣布抽取规则；按提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；19.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后入档。19.3经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。19.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额行进公示。20中标通知在开标完成后2日内根据中标结果，招标人和招标代理单位以“中标通知书”的形式通知中标人。（六）授予合同21签订合同21.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订承包合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。21.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。21.3中标单位逾期不与建设单位签订承包合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。22履约担保22.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须从中标人基本账户汇入招标人指定的帐户。22.2履约保证金在施工项目通过竣（交）工质量验收合格后一个月内无息退还。第二部分合同条款1、本工程施工采用国家建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0202）。一、合同示范文本第一建设工程委托监理合同委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：=1\*GB3①监理招标文件、答疑纪要、监理投标书及中标通知书；=2\*GB3②本合同标准条件；=3\*GB3③本合同专用条件；=4\*GB3④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托托人承诺，按按照本合同的的规定，承担担本合同专用用条件中议定定范围内的监监理业务。五、委托人向监理理人承诺按照照本合同注明明的期限、方方式、币种，向向监理人支付付报酬。本合同自年月日开开始实施，至至年月日完成成。本合同一式份，具具有同等法律律效力，双方方各执份。委托人：（盖章）监监理人：（签签章）住所：住所：法定代表人：（签签章）法定代代表人：（签签章）开户银行：开户银银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于：年年月日第二标准条件词语定义、适用范范围和法规第一条下列名词和和用语，除上上下文另有规规定外，有如如下含义：(1)“工程”是指指委托人委托托实施监理的的工程。(2)“委托人”是是指承担直接接投资责任和和委托监理业业务的一方以以及合法继承承人。(3)“监理人”是是指承担监理理业务和监理理责任的一方方，以及其合合法继承人。(4)“监理机构”是指监理人人派驻本工程程现场实施监监理业务的组组织。(5)“总监理工程程师”是指经委托托人同意，监监理人派到监监理机构全面面履行本合同同的全权负责责人。(6)“承包人”是是指除监理人人以外，委托托人就工程建建设有关事宜宜签订合同的的当事人。(7)“工程监理的的正常工作”是指双方在在专用条件中中约定，委托托人委托的监监理工作范围围和内容。(8)“工程监理的的附加工作”是指：=1\*GB3①委托人委托托监理范围以以外，通过双双方书面协议议另外增加的的工作内容；；=2\*GB3②由于委托人人或承包人原原因，使监理理工作受到阻阻碍或延误，因因增加工作量量或持续时间间而增加的工工作。(9)“工程监理的的额外工作”是指正常工工作和附加工工作以外或非非监理人自己己的原因而暂暂停或终止监监理业务，其其善后工作及及恢复监理业业务的工作。(10)“日”是指指任何一天零零时至第二零零时的时间段段。(11)“月”是指指根据公历从从一个月份中中任何一天开开始到下一个个月相应日期期的前一天的的时间段。第二条建设工程委委托监理合同同适用的法律律是指国家的的法律、行政政法规，以及及专用条件中中议定的部门门规章或工程程所在地的地地方法规、地地方规章。