土建工程施工监理服务协议书条件

———土建工程施工监理服务协议书条件土建工程施工监理服务协议书条件（精选19篇）

土建工程施工监理服务协议书条件篇1

土建工程施工监理服务协议书条件

定义及解释

1?定义

下列措辞和用语，除上下又另有要求者外，应具有如下所给予的涵义：

（a）“项目”是指协议书附录中指定的并为之建筑的工程。

（b）“服务”是指监理工程师依据协议书所履行的服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。

（c）“工程”是相为完成项目所实施的永久工程（包括供应给业主的物品和设备）。

（d）“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和允许的受让人。

（e）“监理工程师”是指本协议书中所指的，作为一个_____的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合法继承人和允许的受让人

（f）“一方”和“各方”是指业主和监理工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。

（g）“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件a（监理服务范围）、附件b（业主供应的人员、设备、设施和其他人员的服务）、附件（c）（酬劳和支付）、中标函和正式协议书。

（g）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

（i）“月”是指依据阳历从一个月份中任何一天开头的一个月的时间段。

（j）“当地货币”（lc）是指项目所在国的货币，“外币”（fc）是指任何其它的货币。

（k）“商定的补偿”是指协议书附录中规定的依据协议书应支付的额外款项。

（l）“适用法律”是指工程所在国或地区发布并生效的具有法律效力的法律和其他文件。

2?解释

（a）本协议书中的标题_____其内容的部分。

（b）单数包含复数含义，阳性包含阴性含义。视上下文需要而定，反之亦然。

（c）假如协议书中的规定之间产生冲突，按时间挨次以最终编写的为准。

监理工程师的义务

3?服务范围

监理工程师应履行与项目有关的服务。服务的范围在附件a中规定。

4?正常的、附加的和额外的服务

（a）正常的服务是指附件a中所述的那类服务。

（b）附加的服务是指附件a中所述的那类服务或通过双方的书面协议另外附加于正常服务的那类服务。

（c）额外的服务是指那些既不是正常的也不是附加的，但依据第28条监理工程师必需履行的服务。

5?仔细地尽职和行使职权

（a）监理工程师在依据本协议书履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎而勤奋地工作。

（b）当服务包括行使权力或履行授权的职责或当业主和任何第三方签订的合同条款需要时，监理工程师应：

（1）依据合同进行工作，假如未在附件a中对该权力和职责的具体规定加以说明，则这些具体规定必需是他可以接受的。

（2）在业主和第三方之间公正地证明、打算或行使自己的处理权，假如被如此授权的话。但__________人而是依据自己的职能和推断，作为一名_____的专业人员进行工作。

（3）可变更任何第三方的义务，假如被如此受权的话。但对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更，须从业主处得到事先批准（除非发生任何紧急状况，此时监理工程师应尽可能快地通知业主）。

6?业主的财产

任何由业主供应或支付的供监理工程师使用的物品都属于业主的财产，井在实际可行时应如此标明，当服务完成或终止时，监理工程师应将履行服务中未使用的物品的库存清单提交给业主，并按业主的指示移交此类物品。此类移交应被视为附加的服务。

业主的义务

7?资料

8?打算

为了不耽搁服务，业主应在一个合理的时间内就监理工程师以书面形式提交给他的一切事宜作出书面打算。

9?帮助

在项目所在国，业主应尽一切力气对监理工程师和他的职员以及他的下属根据详细状况供应如下帮助；

（a）供应入境、居留、工作和出境所需的文件；

（b）供应服务所需要的畅通无阻的通道；

（c）个人财产和服务所需物品的进口、出口以及海关结关；

（d）发生意外大事时的遣返；

（e）供应如下权力：允许监理工程师因服务目的和他的职员因个人使用将外币汇入；

允许将履行服务中所赚外币汇出；

（f）供应与其它组织相联系的渠道，以便监理工程师收集他要猎取的信息。

1o?设备和设施

11?业主的职员

在与监理工程师协商后，业主应根据附件b的规定，自费从其雇员中为监理工程师选择和供应职员。凡涉及到服务时，此类职员只应从监理工程师处接受指示。

12?其他人员的服务

业主应根据附件b的说明，自费支配其他人员供应服务。监理工程师应与此类服务的供应者合作，但不对此类人员或他们的行为负责。

职员

13?职员的供应

由监理工程师派往项目所在国工作的职员应接受_____并应能适应他们的工作，同时他们的资格应得到业主的认可。

业主根据第11条供应的职员应得到监理工程师的认可。

假如业主未能供应他应负责供应的业主的职员或其他人员的服务而双方均认为此类供应对于圆满地履行服务是必需时，监理工程师可支配此类供应，以作为附加的服务。

14?代表

为了本协议书的管理，每一方应指定一位高级职员或个人作为其代表。

假如业主要求的话，监理工程师应指定一人与项目所在国内的业主代表建立联络关系。

15?职员的更换

假如有必要更换任何人员，则负责任命的一方应马上支配，代之以一位具有同等力量的人员。

此类更换的费用应由负责任命的一方担当，除非此类更换是由另一方提出的。

（a）此要求应以书面形式提出且申述更换理由，并且

（b）假如_____或不能圆满地执行任务不能作为理由成立的话，则提出要求的一方应担当更换费用。

责任和_____

16?双方之间的责任

16.1?监理工程师的责任

假如确认监理工程师违反了第5条第（a）段，则他应仅对由本协议书引起的或与之有关的事宜负责向业主赔偿。

16.2?业主的责任

假如确认业主违反了他对监理工程师的责任，则业主应负责向监理工程师赔偿。

16.3?赔偿

假如认为任何一方对另一方负有责任时，则应仅在下列条件下支付赔偿；

（a）此类赔偿应限于由此违约所造成的可合理预见到的损失或损害的数额，而不是其它；

（b）在任何状况下，此类赔偿的数额应限于第18.1款规定的数额；

（c）假如认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的任一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例。

