2023年一级建造师建筑实务模拟试题答案

一级建造师建筑实务试题精选1答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有１个最符合题意)1.本地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是(A)。Ａ.放坡挖土Ｂ.中心岛式挖土C．盘式挖土D．逆作法挖土2.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术规定,并宜在（B）以上。ﻫA．-5℃B.5℃C.1０℃D.15℃３.吊同一重物,斜索夹角不同,如图所示，斜索中拉力为N,总吊索拉力为P，则(Ｃ)。A.PＡ＞ＰＢNA>NBB.PA=PBNＡ<NBC.ＰA=PBNA＞ＮBD.ＰA<PBNA<ＮB4．根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（ｇb5０204)规定。检查批中的一般项目，其质量经抽样检查应合格；当采用计数检查时，除有专门规定外,合格点率应达成（C）以及上，且不得有严重缺陷。A.５0％B．７0％C.8０%D．90%５.基本烈度大体为在设计基如期超越概率为(Ｃ)的地震烈度。A.6%Ｂ.8%C.10％Ｄ.１２%６.根据钢筋混凝土梁的受力特点,梁和板为典型的(Ｃ)构件。A.受压B.受拉C.受弯D.受扭７.浅基坑土方开挖中,基坑边沿堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过(Ｂ)m。A．1．２B.1.５C.１．8Ｄ．２.08.某工程地基验槽采用观测法,验槽时应重点观测的是(A)。A.柱基、墙角、承重墙下Ｂ.槽壁、槽底的土质情况Ｃ．基槽开挖深度D.槽底土质结构是否被人为破坏９．锤击沉桩法正常打桩方式采用(Ｂ)。A.重锤高击,高锤重打B.重锤低击，低锤重打C.轻锤高击,高锤轻打D.重锤低击,低锤轻打10.先张法预应力施工中，预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定期,混凝土强度不应低于标准值的(B)。A.70%B.75％C.８０%D．85%１1.某施工公司承揽了一项挖土任务，土方量为900０ｍ3,采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为４００m3,单价为１0０0元／台班，则用该挖土机完毕土方开挖的直接费为(B)元。Ａ．2０23０B.225０0C．25００0Ｄ.2750０12.下列全玻幕墙施工,错误的是(Ａ)。A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆,然后进行隐蔽工程验收B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触,夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固C.允许在现场打注硅酮结构密封胶D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装13．常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是(Ｂ)。A．木模板B.组合钢模板C.钢框木胶合板模板D.钢大模板１4.一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于(C)ｍm时,不宜采用绑扎搭接接头。A.22B．25C.28D.3215.住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经(Ａ)批准。A.城市规划行政主管部门B．建设行政主管部门Ｃ．原设计单位或具有相应资质等级的设计单位D．房屋的物业管理单位1６.石材饰面铺贴完,养护时间最少不应小于(B)dA．3B.7C.１4D．2８１7.采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是(D）。A.钢化玻璃B.夹层玻璃C．净片玻璃D.钢化夹层玻璃18.砂浆的稠度越大，说明（B)。A.强度越小Ｂ.流动性越大C．黏结力越强Ｄ.保水性越好19．民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于(B）m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。Ａ.200B.5００C．70０D.10０020.下列规定不符合国家防火规范的是（B)。A.图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料B.建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B级装修材料C.消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别D.建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中,有２个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得０.5分)２1.混凝土的耐久性涉及（ＡBＣＥ）等性能。A.抗渗性Ｂ.抗冻性Ｃ.碱骨料反映D．抗辐射E.混凝土的碳化２2.建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，对的的施工做法为（CE)。A．先预留好沟槽、暗管位置孔洞,然后进行地面施工B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工Ｃ.按照先地下、后地上的原则施工D.先做沟槽、暗管,然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收,然后进行地面施工23.实行竣工验收备案制度的工程有(ＡC）。A.高层建筑B.抢险救灾工程C.市政基础设施工程D．临时性房屋建筑E．农民自建低层住宅24.下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法,对的的有(AＤＥ）。Ａ.应有足够的消防水源，其进水口一般不应小于两处B.一般临时设施区，每１00m２配备１个10Ｌ的灭火器Ｃ.临时木工加工车间,每３０ｍ２配置一个灭火器D．油漆作业间，每２５ｍ2配置一个灭火器E.消防箱内消防水管长度不小于2５ｍ2５．下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中,对的的有(ABＥ）。A．对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验B．