2022年监理工程师之交通工程目标控制强化训练试卷A卷附答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制强化训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、价值工程中的技术指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】D2、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A3、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C4、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A5、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C6、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B7、强夯的计量单位的是（）。A.平方米B.立方米C.延米D.次数【答案】A8、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B9、防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。A.拱部宜为0.5~0.7mB.侧墙宜为0.5~0.7mC.拱部宜为0.7~1.0mD.在凸处适当加密固定点【答案】A10、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C11、下列关于模板、支架和拱架的卸落的说法错误的是（）。A.非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除B.芯模和预留孔道的内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.侧模及底模应在结构建立预应力后方可拆除【答案】D12、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C13、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A14、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A15、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A16、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A17、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D18、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C19、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C20、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D21、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】A22、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B23、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C24、某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（）。A.给予计量B.不予计量C.计量所增混凝土量的一半D.和承包人协商后予以计量【答案】B25、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B26、路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D27、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A28、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B29、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D30、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D31、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B32、粉煤灰可用于（）。A.各级公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一级公路下路床D.二级公路的上路床【答案】A33、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A34、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A35、具有以下特点的公路项目的桥梁工程中，不需开展施工安全风险评估（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C36、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）并不应少于3根，工程总桩数（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B37、公路水运建设项目的特征不包括（）。A.技术要求低B.投资大C.建设周期长D.涉及面广【答案】A38、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C39、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B40、超前地质钻探宜采用中距离钻探，必要时可采用长距离钻探，连续钻探时前后两次宜重叠（）。A.5～10mB.10～15mC.15～20mD.20～25m【答案】A41、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（）天。A.8B.9C.10D.13【答案】A42、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A43、对于监理机构平安工地建设，（）对合同段工程开工前安全生产条件审核的同时，应进行工程项目开工前安全生产条件中相关内容的自查，自查结果与合同段开工前安全生产条件核查结果一同报建设单位，作为建设单位进行工程项目开工前安全生产条件核查的参考。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】B44、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C45、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A46、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A47、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位【答案】A48、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】B49、（）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案】C50、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C51、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C52、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（）。A.常规支付B.违约支付C.合同解除支付D.