17?责任的期限

除非协议书附录规定的相应时间段终止之前或法律可能规定的更早日期之前，正式向业主或监理工程师提出索赔，否则无论是业主还是监理工程师均不应对由任何大事所引起的任何损失或损害负责。

18?赔偿的限额和保障

18.1?赔偿的限额

依据第16条有关责任方面的规定，任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于协议书附录中规定的数额。此限额不影响依据第31条第（a）段规定的或本协议或另外规定的任何商定的补偿。

假如可能另外支付的赔偿总计超过应支付的最大数额，则每一方均应同意放弃对另一方的一切索赔要求。

假如任何一方向另一方提出索赔要求而该要求不能确立的话，则提出索赔者应完全补偿由于该索赔所导致的对方的各种费用。

18.2?保障

假如适用的法律允许，则业主应保障监理工程师免受一切索赔造成的不利影响，包括由本协议书引起的或与之有关的第三方提出的此类索赔：

（a）除非此类索赔被包括在依据第19条规定办理的_____中；

（b）此类索赔在第17条提及的责_____终止后提出。

18.3?例外

第18.1和18.2款不适用于由下列状况引起的索赔：

（a）有意违约或马虎引起的_____；

（b）与履行合同义务无关的事宜。

19?对责任的_____与保障

业主可以书面要来监理工程师：

（a）对第16.1款规定的监理工程师的责任进行_____；

（b）在业主首次邀请监理工程师为服务提交建议书之日进行_____的基础之上，对第16.1款规定的监理工程师的责任追加_____额；

（c）对公共的或第三方责任进行_____；

（d）在业主第一次邀请监理工程师为服务提交建议书之日进行_____的基础上，对公共的或第三方责任追加_____额；

（e）进行其它各项_____。

假如这样要求的话，监理工程师应做出一切合理的努力，在业主可接受的条件下让承保人办理此类_____或追加_____额。

此类_____的费用或追加_____费的费用应由业主负担。

20?业主财产的_____

除非业主有另外的书面要求，监理工程师应尽一切合理的努力，按业主可接受的条件对下列各项进行_____：

（a）依据第6条供应或支付的业主财产的损失或损害；

（b）由于使用该财产而引起的责任。

此类_____的费用应由业主负担。

协议书的开头、完成、变更与终止

21?协议书生效

从完成正式协议书所需的最终签字之日或当地主管部门批准之日，协议书生效时间以日期较晚者为准。

22?开头和完成

在协议书附录所规定的时间或期限内服务必需开头和完成，但依据协议书的延期例外。

23?更改

当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对协议书进行更改。

24?进一步的建议

假如业主书面要求的话，则监理工程师应提交变更服务的建议。此类建议的预备和提交应作为一项附加的服务。

25?延误

假如业主或其承包商使服务受到阻碍或延迟，以致增加了服务的工作量或持续时间，则

（a）监理工程师应将此状况与可能产生的影响通知业主；

（b）此增加部分应被视为附加的服务；

（c）完成服务的时间应相应地予以延长。

26?状况的转变

假如消失根据本协议监理工程师不应负责的状况，以及该状况使监理工程师不负责或不能履行全部或部分服务时，他应马上通知业主。

在此状况下，假如不得不暂停某些服务时，则该类服务的完成期限应予以延长，直至此种状况不再持续。还应加上不超过42天的一个合理期限用于恢复服务。

假如履行某些服务的速度不得不减慢，则该类服务的完成期限由于此状况可能必需赐予延长。

27?撤销、暂停或终止

27.1?业主的通知

（a）业主可至少在56天前通知监理工程师暂停全部或部分服务或终止本协议书，监理工程师应马上支配停止服务并将开支减至最小。

（b）假如业主认为监理工程师无正值理由而未履行其义务时，他可通知监理工程师，说明发出该通知的原委。若业主在21天内没有收到满足的答复，他可发出进一步的通知终止本协议书，但该进一步的通知应在业主第一个通知发出后35天内发出。

27.2?监理工程师的通知

在下述（a）、（b）状况下，监理工程师向业主发出通知至少14天后，才可发出进一步的通知，在进一步通知发出至少42天后，他才能终止本协议书，或在不损害其终止权利的状况下，可以自行暂停或连续暂停履行全部或部分的服务。

（a）当在一支付单据应予支付的日期后28天，他仍未收到届时未提出书面异议的那一部分款项时，或

（b）当依据第26条或第27.1款已暂停服务并且暂停期限已超过182天时。

28?额外的服务

当第26条所述状况发生时，或撤销或暂停或恢复服务时，或并不是依据第27.1款第（b）段终止本协议书时，除正常的或附加的服务之外，监理工程师需做的任何工作或支出的费用应被视为额外的服务。

监理工程师有权得到为履行额外的服务所需的额外的时间和费用。

29?各方的权利和责任

本协议书的终止不应损害或影响各方应有的权利或索赔以及责任。

支付

30?对监理工程师的支付

（a）业主应按协议书条件和附件c中规定的细则向监理工程师交付正常的服务酬劳，

并且根据附件c规定的费率和价格或者基于此费率和价格支付附加服务的酬劳，只要此费率和价格适用，否则根据第23条商定的费率和价格支付。

（b）除非另有书面协定，业主就有关额外的服务向监理工程师交付：

（1）监理工程师的职员在履行服务当中所花费额外的用于附加的服务的时间的酬劳；

（2）监理工程师所花费的一切其它额外开支的净费用。

31?支付的时间

（a）给监理工程师的到期款应快速支付

（b）假如在协议书附录规定的时间内业主没有支付到期款项，则应根据协议书附录规定的利率支付商定的补偿，每月将该补偿加到过期未付的金额中，该补偿以过期未付金额的货币从发票注明的应支付之日开头计算。

