建设工程招投标与合同管理模拟试题

建设工程招投标与合同管理模拟试题选择题选择题答案1．承包人仅提供劳劳务而不承担担供应任何材材料的义务，此此种承包方式式称为（）。

A、包工不包包料BB、统包C、包工部分包料D、包工包料料A2．根据我国有关规规定，凡在我我国境内投资资兴建的工程程建设项目，都都必须实行（），接受当当地建设行政政主管部门的的监督管理。A、报建制度BB、监理制度C、工程咨询DD、项目合同同管理A3．若业主拟定的合合同条件过于于苛刻，为使使业主修改合合同，可准备备“两个报价”，并阐明，若若按原合同规规定，投标报报价为某一数数值，但倘若若合同作某些些修改，则投投标报价为另另一数值，即即比前一数值值的报价低一一定的百分点点，以此吸引引对方修改合合同。但必须须先报按招标标文件要求估估算的价格而而不能只报备备选方案的价价格，否则可可能会被当作作“废标”来处理，此此种报价方法法称为（）A、不平衡报价法B、多方案报报价法C、突然袭击法D、低投标价价夺标法B4．根据我国《施工工合同文本》规规定，对于具具体工程的一一些特殊问题题，可通过（）约定承发发包双方的权权利和义务。

A、通用条款B、专用条款

C、监理合同D、协议书B5．某基础工程隐蔽前前已经工程师师验收合格，在在主体结构施施工时因墙体体开裂，对基基础重新检验验发现部分部部位存在施工工质量问题，则则对重新检验验的费用和工工期的处理表表述正确的是是())。A．费用由由工程师承担担，工期由承承包方承担B．费用由由承包方承担担，工期由发发包方承担C．费用由由承包方承担担，工期由承承发包双方协协商D．费用和和工期均由承承包方承担D6．编制工程施工招标标标底时，分部分项项工程量的单单价为直接费费。直接费以以人工、材料料、机械的消消耗量及其相相应价格确定定；间接费、利利润、税金按按照有关规定定另行计算。此种方法称为：（）A、工料单价法B、综合单价法法C、清单计价法D、其他方法法A7．《合同法》规定：：“当事人互负负债务，有先先后履行顺序序，先履行一一方未履行的的，后履行一一方有权拒绝绝其履行要求求。先履行一一方履行债务务不符合约定定的，后履行行一方有权拒拒绝其相应的的履行要求。”这被称为：：()。A、同时履行抗辩权权B、后履行一一方享有的抗抗辩权C、先履行一方享有有的抗辩权D、不安抗辩辩权B8．（）是当当事人—方向另一方方作出的以一一定条件订立立合同的意思思表示（）A、要约B、承诺C、留置DD、定金A9．合同的（）是指合同同双方或多方方当事人已就就合同的主要要条款达成合合意而被法律律认为合同已已经客观存在在。A、成立B、订立C、质压D、定金A10．（）是债务人人或第三人将将其动产或者者权利作为担担保物的合同同担保方式。A、质押B、定金C、债务的免免除D、债务的混混同A11．（）承包包方式的基本本做法是按工工程实际发生生的直接成本本(直接费)，加上商定定的企业管理理费(间接费)、利润和税税金来确定工工程总造价。它它主要适用于于签约时对工工程的情况和和内容尚不清清楚、工程量量不详(如采用设计计一施工连贯贯式的承包方方式，签约时时尚无施工图图纸及详细设设计文件)的情形，如如紧急工程、抢抢险救灾工程程、国防工程程等。A、固定总价合同B、计量估价价合同C、单价合同D、成本加酬酬金合同D12．《建设工程施工合同同（示范文本本）》中，能够构构成设计变更更的事项包括括：A、更改工程有关部部分的标高、基基线、位置和和尺寸B、增减合同中约定定的工程量C、改变有关工程施施工时间和顺顺序D、法院要求停止施施工E、仲裁机关要求停停止施工ABC13．《建设工程施工合同同（示范文本本）》中，因以下下原因造成的的工期延误，经经工程师确认认，工期相应应顺延：()。A、承包人未能按合合同约定质量量标准施工B、发包人未能按约约定日期支付付工程预付款款、进度款，致致使施工不能能正常进行C、工程师未按合同同约定提供所所需指令、批批准等，致使使施工不能正正常进行D、设计变更和工程程量增加E、一周内非因承包包人的原因停停水、停电、停停气造成停工工累计超过8小时BCDE14．《建设工程施工工合同（示范范文本）》中中，属于发包包人的义务有有：（）A、负责土地征用、拆拆迁补偿、平平整施工场地地等工作，使使施工场地具具备施工条件件，并在开工工后继续解决决以上事项的的遗留问题。B、将施工所需水、电电、电讯线路路从施工场地地外部接至专专用条款约定定地点，并保保证施工期间间的需要。C、开通施工现场与城城乡公共道路路的通道以及及专用条款约约定的施工现现场内的主要要交通干道，满满足施工运输输的需要，保保证施工期间间的道路畅通通。D、向工程师提供年、季季、月工程进进度计划及相相应统计报表表。