分包施工合同

———分包施工合同分包施工合同（精选23篇）

分包施工合同篇1

总包方(甲方)：_____________

分包方(乙方)：_____________

依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施方法》的有关规定，经双方协商全都，签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：_________________

二、工程地点：_________________

三、分包工程总价款_元(大写：_________________整)(包含税金及管理费和已购的电缆)

四、分包内容：_________________的制作安装;、配电箱的制作安装、电缆及电缆的铺设，图纸范围内全部的电器及照明工程。

五、工程履约保证金扣除总价5%，即：_________________元整(整)，工程交付后一次性支付给分包方。

其次条工程结算

按分包工程项目，工程竣工后经甲乙双方共同验收合格予以结算。

第三条工程质量

甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当。乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡及其它事故，其损失由乙方负责。在工程施工中所发生的一切平安生产事故均有分包方负责。

一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位(甲方)：__________________分包单位(乙方)：_____________

__________________年__________________月__________________日__________________年__________________月__________________日

分包施工合同篇2

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程详细状况，为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着公平自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。

一、工作内容：

甲方将"无锡市公安局干部学校改扩建工程(详细部位依据现场划分)'弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：

分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。

无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统：

1.数字电视监控系统

2.防盗报警系统

3.光纤周界报警系统

4.电子巡更系统

5.一卡通系统

6.综合布线系统

7.计算机网络系统

8.程控交换机系统

9.电视系统

10.背景音乐及紧急广播系统

11.音视频系统

12.录播系统

13.电子白板系统

14.信息发布系统

15.电子阅览室系统

16.无线对讲系统

17.LED屏显示系统18.系统集成(选配，不计入投标价)

19.机房工程

20.信息化教室工程21.综合管道工程

二、结算方式：

1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。

2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月1～8号)。最终结算时把这部分费用扣除。

3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;

4、本综合单价包括全部有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。

三、质量要求、验收方法及惩罚措施：

1、乙方必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并达到规范合格标准。

2、支撑系统必需全稳定牢靠。

3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改看法，乙方必需限时整改，若整改不准时或不仔细整改时，每惩罚款300元。若验收不合格，整改时间耽搁了工期方案，则该段工作量单价下调10%。

4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。

四、平安文明施工要求及惩罚措施：

1、进入施工现场，必需戴好平安帽，使用平安带，违章者每人次罚款100元。

2、使用电动工具时，要用有责任心、有阅历的人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。

3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由项目部电工安装、架设并修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找项目部经理或电工、平安员来处理，违章者每人次罚款100元。

4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。

5、施工中若发生平安事故，如平安事故是由乙方缘由造成的，甲方帮助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。

五、工期要求及惩罚措施：

乙方必需保证施工人员人数满意工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度方案不能按期完成时做如下惩罚：

1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。

2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。

3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。

六、其它事项：

1、乙方必需自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。

2、严禁偷、抢、打架，每消失一次罚款1000元。

3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必需准时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥当处理，防止事态扩大，消失上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。

4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失。假如发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍收罚款。

5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款200元。

6、全部进入施工现场的人员，必需供应身份证逐一登记清晰。

7、就餐时，必需按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发觉一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。

8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1000元。

11、全部操作人员及代班人员必需参与甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参与，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参与者，每人次罚款50元。

12、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的90%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。

13、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备。

14、平安、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或托付代理人必需全天在施工现场。

15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。

七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。

甲方(公章)：乙方(公章)：

甲方代表：乙方代表：

签约日期：签约日期：

分包施工合同篇3

托付方(以下简称甲方)：_________________

施工方(以下简称乙方)：_________________

甲、乙双方本着公平、自愿、协商全都的原则,就乙方承包甲方的刮白装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议：

一.工程地址：_________________

二.工程内容：_________________

三.托付方式：_________________实行甲方供应材料方式,乙方包人工的托付方式。

四.工程工期：_________________

1、开工日期：_________________(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期：_________________(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如自然灾难及不行抗力除外。

五、工程总造价：_________________(人民币)每平方元,面积根据图纸国家统一规范计算。

六、付款方式：_________________

工程开工付款元,竣工后甲方应付清工程款,即(人民币)

元。变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

七、违约责任：_________________合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

八、争议解决：_________________双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

九、合同效力：_________________本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：_________________

乙方：_________________

签订日期：______________________年_____月____日

分包施工合同篇4

工程承包人(承包方)：___________

分包方：___________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正、诚恳信用的原则，就___________楼梯扶手、空调栏杆制作安装分包事项协商达成全都，订立本合同。

一、分包工作对象及供应分包内容：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、分包范围：

4、分包工作期限：

(1)开头工作日期：_____年_____月_____日

(2)工期_____工作日。

二、工程分包价：

1、工程量：建筑设计长度(以为单位计算)为准

2、分包方式：包工包料包质量包平安包验收。

3、单价：(2#、5#楼均价，含预埋时凿除、成品破坏后的恢复)：楼梯扶手制作安装120元/(不包发票);空调栏杆制作安装115元/(不包发票)

三、质量标准：

1、工程质量：按总包人有关质量商定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必需达到质量优良等级。

2、工程质量的约束：在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由自己担当，多次造成质量事故，分包人必需无条件退场，所产生的一切经济损失由分包人自行担当，在施工过程中因承包方缘由造成的质量事故由承包人担当一切经济损失。

四、双方义务：

1、工程承包人义务：

向分包人供应相应的水准点与坐标掌握点位置;、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

2、分包人义务

对合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准;科学支配作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期;加强平安教育，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协商协作，照看全局;、按工程承包人统一规范堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌。

