建设工程合同管理D卷

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建设工程合同管理D卷目录：1、建设工程合同管理D卷2、建设工程合同管理E卷全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷建设工程合同管理D卷（考试时间：120分钟满分110分）一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.决定合同法律关系性质的是()。A.合同法律关系的主体B.合同法律关系的客体C.合同法律关系的内容D.合同法律关系的责任2．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则(

)A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任4．招标人对施工投标保函的正确处理方式是(

)。A．未中标的投标人不退还

B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是()的具体体现。A.公平原则B.诚实信用C.自愿原则D.公开原则6．某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定(

)。A．施工合同成立，但不生效

B．施工合同成立，且已生效C．施工合同不成立，不生效

D．施工合同不成立，但有效7.要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示是()。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤销D.要约失去效力8．甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同(

)。A．有效，但应由采购员向乙公司支付货款

B．有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款

D．无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担9.合同成立后，合同中的()条款是独立存在的。A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁10．某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的(

)。A．双方享有的同时履行抗辩权

B．后履行方享有的抗辩权C．先履行方享有的不安抗辩权

D．后履行方享有的不安抗辩权11.处理无效合同的主要方式是（）。A.赔偿损失B.返还财产C.收归国有D.追缴财产12．某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由(

)违约责任。A．建设单位直接向材料供应商追究

B．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D．建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究13.合同的履行以（）为前提和依据。A.有效的合同B.合同标的C.法律法规D.合同当事人14．某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付(

)承担违约责任。A．4万元

B．8万元

C．10万元

D．14万元15.按照《合同法》的规定，对于预期违约的，当事人应当承担违约责任，这是《合同法》（）原则的重要体现。A.严格责任B.平等C.诚实信用D.公正16．招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由(

)。A．招标人承担，费用由投标人承担

B．投标人承担，费用由招标人承担C．招标人承担，费用由招标人承担

D．投标人承担，费用由投标人承担17.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是（）。A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会18．开标时判定为无效的投标文件，应当(

)。A．不再进入评标

B．在初评阶段淘汰

C．在详评阶段淘汰

D．在定标阶段淘汰19.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用（）合同。A.总价B.成本加酬金C.单价D.估计工程量单价20．全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是(

)。A．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察（）的资质能力。A.设计单位负责人B.设计负责人C.专业设计人员D.所有设计人员22．在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，纲领性的法律文件是(

)。A．建设工程委托监理合同

B．建设工程委托监理合同标准条件C．建设工程委托监理合同专用条件

D．双方共同签署的修正文件23.监理人在（）授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理。A.法律B.招标人C.委托人D.承包人24．在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于(

)。A．附加工作

B．额外工作

C．正常工作

D．委托人工作25.委托监理合同终止的标志是（）。A.竣工验收完毕B.签定工程保修责任书C.工程保修期满D.监理单位收到监理报酬尾款26．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应(

)。A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用27.经过修改的设计文件应（）使用。A.报总监理工程师审核批准后B.按设计管理程序经有关部门审批后C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后28．在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是(

)。A．合同签订日

B．设计人收到定金日

C．开始设计日

D．合同约定的时间29.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）。A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限30．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，(

)后推迟开工日期。A．需承包人书面通知工程师

B．应经建设行政主管部门批准C．应经工程师批准

D．需承包人书面通知发包人31.反映招标工程具体特点和要求是在（）中约定的。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件32．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由(

)承担。A．工程师

B．承包人

C．工程师和承包人

D．发包人33.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（）天，以书面形式向工程师提出延期申请和要求。A.1B.2C.7D.1434．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是(

)。A．费用由发包人承担，工期给予顺延

B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延

D．费用由承包人承担，工期给予顺延35.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应（）。A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方以书面形式约定D.由工程师确定36．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按(

)顺序解释。A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书37.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前（）小时以书面形式通知工程师验收。A.7B.14C.24D.4838．工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为(

)日。A．承包人第一次提交竣工验收报告

B．承包人修改后再次提请竣工验收C．最终验收合格

D．办理竣工验收手续题答要不内线封密39.工程具备竣工验收条件，（）按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。A.承包人B.工程师C.发包人D.专家验收组40．材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，(

)。A．由供货方承担全部责任

B．由运输部门承担全部责任C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任41.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按（）执行。A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准42．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是(

)。A．预付款的金额不少于合同价22％

B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款43.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自（）开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日44．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失(

)。A．分包商可直接向工程师递交索赔报告

B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告45.FIDIC合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应（）。A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整46．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，(

)。A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任

D．应由指定分包商直接对业主承担责任47.FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单位应在开工日期后（）天之内。A.14B.28C.30D.4248．依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是(

)。A．只能向有合同关系的对方提出索赔

B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D．索赔处理应尽可能协商达成一致49.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件（），提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内50．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(

)。A．现场同期记录

B．索赔意向通知

C．索赔报告

D．索赔证据二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.无权代理行为在()情况下，被代理人承担民事责任。A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决52．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括(