第三条本合同文件件使用汉语语语言文字书写写、解释和说说明。如专用用条件约定使使用两种以上上（含两种）语语言文字时，汉汉语应解释和和说明本合同同的标准语言言文字。监理人义务第四条监理人按合合同约定派出出监理工作需需要的监理机机构及监理人人员，向委托托人报送委派派的总监理工工程师及其监监理机构主要要成员名单、监监理规划，完完成监理合同同专用条件中中约定的监理理工程范围内内的监理业务务。在履行合合同义务期间间，应按合同同约定定期向向委托人报告告监理工作。第五条监理人在履履行本合同的的义务期间，应应认真、勤奋奋地工作，为为委托人提供供与其水平相相适应的咨询询意见，公正正维护各方面面的合法权益益。第六条监理人使用用委托人提供供的设施和物物品属委托人人的财产。在在监理工作完完成或中止时时，应将其设设施和剩余的的物品按合同同约定的时间间和方式移交交给委托人。第七条在合同期内内或合同终止止后，未征得得有关方同意意，不得泄露露与本工程、本本合同业务有有关的保密资资料。委托人义务第九条委托人应当当负责工程建建设的所有外外部关系的协协调，为监理理工作提供外外部条件。根根据需要，如如将部分或全全部协调工作作委托监理人人承担，则应应在专用条件件中明确委托托的工作和相相应的报酬。第十条委托人应当当在双方约定定的时间内免免费向监理人人提供与工程程有关的为监监理工作所需需要的工程资资料。第十一条委托人应应当在专用条条款约定的时时间内就监理理人书面提交交并要求作出出决定的一切切事宜作出书书面决定。第十二条委托人应应当授权一名名熟悉工程情情况、能在规规定时间内作作出决定的常常驻代表（在在专用条款中中约定），负负责与监理人人联系。更换换常驻代表，要要提前通知监监理人。第十三条委托人应应当将授予监监理人的监理理权利，以及及监理人主要要成员的职能能分工、监理理权限及时书书面通知已选选定的承包合合同的承包人人，并在与第第三人签订的的合同中予以以明确。第十四条委托人应应在不影响监监理人开展监监理工作的时时间内提供如如下资料：（1）与本工程合作的的原材料、构构配件、设备备等生产厂家家名录。（2）提供与本工程有有关的协作单单位、配合单单位的名录。第十五条委托人不不向监理人提提供办公用房房、通讯设施施、监理人员员工地住房及及合同专用条条件约定的设设施，监理人人应自理。第十六条根据情况况需要，如果果双方约定，由由委托人免费费向监理人提提供其他人员员，应在监理理合同专用条条件中予以明明确。监理人权利第十七条监理人在在委托人委托托的工程范围围内，享有以以下权利：（1）选择工程总承包包人的建议权权。（2）选择工程分包人人的认可权。（3）对工程建设有关关事项包括工工程规模、设设计标准、规规划设计、生生产工艺设计计和使用功能能要求，向委委托人的建议议权。（4）对工程设计中的的技术问题，按按照安全和优优化的原则，向向设计人提出出建议；如果果拟提出的建建议可能会提提高工程造价价，或延长工工期，应当事事先征得委托托人的同意。当当发现工程设设计不符合国国家颁布的建建设工工程质质量标准或设设计合同约定定的质量标准准时，监理人人应当书面报报告委托人并并要求设计人人更正。（5）审批工程施工组组织设计和技技术方案，按按照保质量、保保工期和降低低成本的原则则，向承包的的提出建议，并并向委托人提提出书面报告告。（6）主持工程建设有有关协作单位位的组织协调调，重要协调调事项应当事事先向委托人人报告。（7）征得委托人同意意，监理人有有权发布开工工令、停工令令、复工令，但但应当事先向向委托人报告告。如在紧急急情况下未能能事先报告时时，则应在224小时内向向委托人作出出书面报告。（8）工程上使用的材材料和施工质质量的检验权权。对于不符符合设计要求求和合同约定定及国家质量量标准的材料料、构配件、设设备，有权通通知承包人停停止使用；对对于不符合规规范和质量标标准的工序、分分部、分项工工程和不安全全施工作业，有有权通知承包包人停工整改改、返工。承承包人得到监监理机构复工工令后地能复复工。（9）工程施工进度的的检查、监督督权，以及工工程实际竣工工日期提前或或超过工程施施工合同规定定的竣工期限限的签认权。（10）在工程施工工合同约定的的工程价格范范围内，工程程款支付的审审核和签认权权，以及工程程结算的复核核确认权与否否决权。未经经总监理工程程师签字确认认，委托人不不支付工程款款。第十八条监理人在在委托人授权权下，可对任任何承包人合合同规定的义义务提出变更更。如果由此此严重影响了了工程费用或或质量、或进进度，则这种种变更须经委委托人事先批批准。