E、按工程需要提供和和维修非夜间间施工使用的的照明、围栏栏设施，并负负责安全保卫卫。ABC15．保证人要对债务务人不履行合合同的行为承承担责任，因因此，《担保保法》规定，具具有清偿能力力的法人、其其他组织或公公民才可以充充当保证人。以以下不得做保保证人的单位位有：（）A、国家机关(经国国务院批准的的为使用外国国政府或国际际经济组织的的贷款进行转转贷的政府行行政法人可以以做担保人)；B、学校、幼儿园、医医院等公益事事业单位；C、社会团体；D、企业法人的分支支机构、职能能部门(没有法人的的书面授权)。E、银行行ABCD16．合同终止即合同同权利义务的的终止，是指指合同当事人人之间的债权权债务关系归归于消灭而不不复存在。合合同终止可能能是当事人双双方均履行完完约定义务后后的正常终止止，也可以是是在双方约定定的义务未履履行完时，由由于某一事件件的发生而被被迫终止。《合合同法》规定定了如下几种种合同终止的的情况：（）A、债务已经按照约约定履行B、合同解除C、债务相互互抵销D、债务人依法将标标的物提存E、债权人免免除债务ABCDE17．有下列（）情况，标标书可判为无无效标书.A、投标人未按时参参加开标会B、投标书主要内容容不全或与本本工程无关，字字迹模糊辨认认不清，无法法评估C、标书情况汇总表表与标书相关关内容不符D、标书情况汇总表表经涂改后未未在涂改处加加盖法定代表表人或其委托托代理人印鉴鉴E、数据和文字清晰晰ABCD18．评审资格预审文文件时，评审审内容主要包包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务务能力D技术能力E、施工经验验ABCDE19．编制工程施工招标标标底的主要要依据包括：：（）A、招标文件BB、市场价格信信息CC、投标文件件D、工程施工图纸、编编制标底价格格前的施工图图纸设计交底底E、工程建设地点的现现场地质、水水文以及地上上情况的有关关资料，施工工组织设计或或施工方案等等ABDE20．招标人自行办理招招标事宜，应应当具有编制制招标文件和和组织评标的的能力，具体体包括：（）A、具有项目法人资格格(或者法人资资格)B、具有与招标项目规规模和复杂程程度相适应的的工程技术、概概预算、财务务和工程管理理等方面专业业技术力量；；C、有从事同类工程建建设项目招标标的经验D、设有专门的招标机机构或者拥有有3名以上专职职招标业务人人员E、熟悉和掌握招标投投标法及有关关法规规章ABCDE21．工程施工任务必必须发包给持持有（）的施工企企业。A、营业执照BB、相应资质质等级证书C、投标文件件D、招标文件EE、施工组织织设计AB22．在施工安装阶段段承包中，还还可依承包内内容的不同细细化为：()三种方式。A.包工包料B.包工部分包包料C.包工不包料DD.建造—经营—转让承包E.建设全过程承包ABC23．《合同法》规定定合同无效的的情形有（）A、一方以欺诈、胁胁迫手段订立立合同，损害害国家利益B、恶意串通，损害害国家、集体体或第三人利利益C、以合法形式掩盖盖非法目的D、损害社会公共利利益E、违反法律、行政政法规的强制制性规定ABCDE24．国外的可行性研研究，依研究究的任务和深深度通常分为为三个阶段：：（）A、机会研究B、可行性初初步研究C、可行性研究D、概算E、预算ABC25．按我国现行规定，建建设项目可行行性研究的主主要内容包括括（）A、预算B、经济效果果评价CC、产品成本本估算D、投资估算和资金金筹措E、环境保护护BCDE26．（）是依据据法律的规定定或合同的约约定，合同当当事人一方(债权人)有权留存所所占有的对方方的财产，以以保扩自己的的合法权益。A、留置B、定定金C、抵押D、债权人免免除债务A27．（）是指当当事人一方依依法将其合同同权利和义务务的部分或者者全部转让给给第三人的法法律行为。A、合同的变更B、合同的订订立C、合同的终止D、合同的转转让D28．（）是指合合同当事人之之间的债权债债务关系归于于消灭而不复复存在。A、合同的变更B、合同的订订立C、合同的终止D、合同的转转让C29．设备材料采购中中，在国际上上通过公开的的广泛征集投投标者，引起起投标者之间间的充分竞争争，从而使项项目法人能以以较低的价格格和较高的质质量获得设备备或材料，这这种招标方式式叫做（）A、国际竞争性招标标B、有限国际际竞争性招标标C、询价采购D、直接订购购A30．当一个工程项目目总报价基本本确定后，通通过调整内部部各个项目的的报价，以期期既不提高报报价、不影响响中标，又能能在结算时得得到较为理想想的经济效益益，这种报价价技巧叫做（）A、根据中标项目的的不同特点采采用不同报价价B、多方案报价法C、可供选择的项目目的报价D、不平衡报价法D31．建设项目总承包包招投标，实实际上就是（）。