接受承包人、业主、监理到加工点的抽查，并接受检查看法，从而对半产品的整改。

五、平安施工与检查

1、分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。

由于分包人平安措施不力造成事故和因此而发生的费用，由分包人担当。

2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育。

工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。

因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。

六、平安防护

1、分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施。

2、分包人在施工现场内使用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品)，由分包人自行负责。

七、事故处理

发生重大伤亡及其他平安事故，分包人应当按有关规定马上上报有关部门及承包人：

1、因分包人施工不按规定、规范或施工不当造成的伤亡事故由分包人担当一切责任。

2、因承包方管理缘由造成的伤亡事故由承包人担当一切责任。

3、双方事故责任有争议时，按有关规定处理。

八、分包工程款支付方式

采纳固定分包价方式支付分包酬劳，分包人与工程承包人按下列商定支付：

1、分包方在外(自己公司)加工制作，底漆刷好，进场后工程承包人按进场半成品价值总额80%支付给分包人(转帐方式)。

2、安装完毕，刷好面漆，并阅历收合格付总价的90%

3、工程竣工验收通过若无质量问题付清工程尾款。

如验收有质量问题整改后，留3%作质保金六个月付清。

九、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。

分包人根据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

更改工程有关部分的标高、位置和尺寸;

增减合同中商定的工程量;

其他有关工程变更需要的附加工作。

2、因变更导致分包酬劳的增加及造成的分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延。

3、施工中分包人不得对原工程设计进行变更。

因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由分包人担当，延误的工期不予顺延。

4、因分包人自身缘由导致的工程变更，分包人无权要求追加劳务酬劳。

十、施工验收

分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。

分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对分包人施工成果进行验收，分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。

十一、违约责任

1、当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：

工程承包人不按时向分包人支付工程款;

工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他状况。

2、工程承包人不按商定核实分包人完成的工程量或不按商定支付工程款，应按分包人同期向银行贷款利率向分包人支付拖欠工程款的利息。

3、工程承包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，造成的停工、退场应向分包人带来的经济损失。

4、当发生下列状况之一时，分包人应担当违约责任

分包人因自身缘由延期交工的，每延迟一日，应向工程承包人支付带来的一切损失。

分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，分包人应向工程承包人支付所带来的经济损失。

分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向工程承包人赔偿带来的损失，延误的分包人工作时间不予顺延。

一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。

十二、争议

1、工程承包人和分包人在履行合同是发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方愿和解、调解不成的，双方商定采纳下列任何一种方式解决争议：

(1)双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非消失下列状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

十三、禁止转包或再分包

分包人不得将本合同项下的分包作业转包或再分包给别人。

否则，分包人将依法担当责任。

十四、不行抗力

(1)本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同

十五、合同终止

(1)双方履行完合同全部义务，价款支付完毕，分包人向工程承包人交付分包作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

十六、合同份数

(1)本合同一共二份，工程承包人执1份，分包人执1份。

十七、合同生效

合同订立时间：___________

合同订阅地点：___________

本合同双方商定：___________

工程承包人：(公章)___________分包人：(公章)___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

托付代理人：___________托付代理人：___________

开户银行：___________开户银行：___________

账号：___________账号：___________

电话：___________电话：___________

分包施工合同篇5

甲方：____________________________乙方：____________________________

依据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。

为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的掌握，保证工程顺当进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：______________

二、工程地点：______________

三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的全部施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。

工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采纳包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包材料节省)。

手提电动工具及手工工具乙方负责。

2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际绽开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。

六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必需满意合格。

1、模板及其支架必需具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必需有足够的支承面积。

漏浆由木工班组清理洁净，浇砼时木工必需支配专人看模，漏下砼浆用水冲洗洁净，否则每次罚款200元。

七、施工工期：乙方施工必需满意流水作业需要，按时完成甲方进度方案支配，且不得因自身缘由延误其它班组施工进度。

八、付款方式：______________

九、工程管理双方责任：甲方责任

1、供应有效的施工图纸，处理施工技术问题;

2、供应外脚手架及平安防护网;

3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他状况下发生的冲突问题，尽量避开因协作不到位造成返工、返修，乙方必需听从甲方的处理看法;

4、准时将支模用的材料供应至现场;

5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;

6、依据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

7、组织有关人员在拆模后准时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆状况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;

8、供应施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;

9、按合同商定进度支付工程款。

乙方责任1、施工前，必需熟识图纸，对工人进行平安技术交底，全部工人必需是娴熟工人，特别工种操作必需持证上岗。

遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，听从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由犯难甲方人员;2、熟识图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量削减余料;

3、在施工过程中发觉图纸设计问题，准时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;

4、甲方供应的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要留意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的平安事故由乙方负责;

5、按图纸及工艺要求提前做好材料方案，报甲方工长审批

;6、乙方必需严格遵守平安技术操作规程及有关平安法规，造成的平安事故责任由乙方担当;

6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。

特殊要留意检查柱头、梁沟等，务必清理洁净;

7、提前支配好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要常常检查，如发觉有变形、松动等现象要准时修补加固;

8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应担当由此引起的工机料损失。

9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得有意刁难;

10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发觉处100元罚款，情节严峻者扭送公安机关处理。

11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随便切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可木工装修合同范本合同范本。

13、施工过程中本班工人因自已缘由或违章消失的一切平安事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。

