2023年一级造价师之建设工程造价管理每日一练试卷B卷含答案

2023年一级造价师之建设工程造价管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共100题）1、（2014年真题）下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.业主要求提高设计标准C.监理人不按时组织验收D.材料价格大幅度上涨【答案】C2、招标单位与中标单位应自中标通知书发出之日起（）天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。A.15B.20C.30D.25【答案】C3、依据《合同法》的规定，下列情形中，属于合同解除条件的是（）。A.当事人一方的法人终止B.当事人一方的法人代表变更C.当事人一方发生合并、分立D.因不可抗力致使合同不能履行【答案】D4、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】D5、在一般情况下，只适用于项目财务分析的是（）。A.敏感性分析B.盈亏平衡分析C.概率分析D.风险分析【答案】B6、下列关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.要约邀请是要约的必要准备工作B.要约发出时生效，承诺到达时生效C.要约可以撤销但不得撤回D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更【答案】D7、某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。A.9.00%B.9.28%C.11.25%D.12%【答案】B8、政府采购程序中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日C.5日D.5个工作日【答案】D9、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，在经济上是不可行B.当方案的NPV＜0时，在经济上是可行C.当方案的NPV＜1时，在经济上是可行D.当方案的NPV=0时，在经济上是可行【答案】D10、根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.2C.3D.6【答案】D11、根据《民法典》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点【答案】C12、技术方案经济效果评价中，关于增值税的说法，错误的有（）。A.增值税是价外税，纳税人缴税，最终由消费者承担B.增值税关系到纳税人的经营成本和经营利润C.销项税额应向买方收取D.进项税额为纳税人购进货物或者接受应税劳务，支付或负担的增值税额【答案】B13、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】B14、（2019年真题）下列资金成本中，可用来比较建设工程各种融资方式优劣的是（）资金成本。A.综合B.边际C.个别D.债务【答案】C15、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中在其负责工程造价成果文件上（）。A.加盖人名章和执业印章B.签字并加盖单位公章C.加盖执业印章和单位公章D.签字并加盖执业印章【答案】D16、建设工程全要素造价管理的核心是（）。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机构B.协调和平衡工期、质量、安全、环境与成本之间对立和统一关系C.采取有效措施控制工程变更和索赔D.做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化【答案】B17、发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C.28D.35【答案】C18、关于CM承包模式的说法，正确的是()。A.CM单位负责分包工程的发包B.CM合同总价在签订CM合同时即确定C.GMP可大大减少CM单位的承包风险D.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】D19、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场安全由（）负责。A.①B.①②C.①②③D.①②③④【答案】B20、根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.条款提供者的义务应公平原则确定义务权利，并向对方说明C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】B21、根据建筑法，建设单位因故不能按期开工的，应对施工许可证申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。A.1、3B.1、6C.2、3D.2、6【答案】C22、（2018年考题）施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。A.施工企业经营负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.施工企业技术负责人【答案】B23、（2018年真题）企业通过发行债券进行筹资的特点是（）。A.增强企业经营灵活性B.产生财务杠杆正效应C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低【答案】D24、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人【答案】B25、（2015年真题）工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织【答案】C26、（2017年真题）关于《标准施工招标文件》中通用合同条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C.通用合同条款只适用于单价合同D.通用合同条款只适用于总价合同【答案】B27、关于强矩阵制组织形式的说法，错误的有（）。A.项目经理直接向最高领导负责B.需要配备训练有素的协调人员C.适用于技术复杂且对时间紧迫的项目D.项目组织成员绩效完全由项目经理考核【答案】B28、债务人按合同约定向第三人履行债务的行为属于（）。A.权利转让B.义务转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变【答案】D29、根据《工程造价咨询单位管理办法》，甲级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限为（）年以上。A.15B.12C.10D.8【答案】A30、采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失【答案】C31、（2017年考题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格【答案】D32、关于附条件和附期限合同的说法，错误的是（）。A.附解除条件的合同，自条件成就时失效B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附终止期限的合同，自期限届满时失效D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就【答案】D33、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。A.强矩阵制B.中矩阵制C.弱矩阵制D.中矩阵制、弱矩阵制【答案】B34、某产品有Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为Ｆ１/Ｆ２＝1．85、Ｆ２/Ｆ３＝3．20、Ｆ３/Ｆ４＝2．50，则功能Ｆ３的重要性系数是（）。A.0.082B.0.095C.0.112D.0.136【答案】B35、羌活胜湿汤的组成药物中不含()A.川芎B.防风C.白芷D.藁本E.蔓荆子【答案】C36、地方教育附加征收标准为单位和个人实际缴纳的增值税和消费税税额的()。A.2％B.3％C.5％D.7％【答案】A37、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】A38、项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（）。A.建立项目的信用保证结构B.