该商定的补偿不应影响第27.2款规定的监理工程师的权利。

32?支付的货币

（a）适用于本协议书的货币为协议书附录中规定的货币。

当使用其它货币进行支付时，应按协议附录规定的汇率计算并支付来加扣除的净额。

除非在附件c中另有规定，业主应保证监理工程师能将其在业主所在国内收到的与履行服务有关的那部分当地货币或外币快速汇往国外。

（b）假如在签订本协议书之日或履行服务期间，业主国内的状况与协议书中规定的状况可能相反时，如：

（1）阻挡或延误监理工程师将在业主所在国内收到的当地货币或外币汇往国外，或

（2）在业主所在国内限制得到或使用外币，或

（3）当监理工程师因用当地货币开支而从国外向业主所在国汇入外币，以及随后将总额相同的当地货币再汇往国外时，对其征税或规定不同汇率，从而阻挡监理工程师履行服务或导致他财务上的损失，此时若没有作出其它令监理工程师满足的财务上的支配，业主应保证此种状况为适用于第26条规定状况。

33?第三方对监理工程师的_____

除在第39条、协议书附录或附件c中规定外

（a）在任何可能时，业主都应为监理工程师及其通常不居住在项目所在国内的职员因本协议书引起的、为该国政府或授权的第三方所要求的支付款项办理豁免，包括：

（1）他们的酬劳；

（2）除食品和饮料外，他们进口的物品

（3）用于服务的进口的物品；

（4）文件。

34?有争议的发票

假如业主对监理工程师提交的发票中的任何项目或某项目的一部分提出异议，业主应马上发出通知说明理由，但他不得延误支付发票中的其它项目。第31条第（b）段应适用于最终支付给监理工程师的一切有争议的金额。

35?_____的审计

除了协议书规定固定总价支付外，在完成或终止服务后12个月内，业主在提前七天以上发出通知，要求由他提定一家有声誉的会计师事务所对监理工程师申报的任何金额进行审计，该审计应在正常工作时间于保存记录的办公室内进行。

一般规定

36?语言和法律

在协议书附录中规定了协议书的一种或几种语言、主导语言以及协议书所遵循的法律。

37?法规的变更

假如在订立本协议书之后，因履行服务所在的任何国家（协议书附录指明的监理工程师的业务总部所在地除外）的法规发生变动或增加而引起服务费或服务期限的转变，则应相应地调整商定的酬劳和完成时间。

38?转让和分包合同

（a）除支付款的转让外，没有业主的书面同意，监理工程师不得将本协议书涉及到的利益转让出去。

（b）没有对方的书面同意，无论业主或监理工程师均不得将本协议书规定的义务转让出去。

（c）没有业主的书面同意，监理工程师不得开头实行、更改或终止履行全部或部分服务的任何分包合同。

39?税收

监理工程师及其有关职员应缴纳企业与个人所得税，以及其它按工程所在国法规应缴交有关税收和国外应缴的全部税收。

40?版权

监理工程师对于由他编制的全部文件拥有版权。业主仅有权为工程师和预定的目的使用或复制此类文件，在为此目的使用而复制此类文件时不需取得监理工程师的许可。

41?利益的冲突

除非业主另外书面同意，监理工程师及其职员不应有也不应接受协议书规定以外的与项目有关的利益和酬劳。

监理工程师不得参加可能与协议书中规定的业主的利益相冲突的任河活动。

42?通知

本协议书的有关通知应为书面的、并从在协议书附录写明的地点收到时生效。通知可由人员递送，或传真通讯，但要有书面回执确认。或通过挂号信，或电传，但随后要用信函确认。

43?出版

除非在协议书附录中另有规定，监理工程师可单独或与他人联合出版与工程和服务有关的材料。但假如在服务完成或终止后三年内出版有关材料的，则须得到业主的批准。

争端的解决

44?对损失或损害的索赔

依据第17条的规定，因违反或终止协议书而引起的对损失或损害的任何索赔，应在业主与监理工程师之间达成全都看法，如未能达成全都，应按第45条的规定，提交_____。

45?_____

由协议书引起的或与之有关的任何争议或索赔，或者违约、终止协议书或使之无效，均应依据协议书附录所订的、在协议书生效期限生效的规章，通过_____解决。

双方同意镇守裁决的结果，并放弃他们的任何形式的上诉权，只要此种弃权实际有效。

土建工程施工监理服务协议书条件篇2

一、词语涵义

1.词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义。本条内的各词语涵义仅适合于本合同，不是该词语的通用解释。这些词语在合同条款中消失时，一般应认为具有本条所给予的涵义，但若上下文有要求时，亦可以有其他涵义。

1.1有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

（2）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

（3）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人托付对本合同实施监理的当事人。

列入本款的发包人、承包人、分包人和监理人等是本合同的有关当事人。发包人即一般合同中所称的甲方，在以往水利水电工程施工合同中也称为业主、雇主、建设单位、发包方或发包单位等；承包人即一般合同中所称的乙方，在以往水利水电工程施工合同中也称为承包方、承包单位、承包者或承包商等；监理人即通常所称的监理单位，在以往水利水电工程施工合同中也称为工程师、监理工程师等。

1.2有关合同组成文件的词语

（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。合同文件是发包人和承包人执行合同的文字依据，以双方签订的协议书中明确列入合同的文件和图纸为准。

（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。技术条款是合同的重要组成部分，其内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求，也是合同支付的实物依据和计量方法。此名词在以往国内的招标和合同文件中常称为技术规范，为了与行业标准中的技术规范相区分，本合同文件中改称技术条款。

（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人供应的全部图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。图纸为列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人供应的全部图纸以及列入合同的投标图纸和承包人提交并经监理人批准的全部图纸的总称。

（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人供应或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。施工图纸仅为图纸中的一部分。上述各类图纸的内容还应包括其配套说明和有关资料。

（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。投标文件是投标报价书、已标价的工程量清单（指由投标人已填写价格的工程量清单）以及由投标人按招标文件要求，向发包人供应的其他文件的总称。投标报价书、工程量清单和其他投标文件的内容和格式规定在招标文件的有关章节内。