A、按照合同同有关条款B、项目全过过程招投标

CC、勘查设计计招投标D、材料、设设备供应招投投标B32．索赔必须以（）为依据。A、工程程预算B、结算资料C、工程变更D、合同D33．建设单位在（）合同中承承担了项目的的全部风险。A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可可调A34．编制工程施工招标标标底时，分部分项项工程量的单单价为全费用用单价。全费费用单价综合合计算完成分分部分项工程程所发生的直直接费、间接接费、利润、税税金。工程量量清单计价法法的单价主要要采用此种方方法，被称为为：（）。A、工料单价法B、综合单价法法C、定额法D、其他方法法B35．“当事人互负债务，没没有先后履行行顺序的，应应当同时履行行，一方在对对方履行之前前有权拒绝其其履行要求。一一方在对方履履行债务不符符合约定时，有有权拒绝其相相应的履行要要求。”这被称为：：（）A、同时履行抗辩权权B、异时履行抗辩权权C、后履行一方享有有的抗辩权D、不安抗辩权A36．（）是指指受要约人同同意要约的意意思表示。A、要约B、承诺C、留置D、定金B37．（）是合合同当事人一一方为了证明明合同的成立立和保证履行行合同，按合合同规定在合合同履行前预预先向对方给给付的一定数数额的货币。A、留置B、承诺C、定金D、要约C38．())是指承包人人提出的索赔赔要求虽然在在合同条件中中没有相应的的文字规定，但但可以根据合合同的某些条条款的含义推推断出承包人人有索赔权。这这种索赔要求求同样有法律律效力，有权权得到相应的的经济补偿。A、合同中明示的索索赔B、合同中默默示的索赔C、工期索赔D、道义索赔赔B39．根据法律规定或当当事人约定合合同是否应采采取特定的形形式来划分。必必须采取特定定形式的为（）。A、要式合同B、不要式合合同C、单务合同D、无偿合同同A40．（）就是按商商定的总价承承包工程项目目。它的特点点是以施工图图纸及工程说说明书为依据据，明确承包包内容和计算算包价，并一一次包死。在在执行过程中中，除非发包包人要求变更更原定的承包包内容，承包包人一般不得得要求变更承承包价。A、计量估价合同BB、固定总价价合同C、单价合同D、成本加固固定百分比B41．（）是在合合同履行过程程中，当事人人一方就对方方不履行或不不完全履行合合同义务，或或者就可归责责于对方的原原因而造成的的经济损失，向向对方提出赔赔偿或补偿要要求的行为。A、变更B、终止C、反索赔D、索赔D42．材料采购合同的的订立方式有有：（）A、公开招标B、邀请招标C、询价、报价价、签订合同同D、直接订购E、抵押ABCD43．保证的方式包括括：（）两种。A、社会救济基金B、养老保险险基金C、国家家福利基金D、一般保证E、连带保证证DE44．施工合同订立应应具备的条件件是：（）A、竣工结算文件已已编制完成B、工程项目已经列列入年度建设设计划C、有能够满足施工工需要的设计计文件和有关关技术资料D、建设资金和主要要建筑材料设设备来源已经经落实E、招标工程中标通通知书已经下下达BCDE45．合同的履行应遵遵循诚实信用用原则全面履履行约定的义义务。如果当当事人只履行行合同约定的的部分义务，则则属于部分履履行或不完全全履行。如果果当事人完全全没有履行合合同约定的义义务，则属于于合同未履行行或不履行合合同。当事人人在遵循诚实实信用原则履履行合同的过过程中应尽的的基本义务有有：（）A、通知B、协助C、保密D、债务的免除EE、债务的丢丢失ABC46．通常情况下，下下列施工招标标项目中应放放弃投标的是是：（）。