合同终止【答案】C53、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D54、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/m3，则挖土施工的流水节拍为（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C55、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B56、进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（）单位原因造成工程进度延误，且在监理机构签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理机构应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】A57、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C58、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A59、下列（）不属于费用支付的依据。A.中标工程的施工合同协议书B.合同条款C.投标文件D.工程量清单【答案】C60、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。A.第一次工地会议由总监主持B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C61、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D62、沿海地区或冬季撒除冰盐的路面或桥面中可掺入或复配（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】C63、滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】D64、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D65、在合同工程正式开工前，（）应组织召开第一次工地会议。A.总监办B.总监理工程师C.驻地办D.驻地监理工程师【答案】A66、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D67、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】A68、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A69、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.0m，横向间距不应大于2.5mD.振捣窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C70、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.高速公路的底基层不大于30%C.二级及二级以下公路的基层不大于35%D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D71、在《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。A.监理计划B.监理规划C.监理大纲D.监理细则【答案】A72、工程项目的（）是用来指导工程全局的，是工程从开工一直到竣工位置，各个主要环节的总的进度安排。A.年度进度计划B.月度进度计划C.季度进度计划D.总体进度计划【答案】D73、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A74、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D75、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】B76、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（）。A.初凝时间B.终凝时间C.拌和时间D.施工时间【答案】A77、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B78、在进行无机结合料稳定材料配合比设计时，强度数据的处理宜按（）倍标准差的标准剔除异常数值，且同一组试验样本异常值剔除应不多于2个。A.1B.2C.3D.4【答案】C79、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C80、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B81、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A82、支架及拱架的构造中托架宜设置成（），与预埋件的连接固定方式应可靠。A.L形B.三角形C.T形D.U形【答案】B83、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A84、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A85、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A86、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C87、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】B88、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】B89、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数中确定矿料的有效相对密度，对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和（）组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。A.2B.3C.4D.5【答案】A90、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C91、真空预压施工的第一步是（）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】B92、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C93、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70％。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】A94、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C95、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】C96、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影响，都会造成（）。A.施工计划的不均衡性B.施工计划的被动性C.施工计划的多变性D.施工计划的调整性【答案】A97、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答案】D98、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A99、钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取（）个接头试件做抗拉强度试验。A.2B.3C.4D.5【答案】B100、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】A多选题（共50题）1、人民法院审理民事案件依法实行两审终审制，但适用民事诉讼有关程序审理的一些案件则依法实行一审终审，这些案件包括哪几类？()A.认定财产无主案件B.选民资格案件C.知识产权案件D.离婚案件【答案】AB2、甲诉乙侵权一案经某市东区人民法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级人民法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？()A.该市东区人民法院B.该市南区人民法院C.该市西区人民法院D.该市中级人民法院【答案】AC3、招标控制价的作用包括（）。A.利于引导投标方投标报价B.是建设工程计价的依据C.增强招标过程的透明度D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据E.作为评标的参考依据【答案】ACD4、梁板式桥的截面形式包括（）。A.板式B.板拱C.薄壳拱D.双曲拱E.桁架梁【答案】A5、下列关于公路交通安全设施施工监理要点的说法中，正确的有（）。