14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反平安用电的行为，发生一切后果由乙方担当。

15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为及违反平安操作的行为，发生一切后果由乙方担当。

16、进入施工现场不按规定使用平安帽和平安带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

甲方：___________乙方：_______________年_____月_____日

九，本协议有效期限自年月日起至年月日止，为期年。

十，遇有本合同未尽事宜，由甲、乙方通过协商另行补充条款，作为本合同不行分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

十一，本合同一式五份，甲、乙方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：_____________

电话：______________签字日期：______________

签约地点：______________

分包施工合同篇6

工程劳务分包施工合同书

发包人(简称甲方)：_______________身份证号：_______________

承包人(简称乙方)：_______________身份证号：_______________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，结合本工程详细状况，双方就本工程劳务分包施工事项协商全都，订立本合同，双方严厉 履行。

一、工程概括及内容

1、工程名称：_______________

2、工程地点：_______________

3、工程内容：_______________

①8号楼-底框室内地坪混凝土浇筑，要求收光。

②9号楼一层地坪混凝土浇筑。

包括第一道浇筑10垫层混凝土;做防水后其次道浇筑豆石混凝土(不要求收光)。

③10号楼-底框室内地坪混凝土浇筑，要求收光。

④8号楼-和8号楼-楼顶空坝(不含阳台)施工。

包括第一道楼面砂灰找平;其次道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑤9号楼楼顶空坝(不含阳台)施工。

包括第一道楼面砂灰找平;其次道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑥10号楼-楼顶空坝(不含阳台)施工。

包括第一道楼面砂灰找平;其次道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑦8号楼-二楼空坝(不含阳台)平台施工。

包括第一道楼面砂灰找平;其次道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

⑧10号楼-二楼空坝(不含阳台)平台施工。

包括第一道楼面砂灰找平;其次道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)⑨8号楼-、9号楼、10号楼-一层室内泥土平整和打夯。

4、承包性质：_____________

5、质量标准：_______________

6、合同工期：_____________

二、承包单价：①地坪浇筑承包单价为元/㎡，大写元/㎡。

8、9、10号楼楼顶和8号楼二层多道工序的施工，收方面积只算一次，不重复计算，施工单价均根据一层地坪浇筑单价结算。

②8、9、10号楼一层室内平整打夯承包单价为元/2,，大写元/2，结算面积按实际平整面积结算。

三、乙方附加义务依据工期进度支配，甲方可以支配乙方工作人员做零杂活，乙方必需听从。

每天工资结算单价按元/人，大写元/人。

四、质量要求：

1、乙方必需确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级并要求全部工序一次性成活。

凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当甲方工期损失。

返工后仍达不到要求时，甲方有权指令相关班组帮助其返工，返工费用由乙方担当并对乙方罚款200元/次。

2、乙方依据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可要求甲方质检员进行验收。

3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改看法，乙方必需照章执行，对拒不执行整改看法的，或整改不准时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款——元。

凡当月发生上述现象两次以上(含两次)者，每次罚款——元，必要时，甲方有权勒令乙方无条件退场。

4、项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所分项工程合格率达到99.9%以上。

五、付款方式：乙方完成全部工程量，甲方付给乙方总工程款的%,剩余工程款随甲方将房屋交与开发商后，一次性付清。

六、甲方责任：1、为乙方供应所需要的搅拌机，龙门架和施工材料。

2、负责技术交底。

3、准时检查验收，发觉质量缺陷准时通知乙方进行整改。

4、按合同商定准时支付劳务费。

七、乙方责任：1、乙方进场工人必需身体好健康无疾病，乙方心必需时刻做好平安教肓工作，同时做好平安生产文明施工。

2、每个工人必需戴好平安帽、平安带，固定好平安绳。

如不按规范施工，造成的全部平安事事故及发生的一切费用全部由乙方负责。

3、乙方应依据甲方的工期，质量及平安文明施工的总体要求报出施工方案。

按合同商定的时间完成施工任务。

如有不行抗拒的因素，工期顺延。

4、乙方必需将过程中所产生的建渣清理洁净。

5、乙方应严把质量关，保证一次性验收合格。

6、严格根据设计要求和施工规范进行施工。

仔细做到工完场清，如有材料铺张，应担当业主的罚款和材料损失费。

7、乙方在修理期内应准时修理不合格部位，如乙方不能准时修理，甲方有权另支配人员修理，所发生的费用从乙方修理金中扣除。

8、未尽事宜，双方协商后可签订补充协议，补充协议的内容与本合同具有同等法律效力，本合同发生纠纷时当事人双方应马上协商处理，协商不成时可申请仲裁或直接向当地人民法院起诉。

八、违约责任甲方为了本工程的进度，应乐观向乙方供应施工所用的原材料，由于乙方缘由造成工期延误，乙方向甲方支付合同总价款%的违约金。

九、其他1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同经双方签字或盖章后生效。

工程款付清后，本合同自动失效。

甲方：_______________乙方：_______________

电话：_______________电话：_______________

日期：_______________

分包施工合同篇7

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲方托付乙方对冀东监狱九支队岗楼布线工程进行施工，现依据《中华人民共和国合同法》及行业的有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商达成合同条款如下：