决定项目的资金估算C.确定项目的投资结构D.选择项目的组织结构【答案】C39、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率【答案】C40、下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（）。A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理B.工作流程管理、电子采购、任务管理C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理【答案】C41、下列不属于审查设计概算方法的是()。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.重点抽查法【答案】D42、（2015年真题）固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A43、采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】D44、下列关于工程监理单位的安全责任表述不正确的是（）。A.如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工C.情况严重的，应当及时报告建设单位D.施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向建设单位报告【答案】D45、（2016年考题）合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约合同做出实质性质变更【答案】D46、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列或遗漏的取费项目【答案】D47、（2021年真题）为有效控制工程造价，业主应将工程造价管理重点放在（）阶段。A.施工招标和价款结算B.决策和设计C.设计和施工阶段D.招标和竣工验收【答案】B48、关于造价师执业的说法，正确的是（（）。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业【答案】C49、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值【答案】B50、（2017年真题）下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是（）。A.评价项目风险因素B.进行项目可行性研究C.分析项目融资结构D.选择项目融资方式【答案】D51、推行全过程工程咨询，是一种（）的重要体现。A.传统项目管理转变为技术经济分析B.将传统“碎片化”咨询转变为“集成化”咨询C.将实施咨询转变为投资决策咨询D.造价专项咨询转变为整体项管理【答案】B52、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.砖砌体工程B.土方开挖工程C.钢筋工程D.给排水工程【答案】D53、工程项目管理的核心是控制（），最终体现项目功能，以满足项目使用者及利益相关者需求。A.项目设计B.项目施工C.项目采购D.项目目标【答案】D54、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析【答案】A55、针对备选方案的结构类型选用适宜的比选方法。对于不同结构类型的方案，要选用不同的比较方法和评价指标。不属于考察结构类型所涉及的因素是（）。A.方案的结构类型是否相同B.方案的计算期是否相同C.方案所需的资金来源是否有限制D.方案的投资额是否相差过大【答案】A56、某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A.90B.96C.98D.104【答案】D57、对于需要国家重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.12%B.15%C.20%D.25%【答案】B58、下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务【答案】D59、建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。A.工程设计B.工程招标C.工程施工D.工程结算【答案】A60、工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系采用（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用【答案】B61、企业在年初向银行借入资金1000万元，月利率为1％，则在7月初偿还时．按月单利和复利计算的利息应分别是（）。A.60.00万元和61.52万元B.70.00万元和61.52万元C.60.00万元和72.14万元D.70.00万元和72.14万元【答案】A62、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（）。A.外商投资项目B.国有企业房地产开发项目C.国有企业技术改造项目D.公益性投资项目【答案】D63、采用下列方式筹集的资金中，从狭义的定义理解，不能列入企业资本结构管理范围的是（）。A.政府投资B.发行股票C.发行长期债券D.银行短期贷款【答案】D64、下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和工作面【答案】A65、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以5000元以上2万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租资质证书的C.出借资质证书的D.提供虚假材料申请资质的【答案】A66、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方均不交土地增值税【答案】B67、（2014年真题）某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用（BCWP）为600万元，已完工程实际费用（ACWP）为800万元，拟完工程计划费用（BCWS）为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【答案】B68、工程项目有多种组织管理模式，并各具特点。下列有关组织管理模式特点的评价中，错误的是（）。A.与平行承包模式相比，EPC模式中业主控制工程造价的难度大B.与总分包模式相比，平行承包模式扩大了业主选择承包商的范围C.CM承包模式下采用快速路径法施工D.平行承包模式不利于承包商设计施工综合管理能力的发挥【答案】A69、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同中属于无效合同的是()。A.无权处分人处分他人财产订立的合同B.限制民事行为能力人订立的合同C.当事人一方以欺诈手段订立的损害国家利益的合同D.显失公平的合同【答案】C70、必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额（）的，可以采用单一来源方式采购。A.8%B.10%C.15%D.20%【答案】B71、某项固定资产原价为10000元，预计净残值率为5％，预计使用年限5年，按平均年限法计提折旧，则年折旧额为（）元。A.1800B.1900C.2000D.2100【答案】B72、以下情形中，合同中免责条款无效情形的是（）。A.造成对方人身伤害而免责的B.格式条款中加重对方责任的C.有利于国家、集体或第三人利益的条款D.格式合同免责条款已经向对方当事人提醒注意和详细说明的【答案】A73、（2016年考题）关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）A.项目资本金是债务性资金B.项目法人不承担项目资本金的利息C.投资者不可转让其出资D.投资者可以任何方式抽回其出资【答案】B74、（2021年真题）某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。A.0.87B.0.9C.1.11D.1.15【答案】A75、基于互联网的工程项目信息平台的核心功能是（）。A.基本功能B.关键功能C.核心功能D.辅助功能【答案】A76、在融资成本中，属于资金使用成本的是（）。A.发行手续费B.担保费C.资信评估费D.债劵利息【答案】D77、某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4．