（6）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。中标人确定后，发包人应发中标通知书给中标人，表明发包人已接受其投标并通知该中标人在规定的期限内派代表前来签订合同。若在签订合同前尚有遗留问题需要洽谈，可在发中标通知书前先发中标意向书，邀请对方就遗留问题进行合同谈判。一般说来，意向书仅表达发包人接受投标的意愿，但尚有一些问题需进一步洽谈，并不说明该投标人已中标。

1.3有关工程和设备的词语

（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

（2）永久工程：指按本合同规定应建筑的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。水利水电建设项目包含的永久工程指各类档水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂房和抽水泵房工程、升压变电站工程、航运过坝工程、筏道工程、鱼道工程、浇灌渠首工程、河湖疏浚工程、交通工程、房屋建筑工程和其他永久工程。若临时工程中某项工程（如导流隧洞）按合同规定由承包人建筑并需移交发包人时，则该项工程对本合同来说，亦可视作永久工程。

（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。水利水电工程施工中的临时工程包括施工交通工程、施工供电工程、施工供水工程、施工照明工程、施工通信工程、砂石料生产系统工程、混凝土生产系统工程、施工期环境爱护工程、临时房屋建筑工程和其他临时工程。导流工程亦为临时工程，但由于其特别性，如本款（2）项说明中所述，其中的某项导流建筑物在合同中亦可视作永久工程。

（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。水利水电工程中的主体工程指各类挡水工程、泄洪工程、引水工程、发电厂房和抽水泵房工程、升（降）压变电站工程、航运过坝工程、筏道工程、鱼道工程、浇灌渠首工程和河湖疏浚工程等，不包括上述永久工程中的交通工程、房屋建筑工程和其他附属永久工程。主体工程的内容应依据工程的实际状况在专用合同条款中写明。

（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。单位工程的划分可参照水利水电工程设计概算编制方法中项目划分的其次级项目，如混凝土坝（闸）工程、土（石）坝工程、溢洪道工程、泄洪洞工程、引水明渠工程、地面厂房工程和地下厂房工程等。应依据工程的实际状况在专用合同条款中列清本合同所包合的全部单位工程项目。

（6）工程设备：指构成或方案构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置；

（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品（不包括临时工程和材料）。

（8）承包人设备：指承包人的施工设备。

（9）进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。

1.4有关工期的词语

（1）开工通知：指发包人托付监理人通知承包人开工的函件。发包人和承包人签订合同协议书后，应在合同文件规定的期限内，由发包人托付监理人签发开工通知。本合同条件第18.2款规定，若监理人未按规定期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求。

（2）开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。承包人接到开工通知之日（或发包人在开工通知中写明的开工日）即视作合同工程的开工日期。发包人托付监理人发出开工通知的日期（或发包人已在开工通知中写明的开工日）以及在专用合同条款中要求承包人完工的日期，作为合同双方商定的工期。

土建工程施工监理服务协议书条件篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际状况，经过协商，达成如下协议。

(一)、工程概况：_________________

1、甲方预备在_____________新建_____间_____层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，打算将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开头到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从_______________开头动工，至_______________竣工;房屋建设采纳费用包干制的形式;乙方根据甲方的图纸保质保期来进行施工。

2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：_________________脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开头，历时天内完成;房屋建筑总面积平方米，按每平方元计算，费用金额共计元整。

3、付款方式：_________________主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。

(二)、质量要求：_________________

1、工程验收标准，甲方根据下面的规定执行。

2、施工中，乙方应根据甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，全部的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度匀称，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度匀称，无裂缝，全部刷白颜色匀称，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排解的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

(三)、平安问题：_________________

工程施工现场的平安由乙方自行完全负责，若发生平安事故由乙方完全负责，担当一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

需要说明：_________________本合同一式二份，双方各执一份。本合同自_____年_____月_____日签定之日起生效。

甲方(签字盖章)：______________

乙方(签字盖章)：______________

双方证明人(签字盖章)：______________

________年____月____日

土建工程施工监理服务协议书条件篇4

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

为了甲、乙双方更好履行合同条款，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着公平互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围及具体部位：

本工程按甲方供应的施工图纸全部基础土建、隐秘设施及护栏走道板的施工。(包括拆除、打桩、回填、清理、三通一平、主体工程、施工报建手续)。

二、承包方式：

本工程在承包范围内以包工包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到甲方检验标准及竣工验收合格、包施工中乙方工人平安爱护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

三、承包价格：

承包总价格为：380,000.00元(大写:万元整)。

承包价说明：

1、包材料使用的定额损耗率;

2、包基础施工前的施工预备、协作工作，如施工放线等工作;

3、甲方增派杂工关心乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;

4、甲方增派机械帮助乙方进行工程施工，人工费在乙方工程款中扣除。

四、付款方式：

1、土建施工进场支付

2、土建施工全部完工后支付

3、待整个工程项目验收合格并办理结算手续后支付剩余

4、支付方式：付款时采纳支票或现金。

五、施工工期：

1、经甲、乙双方协商，总工期历时25天，开工时间20xx年4月1日，竣工时间20xx年4月25日。

2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

3、乙方应在签订合同后2日内，供应本项目的施工进度表及施工组织方案。

4、按施工进度表每个分项工程方案最终完成时间每拖延1天，对乙方处以违约金100元，累计并罚，竣工每拖延一天，甲方对乙方处以合同总价5违约金，按双方确认进度方案延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方担当。

5、若乙方工程工期明显与掌握点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无力量担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方担当，在乙方工程款中扣除，且乙方担当甲方的工期损失。

6、如遇下述状况:

a)甲方、建设单位重大设计变更影响;

b)不行抗力严峻影响施工;

c)其他;

由乙方向甲方在24小时内办理延期签证。

六、质量条款：

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2、乙方必需听从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格根据以上商定的标准进行施工;因乙方缘由施工消失质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救状况打算是否解除合同;甲方也可以不要求乙方实行补救措施，直接解除合同，由乙方担当补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失