对材料质量发生争议时，应进行见证检测Ｃ.对同一类型的进场材料,应至少抽取三组样品进行复验D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%Ｅ．在抽取样品时，应一方面选取有疑问的样品26.建筑工程施工管理过程中，注册建造师签章文献下列说法对的的是（ＡBC）。A．工程停复工报审表是施工组织管理文献B.工程开工报告是施工组织管理文献Ｃ.工程竣工报告是质量管理文献D．施工现场文明施工措施是安全管理文献E.工程质量保修书是质量管理文献27.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法对的的有(BE)。Ａ.主龙骨应平行房间短向布置B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于30０mmC.纸面石膏板应在自由状态下进行固定,固定期应从板的四周向中间固定Ｄ．纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装,短边平行搭接在次龙骨上E．吊杆长度大于150０ｍｍ时，应设立反向支撑２8．某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了记录,下列符合规范规定的数据有(ＢＣD）ｍm。Ａ．7Ｂ.９C.1０D．12Ｅ．1529．针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案,施工公司需进行论证审查的有(ABＤ）。A．高度超过８mB．跨度超过18mC．施工总荷载大于10kN/m2D.集中线荷载大于２0kＮ／ｍ２Ｅ．均布面荷载大于8kＮ/ｍ23０．下列关于施工现场照明用电的说法,对的的是（ABDＥ）。A．比较潮湿的场合,电源电压不得大于36VB.潮湿和易触及带电体场合的照明，电源电压不得大于24ＶC.特别潮湿的场合,电源电压不得大于2４ＶD．人防工程电源电压不得大于３６VE.灯具离地面高度低于2.5ｍ的场合,电源电压不得大于３6Ｖ三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、（三)题各20分,(四)、(五)题各30分）(一)背景资料:某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下一层,地上十二层，建筑面积２40０0ｍ2，钢筋混凝土框架结构,计划竣工日期为20２3年8月８日。2023年4月28日,市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99）等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员,并且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任,安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时,安全员只说到了目的管理、施工组织设计两项;检查组人员在质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的蜂窝现象。检查结束后检查组进行了讲评,并宣布部分检查结果如下:(1)该工程《文明施工检查评分表》、《三宝、四口防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表（按百分制)实得分分别为８0分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占2０分、10分和5分);（2)《起重吊装安全检查表》实得分为0分;（３）汇总表得分值为７9分。问题1．项目经理对自己应负的安全管理责任的结识全面吗?说明理由。2．专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应涉及哪几项?3.该工程的混凝土表面的蜂窝现象应当如何解决?4．根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。5.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。解答:１．项目经理对自己应负的安全管理责任的结识全面吗?说明理由。不全面。由于项目经理对工程项目的安全负全面领导责任。2.专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应涉及哪几项?尚有:安全生产责任制分部（分项)工程安全技术交底安全检查安全教育３．该工程的混凝土表面的蜂窝现象应当如何解决?应除掉附近不密实的混凝土和突出骨料颗粒用水清理干净并湿润再用高一级标号的细石混凝土填补应振捣密实并养护4.根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。汇总表中各项实得分数计算方法：ﻫ分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分）÷1０0则：《文明施工》分项实得分=20×８0÷100=１6.0分《“三宝”、“四口”防护》分项实得分=10×85÷100=８.5分《施工机具》分项实得分=5×80÷10０＝４.0分５.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。不合格等级，由于《起重吊装安全检查评分表》没有得分。(二）背景资料某办公楼由12层主楼和３层辅楼组成。施工单位（乙方)与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工协议,协议工期为４1周。协议约定,工期每提前(或拖后)１天奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示:施工过程中发生了如下事件:事件一:在基坑开挖后，发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工１0个工日。根据批准的地基解决方案,乙方增长直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工1５个工日。事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不妥,甲方规定拆除已施工部分,重新施工，因此导致增长用工3０个工日,材料费、机械台班费计２万元，辅楼主体工作工期迟延１周。事件三：在主楼主体施工中,因施工机械故障，导致工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。