在紧急急情况下未能能事先报委托托人批准时，监监理人所做的的变更也应尽尽快通知委托托人。在监理理过程中如发发现工程承包人人员工作作不力，监理理机构可要求求承包人调换换有关人员。第十九条在委托的的工程范围内内，委托人或或承包人对对对方的任何意意见和要求（包包括索赔要求求），均必须须首先向监机机构提出，由由监理机构研研究处置意见见，再同双方方协商确定。当当委托人和承承包人发生争争议时，监理理机构应根据据自己的职能能，以独立的的身份判断，公公正地进行调调解。当双方方的争议由政政府建设行政政主管部门调调解或仲裁机机构仲裁时，应应当提供作证证的事实材料料。委托人权利第二十条委托人有有选定工程总总承包人，以以及与其订立立合同的权利利。第二十一条委托人人有对工程规规模、设计标标准、规划设设计、生产工工艺设计和设设计使用功能能要求的认定定权，以及对对工程设计变变更的审批权权。第二十二条监理人人调换总监理理工程师须事事先经委托人人同意。第二十三条委托人人有权要求监监理人提交监监理工作月报报及监理业务务范围内的专专项报告。第二十四条当委托托人发现监理理人员不按监监理合同履行行监理职责，或或与承包人串串通给委托人人或工程造成成损失的，委委托人有权要要求监理人更更换监理人员员，直到终止止同并要求监监理人承担相相应的赔偿责责任或连带赔赔偿责任。监理人责任第二十五条监理人人的责任期即即委托监理合合同有效期。在在监理过程中中，如果因工工程建设进度度的推迟或延延误而超过书书面约定的日日期，双方应应进一步约定定相应延长的的合同期。第二十六条监理人人在责任期内内，应当履行行约定的义务务。如果因监监理人过失而而造成了委托托人的经济损损失，应当向向委托人赔偿偿。累计赔偿偿总额（除本本合同第二十十四条规定以以外）不应超超过监理报酬酬总额（除去去税金）。第二十七条监理人人对承包人违违反合同规定定的质量要求求和完工（交交图、交货）时时限，不承担担责任。因不不可抗力导致致委托监理合合同不能全部部或部分履行行，监理人不不承担责任。但但对违反第五五条规定引起起的与之有关关的事宜，向向委托人承担担赔偿责任。第二十八条监理人人向委托人提提出赔偿要求求不能成立时时，监理人应应当补偿由于于该索赔所导导致委托人的的各种费用支支出。委托人责任第二十九条委托人人应当履行委委托监理合同同约定的义务务，如有违反反则应当承担担违约责任，赔赔偿给监理人人造成的经济济损失。监理人处理委托业业务时，因非非监理人原因因的事由受到到损失的，可可以向委托人人要求补偿损损失。第三十条委托人如如果向监理人人提出赔偿的的要求不能成成立，则应当当补偿由该索索赔所引起的的监理人的各各种费用支出出。合同生效、变更与与终止第三十一条由于委委托人或承包包人的原因使使监理工作受受到阻碍或延延误，以致发发生了附加工工作或延长了了持续时间，则则监理人应当当将此情况与与可能产生的的影响及时通通知委托人。完完成监理业务务的时间相应应延长，并得得到附加工作作的报酬。第三十二条在委托托监理合同签签订后，实际际情况发生变变化，使得监监理人不能全全部或部分执执行监理业务务时，监理人人应当立即通通知委托人。该该监理业务的的完成时间应应予延长。当当恢复执行监监理业务时，应应当增加不超超过42日的时间间用于恢复执执行监理业务务，并按双方方约定的数量量支付监报酬酬。第三十三条监理人人向委托人办办理完竣工验验收或工程移移交手续，承承包人和委托托人已签订工工程保修责任任书，监理人人收到监理报报酬尾款，本本合同即终止止期间的责任任，双方在专专用条款中约约定。第三十四条当事人人一方要求变变更或解除合合同时，应当当在7日前通知对对方，因解除除合同使一方方遭受损失的的，除依法可可以免除责任任的外，应由由责任方负责责赔偿。变更或解除合同的的通知或协议议必须采取书书面形式，协协议未达成之之前，原合同同仍然有效。第三十五条监理人人在应当获得得监理报酬之之日起30日内仍未未收到支付单单据，而委托托人又未对监监理人提出任任何书面解释释时，或根据据第三十一条条及第三十二二条已暂停执执行监理业务务时限超过六六个月的，监监理人可向委委托人发出终终止合同的通通知，发出通通知后14日内仍未未得到委托人人答复，可进进一步发出终终止合同的通通知，如果第第二份通知发发出后42日内仍未未得到委托人人答复，可终终止合同或自自行暂停或继继续暂停执行行全部或部分分监理业务。委委托人承担违违约责任。