3、浇筑砼垫层时，乙方必需先派人现场设置标高掌握点，否则甲方现场施工员有权按每工日200元另派工人设置标高掌握点，派工费用由乙方负责，砼垫层平整度必需掌握在+2CM之内，否则由乙方担当全部材料、人工损失。

4、乙方应提前4小时通知甲方办理隐藏工程、中间工程的检查和验收手续，未阅历收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应担当相应责任。

5、分项工程施工完毕之后，乙方必需先进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方其次次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到甲方检验的"优良'标准，若工程质量评定为"合格'，则按合同总价的95%结算。

七、定岗定员要求：

乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。具体的施工小组人员名单在开工前必需书面报甲方，如不按此要求执行，甲方对乙方处以承包产值5%的违约金。

乙方按甲方要求定员定岗，如随便调换工人充数，每次处以违约金60元/人。

八、甲、乙双方职责：

(一)甲方职责：

1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员赐予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等消遣性活动，以及其他变相的受贿行为;甲方工作人员消失索贿行为的，乙方应准时向甲方监事会投诉。

2、进场前五天，甲方必需向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

3、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及详细管理人员名单向乙方交底。

4、供应施工图一份。

5、甲方无偿供应施工场地、生活场地。

6、甲方供应总水、电接驳点和各施工结构层的水、电接驳点各一个，其它部位用水由乙方自行接通。

7、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

(二)乙方职责：

1、乙方不得对甲方工作人员赐予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义赐予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等消遣性活动，以及其他变相行贿行为，一经发觉甲方对乙方处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权连续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方队伍进场时，供应"三证'(身份证、流淌人口方案生育证、劳务证)，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方担当。

3、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行担当。

4、乙方自带施工工具和用具，工人平安防护用品等;费用包括在承包单价内。

5、乙方如需到甲方仓库领用由甲方供应的材料，按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。

6、乙方应遵循甲方公司《成品爱护的有关规定》，加强施工人员的成品爱护教育，不得在结构物上随便钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。

7、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，担当赔偿责任。

8、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

9、乙方新工人进场，必需于二天之内带齐新工人身份证原件到甲方项目部办理登记。

10、乙方工人必需持证上岗，如有发觉无证上岗，每人每次处以违约金200-300元;造成严峻平安事故的由乙方担当一切责任，甲方不担当任何责任或义务。乙方工人必需按规定戴好平安帽，甲方不定期抽查，有不戴平安帽者，按人/次罚款200元。

11、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处1000-20xx元违约金，情节严峻者报送公安机关处理;乙方工人必需留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金每人每晚200元，因此而造成治安问题的，由乙方担当一切责任，甲方不担当任何责任或义务。

12、在执行合同期间，乙方对全部发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必需属实，如发觉签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的100%进行惩罚。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严峻者，送司法机关追究刑事责任。

13、乙方委派的现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、平安等相关事宜。

14、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五天内，负责将其全部施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权实行任何强制措施，强行责令乙方退场，所生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全担当，与甲方无关;

15、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准;若乙方有异议，可书面要求甲方审定，审定结果作为乙方结算的最终依据。

九、平安条款：

1、人员进场必需做好平安教育工作，准时做好书面平安交底及平安措施工作，严格根据现行有关平安操作规程施工，执行公司和工地有关平安生产制度(惩罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必需有专人负责平安管理和监控工作，准时做好平安自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的平安事故，均由乙方担当全部责任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的损害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类损害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发觉每人次处以违约金200元整，从工程款中扣除。

6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

7、特别工种施工人员必需持有效证件上岗，如电焊工等。

8、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方担当一切责任。

十、解决合同纠纷的方式：

因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、工程保修：

本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不行抗拒或自然灾难缘由或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。

十二、其他：

a)施工过程中如发觉与本合同未提及的事项，双方另行协商;

b)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满并结清余款后自行终止;

c)本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建工程施工监理服务协议书条件篇5

发包方(甲方)：_________________________住宅址：__________________________法定代表人：_____________________________

分包方代表人：____________________________________________分包方(乙方)：____________________________________________住宅址：____________________________________________法定代表人：____________________________________________

分包方代表人：____________________________________________

工程名称：____________________________________________

一、劳务分包项目或作业名称：(工作内容不包括工厂化生产通用

和标准设计预制构件的制作运输。对工艺特难的结构操作应明确商定。)

二、工期：

1、承包工期________天(实施天)，工序自______________作业算起，至_______________作业完为终。

下列状况不包括在承包工期内，如发生应相应顺延工期：

①甲方缘由造成迟开工、停工、误工的天数。

②自然现象、政府行为、社会缘由造成的误工天数。

③工程变更部分施工占用的天数。

④主体封顶工期不包括栏杆、隔户板，施工允许的楼内后砌12㎝墙、框架框剪结构中的填充墙、封顶层层面以上其它工作的施工天数。

1、超工期为违约，违约金每天________元。

三、工程质量要求：

甲方按验收规范、操作规范要求，乙方按施工规范、操作规程作业。坚持上道工序不合格，不得进入下道工序的原则。乙方人员操作工序、工艺、施工半成品随时接受监理、质监人员和甲方有关人员的检查、监督，对有问题的部位准时修理。隐藏工程、分部分项工程、单项工程质量验收必需合格，观感评定必需达到好的标准。

四、施工平安责任：

平安工作甲乙双方同抓共管，各尽其职，各负其责，常常为职工宣讲平安学问，进行平安教育。甲方应供应乙方性能完好的施工设备，现场电路、电器设备和机械安装应符合行业规定，现场具备平安施工条件。乙方人员应按章作业，违章操作造成的工伤事故，责任自负，费用自理。非乙方缘由造成的工伤事故，其责任和费用由事故责任者担当。实施本条时以相关法律、法规及行业规章制度的详细规定为依据。