A、本施工企业主营营和兼营能力力之外的项目目B、工程规模、技术术要求超过本本施工企业技技术等级的项项目C、本施工企业生产产任务饱满，而而招标工程的的盈利水平较较低或风险较较大D、本施工企业技术术等级、信誉誉、施工水平平明显不如竞竞争对手的项项目E、本施工企业在类类似项目施工工中信誉非常常好的项目ABCD47．建设工程施工招招标的条件有有：()。A.招标人已经依法成成立B.初步设计及概算应应当履行审批批手续的，已已经批准C.招标范围、招标方方式和招标组组织形式等应应当履行核准准手续的，已已经核准D.有相应资金或资金金来源已经落落实E.有招标所需的设计计图纸及技术术资料ABCDE48．《建设工程施工工合同（示范范文本）》的的组成包括()等。A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书ABD49．“三通，一平”是指指：（）A、施工场地平B、施工场地地路通C、给排水通D、电通E、通信通ABCD50．按我国现行规定，建建设项目可行行性研究的主主要内容包括括（）A、竣工决算B、经济效果果评价C、产品成本本估算D、投资估算和资金金筹措E、环境保护护BCDE51．招标公告是一种种（）A、要约B、承承诺C、要约邀请请D、合同C52．承包人只负责提提供施工所需需的全部人工工和一部分材材料，其余部部分则由建设设单位或总包包单位负责供供应，此种承承包方式称为为（）A、包工包料BB、包工部分分包料C、包工不包包料D、包清工B53．一个建设项目建建设全过程或或其中某个阶阶段的全部工工作，由一个个承包单位负负责组织实施施。这个承包包单位可以将将若干专业性性工作交给不不同的专业承承包单位去完完成，并统一一协调和监督督它们的工作作。在一般情情况下，建设设单位(业主)仅与这个承承包单位发生生直接关系，而而不与各专业业承包单位发发生直接关系系。该承包方方始称为（）A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包包B54．当工程内容明确确，工期较短短时，发包人人宜采用（）合同。A、总价可调B、总价不可可调C、单价D、成本加酬酬金B55．竣工结算在（）之后进行行。A、施工全部完毕B、保修期满C、竣工验收收报告批准D、装修完毕毕C56．在施工中由于（）原因导致致工期延误，承承包人应当承承担违约责任任。A、不可抗力B、承包人的的设备损坏C、设计变更D、工程量变变化B57．任何一个项目的的投标报价都都是一个系统统工程，必须须遵循一定程程序。在研究究招标文件后后，接下来要要()。A、调查招标环境B、确定投标标策略C、办理资格格审查D、进行投标标计算A58．采用工程量清单单计价法的项项目招投标过过程中，投标标单位在投标标报价中，应应按招标单位位提供的工程程量清单的每每一单项计算算填写单价和和合价，在开开标后发现投投标单位没有有按招标文件件的要求填写写，则（）A、允许投标单位补补充填写B、视为废标C、认为此项费用已已包括在工程程量清单中的的其他单价和和合价中D、由招标人退回投投标书B59．在设备购置评标标中，采用技技术规格简单单的初级商品品，由于其性性能质量相同同，可把价格格作为唯一尺尺度，将合同同授予（）的投标者者。A、报价适中B、报价合理C、报价最低D、报价最高高C60．在施工中出现非非承包商原因因的窝工现象象，承包商自自有设备可按按（）计算索赔赔费用。A、施工机械台班费费B、施工机械械台班折旧和和设备使用费费C、施工机械台班折折旧费D、施施工机械市场场租赁费C61．通常把承包商向向业主提出的的为了取得（）的要求称称为"施工索赔"。