第三十六条监理人人由于非自己己的原因而暂暂停或终止执执行监理业务务，其善后工工作以及恢复复执行监理业业务的工作，应应当视为额外外工作，有权权得到额外的的报酬。第三十七条当委托托人认为监理理人无正当理理由而又未履履行监理义务务时，可向监监理人发出指指明其未履行行义务的通知知。若委托人人发出通知后后21日内没没有收到答复复，可在第一一个通知发出出后35日内发发出终止委托托监理合同的的通知，合同同即行终止。监监理人承担违违约责任。第三十八条合同协协议的终止并并不影响各方方应有的权利利和应当承担担的责任。监理报酬第三十九条正常的的监理工作、附附加工作和额额外工作的报报酬，按照监监理合同专用用条件中约定定的方法计算算，并按约定定的时间和数数额支付。第四十条如果委托托人在规定的的支付期限内内未支付监理理报酬，自规规定之日起，还还应向监理人人支付滞纳金金。滞纳金从从规定支付期期限最后一日日起计算。第四十一条支付监监理报酬所采采取的货币币币种、汇率由由合同专用条条件约定。第四十二条如果委委托人对监理理人提交的支支付通知中报报酬或部分报报酬项目提出出异议，应当当在收到支付付通知书224小时内向向监理人发出出表示异议的的通知，但委委托人不得拖拖延其他无异异议报酬项目目的支付。其他第四十三条委托的的建设工程监监理所必要的的监理人员出出外考察、材材料、设备复复试，其费用用支出经委托托人同意的，在在预算范围内内向委托人实实报实销。第四十四条在监理理业务范围内内，如需聘用用专家咨询或或协助，由监监理人聘用的的，其费用由由监理人承担担；由委托人人聘用的，其其费用由委托托人承担。第四十五条监理人人在监理工作作过程中提出出的合理化建建议，使委托托人得到了经经济效益，委委托人应按专专用条件中的的约定给予经经济奖励。第四十六条监理人人驻地监理机机构及其职员员不得接受监监理工程项目目施工承包人人的任何报酬酬或者经济利利益。监理人不得参与可可能与合同规规定的与委托托人的利益相相冲突的任何何活动。第四十七条监理人人在监理过程程中，不得泄泄露委托人申申明的秘密，监监理人亦不得得泄露设计人人、承包人等等提供并申明明的秘密。第四十八条监理人人对于由其编编制的所有文文件拥有版权权，委托人仅仅有权为本工工程使用或复复制比类文件件。争议的解决第四十九条因违反反或终止合同同而引起的对对对方损失和和损害的赔偿偿，双方应当当协商解决，如如未能达成一一致，可提交交主管部门协协商，如仍未未能达成一致致时，根据双双方约定提交交仲裁机构仲仲裁，或向人人民法院起诉诉。第三专用条件第二条本合同适用用的法律及监监理依据：《合合同法》及现现行国家法律律、法规及有有关工程勘察察、设计文件件和有关工程程建设承包合合同。委托人人不向监理人人提供办公用用房、通讯设设施、监理人人员工地住房房及合同专用用条件约定的的设施，监理理人应自理。第四条监理范围和和监理工作内内容：《建设设工程监理规规范》（GBB503199-20000）规定的隶隶属于本招标标工程图纸要要求的全部工工程的施工准准备期、施工工期、工程质质量保修期阶阶段的质量控控制、投资控控制、进度控控制、组织协协调、合同管管理、安全文文明的施工监监理工作（包包括基坑监测测、垂直度监监测、桩基试试验检测等监监理）。第九条外部条件包包括：委托人应提供的工工程资料及提提供时间：第十一条委托人应应在5天内对监理理人书面提交交并要求作出出决定的事宜宜作出书面答答复。第十二条委托人的的常驻代表为为第十五条委托人免免费向监理机机构提供如下下设施：无监理人自备的、委委托人给予补补偿的设施如如下：无补偿金额=0第十六条在监理期期间，委托人人免费向监理理机构提供00名工作人员员，由总监理理工程师安排排其工作，凡凡涉及服务时时，此类职员员只应从总监监理工程师处处接受指示。并并免费提供00名服务人员员。监理机构构应与此类服服务的提供者者合作，但不不对此类人员员及其行为负负责。第二十六条监理人人在责任期内内如果失职，同同意按以下办办法承担责任任，赔偿损失失[累计赔偿不不超过监理报报酬总数（扣扣税）]：赔偿金=直接经济济损失×报酬比率（扣扣除税金）第四十五条奖励办办法：无第四十六条本合同同在履行过程程中发生争议议时，当事人人双方应及时时协商解决。协协商不成时，双双方同意由仲仲裁委员会仲仲裁（当事人人双方不在本本合同中约定定仲裁机构，事事后又未达成成局面仲裁协协议的，可向向人民法院起起诉）。附加协议条款：二、合同条款1、签订合同（1）招标人与中标人人应于中标通通知书发出之之日起5日内（中标人人收到中标通通知书后七日日天内必须提提交办理施工工许可证所需需的相关资料料），按照招招标文件和中中标人的投标标文件签订建建设工程委托托监理合同。