)等抵押合同。A．土地使用权

B．城市房地产

C．车辆

D．机器

E．土地所有权53.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括()。A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用54．按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括(

)。A．价目表的寄送

B．招标公告

C．递送投标书

D．无价格的商业广告

E．发出中标通知书55.在合同磋商阶段不会发生的责任有()。A.违约责任B.责任C.缔约过失责任D.保证责任E.合同纠纷责任56．在施工合同中，(

)的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订

B．招标人与投标人串通签订C．施工企业的违约责任明显过高

D．建设单位的违约责任明显过高E．约定的质量标准低于强制性标准57.根据《招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括（）。A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.共用事业项目E.外国政府援助资金的项目58.合同履行中，承担违约责任的方式包括(

)等。A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．返还财产

E．追缴财产，收归国有59.招标人编制的招标文件通常包括（）。A.资格预审表B.工程量清单C.合同条件D.投标须知E.技术规范、图纸和技术资料60．按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(

)。A．有编制招标文件的能力

B．已发布招标公告

C．具有开标场地

D．有组织评标的能力

E．已委托公证机关公证61.划分委托监理合同的工作范围时，通常考虑的因素包括（）。A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度62．按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中(

)。A．与投标人就投标价格进行谈判

B．将中标结果通知未中标的投标人C．强制中标人接受新的承包条件

D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E．授权评标委员会确定中标人63.可以终止委托监理合同的情形是（）。A.监理人收到监理金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21天内没收到答复64．依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括(

)。A．工程设计的建议权

B．工程规模的认定权

C．工程设计变更的决定权D．承包人索赔要求的审核权

E．施工协调的主持权65.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足（）的需要。A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.非标准设备制作E.设计交底66．在设计合同履行过程中，设计人的责任包括(

)。A．按时提供设计依据文件和基础资料

B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收C．负责审查外商提供的设计资料

D．保证设计质量

E．设计交底67.施工合同示范文本中规定的固定价格合同（）。A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围68．按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括(

)。A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答C．资格审查文件

D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议69.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有（）。A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定70．依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括(

)。A．办理临时用地、停水、停电申请手续

B．向施工单位进行设计交底C．提供施工场地地下管线资料

D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E．开通施工现场与城乡公共道路的通道71.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行72．施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以(

)。A．留置该工程

B．拍卖该工程

C．与发包人协议将该工程折价

D．请仲裁机构将该工程依法拍卖

E．申请法院将该工程依法拍卖73.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括（）。A.产品说明书B.双方签定的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品74．设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括(

)。A.一次检验即达到性能保证值指标

B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行B.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因

C.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E．采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验75.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有（）。A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用76．依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为(

)。A．由业主指定，并与其签定合同

B．工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C．对其付款从暂列金额内开支

D．承包商负责对其施工进行协调管理E．对其违约行为承包商承担连带责任77.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（）情况。A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议78．依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有(

)。A．承包商应对分包合同进行协调管理

B．承包商代表有权直接向分包商发布指示C．工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D．工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E．无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求79.工程师通常在（）情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据80．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有(

)。A．对竣工检验的干扰

B．不可抗力造成的损失

C．延误移交施工现场

D．业主提前占用工程

E．非承包商原因检验导致施工延误

建设工程合同管理D卷参考答案单项选择题1.C2.D3.D4.C5.C6.B7.B8.B9.D10.B11.B12.B13.A14.C15.A16.A17.C18.A19.D20.A21.B22.A23.C24.B25.D26.C27.B28.B29.D30.C31.C32.B33.C34.B35.C36.C37.D38.B39.C40.C41.D42.C43.C44.C45.C46.D47.D48.B49.D50.B[]密封线内不要答题二、多项选择题51.AC52.ABC53.CDE54.ABD55.ABDE56.ABE57.ACDE58.ABC59.BCDE60.AD61.ADE62.ACD63.ADE64.ADE65.ACD66.CDE67.ACD68.ADE69.BCDE70.ACE71.ADE72.CE73.BCDE74.ABCE75.ABE76.BCDCE77.ABC78.ABE79.BCDE80.ACE精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档全国监理工程师执业资格考试临考密押试卷建设工程合同管理E卷（考试时间：120分钟满分110分）一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1．下列关于代理的叙述，(

)是不正确的。A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C．无权代理的法律后果由被代理人承担D．代理人只能在代理权限内实施代理行为2.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是()。A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是(

)。A．保证B．定金C．留置D．质押4.建筑工程一切险往往还加保()。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，(

)。A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.合同自由的重要体现是()。A.合同形式由当事人选择B.合同的要式原则C.合同成立前可无书面形式D.合同的内容由当事人约定7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应(

)。A．以自己的名义向人民法院主张该购房款B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款D．以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担()责任。A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而(

)的行为。A．解除合同B．变更合同C．转让合同D．中止履行合同义务10.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用（）。A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿11．根据《合同法}的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是(

)。A．罚金B．赔偿金C．利息D．违约金12.依据《合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按（）执行。A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签定合同地市场价格13．依据《合同法》的规定，出现(