五、甲方责任：

1、为乙方施工供应水、电、路通、场地平。供应材料、设备、

工具、图纸、图集及相关资料。供应宿舍、灶房、厕所。

2、现场管理、看场保卫，机械、电器、工具的修理保养，材料及设备的保管。

3、资料的整理、技术指导、质量检查、监督、掌握协作比，材料检验、结构试验、定位放线、组织交验工程。

4、供应雨衣、筒靴、手电、防腐手套、平安带等大件劳保用品;供应或允许冬季宿舍取暖。

5、担当乙方施工成品、半成品及施工现场遭自然灾难损毁后的修复费用。

六、乙方责任：

1、组织供应调配劳动力，配备施工技术力气，技术工种操作人员应持证上岗。

2、按施工组织设计施工，支配作业程序，自检工程质量和作业质量。

3、保管易丢失工具，自带顺手工具(指：刀、铲、锤、钳、扳、抹尺)，自备小件劳保用品，自理灶务，自行安排工资，担当本方人员进出场费用及其它费用。

4、打扫本方食堂、宿舍卫生，清理施工现场。

5、爱惜施工设施、材料、机械、工具和施工成品、半成品，因本方缘由造成铺张、损坏或丢失按本合同第十一条1、2之规定接受处理。

6、办理本方人员务工暂住证，费用自理。

7、教育管理职工遵纪守法，严禁违章作业。平安生产,文明施工。

七、劳务分包单价与计算方法(不含税金)：

1、建筑面积：依据_________________________________定额中规定的计算规章计算，其中______阳台按_________面积计算。

2、甲方借用工，按每工_________元计算。

留意：当双方商定由乙方为本工程施工自带机械、工具、模板、架料的，应在本条空白处明确商定此项费用金额、是否包含税金，或者写明此项费用的计算方法。

八、工程变更：

工程变更，甲方应向乙方出具设计院(所)或者建设单位的书面变更资料，乙方签收后应按该资料内容施工。本合同签订前的变更部分劳务费，应在本合同第七条明确商定，本合同生效后发生的变更部分劳务费，由甲乙双方在变更部分作业前另行商定，形成书面资料，纳入决算。

九、中间验收、工完验收：

隐藏工程、分部分项工程、单项工程具备验收条件时，甲方准时组织有关部门进行验收，乙方应有人参与。甲方应将验评结果及修改

看法的原资料或复印件转交乙方，乙方按要求修理，并担当因本方缘由造成的修改、修理费用，经修理的部位待甲方或有关部门检查认可后，方可进行下道工序。未阅历收甲方主见进行下道工序、交工或者用户使用的，即视为验收合格、乙方已交工。

十、结算与付款：

1、结算：进度款结算按本合同商定条件和期限准时结算，不按商定条件和期限结算视为违约;工完结算，乙方完成分包工作内容，阅历收合格后准时向甲方提交结算报告，甲方收到结算报告15天内应准时批准或者提出修改看法。

办理结算中双方发生的争议事项按本合同第十二条规定处理。

2、付款方法：

十一、罚款、扣款、索赔：

1、罚款：必需有事实、有对象，依照双方制定或认可的《施工管理惩罚条例》处理，无《施工管理惩罚细则》的单罚款额不得超出直接损失实际价款的2-5倍，应在事发3日内出具盖有项目部公章的罚款单，过期、过高、未盖公章的罚款单视为无效，乙方有权拒绝。甲方不放弃、乙方不接受的罚款列为争议事项解决。

2、扣款：依据事实与当地现行物价或实际支出的费用客观公正处理，甲方应在事后20天内向乙方发出盖有公章的扣款通知，乙方接通知后应将认可的扣款列为结算报告中;未履行通知或未获乙方认可，在付款时消失扣款视为甲方违约，乙方有权拒绝。

甲方不放弃、乙方不接受的扣款列为争议事项解决。

十二、争议事项解决方法：

1、争议事项(含合同未尽事宜)，双方尽量协商解决，或者增加中间人调解，协商、调解无果，进工程所在地经济仲裁委员会仲裁，或者到法院起诉。

2、解决争议期间，对双方已达成共识或已经认可的非争议部分的结算与付款仍按本合同商定条款执行，非争议部分不受争议事项解决的连带或影响。若连带，应按本合同第十条1之规定处理。

3、单方解除合同、终止合同必需提前7天向对方出具书面通知，在7天内双方应协商结算、付款、连续施工等事宜。解除、终止合同的责任与引起的费用，依照相关法律、法规和本合同商定条款处理。

本合同正本一式两份，甲、乙双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效，工完款清自行失效。

发包方盖章：分包方盖章：

发包方代表签字：分包方代表签字：

年月日订立

土建工程施工监理服务协议书条件篇6

建设单位：(简称甲方)

施工单位：(简称乙方)

甲方现有钢结构厂房工程，托付乙方负责进行施工，为了明确分工、相互帮助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：

第一条、工程名称：

其次条、工程地点：

第三条、工程概况：厂房面积约。

第四条、工程承包形式及施工依据：

1、承包形式：制作、安装厂房钢结构。

2、承包范围：

钢构部分：厂房钢结构部份的制作与安装。含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。

3、施工依据：按甲方要求(施工图纸，工程技术联系单，有关规范为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表)为准。

第五条、材料必需是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告。工程质量：按甲方要求满意图纸和有关施工规范要求，工程质量达到合格标准。

第六条、工期：工程工期为天。如遇雨天、停电等不行抗拒因素影响的状况，或由甲方缘由造成延误的状况，则按实际天数工期顺延。

第七条、工程造价：

1、工程造价：

A、钢构为屋面验收元/m2。

B、配套设施依据报价单按实际结算(不含税)。

2、工程项目若有增加时双方再确认增加工程造价。

第八条、付款方式：

合同签订后甲方按乙方的工程进度进行付款，完工验收合格后留总工程款5%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清。