双双方不得再行行订立背离合合同实质性内内容的其他协协议。（2）中标人如不按本本文件上述条条款的规定与与招标人签订订合同，则招招标人有充分分理由废除投投标，并没收收其投标保证证金。给招标标人造成损失失超过投标保保证金金额的的，还应当对对超过部分予予以赔偿，同同时依法承担担相应法律责责任。（3）招标人如不按本本文件上述条条款规定与中中标人签订合合同，应返还还中标人双倍倍投标保证金金，给中标人人造成损失超超过返还的投投标保证金数数额的，还应应当对超过部部分予以赔偿偿，同时依法法承担相应法法律责任。（4）中标人应当按照照合同约定履履行义务，完完成中标项目目施工监理，不不得将中标项项目施工监理理(转包)给他人。2、质量和验收（1）本工程质量要求求达到合格。（2）中标人必须严格格按照本工程程施工图（包包括设计变更更图纸）、施施工合同、图图纸会审纪要要等技术资料料和按现行国国家及本地区区有关的施工工技术规范、规规程及质量检检验评定标准准实施监理，并并保证工程质质量达到合格格。（3）若中标人的责任任造成工程质质量不合格的的，中标人应应无偿再负责责项目施工监监理至合格，经经再次验收通通过后，方可可交付使用，由由此造成的损损失由中标人人酌情负责。（4）中标人必须按国国家现行有关关技术质量验验收标准，提提供工程施工工监理质量评评估报告。3、付款方式：工程监理酬金支付付：（1）本工程施工工监理不预付付工程监理酬酬金；监理酬金根据甲乙乙双方合同约约定的方式，按按每个项目当当工程量完成成50%时，招标人人支付监理酬酬金总额的50%，待工程竣竣工验收合格格并审核结算算后，再支付付监理酬金总额额的45%，余额待保保修期后付清清。4、合同协议条款除除上述主要内内容及示范文文本规定的通通用条款外，其其它条款将由由招标人与中中标人根据上上述合同示范范文本内容并并结合工程具具体情况协商商后签订。三、合同格式合同协议书格式详详《建设工程程委托监理合合同(示范文件)》（GF-20000-02202）第一部分分内容。第三部分工程技技术规范及监监理要求一、监理服务的范围和和内容本招标工程施工监监理服务范围围：《建设工程程监理规范》（GB50319-2000）规定的隶属于本招标工程图纸要求的全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工监理工作（包括基坑监测、垂直度监测、桩基试验检测等监理）。监理的内容至少包包括：1、审查施工工单位的施工工组织设计、技技术质量保证证措施、施工工方案和进度度计划，并督督促其实施；；2、复核开工工条件签署监监理意见；33、业主召开开施工协调会会监理派人参参加；4、按监理大大纲标准跟踪踪监理施工程程序、进度情情况并根据监监理范围督促促施工单位履履行合同；55、监督施工工单位严格按按规定标准施施工、审查变变更、控制工工程质量、进进度、检测原原材料质量等等；6、在工程结结算书上签署署意见。技术标准与规范本工程的监理人在在监理中必须须遵守《建设设工程监理规规范（GB550319--2000）》的的规定，必须须使用中华人人民共和国《工工程建设标准准强制性条文文》规定的标标准、规范，以以及国家、福福建省和项目目所在地关于于工程监理、施施工方面现行行标准、规范范、规程和办办法等文件规规定。监理人在监理工作作中使用或参参考上述标准准、规范以外外的技术标准准、规范时，应应征得业主或或业主指定的的代表人的同同意。二、监理要求（一）监理服务要要求监理人应依据项目目合同条件的的规定，通过过有效地计划划、组织和协协调，监督相相关各方履行行各自的职责责，如实地记记录、作证，以以实施质量控控制为主,进行进度、投投资控制及合合同管理，使使本项目达到到招标文件规规定的工程标标准和按期完完工。对监理人员的基本本要求监理单位派驻现场场总监理工程程师须为投标标单位在编现现职的注册监监理工程师。监理人员数量及工工种应满足本本施工监理工工作需要，关关键部位及工工序应保证旁旁站跟踪监理理。一位注册监理工程程师只能担任任一项委托合合同的项目总总监理工程师师。已担任中中标项目的总总监理工程师师，未经建设设单位同意，中中途不得更换换。建设单位位同意更换的的，监理单位位应当及时将将更换情况报报监管部门备备案。监理人员应有良好好的职业道德德和严谨的工工作作风，在在监理过程中中不得向被监监理方介绍指指定分包商和和供应商。