5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.16.55%B.15.08%C.16.88%D.16.75%【答案】C78、根据《民法典》的相关规定，债务转让合同应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同【答案】C79、下列关于建筑职工意外伤害保险的表述正确的是（）。A.建筑意外伤害保险以企业为单位进行投保B.建筑意外伤害保险投保应实行不记名方式C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时不可以参加建筑意外伤害保险D.建筑意外伤害保险费率实行定额费率【答案】B80、关于资金成本性质的说法，错误的是()。A.资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本具有一般产品成本的基本属性D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数【答案】D81、选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（）。A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务【答案】D82、根据《招投标法实施条例》，潜在投标人对招标条件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15【答案】C83、据FIDIC施工合同条件，关于工程师的权利，下列说法错误的是（）。A.发布开工令、暂停施工令、复工令和赶工令B.对已完工程部位的质量进行确认或拒收C.修改合同文件中的矛盾和歧义D.审核承包商的索赔【答案】C84、下列财务评价指标中，可用来判断项目偿债能力的是（）。A.财务内部收益率B.流动比率C.总投资收益率D.项目资本金净利润率【答案】B85、在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取（）。A.工程建设费B.工程建安费C.管理费D.代理费.咨询费【答案】D86、建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。A.施工段和流水步距B.流水步距和施工过程C.施工过程和流水强度D.流水强度和施工段【答案】C87、评标委员会的组成中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1/2【答案】B88、根据《标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任与保修责任，叙述错误的是（）。A.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由缺陷责任方承担B.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查.检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过3年C.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作D.经查明属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用【答案】B89、在价值工程对象选择的ABC分析法中，C类部件是指（）。A.占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件B.占总成本10%～30%而占零部件总数20%～80%的零部件C.占总成本10%～20%而占零部件总数60%～90%的零部件D.占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件【答案】D90、根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】A91、（2018年真题）针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的（）策划。A.目标B.构思C.组织D.控制【答案】C92、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期【答案】B93、某企业发行面额为6000万元的4年期债券，票面利率为6％，发行费用率为5％；向银行贷款4000万元，贷款期限为4年，年利率为7％，贷款手续费率为3％，企业所得税率为25％。则该企业此次筹资的加权资金成本率为（）。A.4.94％B.5.01％C.5.47％D.7.67％【答案】B94、根据《建筑法》下列关于建筑工程施工许可的相关描述中,正确的是（）。A.在建工程因故中止施工的,施工单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工C.中止施工满3个月的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证【答案】D95、施工成本管理是一个有机联系与相互制约的系统过程，关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，不正确的是（）。A.成本预测是成本计划的编制基础B.成本计划是开展成本控制的基础C.成本预算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据【答案】C96、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系【答案】B97、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间【答案】D98、用于分析投资方案财务生存能力是通过对（）分析来实现。A.财务分析辅助表B.利润与利润分配表C.财务计划现金流量表D.投资财务现金流量表【答案】C99、某公司发行普通股筹资，正常市价为600万元，筹资费率为5%，第一年股利率为10%，以后每年增长5%，计算其资金成本率为（）。A.15.5%B.15%C.10.5%D.10%【答案】A100、下面工程项目策划的内容中，属于实施策划内容的是（）。A.项目系统构成策划B.项目定位策划C.项目的定义D.工程项目融资策划【答案】D多选题（共50题）1、下列项目策划内容中，属于项目构思策划内容的有（）。A.工程项目定义B.工程项目定位C.工程项目系统构成D.工程项目融资策划E.工程项目决策【答案】ABC2、（2019年考题）关于可变更或可撤销合同的说法，正确的有（）。A.因重大误解订立的合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同，人民法院或仲裁机构不得撤销【答案】A3、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）。A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】BCD4、(2018年)关于项目财务内部收益率的说法，正确的有（）A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】AC5、根据《合同法》，下列关于承诺的说法，不正确的是（）。A.承诺通知到达要约人时生效B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.要约到达受要约人、承诺通知发出时生效【答案】BC6、根据《招标投标法实施条例》，属于评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标文件中有计算错误B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投标人不符合招标文件规定的资格条件D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标报价低于招标控制价或高于工程成本【答案】CD7、职工应当认定为工伤的情形包括（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.患职业病的C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的E.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的【答案】ABCD8、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】AD9、（2014年考题）既有法人筹措新建项目资金是，属于其外部资金来源的有（）A.