一、工程概况

第一条工程名称：

其次条工程地点：

第三条工程承包范围、内容

1、承包范围：

2、承包内容：

二、双方的责任

(一)甲方的责任：

1、甲方供应必要的施工条件。

2、负责协调现场各施工队的交叉作业与各方的合作关系。

3、负责现场施工条件的调整，以保证乙方能够顺当的施工。

4、甲方代表负责监督乙方施工的进度与质量。

5、甲方供应全部线缆和钢丝绳等辅料。

6、甲方有权对乙方的施工方案进行调整。

7、乙方未按标准施工时，甲方有权对其提出整改看法，逾期不改的，甲方责令其停工，严峻者责令退场，并追究其违约责任。

(二)乙方的责任：

1、乙方施工必需严格根据相关的行业标准及国家相应的法律法规施工，同时遵守甲方现场的施工秩序及相关规章制度，听从甲方现场指挥人员的调动，以便利各工种的交叉作业。当施工标准与现场施工发生冲突或需要变更时，必需准时报请甲方，并以甲方领导与专业人员商定后的方案形成书面文字签字后进行施工。

2、工程竣工后供应相关的技术文件及竣工资料，报请甲方验收。

3、乙方在施工中如有人员伤亡或伤及他人均由乙方自行负责。

4、如因乙方自身缘由致使工期托延，延长一天惩罚金

三、承包方式、付款方式及工期

(一)本工程采纳由乙方包工、包工期、包质量的承包方式，乙方对此工程质量全面负责。乙方在施工中因工程需要所破坏的原建筑需报甲方签字认可后方能实施，否则乙方负责，凡拆除之处施工完毕后恢复原样。

(二)本工程总造价为元大写：根据甲方所列的项目供应的图纸以内的工程项目不另行增项以此包干。

1、合同签定后甲方支付赐予乙方进现场之用，该款在最终结算中扣除。

2、本工程全部完工，并经过使用方验收合格后，甲方一次性付清工程款。如在施工中发生变更，结算时据实进行增减。

(三)本工程施工工期为：。

(四)在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期：

(1)由人力不行抗拒的自然灾难而停工。

(2)因甲方变更方案或变更施工图设计而不能连续施工。

以上状况而拖延工期，由双方及进协商，经甲、乙双方签字有效。

四、其它

1、乙方因本次施工所发生的一切费用自理，包括食宿和交通费等。

2、乙方必需合理用料，合理布局。如因乙方施工不合理造成不必要的铺张，造成的损失由乙方自负。

六、合同生效与仲裁

(一)合同经双方代表签字加盖公章之日起生效。

(二)如在执行过程中双方发生争吵，双方协商解决，协商不成时，由石家庄市人民法院进行裁决。

(三)本合同一式两份，双方各执一份。

甲方盖章：乙方盖章：

代表签字：代表签字：

年月日年月日

分包施工合同篇8

甲方：______________

乙方：______________

依据《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着公平、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商全都。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围

工程范围与内容：施工图内全部的水电、(施工图重大转变后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

四、工程承包方式：

包人工，按图施工，全部材料，辅材及施工机械，由甲方供应。

五、合同价款

本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

六、付款和结算方式

按月完成工程量的'80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。

七、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。

八、材料设备供应

1、本合同工程全部用于水电主材，辅材均由甲方选购供应。

2、水电安装的全部工器具甲方供应，甲方不供应相应的工器具，另加1元/平方。

九、双方职责

1、甲方职责

(1)按时甲方供应的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料使用保管状况，检查乙方操作人员的上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

(5)按工程进度和合同商定，准时支付乙方的劳务费用。

(6)甲方供应乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内全部的水电、(不含消防及弱电安装工程)。

(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

(3)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

十、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮70%后作为结算价款付给乙方。

十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

分包施工合同篇9

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

本工程由承建。依据该工程图纸设计及施工组织设计的相关要求，甲方将分项工程发包给乙方，经甲、乙双方协商，达成以下共识：

一、工程名称：

二、承包范围及方式：

三、工期要求：

满意甲方施工进度总掌握要求，乙方在此期限内完成承包范围内的全部工程内容，若乙方拖延工期则赐予20xx元/天惩罚;若因甲方缘由延期，乙方顺延工期，注：(详细施工日历天数随土建方交验时间而定)。

四、质量要求

1、根据设计施工图纸及技术核定单的要求施工，要求施工一次性验收不渗不漏。若因质量问题造成的一切损失均由施工方担当。

2、执行标准：按行业标准执行。

4、此报价不供应税票

五、工程款支付

1、随甲方合同一起付款;

2、专业分包工程结束，项目经理应在15个工作中内完成与专业分包单位的终结结算，终结结算后方为有效并付至此款的97%给乙方;

3、3%的质保金于质保期满一周内无息支付给乙方。

六、工程计算：按图纸设计施工面积计算。(注：附加层不计算面积。)

1、在保修期内，因乙方缘由造成的渗漏，由乙方负责修理;

2、非乙方缘由，(如防水层上安装、打洞、接管、基础下沉开裂等)造成的渗漏，如需乙方修理，工程费由甲方负责;

3、保修期：竣工验收合格之日起5年。

七、发包方的权利和义务

1、向乙方供应防水施工所需的图纸和施工部位;

2、供应符合防水施工质量要求的防水工作基面，保证防水操作面干燥，进场施工前，甲、乙双方办理工序交接手续;

3、供应必要的材料堆放场所和工人住宿;

4、参加并协作乙方对半成品、成品的爱护，尽量担心排工种交叉作业;

5、在施工过程中赐予有效的协作;

6、按本合同商定支付工程款项;

7、对乙方供应的材料、设备进行验收;

8、按本合同商定的时间对本工程进行验收;

9、对乙方的工程进行监督检查，对乙方违反平安规定或发觉重大的平安隐患行为有权要求整改;