第九条、施工：

1、乙方在施工前应制定平安措施，并担当施工平安责任。在施工过程中必需加强平安意识教育并现场督导落实，为现场施工人员购买足够的人身意外等保

2、甲方无偿供应现场安装施工用水电。进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输车辆进入。

3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。

第十条、验收：

1、验收依据：以签订合同时甲方供应的施工图纸及施工变更通知、国家现行规范标准为依据。

2、工程质量等级合格。

3、甲方应在本项目钢结构工程完工一星期内组织验收。

第十一条、保修时间及内容：本厂房钢结构保修期为年，自验收合格后起计。保修期内因乙方施工缘由引起该厂房的质量问题，乙方负责返工修理，如系自然灾难(如地震、台风等)或人为破坏不属于乙方负责而引起的质量问题和损坏相应责任由甲方自行负责。

第十二条、法律责任

1、在施工过程中，因甲方缘由致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违反平安制度和操作规程所造成事故由乙方负责。

2、乙方必需根据合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量。如因乙方延误工时消失质量问题，所造成的损失由乙方负责。

3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神准时协商解决。如协商不成，任何一方可向合同管理机关申请或仲裁，及向人民法院起诉。

第十三条、本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方共同协商后再另行补充。

甲方(盖章)乙方：(盖章)

代表签字：代表签字：

年月日

土建工程施工监理服务协议书条件篇7

甲方：

乙方：身份证号：

为满意甲方承包高速大路TJ12段路基土建工程施工的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。

一、工程内容：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工作内容：

4、承包方式：单价承包。

二、合同清单及价款

1、单价及清单见附表

2、附表上的上工程量作为参考量，计量时以乙方实际完成工作量为准。

3、附表上单价为乙方施工单价，甲方不再收取任何费用，项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关，支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。

4、由于乙方缘由中途退场，上月余留金不再退换。

乙方施工进度必需跟上甲方进度。

否则甲方有权中止合同。

三、工程质量管理：

乙方必需按图纸及国家工程质量管理规范进行施工，因甲方缘由造成损失，由甲方负责，因乙方缘由造成损失的由乙方负责。

四、工程款支付

1、工程量原则：本工程合同为单价合同，结算数量依据业主确认乙方完成工程量。

确认原则：按图纸计量，有变更的按实际工程量结算。

2、每月25日报计量。

3、每月依据监理工程师确认工程量进行计量，合同中的单价为乙方直接施工单价，乙方不再担当其它任何费用，在业主工程款到位后，三天内按乙方工程量附表单价的90﹪支付给乙方。

余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方，余5﹪作为质量保证金，待保修期满后甲方一次性支付给乙方。

工程保修期为一年。

4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方负责。

五、其它

1、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。

2、本协议自双方代表签字之日起生效，竣工决算并付清工程款后失效。

3、本协议未尽事宜，经双方协商解决。

4、本工程平安事故由乙方负责，与甲方无关。

5、本协议签订后乙方三日内必需进场。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土建工程施工监理服务协议书条件篇8

工程名称：______________________发包人：________________________发包人：________________________承包人：________________________使用说明

1.《____市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、XX公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》（gf--020

8），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管〔〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf--021

3）、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf--021

4）配套使用。即将水利部范本（gf--020

8）中的“本合同《通用合同条款》第款”、“本合同《通用合同条款》第条、”“《通用合同条款》”等改为“《____市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。

2.水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用《____市水利水电土建工程施工合同示范文本》，不得删改；可依据工程实际状况，对其进行补充，但不得违反公正、公正原则。

3.招投标结束后按《____市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。合同编号：________________市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人：（全称）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________委派现场代表：___________________________联系电话:________________________________承包人：（全称）_________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________项目经理：_______________________________联系电话:________________________________总工程师：_______________________________质量负责人：_____________________________监理人：（全称）_________________________地址：___________________________________总监理工程师：___________________________联系电话:________________________________监理工程师：_____________________________发包人拟修建__________________________工程，接受了承包人的投标，双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循自愿、公平、公正和诚恳信用的原则，经协商全都，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：__________________________

1.2工程地点：__________________________

1.3可研文件名称、文号：_________________

1.4初设文件名称、文号：_________________

1.5工程规模：__________________________建设任务：______________________________

1.6工程概算审批总投资___________________万元；资金来源：_____________

二、工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必需标注起止里程桩号）_________

2.2主要合同工程量：（以招投标文件为准）________________

三、合同价款

3.1合同价款承包方式：___________________（详见合同附件

3）

3.2合同总价人民币（大写）：____________万元（人民币小写_____________万元）。其中：永久工程_________万元；临时工程_________万元；平安措施费_________万元；技术措施费_________万元（详见合同附件

2）

四、合同工期及进度

4.1开工日期：_____________竣工日期：_____________

4.2合同工期总日历天数：_____________天

4.3为满意本工程总工期的要求，承包人承诺实行一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满意掌握性工期要求。关键项目掌握性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注

4.4承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工嘉奖金计算方法：__________________________

五、双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.

1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当相应的责任。

5.

1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并托付监理人于________年____月____日前向承包人发布开工通知。否则，担当工程延误责任。

5.

1.3发包人应在开工通知发出前支配监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式

5.

1.4发包人应按合同商定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人供应施工用地。否则，担当工期延误责任。供应的用地范围为：____________________________期限：____________________________

5.

1.5发包人应按合同规定，完成由发包人担当的施工预备工程，并按合同规定的期限供应承包人使用。否则，担当工期延误责任。供应承包人使用的工程为：____________________________期限：____________________________

5.

1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，托付监理人向承包人供应现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

5.

1.7发包人应向承包人供应已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、推断和推论负责。

5.

1.8发包人应托付监理人在合同规定的期限内向承包人供应应由发包人负责供应的图纸。发包人负责供应的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注

5.

1.9发包人应按合同商定按时支付合同价款。

5.

1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业平安以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

5.