企业增资扩股B.资本市场发行的股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让【答案】AB10、(2012年)某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率12%，按月复利计息，则关于该项借款利率的说法，正确的有()。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.月名义利率为1%E.季有效利率大于3%【答案】CD11、根据《建设工程安全生产管理条例》，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用施工单位应当用于（）。A.施工安全防护用具的采购B.施工安全防护设施的更新C.安全生产条件的改善D.安全管理人员工资的发放E.安全施工措施的落实【答案】ABC12、建设工程设计与施工采用总分包模式的特点有（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作【答案】ACD13、建设工程总分包模式的特点有()。A.总承包商的责任重，获利潜力大B.业主合同结构简单，组织协调工作量小C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，业主风险小E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】ABD14、某产品目标总成本为1000元，各功能区现实成本及功能重要性系数见下表，则应降低成本的功能区有()。A.FB.FC.FD.FE.F【答案】CD15、（2013年考题）关于强矩阵组织形式的说法，正确的有（）。A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目E.项目经理直接向企业最高领导负责【答案】ACD16、为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（）阶段。A.设计B.施工C.策划决策D.招标E.竣工验收【答案】AC17、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。A.运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用B.承包人更换不满足要求的设备增加的费用和（或）工期延误C.发包人提供的材料不符合合同要求，更换材料时增加的费用和（或）工期延误D.承包人遇到不利物质条件时因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误E.施工场地及其周边环境与生态的保护工作所发生的费用【答案】AB18、（2018年考题）采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A.不能用于同行业同类项目经济效果比较B.不能反映项目投资效果的优势C.没有考虑投资收益的时间因素D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性E.指标的计算过于复杂和繁琐【答案】CD19、为有效地组织流水施工，施工段的划分应遵循的原则是()。A.同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等B.各施工段上的工作面满足劳动力或机械布置优化组织的要求C.施工过程数大于或等于施工段数D.施工段的界限应尽可能与沉降缝等相吻合E.流水步距必须相等【答案】ABD20、根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）。A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行E.价格下降时，按照新价格执行【答案】D21、（2017年真题）根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金【答案】ABD22、教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.营业税E.契税【答案】BC23、价值工程活动中的不必要功能包括（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能E.不足功能【答案】BCD24、关于CM承包模式说法中正确的是（）。A.CM单位是以业主的代理人角度管理施工B.CM单位是以承包人的身份进行施工管理C.代理型CM合同是业主分别与分包人签订合同，可采用GMP加酬金方式D.工程设计与施工的早期结合，使得设计变更在很大程度上减少E.代理型CM与非代理型CM相比，前者业主风险较大【答案】BD25、与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（）。A.融资时间较长B.融资成本较高C.对投资人信用要求高D.风险种类少E.属于公司负债型融资【答案】AB26、根据《建设工程生产管理条例》，下列关于建设单位的责任的说法正确的是（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用B.在办理质量监督手续时，应当提供建设工程有关施工措施的资料C.依法批准开工报告的建设工程，可以不办理备案手续D.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，还应当办理备案手续E.实施爆破作业的拆除工程，应当报省级建设主管部门备案【答案】AD27、按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由（）。A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费【答案】BD28、(2011年)美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械【答案】ABCD29、（2019年考题）某人向银行申请住房按揭贷款50万元，期限10年,年利率为4.8%,还款方式为按月等额本息还款，复利计息。关于该项贷款的说法,正确的有（）。A.宜采用偿债基金系数直接计算每月还款额B.借款年名义利率为4.8%C.借款的还款期数为120期D.借款期累计支付利息比按月等额本金还款少E.该项借款的月利率为0.4%【答案】BC30、（2017年考题）根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标应在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应在签订书面合同同时退还投标保证金【答案】ABD31、异步距异节奏流水施工的特点有()。A.同一施工过程的流水节拍不尽相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数不等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.各个专业工作队在施工段上能够连续作业【答案】BD32、（2015年真题）建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（）A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数量多，组织协调工作量大C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格【答案】C33、工程代建制与项目法人责任制比较，其区别在于（）。A.项目管理责任范围不同B.项目建设资金责任不同C.项目保值增值责任不同D.适用的工程对象不同E.在建设项目实施阶段的工作任务不同【答案】ABCD34、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方案【答案】AC35、下列关于价值工程的说法，正确的用（）。A.价值工程的目标是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在研究设计阶段C.价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程重点将产品的功能定性化E.价值工程可用来寻求产品价值的提高途径【答案】BC36、(2014年)工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法用（