10、甲方有权对乙方的施工质量、平安生产、文明施工进行督促检查，并依据项目有关管理条例进行惩罚。

八、承包方的权力和义务

1、甲方通进场施工，在满意防水施工条件下，乙方的材料、人员在两日内必需到场。乙方常驻工地负责人：，联系电话：。

2、进入甲方工作区的人员应当遵守甲方的规章制度;

3、对施工人员应当进行施工前入场、平安、三级教育;

4、保证所供应的材料、设备和质量。向甲方供应的规格、数量、质量等相关证明;

5、接受甲方的监督检查并准时整改;

6、严格根据设计图纸规范要求及施工方案进行施工;

7、因乙方缘由造成的任何平安事故，均由乙方负责，由此给甲方造成的损失，甲方有权获得相应的赔偿;

8、参加半成品和成品的爱护，尽量不让其他相关工种损伤、破坏防水层。

九、下列情形之一，本合同可以解除

1、双方协议解除;

2、因地震、战斗等不行抗力致使本合同目的不能实现的。

十、违约责任

1、甲方违约责任：

(1)甲方不履行本合同的商定义务而耽搁工期的，竣工日期应予

(2)甲方不履行本合同商定的支付方式，将每天按总金额的1%给以乙方违约金并担当相应责任。

2、乙方违约责任：

(1)工程质量不符合国家规范及本合同要求的，应当无偿修理或返工;

(2)因乙方缘由如未能如期交工的，乙方将担当肯定的经济责任。

十一、在本合同发行中若发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，可以提起诉讼。

十二、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商并签订补充协议，本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至工程保修期满合同价款结清后自动失效。

十三、本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方贰份。

甲方(签章)：乙方(签章)：

联系人：联系人：

电话：电话：

日期：日期：

分包施工合同篇10

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

甲、乙双方遵循公平自愿、公正和诚恳信用原则，双方就合作事项协商全都，签订本分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：香榭国际南区一期7、8#楼

二、工程地点：江油市中医院旁

三、工程承包内容及范围：

1、乙方负责根据设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。

2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。

四、工程工期：

1、开工日期：20xx年3月17日;竣工日期：20xx年5月日工程总日历天数：天

2、施工过程中，如因人力不行抗拒等缘由工期相应顺延;

五、工程质量及材料要求：

1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。

2、对现场监理提出的问题应马上支配人员处理，严禁拖延或不整改。

3、如某部位存在严峻问题，必需返工。

4、若返工造成延误工期的，如对下道工序的工种造成停工，停工的

工人人工费由乙方赔偿。

六、工程价款：元/平方米;(按实际面积进行结算)

七、工程价款的拨付及结算方式：

1、工程款的支付：

八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：

1、平安生产：乙方应加强平安教育，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方担当。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量达到商定的要求。

3、工程所使用材料必需经甲方、监理认可，否则不得使用。

5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

九、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定准时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并准时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

十、乙方责任：

1、听从甲方对整个工程的运行方案指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。

2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

3、材料进场时，由乙方卸料，协作甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈爱护工作。

5、乙方必需将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。

6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方担当。

7、本班组在其相关工序开头前和结束后，与其工序相关的班组必需办理相关交接检手续

8、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。

10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。

十一、违约责任：

1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：

(1)甲方不按商定核实乙方的工程量、或不按商定支付劳务作业工程款、或不按商定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息;

(2)因甲方缘由延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：

(1)乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金;

(2)乙方施工的工程质量不符合合同商定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的全部损失;

3、一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍应连续履行合同。

十二、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项商定。

十三、争议：

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效

甲方(签章)：乙方(签章)：

工程负责人：工程负责人：

电话：电话：

年月日：年月日：

分包施工合同篇11

订立合同双方：

甲方：

乙方：

双方依据分工负责、协作协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，

经充分协商，特订立本合同。

第一条工程名称

____。(指分包部分之工程名称)

其次条工程地点

____。

第三条工程范围

____。(可用列附表方法)

第四条质量标准

____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

第五条承包方式

____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明)。

第六条工程总价

本工程包价计人民币____元整。

第七条工程包价

本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。

第八条付款方法

第九条工程期限

按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。

第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月__日开工于__年__月__日完成交工。

第十一条双方联系制度及协作方法

______。

第十二条关于工程保密方法

______。

第十三条违约责任

______。

第十四条特别条款

______。

第十五条合同有效期限

本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数

本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，

总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。

第十七条合同附件

总承包方：

负责人：____地址：____电话：____

分包方：

负责人：____地址：____电话：____

__年__月__日订立

分包施工合同篇12

甲方：

乙方：

在乙方充分考察及熟识本合同所述工程内容及相关特点背景的状况下，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及与本工程有管辖权的各级政府或其所属部门或授权机构颁布的行政法规，遵循自愿和诚恳信用的原则，双方就地下车库大小坡道、砼排水沟、集水坑水泥抹面楼梯、硬化地面等的施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：三、工程范围、和造价

3.1本合同全部工程施工面积约计16000平方米;采纳清包工形式综合包干单价元;暂定合同造价为元。

3.2、以上合同单价为综合包干单价，包含承包风险，不随市场上工、料、机价格的变化而做任何调整。

3.3、综合包干单价包含完成该分项工程全部施工内容及必要的保修措施所需之费用。

3.4、综合包干单价包含当日施工工完场清、材料码放等各项文明施工、平安爱护、成品爱护、特别状况下的应急措施和相应的临时设施，如乙方不按规定执行，甲方有权派第三方清理，工程量由甲方核定，而不需通过乙方同意，单价按70元/工日计算，从乙方当期进度款中扣除。