A.可根据合同约定、现场工程情况或建设单位要求，对工程项目购置的安全设施的材料或半成品进行工厂检验B.现场不具备检测能力的部分进场材料或半成品，可送施工单位自有的试验室进行检验C.含有试验段的公路交通安全工程正式施工前，应审批试验段工程开工报告D.试验段施工满足设计及标准规范要求前可以进行正式施工E.施工结束后，应按照现行规范进行检验【答案】AC6、属于沥青混凝土路面常见病害的是（）。A.龟裂B.横向裂缝C.纵向裂缝D.车辙E.破碎板【答案】ABCD7、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD8、根据中华人民共和国安全生产法，下列需要编制专项施工方案且组织专家进行论证、审查的有（）。A.深基坑工程B.爆破工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程E.起重吊装工程【答案】ACD9、水泥混凝土路面其他类型路面相比，具有优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.耐久性好D.能见度好E.没有接缝【答案】ABCD10、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD11、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD12、在双代号时标网络计划中，下列说法正确的有（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制【答案】AD13、下列选项中属于建筑项目前期工作费的有（）。A.勘察、设计所需的费用B.施工招标文件编制费C.使用林地可行性研究报告编制费D.风洞试验费E.桩基承载力试验费【答案】ABD14、孔某在A市甲区拥有住房两间，在孔某外出旅游期间，位于A市乙区的建筑工程队对孔某隔壁李某房屋进行翻修。在翻修过程中，施工队不慎将孔某家的山墙砖块碰掉，砖块落人孔某家中，损坏电视机等家用物品。孔某旅游回来后发现此情，遂交涉，但未获结果。孔某向乙区法院起诉。乙区法院认为甲区法院审理更方便，故根据被告申请裁定移送至甲区法院，甲区法院却认为由乙区法院审理更便利，不同意接受移送。以下哪些说法是正确的？A.甲、乙二区对本案都有管辖权B.向哪个法院起诉，由原告选择决定C.乙区法院的移送管辖是错误的D.甲区法院不得再自行移送，如果认为无管辖权，应报A市中级人民法院指定管辖【答案】ABCD15、北京A区某出版社出版了一本普法书。上海B区某文化公司见该书销路很好，遂在上海市C区非法复制了8000册。该公司将这批非法复制的书藏匿在上海市D区，后在E区销售时被版权局查封。出版社欲对上海该文化公司提起著作权侵权诉讼。请问：出版社可以选择向下列哪些法院起诉？()A.B区法院B.C区法院C.D区法院D.E区法院【答案】ABCD16、甲公司是个大型集团公司，乙公司为甲公司的分公司，丙公司为甲公司的子公司，丁公司为甲公司和戊公司共同出资设立的有限责任公司。现乙公司在某一执行案件中成为被执行人，但乙公司已无力清偿债务，执行法院的下列哪些做法是正确的？()A.直接裁定追加甲公司为被执行人B.发现甲公司财产不足清偿债务时，裁定追加丙公司为被执行人C.发现甲公司财产不足清偿债务时，裁定追加丁公司为被执行人D.裁定追加甲公司为被执行人并可将甲公司在丁公司中的股权予以冻结【答案】AD17、下列属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的均衡性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性E.施工过程的差异性【答案】ABD18、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，下列对于涂装的说法正确的有（）。A.在涂装前，应对其表面进行除锈处理B.除锈应采用喷丸或抛丸的方法进行C.除锈等级Sa2.5表面粗糙度Ra应达到50～100μmD.除锈后的连接面宜进行喷铝处理E.Sa3适用于年平均相对湿度在50%以上及一般大气污染的工业地区【答案】ABD19、新奥法采用的支护体系是复合式衬砌，由（）组合而成。A.初期支护B.超前支护C.防水层D.管棚支护E.二次衬砌【答案】AC20、下列属于价值工程提高产品或作业价值的主要途径的是（）。A.功能大幅度提高，同时成本大幅度降低B.提高功能，同时保持成本不变C.在功能不变的情况下，降低成本D.成本略有增加，同时功能大幅度提高E.功能略有下降，同时成本大幅度降低【答案】BCD21、关于浆砌块石或混凝土预制块墩台施工说法不正确的有（）。A.砌块在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈，应清洗干净B.砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑C.各砌层应先砌内圈定位行列，然后砌筑外层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体D.分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致E.各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空【答案】ABD22、关于填隙碎石施工的说法，正确的是（）。A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于53mm；用作底基层时，应不大63mmC.用作基层时集料的压碎值应不大于26%，用作底基层时应不大于30%D.填隙料应干燥E.宜采用轮胎压路机碾压，碾压后表面集料的空隙应填满，但表面应看得见集料【答案】ABCD23、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD24、从力学特性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.水泥混凝土路面D.半刚性路面E.沥青路面【答案】ABD25、品质工程评价的标准包含（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.外观指标E.减分指标【答案】ABC26、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师E.项目经理【答案】BD27、墩台主要包括（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁C.台帽D.耳背墙E.沉井基础【答案】ABCD28、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD29、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）。A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD30、水土保持方案实施的保证措施包括（）。A.组织领导和管理措施B.水土流失监测C.技术保证措施D.资金来源及管理使用办法E.分区防治措施布局【答案】ACD31、工程监理单位监理工作人员在开展费用监理工作的过程中，应遵循的依据包括（）。A.工程施工现场的地质土质和地貌B.工程招标文件及其补遗书、修正澄清书C.工程施工合同协议书D.工程量清单计量规则E.工程施工过程中有关的往来文件【答案】BCD32、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管块B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.镀锌钢管【答案】ACD33、根据监理措施采取的时间不同进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】BCD34、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD35、下列不属于进行试验路段的主要目的的是（）。A.确定松铺厚度B.确定土质情况C.确定压实工艺D.确定压路机型号E.确定弃土位置【答案】B36、施工进度计划的特点包括（）。A.进度计划的稳定性B.进度计划的被动性C.进度计划的多变性D.进度计划的不均衡性E.进度计划的高效性【答案】BCD37、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石应干燥B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。E.应检验松铺材料层的厚度，不满足要求时应减料或补料。【答案】ABC38、沥青混合料是指由适当比例的（）在严格控制条件下拌和而成的符合技术标准的混合料。A.沥青B.粗集料C.细集