)订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A．违反法律法规规定B．当事人恶意串通损害第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．对方当事人采用欺诈手段14.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当（）。A.经对方同意B.通知对方C.由仲裁机构解除D.由人民法院执行解除15．投标人在投标过程中出现(

)时，招标人可以没收投标保证金。A

投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C．购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求设计服务的采购单项合同估算价在（）万元人民币以上时，必须进行招标。A.200B.100C.50D.2017．施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是(

)。A．投标须知B．资格预审表C．合同专用条款D．对投标人书面有质疑的解答18.监理评标通常采用（），对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法19．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(

)招标。A．施工B．设备采购C、设计D．材料采购20.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在（）中明确的。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件21．招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当(

)。A

仅允许排名前五名的投标人参加投标B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C．由排名第七的递补，维持六家投标人D．重新进行资格预审22.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是（）。A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准23．勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于(

)状态。A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立24.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受（）的指示完成相应的试验工作。A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师25．依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可(

)。A

发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B．发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C．发出终止合同通知，通知发出14

内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D．发出终止合同通知，通知发出14

内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同26.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A.7B.14C.15D.3027．设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，(

)，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A．按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B．按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C．工程施工完成竣工验收工作D．工程通过保修期检验28.施工合同的总纲性法律文件是（）。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件29．依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(

)。A

设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数31．某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由(

)进行审查认可。A．承包总体工程设计的设计单位B．发包人C．监理工程师D．设备安装承包商32.合同双方在订立合同时形成的文件不包括（）。A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件33．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由(

)承担。A．乙承包人B．发包人C．甲承包人D．工程师34.图纸会审和设计交底应由（）来组织进行。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位35．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由(

)。A．保管员负责赔偿损失B．发包人承担损失责任C．承包人负责赔偿损失D．发包人与承包人共同承担损失责任36.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由（）。A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责37．为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由(

)。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B．承包人负责检验工作，并承担检验费用C．发包人负责检验工作，并承担检验费用D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用38.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，验收（）小时后，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A7B.24C.48D.7239．依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以(

)。A.立即发出解除合同通知B．立即停工并发出通知要求支付预付款C．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工40.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同41．施工合同示范文本通用条款规定，承包人对(

)的保修期限应为5年。A．地基基础工程B．屋面防水工程C．设备安装工程D．排水管道工程42.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（）支付费用。A.采购方B.供货方C.采购方和供货方共同D.施工承包人43．材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该(

)。A、提取全部材料，按实际交付数量付款B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前提货，拒付货款D、提取全部材料，按订购数量付款44.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的（）天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。A.14B.24C.28D.4245．依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当(

)。A

在首次支付工程进度款时起扣B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣46.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了（）处理合同争议的程序。A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会47．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(

)。A．4月15日B．5月1日C．5月15日D．5月1848.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在（）可运出施工现场。A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时49．工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人(

)。A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求B．认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告50.某施工合同工期为300天，合同价为1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（）。A.不批准顺延工期B.应批准顺延期1天C.应批准顺延工期2天D.应批准顺延工期3天二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51．在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括(

)。A

土地使用权B．社会团体的教育设施C．土地所有权D．抵押人所有的交通工具E．依法被监管的财产52.建设工程的保证人一般是()。A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.建设行政主管部门53.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时(

)履行。A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地54.撤回要约的通知应当在()到达受要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后55.效力待定合同的情形是（）订立的合同。55．根据《合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的(

)条款仍然有效。A．质量B．结算C．仲裁D．标的E

担保56.合同当事人签定的合同确认为无效合同的确认权归（）。A.合同当事人B.人民法院C.仲裁机构D.公证机关E.人民政府57．按照《招投标法》的规定，(

)可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A

施工单项合同估算价150万元人民币B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币．C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币58.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括（）。A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则59．《招投标法》规定，投标文件(

)的投标人应确定为中标人。A

满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C．满足招标文件各项要求，并且报价最低D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E．满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高60.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾（）。[]密封线内不要答题A.科学性B.节约性C.严格性D.完整性E.灵活性61．按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括(

)。A．中标函B．投标保函C．监理合同标准条件D．监理委托函E．标准、规范62.委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括（）。A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务63．委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括(

)。A．设计标准认定权B．工程款支付的签认权C．工程设计变更的审批权D．施工技术方案的审核权E．工程建设有关协作单位组织协调主持权64.委托监理合同示范文本中，监理人的权利有（）。A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人决定权D.对施工进度进行检查监督E.建筑材料的检验权65．设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括(

)。A．经批准的可行性研究报告B．设计依据的标准C．城市规划许可文件

D．限额设计要求E．工程勘察资料66.设计合同示范文本规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括（）。A.设计范围B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计阶段和内容D.设计深度要求E.设计人参与施工工作的要求67．设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括(

)。A

委托设计任务的范围和内容B．发包人应提供的有关资料和文件C．项目投资要求D．双方的责任E．工程用地规划题答要不内线封密68.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责（）。A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查69．依照施工合同示范文本通用条款的规定，(

)属于发包人应当完