3.5、承包单价包含人工费、机械费(不含甲供大型机械费)、施工管理费、施工组织措施费、临时设施协作费、临时水电费、平安文明施工费、各类税金(营业税由甲方代扣代缴，甲方向乙方供应完税证明)和合理的利润。

四、合同工期：

4.1本工程拟于年月日开工，于年月日完工，工期日历天，详细工期以甲方现场项目经理部发出的阶段工期和总工期目标为准。为保证工程的顺当进行，乙方必需提前进入施工现场，做好施工预备工作，乙方必需全程协作施工现场基层混凝土浇筑单位的施工，准时把握混凝土的浇筑状况，因与混凝土浇筑单位协作不到位而导致的硬化剂地面质量问题及引起的损失由乙方担当。甲方出于有利于工程进展的考虑在乙方连续三次滞后于甲方制定的阶段工期方案或的确影响到其它工种工作的开展时，有权随时雇佣第三方代其完成，因此而给甲方造成的全部损失(包括但不限于托付其他队伍引起的分包价格增加、工期损失造成的业主罚款、为确保工期而引起的赶工费用、社会负面效应等各种损失)由乙方担当。乙方全部进场人员、机具等必需在甲方正式解除合同通知书下达4日内退场，否则按"3.2'款商定担当工期违约责任。

4.2如因乙方缘由造成工期延误的乙方应担当500元/天的工期罚款。

4.3由于乙方责任导致工期的延误，乙方须向甲方、第三方担当设备与材料闲置、人员窝工等补偿费用。

4.4由于恶劣天气、甲方缘由等对乙方造成实质工期延误的，甲方应相应顺延工期;给乙方带来实质损失的，甲方应按乙方实际损失给与乙方补偿。

五、甲方责任：

5.1、甲方应在施工前为乙方供应材料堆场。

5.2、甲方为乙方供应用水、用电、住宿等，费用按第八条计算。乙方负责

5.3、指定专职施工员、质检员指导乙方施工，准时订正乙方的错误，但不免除乙方对工程质量负主要责任的义务。

5.4、负责施工进度、工程质量、施工技术、文明施工等管理工作，对乙方进行技术、平安交底，但不因此而免除乙方在上述各项工作上应负的责任。

5.5、统筹支配及供应乙方的生活临时设施或生产临时场地(费用按7.1条计算由乙方担当)，尽量为乙方施工制造条件。

5.6、组织审定乙方编制的月进度报表及工程结算，按合同办理工程拨款(含各类嘉奖及罚款)。

5.7、负责与业主、监理单位、设计单位及有关部门的工作联系与协商。

5.8、组织对工程竣工验收，并按预结算相关管理规定办理竣工结算。

5.9、准时审核乙方编制的施工组织方案、施工进度方案。

六、乙方责任

6.1现场负责人员在未征得甲方同意的状况下擅自离岗一个星期超过两天时视为缺岗，乙方应担当200元/人天的违约责任。

6.2、若因乙方的施工质量问题，并且造成无法修复时，所造成的损失由乙方担当。

6.3、乙方应严格遵守建安公司的各项管理规定，无条件听从甲方现场管理代表的监督和管理，乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方现场管理代表。

6.4、按合同工期要求准时编制施工方案、施工进度方案上报甲方审核。

6.5、乙方必需严格按本合同商定的质量及工艺要求和样板施工，并修补其中的任何缺陷。

6.6、乙方必需做好已安装好的成品及半成品爱护，如因乙方缘由造成已施工完毕的成品及半成品破损，更换或修复费用及因此而增加的一切费用由乙方担当。

6.7、由于乙方未准时与工人签订劳动合同而引发劳动纠纷的，由乙方负全部责任，因此给甲方造成的一切损失由乙方担当。

6.8、当发生劳动合同纠纷时，由乙方自行处理。如纠纷简单，甲方认为确有必要时可帮助乙方处理。

6.9、乙方完工退场后，需供应需经工人签字的工资表相关资料。

七、工程质量与验收

7.1乙方应无条件整改业主/监理/甲方在施工中发觉的质量问题，不得以超规范要求等任何借口提出异议。验收达不到精品优良工程时，由乙方在限定的时间内整改后重新验收直至符合要求，由此可能导致的费用增加或工期延误由乙方自理。乙方拒不整改的，甲方有权暂停拨付工程款，或由甲方雇用第三方代其完成，由此发生的任何费用，乙方应无异议的按时足额支付给第三方否则甲方将动用其工程款代为支付。

八、平安施工：

8.1、乙方人员进场必需做好平安教育工作，准时做好书面平安交底及平安措施工作，严格根据现行有关平安操作规程施工，执行公司和工地有关平安生产制度(惩罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

8.2、施工现场乙方必需有专人负责平安管理和监控工作，准时做好平安自检与整改工作。

8.3、乙方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安管理及平安措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。当发生事故时，乙方应第一时间通知甲方，由甲方按有关规定处理，发生的费用由责任方担当。

8.4、乙方负责工人的平安用品配置及平安教育，负责操作面平安防护措施的工人，甲方负责平安防护施工的指导、督促、检查措施的落实。

8.5、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方担当一切责任。

8.6、乙方应做好当日施工工完场清、材料堆码等各项文明施工、平安爱护、成品爱护、特别状况下的应急措施和相应的临时设施工作。

九、计量方法：

乙方在当月24日下午6：00前以规定格式按程序向甲方报送上月25日至本月24日的付款申请。自乙方提出或经甲方要求后重新提出付款申请之日起十五天内，甲方将在此期限内按固定格式书面通知乙方本期应得款项。