事件四：因乙方购买的室外划等号管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买,因此导致该项工作多用人工8个工日，该工作工期延长４天，材料损失费1万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方批准，乙方在装饰装修时采用了加快施工的技术措施，使得该工作工期缩短了1周，该项技术组织措施费为０.６万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。问题1.该网络计划中哪些工作是重要控制对象(关键工作），计划工期是多少？２.针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?4.协议约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该工程其他直接费、间接费等综合取费率为3０%.在工程清算时,乙方应得到的索赔款为多少？1.该网络计划中,重要控制对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。计划工期为41周。2.事件一,可提出费用和工期索赔规定,理由：地质条件变化是甲方应承担的责任,产生的费用及关键工作工期延误都可提出索赔。事件二,可提出费用索赔。理由:乙方费用的增长是由甲方因素导致的,可提出费用索赔;而该项非关键工作的工期迟延不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。事件三，不应提出任何索赔。理由：乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身因素导致的。事件四，不应提出任何索赔。理由：室外工程管线材料质量不合格是乙方自身因素导致的,产生的费用和工期延误都应由自己承担。事件五，不应提出任何索赔。理由：乙方采用的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策,属于自身因素。3.该工程可得到的工期补偿为３天。关键工作中,基础工程工期的延误已获得工期索赔,主楼主体工程工期延长4天,而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期迟延对总工期无影响，总工期缩短了３天，故工期奖励相应的天数为3天，工期奖励款额为3天×2500元/天＝７500元。4.乙方应得到的索赔款:(18×１５＋３0×40+5０000+20230）（１+３0%）=92９１1元。(三)某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积２２８00m2。通过招标投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司(发包方）按照《建设工程施工协议(示范文本)》（GＦ-１９9９-０201）签订了施工协议。协议总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,协议工期４０0天。施工中发生了以下事件:事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面告知,规定本工程必须提前６0天竣工。事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务协议。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2天。事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台所有封闭，并及时办理了合法变更手续,总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增长费用４３万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四:在工程即将竣工前,本地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用５１840元，临时设施及停窝工损失费1780０0元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件一中，发包方以告知书形式规定提前工期是否合法?说明理由。2．事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3．事件三中,发包方拒绝签认设计变更增长费是否违约?说明理由。4.事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。答：1.事件一中,发包方以告知书形式规定提前工期不合法。理由：施工单位（总承包方）与房地产开发公司(发包方)已签订协议，协议当事人欲变更协议须征得对方当事人的批准，发包方不得任意压缩协议约定的合理工期。2．事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪合法。理由:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的协议属于无效协议。3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增长费是违约的。理由：总价协议也称作总价包干协议，即根据施工招标时的规定和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。意味着当施工内容和有关条件发生变化时,协议价款总额也会发生变化。４.事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由:(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后,工程自身的损害所导致的经济损失由发包方承担。(２)临时设施损失费的索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后,非工程自身的费用由所在方自行承担。(3)停窝工损失费的索赔请求符合约定。理由:不可抗力发生后,停工损失由承包人承担。(四)背景资料:某工程项目难度较大，技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2023年１月20日向符合资质规定的Ａ、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、Ｂ、C三家承包商均按招标文献的规定提交了投标文献,最终拟定B承包商中标，并于2０２３年４月30日向Ｂ承包商发出了中标告知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包协议。