A、施工损失失和利润损失失B、超超额利润或工工期延误

C、经济补偿偿或工期延长长D、经经济补偿和工工期延长C62．当建设工程施工合合同因工程价价款结算引起起双方当事人人发生争议而而通过仲裁机机构裁决后，如如果当事人一一方不执行，另另一方当事人人可以向())人民法院申申请强制执行行。A．合同签订地B．工程所所在地C．发包人人住所地DD．承包人住住所地B63．在工程设计招标标中，选择中中标单位的标标准有（）。

A、设计方案案的优劣B、设计计单位的人员员多少C、设计进进度的快慢D、设计费报价高低低E、设设计单位信誉誉的好坏ACDE64．施工分包合同的当当事人为（）。

A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方BE65．下列财产中，可可以用于抵押押的有（）。

A、房屋B、机器C、土地使用用权D、支票E、交通运输输工具ABCE66．按照《建设工程程施工合同（示示范文本）》规规定，在施工工中由于（）造成工期期延误，经发发包人代表确确认，竣工日日期可以顺延延。

A、乙方未能能及时调配施施工机械B、发生不可可抗力

C、雨季天数数增多几天D、工程量变变化和设计变变更

E、一周内非非乙方原因停停电、停水、停停气等造成停停工累计超过过8小时BDE67．招标工程在编制制标底时需要要考虑的因素素包括（）A、工期因素BB、质量因素C、材料价差差因素D、本招标工程资金金来源因素E、本招标工程的自自然地理条件件和招标工程程范围等因素素ABCE68．招标工程标底具具有（）作用。A、使招标单位预先先明确自己在在拟建工程上上应承担的财财务义务B、给上级主管部门门提供核实建建设规模的依依据C、是评标的的参考依据D、是进行工程结算算的重要依据据E、是拨付给给承包人工程程价款的依据据ABC69．施工图预算的编编制依据主要要有（）A、施工图纸及说明明书B、预算定额C、施工组织织设计或施工工方案D、人工、材料、机机械台班预算算价格E、资金筹措措方案ABCD70．编制一个合理、可可靠的标底，必必须在工程概概算或施工图图预算的基础础上考虑（）等因素。A、目标工期B、质量要求C、价款的支支付D、材料差价因素E、施工组织织设计ABDE71．对于无效合同的的法律后果，无无效合同中所所涉及的财产产可采取如下下方式处理：：（）A、返还原物B、赔偿损失C、收归国有有或返还集体体D、统一政策，分级级管理E、征收税金金ABC72．《建设工程施工工合同（示范范文本）》的的附件包括()等。A、协议书B、通用条款C、工程质量量保修书D、专用条款E、发包人供供应材料设备备一览表CE73．建设工程勘察设设计合同中，（）是承包人的责任A、支付勘察设计费BB、提供开展勘勘察、设计工工作所需的有有关基础资料料C、提交勘察设计成果果D、勘察设计人人员进入现场场时，提供必必要的生活条条件E、解决施工过程中有有关设计问题题CE74．工程测量包括：：（）A、平面控制测量B、高程控制测测量C、地形测量D、摄影测量E、线路测量ABCDE75．合同的内容一般般包括条款（）A、当事人的名称或或者姓名和住住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者者报酬ABCDE76．合同订立过程中中，承诺自（）时生效。

AA、发出B、要约人了了解其内容C、合同生效D、达到要约约人D77．一般由一个或几几个大承包商商或开发商牵牵头，联合金金融界组成财财团，就某个个工程项目向向政府提出建建议和申请，取取得建设和经经营该项目的的许可。这些些项目一般都都是大型公共共工程和基础础设施，如隧隧道、港口、高高速公路、电电厂等。政府府若同意建议议和申请，则则将建设和经经营该项目的的特许权授予予财团。财团团负责资金筹筹集、工程设设计和施工的的全部工作；；竣工后，在在特许期内经经营该项目，通通过向用户收收取费用回收收投资、偿还还贷款并获取取利润；特许许期满将该项项目无偿地移移交给政府经经营管理，此此种方式称为为（）A、建设全过程承包包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包C78．在法律上，工程程施工合同的的成立可分为为要约和（）两个阶段段。

A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约B79．法人是指具有权权利能力和民民事行为能力力，独立享有有民事权力和和承担民事义义务的（）。

A、自然人B、公民C、领导者D、组织D80．在合同订立过程程中有（）行为的，给给对方造成损损失的，行为为人应当承担担损害赔偿责责任。

A、故意抬高高价格的B、合同订立立过程中因情情况变化而退退出谈判的

CC、合同谈判判缺乏诚意D、故意隐瞒瞒与合同有关关的重要事实实D81．在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。

A、当事人的意思表示不真实

B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

D、违反法律强制规定的A82．仲裁委员会的仲裁裁做出以后，当当事人应当履履行。当一方方当事人不履履行仲裁决议议时，另一方方当事人可以以依照民事诉诉讼法的有关关规定向（）申请执行行。

A、当地人民民政府B、人民法院C、仲裁委员员会D、调解委员员会B83．（）是合同当事人双双方权利义务务公同指向的的对象，即合合同法律关系系的客体。A、标的B、货物C、质量D、数量A84．在建设工程施工工中，施工许许可证的申请请者是（）。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位位C85．可撤销的建设工工程施工合同同，当事人应应当请求（）撤销。

A、建设行政政主管部门B、人民法院C、监理单位D、设计单位位B86．业主在（）合合同中承担的的风险最小。A、可调总价B、不可调总总价C、单价D、成本加酬酬金B87．承包商在（）合同中承承担的风险最最小。