十一、结算与付款方式：

11.1：按施工实际面积乘以合同单价结算。

11.2：生活用电费：由分包人供应电表安装总承包人校核后按实计量，以实际使用量乘以1.1的电损后及供电局电费单价后计取，未安装电表，按所在电表下使用的全部工人分摊后计取;

11.3：付款方式：中期付款申请及分包单位月度工程款审核表中所示的付款金额，是乙方截止申请当日累计已完成的工程总值扣除已付工程款及其他应扣项目后余额的75%。工程完工28天内项目完成结算初审，工程款付至初审结算值的85%，结算书经双方签字确认后工程款支付至结算值的95%。留5%工程保修金在保修期满后三个月内无息支付乙方。

本工程不付预付款，甲方在收到乙方当期工程款的15天支付当期工程款，付款时乙方须向甲方供应税务部门规定的发票或工资表。

十二、本合同条款如有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本公司补充条文，与本合同有同等效力。

十三、本合同一式五份，甲方四份、乙方执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得违约，若因任何一方违反此合同，一切损失由违约方负责，对方可以向违约方提出经济赔偿，本合同付清全部余款后自然终止。

甲方：

乙方：

合同签定时间：

分包施工合同篇13

甲方：__________(简称甲方)

乙方：__________(简称乙方)

依据《民法典》、《建筑法》建筑工程总承包、分包管理方法及建筑工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例规定要求、结合本工程实际状况，在公平互利的条件下，经双方协商签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况：__________

1、工程名称：__________改造工程。

2、工程地址：_________。

3、工程内容：__________工程。

二、承包方式：包工包料包施工，验收合格后按实铺面积结算。乙方应严格依据设计图纸要求组织施工，施工前使用的材料及样品向甲方报样，并且所用材料进行二次复试出具合格报告得到认可后方能批量使用。

三、承包价款商业街1#楼地暖工程，包工包料包施工，达到【北京建筑工程施工质量验收标准】。依据设计图纸按实铺面积每平方米_____元。

四、质量要求：

地面敷设采暖工程使用的厂家联塑，PE_____管材、管件、配件的质量，必需符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。地面下敷设的盘管埋地部分不得有接头，盘管隐藏前必需进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPA。加热盘管弯曲部分不得消失硬折弯现象，曲率半径不应小于管道外径的5倍。加热盘管管径、间距和长度必需符合设计要求，其允许偏差为±10㎜.分(集)水器规格、型号、公称压力及安装位置、高度等应符合甲方使用要求。乙方应严格根据合同商定及图纸设计要求的质量标准进入工地，并按北京市建筑工程有关规范、规定进行。如达不到以上要求，甲方有权叫乙方重新更换产品，在工程竣工验收合格移交给甲方前，乙方要作好成品爱护工作，如有损坏由乙方负责修理，甲方预留乙方工程总造价的5%作为工程质量保证金，在工程验收合格移交给客户后其产品保修三年，如三年后无质量问题返还其剩余工程款。

五、应缴纳费用：

施工总承包方单位向分包方供应必要的施工场地、水、电、及配套设施。

六、付款方式：地暖工程施工完毕后，，通过甲方及质量监督部门验收合格后支付其工程款，开正式建安发票。

七、工程工期：按施工单位土建进度方案支配工期执行，影响土建施工单位交工时间其按工程造价罚款。

八、乙方责任：

1、乙方(承包人)担当其在经营管理过程中，所产生的民事责任和刑事责任。

2、敬重甲方代表和现场总工程负责人的工作，接受其正确的监督与指导，听从甲方的施工支配部署，遵守甲方的现场规章制度。

3、落实甲方平安生产措施，进行平安生产教育，对平安生产全面负责并担当其相应的责任。

4、乙方供应所经营项目的相应资质到相关部门办理劳动备案手续。

5、其他指标：__________为考核性指标，考核性指标未达标而消失的罚款进入乙方成本。

九、甲方责任：

1、乙方进入现场后，双方本着互惠互利、相互协调的原则确保工程的顺当进行。

2、甲方负责乙方与其他工种协调协作工作。

十、平安目标：无重大伤亡事故，轻伤事故不得超过本施工项目签订合同的3‰，无千元以上设备和火灾事故。

十一、保险：由项目总承包帮助分包单位缴纳意外损害保险，分包单位进入现场人员应持身份证复印件准时办理登记手续，施工人员不得随便出入，夜不归宿上网等，否则发生一切后果由分包单位自负。

十二、平安生产：分包单位必需听从总承包单位的管理。分包单位须建立平安组织机构、平安管理制度及责任管理、平安操作规程等。配备专职平安员。具体编制各专项平安施工组织设计及平安技术措施。根据平安生产管理条例规定，分包项目技术负责人施工前必需对全人员进行平安技术教育和作好平安技术交底工作。

施工中严格根据本工种操作规程和平安交底施工，不违章作业。定期组织平安检查，发觉隐患按三定措施在限期内准时整改。特种作业人员必需持证上岗。分包工程的承包人平安生产对总承包人负责，发生事故总承包人不负任何责任。