派驻现场的监理组组人员名单须须经建设单位位确认，未经经建设单位书书面批准不得得更换。总监理工程师必须须常驻施工现现场，如有不不尽其职或虚虚挂其名的情情况，建设单单位有权要求求调换具有相相应资历的人人选的权利，直直至有权要求求监理单位退退场并单方面面终止合同。安全监理人员必须须经过安全培培训，并持证证上岗。第四部分投标标文件的组成成（格式）*******************公园(一期土方工工程)施工监理（重重新招标）投标文件（本）“开标时间前不得开开封”招标编号：项目名称：招标人:投标人：（盖章）法定代表人或其委委托代理人：：(签字并盖章)投标人地址:投标人邮政编码：：编制时间：投标文件的组成（1）投标承诺函(2)承诺书(3)法定代表人人资格证明书书(4)法定代表人人授权委托书书(5)项目监理理部人员配备备表(6)总监理工程程师委任书(7)项目监理部部人员到位承承诺书(8)营业执照副副本复印件(9)资质证书副副本复印件(10)总监理工工程师的国家家注册(或福建省注注册)《监理工程程师岗位证书书》及职称证证书复印件(11)监理配备备人员职称证证书、上岗证证复印件(12)外地监理理企业须提供供在莆田市建建设局备案的的《建筑业企企业·备案资料手手册》（全册册）复印件1、投标承诺函致：{招标标人名称}1、根据你方招标工工程项目编号号为{项目编号}的{招标工程项项目名称}工程招标文文件，遵照《中中华人民共和和国招标投标标法》等有关关规定，经踏踏勘项目现场场和研究上述述招标文件的的投标须知、合合同条款、图图纸、施工合合同、工程建建设标准及其其他有关文件件后，我方监监理酬金愿以以施工监理服服务收费基准准价×（1-20%）的投标报价价，并按上述述施工图纸、施施工合同、工工程建设标准准的条件要求求承担上述工工程施工监理理。2、我方已详细审核核全部招标文文件，包括修修改文件（如如有时）及有有关附件。3、一旦我方中标，我我方保证按招招标人要求的的工期完成并并移交全部工工程，工程质质量达到合格标准。4、一旦我方中标，我我方将派为本本工程项目总总监理工程师师。5、如果我方中标，我我方将按照规规定提交合同同金额的10%作为履约保保证金汇入招招标人的基建建专户。6、我方同意所提交的的投标文件在在招标文件规规定的投标有有效期内有效效，在此期间间内如果中标标，我方将受受此约束。7、除非另外达成协协议并生效，你你方的招标文文件、中标通通知书和本投投标承诺函将将成为约束双双方的合同文文件的组成部部分。投标人：（公章）法定代表人：（签签字并盖章）日期：______年____月____日2、承诺书（招标人全称）1、我公司企业资质为为级，目前没没有处于被停停业、停标。2、我公司目前没有有处于财产被被接管、冻结结、破产状态态。3、我公司在此承诺诺，公司现有有的资金能够够满足招标工工程项目所需需的流动资金金，总监理工工程师认真履履行监理职责责，项目管理理班子人员按按相关规定配配备，监理机机构主要人员员随时在岗。4、我公司近一年内内（即递交资格格后审申请书书当日与上年年度同月同日日）没有下列列严重违约行行为：（1）同一项目因投标标承诺的项目目监理人员不不到位或监理理现场质量安安全监理不善善或其它不履履行投标承诺诺的行为受到到有关行政主主管部门通报报三次及以上上的；（2）除不可抗力外，因因中标人原因因放弃中标或或不能按规定定与招标人签签订合同或不不能履行合同同；（3）因申请人不履行行投标承诺引引起的合同中中止、纠纷、争争议、仲裁和和诉讼记录的的；（4）因中标人原因造造成工程质量量达不到承诺诺标准或工期期延误3个月及以上上的；（5）因拖欠监理职工工工资款被有有关部门通报报的。5、我公司所提供资资格后审申请请书中的所有有材料均真实实有效。以上承诺情况属实实，如有虚假假，愿接受招招标人和相关关部门作出的的处理决定。投标人：（公章）法定代表人：（签签字并盖章）年年月日3、法定代表人资格格证明书单位名称：______________________________________________________单位性质：______________________________________________________地址：______________________________________________________成立时间：年月日日经营期限：__________________________________________