A、可调总价B、不可调总总价C、单价D、成本加酬酬金D88．根据我国《合同同法》的规定定，执行政府府指导价的合合同，如果当当事人一方逾逾期提取标的的物，则()。A、遇价格下下降时，按照照原价格执行行BB、遇价格上涨涨时，按照原原价格执行C、无论价格格升降，均按按原价格执行行DD、无论价格升升降，均按新新价格执行A89．工程反索赔是指（）A、承包商向业主提提出的索赔BB、分包商向向总包商提出出的索赔C、承包商向供货商商提出的索赔赔D、业主向承承包商提出的的索赔D90．在进行建设项目目总承包时，总总包单位与施施工单之间是是经济合同关关系，具体来来说()。A、总包单位是甲方，相相当于业主身身份B、总包单位是甲方，相相当于业主代代理商身份C、施工单位是乙方，相相当于业主代代理商身份D、总包单位与施工单单位都是乙方方，总包单位位相当于总承承包商，施工工单位相当于于分包商B91．根据我国《合同法法》的规定，构构成违约责任任的核心要件件是())。A、违约方方当事人客观观上存在违约约行为B、违约方方当事入主观观上有过错C、守约方方当事人客观观上存在损失失D、由合同当事人在法法定范围内自自行约定A92．关于评标，下列不不正确的说法法是())。A、评标委委员会成员名名单一般应于于开标前确定定，且该名单单在中标结果果确定前应当当保密B、评标委委员会必须由由技术、经济济方面的专家家组成，且其其人数为5人以上的单单数C、评标委委员会成员应应是从事相关关专业领域工工作满8年并具有高高级职称或者者同等专业水水平D、评标委委员会成员不不得与任何投投标人进行私私人接触B93．从合同理论上来来说，建设工工程合同是广广义的（）合同的一一种A、委托B、技术C、承揽D、保管C94．工程项目投标是是指具有（）的投标人人，根据招标标条件，经过过初步研究和和估算，在指指定期限内填填写标书，提提出报价，并并等候开标，决决定能否中标标的经济活动动。A、合法法资格B、良好信誉C、委托丰富富经验D、合法资格格和能力D95．在施工中由于（）原因导致致工期延误，承承包人应当承承担违约责任任。A、不可抗力B、承包人的的设备损坏C、设计变更D、工程量变变化B96．收到投标单位提出出的问题后，招招标单位应通通过()方式通知所所有投标单位位。A、书面形式BB、投标预算算会C、口头形式D、补充文件E、电话形式式AB97．我国建设工程施施工招标标底底主要采用（）来编制。A、基本直接费单价价法B、工料单价价法C、全费用单单价法D、综合单价法E、混合单价价法BD98．勘察、设计合同的的订立时，发发包人的相关关工作包括(())。A、对承包包人的资格审审查B、对承包人履履行能力的审审查C、合同形形式的确定及及条款的拟定定D、编制投标文文件E、完成勘勘察、设计任任务ABC99．水文地质勘察常常分为两个阶阶段，包括（）A、初步勘察BB、详细勘察C、地形测量D、摄影测量E、线路测量AB100．水文地质质勘察一般包包括：（）A、水文地质测绘B、地质物理理勘探C、钻探D、抽水试验E、地下水动动态观测ABCDE简答题简答题答案1.说明可行性研究的的作用体现在在哪些方面？？1)作为建设项目投资资决策的依据据2))作为编制设设计文件的依依据3))作为向银行行贷款的依据据4))作为建设单单位与各协作作单位签订合合同和有关协协议的依据5))作为环保部部门、地方政政府和规划部部门审批项目目的依据6))作为施工组组织、工程进进度安排及竣竣工验收的依依据7))作为项目后后评估的依据据2．说明在建筑工程程施工招标中中，评标的主主要任务。评标的主要任务：：（1）开标前制定评标标办法（2）对投标书进行分分析、评议（3）决定中标单位3.说明在建筑工程施施工招标中，评评标工作的主主要内容。（1）投标文件的符合性性鉴定。（2）价格分析。（3）技术评估。（4）商务评估。（5）投标文件的澄清。（6）综合评价与比较。4．说明在建筑工程程施工公开招招标中，资格格预审的程序序。（1）刊登资格预审公公告。（2）出售资格预审文文件。（3）对资格预审文件件的答疑。（4）报送资格预审文文件。（5）评审资格预审文文件。（6）通知评审结果。5．简述监理招标的的程序。（1）招标人确定招标方方式；到建设设行政主管部部门办理备案案手续。（2）编制招标文件。（3）发布招标公告或或发出投标邀邀请通知书。（4）向投标人发出投投标资格预审审通知书，对对投标单位进进行资格预审审。（5）向投标人发出招招标文件。