1.11发包人应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作，负责审查承包人所实行的环境爱护措施，并监督其实施。

5.

1.12发包人应协调处理施工场地四周地下管线、接近建筑物、构筑物、古树名木的爱护工作，并担当有关费用；帮助承包人办理爆破、平安以及特种行业许可手续。

5.

1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：____________________________

5.

1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。

5.

1.15其它责任：____________________________

5.2承包人的义务和责任

5.

2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并担当相应的责任。

5.

2.2承包人依据招标文件的商定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币（大写）______________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人；履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。

5.

2.3承包人应在接到开工通知后____日内，按投标文件准时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工预备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应担当相应违约责任。承包人向工地调遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要职责到达现场时限一主要人员1项目经理2总工程师3质量负责人4平安负责人二现场管理人员（人）1行政管理2技术管理三作业人员工种（人）1土石方工程2混凝土工程3灌浆工程4钢筋安装5金属结构安装6设备安装7其他四特种作业人员（人）塔机机手放炮员平安员质检员承包人向工地调配施工设备和材料一主要施工设备名称规格型号数量用途到达现场时间123二主要材料123

5.

2.4承包人应仔细执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。

5.

2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施方案和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。承包人负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称提交时限提交发包人份数施工组织设计报告施工技术措施方案年、月进度报表质量检测与评定资料工序开仓（开工）资料竣工图及验收资料结算资料承包人应供应的施工图

5.

2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。

5.

2.7承包人应按国家有关规定文明施工，避开施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的平安。

5.

2.8承包人应遵守环境爱护的法律、法规和规章，按有关规定实行必要措施爱护工地及其四周的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员损害及财产损失，避开施工对公众利益的损害。

5.

2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。

5.

2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或四周实施与本工程有关的其它各项工作供应必要的条件。

5.

2.11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。

5.

2.12其它责任：

六、监理人的职责

6.1监理人应履行合同规定的职责。

6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必需得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

6.3监理人负责工程的进度掌握、质量掌握、投资掌握；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出打算前，应得到发包人的批准；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行掌握。

6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人托付的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐藏工程验收，审签工程进度结算资料。

6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。

6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。监理人的指示序号监理指示名称监理指示主要内容1开工通知监理人根据有关规定，向承包人发布单位工程、分部（分项）工程、单元工程等开工通知。2监理审批文件施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件，工程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文件，签发施工图纸等。3工序及隐藏工程验收签证重要工序及隐藏工程必需经监理工程师批准后，才能进行下一工序施工。4施工过程质量掌握指令要求承包人供应试验和检测成果；停止各种违章作业行为；停止不合格的材料、设备、设施的安装与使用；要求对不合格工序进行补工或返工；对造成质量事故或多次严峻违规的责任人提出处理看法；质量缺陷或质量事故处理方案审核看法等。在紧急状况下，监理可以做出口头指令，并在48小时内赐予书面确认。5施工过程进度掌握指令承包人加快工程建设进度或加速施工的指令，督促承包人做出调整支配、编报赶工措施报告，报监理批准，并督促实施。6工程造价掌握指令工程量审定表、工程进度结算表、完工结算审签资料等。7现场协调指令工程变更、价格调整、工程停工或缓建、合同终止、违约责任划分，多家承包人交叉作业干扰，现场冲突协调等指令。

七、质量

7.1承包人应在工地设置特地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后_______天内，向监理人提交工程质量检查方案和措施报告报送监理人审批。

7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，仔细履行质量检查职责，具体作好质量检查记录，编写质量检查报表，每_______个月向监理人提交质量自检报告。

7.3监理人有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验供应一切便利。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

7.4承包人负责选购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人担当。

7.5发包人负责选购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人担当，若抽检不合格时，由发包人担当。发包人负责选购的工程设备安装后，若发觉工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找缘由，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

7.6承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前____日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人担当。承包人无条件和力量建立现场试验室，承包人应托付有水利工程质量检测资质和资格的检测单位担当现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人担当，检测费在工程开工后_______个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。

7.7隐藏工程和工程的隐藏部位必需按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行掩盖。承包人私自将隐藏部位掩盖，监理人有权指示承包人采纳钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人担当。

7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满意招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人马上实行措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人担当。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权托付其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人担当。

7.9承包人对施工质量负责。工程施工质量必需达到合格标准，对施工质量缺陷或施工质量事故，承包人应无条件地按监理人的指示实行有效措施进行整改，直至施工质量达到合格为止，由此产生的费用全部由承包人担当。

八、平安

8.1发包人应负责与当地公安部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。

8.2发包人应按《水利工程建设平安生产管理规定》（水利部令第26号），仔细履行本工程的平安管理职责，负责统一管理本工程的施工作业平安以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证平安生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订平安管理目标责任书，在工程开工____日内报有管辖权的水行政主管部门备案。

8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工平安工作的实施，审查施工组织设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设平安生产担当监理责任。

8.4承包人对本工程的平安施工负责。承包人应仔细实行施工平安措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的平安，防止工地四周建筑物和居民的生命财产患病损害。

8.5承包人必需依法取得平安生产许可证（平安生产许可证编号为______________），并按要求设置平安管理机构，配备专职平安人员_______名。

8.6承包人单列的施工平安措施费经监理人批准后，专款用于施工平安防护用具及设施的选购、更新，平安施工措施的落实以及平安生产条件的改善，不得挪作他用。

8.7对本工程发生的重大、特大及特殊重大平安事故，发包人和承包人应按《____市水利行业重大特大及特殊重大平安事故现场处置程序（试行）》的相关规定进行处置。

8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员担当工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。

九、工程计量与结算

9.1计量

9.

1.1本合同的计量单位，均采纳国家法定的计量单位。

9.

1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。

9.

1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。

9.

1.4工程量的计量必需经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。

9.2支付

9.

2.1工程预付款（

1）工程预付款总金额为合同价格的_______%，分两次支付给承包人。

第一次支付预付款总额的_______