十三、文明施工：在施工过程中要按规定做好文明施工工作。标准建设五小设施。做到工完场清，并作好卫生、防疫、保健的各项工作。五级以上大风天气禁止使用一切烟火。

十四、平安防护设施和劳动爱护用品由专业分包单位自行解决。

十五、责任：因分包方违反有关法律、法规及总承包方有关管理规定及违章作业所造成的一切事故的经济损失及罚款责任自负。总承包方并根据规定扣除相应的违约金。

十六、其他未尽事宜按国家、省、市有关法律、法规执行。

工程验收：执行现行北京市地方标准和验收规范。

本协议一式叁份甲方贰份，乙方壹份。经双方法人代表签字盖章后生效，

工程结束(除保修条款外)自然失效。

甲方：__________乙方：__________

法人代表：__________法人代表：__________

电话：__________电话：__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

分包施工合同篇14

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。

1、工程名称及施工内容

工程名称：

工程地点：

分包工作内容：包工不包料。乙方按设计文件(图纸、资料)中所确定的部分工程量，除材料外，以包质量、包平安、包工期、包赔补的方式进行施工，达到合同规定的要求。

3、分包工作期限

本工程分包工作期限从年月日起至年月日止。

3、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的商定、以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量为依据，本工作必需达到分项工程质量合格率为100%，单位工程质量合格率为100%，质量评定达到优良等级，杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。工程项目符合达标投产的要求，确保工程零缺陷移交。

5、合同文件及解释挨次

组成本合同的文件及优先解释挨次如下：

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本工程施工总承包合同;

(4)本工程施工专业承(分)包合同。

6、甲方义务

6.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

6.2、施工前期的协调工作和费用由甲方负责;

6.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的掌握、监督、检查和验收;

6.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收;

6.5、统筹支配、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;

6.6、按时供应图纸，准时交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、消耗性材料、平安设施保证施工需要;

6.7、按本合同商定，向乙方支付工程款;

6.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、乙方义务

7.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经甲方书面授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守国家法律法规及有关规章制度;

7.2、严格根据设计图纸、国家电网公司颁发的现行施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准;科学支配作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期;加强平安教育，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

7.3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局;

7.4、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

7.5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;

7.6、妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的图纸、机具、周转材料及其他设施;没有甲方的书面同意，乙方不得将本工程的图纸、技术规程和其他文件等应用其他地方或传播给第三者。

7.7、除非本合同另有商定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。

7.8、乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为：乙方的职工及自有的车辆、机械设备。

7.9、甲方托付乙方购买的材料，必需根据甲方的要求选购，保证施工需要并具有产品合格证明。

8、平安施工与检查

8.1、乙方应遵守国家及甲方关于工程建设平安生产的管理规定，严格按管理规定平安标准进行施工，并随时接受甲方及行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方自身平安措施不力或不听从甲方平安管理指挥，造成事故责任并因此而发生的费用，由乙方担当。

8.2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方违反平安管理规定导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。

9、事故处理

9.1、事故发生时，乙方和甲方有责任实行必要的措施，防止或削减损失。

9.2、发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

9.3、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

10、承包方式和工时及工程量的确认

10.1本工程合同价款为￥元，(大写：)。

10.2本工程的承包费用采纳下列方式计算：

本合同实行综合单价(综合单价是由乙方报价，并经过双方确认，全都同意的综合单价)承包。综合单价指的是人工价及乙方管理费，即该项工程为包工不包料(辅料不计入劳务总价款结算)施工的方式进行承包。具体工作量见附件。

综合单价已考虑工程建设期间物价变化和政策性调整等风险系数，在合同实施期间不因市场变化及政策性变化而变动。除本合同第13.1条所列状况外，上述承包合同价款不做调整。

本工程采纳按实结算，最终结算款为综合单价乘以乙方实际完成实物工程量。乙方按最终结算价款的5%交纳质量保证金，质保期为壹年。

10.3工时及工程量的确认：

采纳按确认的工程量计算工程款的，由乙方每月22日前将工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。

11、支付方式

11.1乙方与甲方商定按下列方法支付：

(1)工程款支付方式：转帐，乙方供应发票作为甲方报帐凭证。

(2)中间支付：

工程款按月结算。月进度工程款为综合单价乘以已完成实物工程量，实得月进度工程款为应得的月进度工程款减去固定比例(5%)的质保金。乙方应按甲方确认的工程量，计算出已完工程的价款，编制工程款月结算表提交甲方，经甲方的计财科审核并付款。

11.2本合同确定调整的承包费用、工程变更调整的承包费用及其他条款中商定的追加承包费用，应与上述承包费用同期调整支付。

12、施工变更

12.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。乙方根据甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中商定的工程量;

(3)转变有关的施工时间和挨次;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

12.2因变更导致工程款的增加及造成的乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延;因变更削减工程量，工程款应相应削减，工期相应调整。

12.3施工中乙方不得对原工程设计进行擅自变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。

12.4因乙方自身缘由导致的工程变更，乙方无权要求追加工程款。

13、施工验收

13.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。

13.2乙方就其分包的劳务作业的施工质量对甲方负责，在质量保修期内向甲方担当质量保修责任。

14、违约责任

14.1甲方不按商定核实乙方完成的工程量或不按商定支付工程款或工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠工程款的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日5‰的违约金。

14.2当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：

(1)乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同总价的5‰元的违约金;

(2)乙方施工质量不符合本合同商定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，每低于本合同商定的质量标准1个百分点(不满1个百分点按1个百分点计)，乙方应向甲方支付合同价款的1%的违约金;

14.3一方违约后，另一方可以要求违约方连续履行合同，违约方担当上述违约责任后仍应连