采采用投标人资资格预审方式式的，招标人人只向资格预预审合格的投投标人发出招招标文件（6）组织必要的答疑疑、现场勘察察、解答投标标人提出的问问题，编写答答疑文件或补补充投标文件件等。（7）接受投标书。（8）组织开标、评标标、决标。（9）招标人自确定中中标人之日起起十五日内建建设行政主管管部门提交招招标投标情况况的书面报告告。（10）向投标人发出中中标或未中标标通知书。（11）与中标人订立书书面委托监理理合同。6．某施工企业投标标一施工项目目，准备采用用不平衡报价价法，请简述述不平衡报价价法的基本内内容。不平衡报价法：在在工程项目投投标中,在不提高总总报价的前提提下,通过调整个个别分部分项项工程的报价价,这样既不影影响总价,又能在中标标后得到更理理想的经济效效益。采用这这种方法主要要为实现两个个目的：一是是早收钱，二二是多收钱。7.简述我国施工招标标过程中，标标底的编制方方法的具体内内容。（1）工料单价法工料单价法的具体体做法是根据据施工图纸及及技术说明，按按照预算定额额规定的分部部分项工程子子目，逐项计计算出工程量量，再套用相相应定额单价价(或单位估价价表)确定直接费费，然后按规规定的取费标标准确定其他他直接费、间间接费、计划划利润和税金金，还要加上上材料调价系系数和适当的的不可预见费费，汇总后即即为工程预算算，也就是标标底的基础。（2）综合单价法综合单价法编制标标底各分部分分项工程的单单价，应包括括人工费、材材料费、机械械费、其他直直接费、间接接费、有关文文件规定的调调价、利润税税金以及采用用固定价格的的风险金等全全部费用。确确定综合单价价后，再与各各分部分项工工程量相乘汇汇总，即可得得到标底价格格。8．解释建设工程招招投标的概念念。建设工程招投标的的概念：建设工程招标是指指招标人在发发包建设项目目之前，公开开招标或邀请请投标人，根根据招标人的的意图和要求求提出报价，择择日当场开标标，以便从中中择优选定得得标人的一种种经济活动。建设工程投标是工工程招标的对对称概念，指指具有合法资资格和能力的的投标人根据据招标条件，经经过初步研究究和估算，在在指定期限内内填写标书、提提出报价并等等候开标，以以此决定能否否中标的经济济活动。9．简述设备、材料料采购中的公公开招标方式式的具体内容容。公开招标又称为国国际竞争性招招标和国内竞竞争性招标。国际竞争性招标就就是公开地广广泛地征集投投标者，引起起投标者之间间的充分竞争争，从而使项项目法人能以以较低的价格格和较高的质质量获得设备备或材料。国内竞争性招标适适合于合同金金额小、工程程地点分散且且施工时间拖拖得很长、劳劳动密集型生生产或国内获获得货物的价价格低于国际际市场价格，行行政与财务上上不适于采用用国际竞争性性招标等情况况。国内竞争争性招标亦要要求具有充分分的竞争性，程程序公开，对对所有的投标标人一视同仁仁，并且根据据事先公布的的评选标准，授授予最符合标标准且标价低低的投标人。10．在建设工程施工工招标方式过过程中，分标标应考虑哪些些因素？分标时应考虑的因因素有：（1）工程特点。（2）对工程造价的影影响。（3）有利于发挥承包包商专长。（4）工地管理。（5）其他因素（如资资金问题、设设计图纸完成成时间）。11.简述我国施施工招标中编编制标底的主主要依据。施工招标中，编制制标底的主要要依据：(1)招标文件。(2)工程施工图图纸、工程量量计算规则。(3)施工现场地地质、水文、地地上情况的有有关资料。(4)施工方案或或施工组织设设计。(5)现行工程预预算定额、工工期定额、工工程项目计价价类别及取费费标准、国家家或地方有关关价格调整文文件规定等。(6)招标时建筑筑安装材料及及设备的市场场价格。12．简述设备、材料料采购中的邀邀请招标方式式。设备、材料采购的的邀请招标是是由招标单位位向具备设备备、材料制造造或供应能力力的单位直接接发出投标邀邀请书，并且且受邀参加投投标的单位不不得少于三家家。这种方式式也称为有限限国际竞争性性招标，它适适用于合同金金额不大，或或所需特定货货物的供应商商数目有限，或或需要尽早交交货等情况。13．简述建设监理招招标的方式建设监理招标一般般实行公开招招标或邀请招招标两种方式式。招标人采采用公开招标标方式的，应应在当地建设设工程发包承承包交易中心心或指定的报报刊上发布招招标公告。招招标人采用邀邀请招标方式式的，应当向向3个以上具备备资质条件的的特定监理单单位发出邀标标通知书。招标公告和邀标通通知书应当载载明招标人的的名称和地址址、招标项目目的性质和数数量、实施地地点和时间以以及获取招标标文件的办法法等事项。