B承包商按照业重规定进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不批准签订工程承包协议。202３年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订协议，将另行拟定别人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后通过双方多次协商,才于202３年9月30日正式签订了工程承包协议。协议价款为1000万元的建设工程施工协议，协议工期为6个月，竣工日期为2０2３年4月30日。承包协议规定：(1)工程预付款为协议总价的10%。(２)扣回工程预付款的比例、时间为:当工程款(含预付款)付至协议价款5０%的下个月开始分两个月扣回，每月扣回工程预付款的50%。（3)当工程款(含预付款)支付至协议总价的8０％时暂停支付,余款竣工时进行结算。(４）工程质量保证金为工程结算总价款的3%,竣工结算时一次扣留。(５)工程款支付方式为按月结算。该工程施工过程中,发生了以下事件:事件一：5月份业主提出并经设计单位批准，进行了一项设计变更，改变了某装饰材料的品种，使协议价款增长了1５万元，实际完毕建安工作量因此增长到16５万元,但不影响工期。事件二:6月份由于业主因素导致施工单位费用增长，施工单位提出索赔规定，经业主签认的给予施工单位的补偿价款为5万元,该项索赔也不影响工期。经业主工程师代表签认的Ｂ承包商实际完毕的建安工作量（第１月～第6月)见下表。本工程按协议约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,20２3年9月30日，使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其它专业防水施工单位修理，修理费为5万元。问题1．指出本案招、投标过程中哪些文献属于要约邀请、要约和承诺？2．业主迟迟不与B承包商签订协议，是否符合《招标投标法》的规定？说明理由。3．在业主以尚未签订协议为由另行拟定别人承担本项目施工任务时，B承包商可采用哪些保护自身合法权益的措施?４．本工程预付款是多少万元？工程预付款应从哪个月开始起扣？各月业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)５．B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任？说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?答：1.指出本案招、投标过程中哪些文献属于要约邀请、要约和承诺?要约邀请是业主的投标邀请书,要约是投标人提交的投标文献，承诺是业主发出的中标告知书。2.业主迟迟不与B承包商签订协议，是否符合《招标投标法》的规定？说明理由。不符合。按《招标投标法》有关规定,招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起３0日内订立书面协议。3.在业主以尚未签订协议为由另行拟定别人承担本项目施工任务时，B承包商可采用哪些保护自身合法权益的措施?B承包商可以采用的措施：1)继续规定业主签订协议;2）向招标监督管理机构投诉；3)向约定的仲裁机构申请仲裁;４)向法院起诉。4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?各月业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程）(１)本案例工程预付款为：1000×1０％＝100万元（２)本案例的起扣点为:1000×５０％＝5０0万元依据本案例的协议规定,至3月份，累计工程款(含预付款)为:100+380+1６0＝6４0万元,超过了起扣点，按协议约定，应从4月份扣回工程预付款。（3）各月工程款支付情况:１000×８0％＝800万元1~２月份：业主应支付的工程款为３80万元,累计实际支付工程款：380+1０0=４80万元＜80０万元3月份：业主应支付的工程款为1６0万元，累计实际支付工程款：160+480=640万元＜８00万元4月份：本月应扣回工程预付款,按协议约定扣回工程预付款的50％。即:100×50％＝５0万元１60-50＝11０万元，累计实际支付工程款:64０+100＝750万元800万元5月份业主应支付的工程款：本月实际完毕建安工作量１6５万元，本应支付工程款为165-50=1１５万元，累计工程款(含预付款）为:75０＋1１5=８65万元＞800万元,因此本月实际应支付工程款为：115-(８65－8０0)＝50万元累计支付工程款(含预付款):750+50＝800万元6月份：竣工结算工程造价：1０00＋１5＋５=1020万元(或表中各月累加)工程质量保修金：1020×3％＝30.6万元6月份完毕建安工作量为150万元,索赔金额５万元，５月份尚未支付的工程款为：8６５－8０0＝65万元竣工结算时业主应付工程款：１50＋５＋65-30．６＝1８9.4万元5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?应承担责任。由于在正常使用条件下,屋面防水工程的最低保修期为5年。修理费５万元应由B承包商承担。(五）背景资料某公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中,发生如下事件：事件一：因木龙骨为甲供材料,施工单位未对木龙骨进行检查和解决就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试,对铝塑复合板核对了产品质量证明文献。事件二:在送样待检时,为赶计划，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达成规定。事件三：外墙面砖施工前,工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件,并对其质量验收进行了允许偏差的检查。事件四:施工检查时,出现如下问题：（1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱：无配电箱检查记录。(２)塔吊由木工班长指挥。(3)现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1ｍ宽左右通道,端头２0ｍ×20m场地堆满大模板。(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到第28周４层结