14．简述设计招标文文件的主要内内容。为了使投标人能够够正确地进行行投标，设计计招标文件应应包括以下几几方面的内容容：1)投标标须知。包括括工程名称、地地址、竞选项项目、占地范范围、建筑面面积、竞选方方式等。2)设计计依据文件。包包括经过批准准的设计任务务书或项目建建议书及有关关行政文件的的复制件。3)项目目说明书。包包括对工程内内容、设计范范围或深度、图图纸内容、张张数和图幅、建建设周期和设设计进度等方方面的说明，工工程项目建设设的总投资限限额。4)合同同的主要条件件和要求。5)设计计基础资料。包包括提供设计计所需资料的的种类的审查查方式。6)现场场勘察和标前前会议的时间间和地点。7)投标标截止日期。8)文件件编制要求及及评定原则。9)招标标可能涉及的的其他有关内内容。论述题论述题答案1.论述建设工程施工工投标的工作作程序。建设工程施工投标标的主要工作作程序：（1）投标的前期工作作（2）申请投标和递交交资格预审书书（3）接受投标邀请和和购买招标文文件（4）研究招标文件（5）调查研究和澄清清问题（6）编制施工计划①核实工程量②施工组织设计（7）估价和确定投标标标价（8）编制投标文件（9）投标文件的投递递（10）参加开标会、授授标与签约2.请论述建设监理招招标与投标的的基本程序。建设监理招标与投投标的基本程程序如下：（1）招标人组建项目目管理班子，确确定委托监理理的范围，自自行办理招标标事宜的，应应在招标投标标办事机构办办理备案手续续；（2）编制招标文件；；（3）发布招标公告或或发出邀标通通知书；（4）向投标人发出投投标资格预审审书，对投标标人进行资格格预审；（5）招标人向投标人人发出招标文文件，投标人人组织编写投投标文件；（6）招标人组织必要要的答疑、现现场勘察，解解答投标人提提出的问题，编编写答疑文件件或补充招标标文件等；（7）投标人递送投标标书，招标人人接受投标书书；（8）招标人组织开标标、评标、决决标；（9）招标人确定中标标单位后向招招标投标办事事机构提交招招标投标情况况的书面报告告；（10）招标人向投标人人发出中标或或者未中标通通知书；（11）招标人与中标单单位进行谈判判，订立委托托监理书面合合同；（12）投标人报送监理理规划，实施施监理工作。3.请论述设计招标与与投标的程序序。依据委托设计的工工程项目规模模以及招标方方式，各建设设项目设计招招标的程序繁繁简程度也不不尽相同。国国家有关建设设法规规定了了如下的标准准化公开招标标程序，采用用邀请招标方方式时可以根根据具体情况况适当变更或或酌减。（1）招标单位编制招招标文件。（2）招标单位发布招招标广告或发发出招标通知知书。（3）投标单位购买或或领取招标文文件。（4）投标单位报送申申请书。（5）招标单位对投标标单位进行资资质审查，或或委托中介机机构或咨询公公司进行审查查。（6）招标单位组织投投标单位勘察察现场，解答答招标文件中中的问题。（7）投标单位确定设设计主导思想想，编制设计计方案，编写写投标文件。（8）投标单位按规定定时间密封报报送投标书。（9）招标单位当众开开标，组织评评标，确定中中标单位，发发出中标通知知书。（10）招标单位与中标标单位签订合合同。案例案例答案1.案例一：背景：某大型水利利工程项目中中的引水系统统由电力部委委托某技术进进出口公司组组织施工公开开招标，确定定的招标程序序如下：1、成立招标标工作小组；；2、编制招标标文件；3、发布招标标邀请书；44、对报名参参加投标者进进行资格预审审，并将审查查结果通知各各申请投标者者；5、向合格的的投标者分发发招标文件及及设计图纸、技技术资料等：：6、建立评标标组织，制定定评标定标办办法；7、召开开标标会议，审查查投标书；8、组织评标标，决定中标标单位；9、发出中标标通知书；10、签订承发发包合同。参参加投标报价价的某施工企企业需制定投投标报价策略略。既可以投投高标，也可可以投低标，其其中标概率与与效益情况如如下表所示：：中标概率效果利润(万元)效果概率高标0.3好3000.3中1000.6差-2000.1低标0.6好2000.3中500.5差-3000.2若未中标，需损失失投标费用5万元。问题：1）上述招招标程序有何何不妥之处，请请加以指正。2）请运用决策树方方法为上述施施工企业确定定投标报价策策略。问题1）：l、第3步“发布招标邀请书”应为“发布招标公公告(通告)”，因为是公公开招标方式式，不是邀请请招标；2、在第5步与第66步之间应增增加“组织投标单单位踏勘现场场，并就招标标文件进行答答