工程劳务分包合同(经典模板)

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程劳务分包合同(经典模板)目录：1、工程劳务分包合同(经典模板)2、工程劳务合同(模板)合同编号：XXX有限公司工程劳务分包合同项目名称：发包人：承包人：签订时间：年月日劳务分包合同发包方：XXX有限公司（简称甲方）承包方：（简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、标准和规范的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方和乙方就劳务事项，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、建设单位：4、总包单位：第二条承包范围、内容及承包方式1、承包范围：（主要写明栋号部位）2、承包内容：（主要写各分项工程名称，如铝合金门窗、玻璃幕墙等）3、方式：本工程采用以下第方式承包。（1）包清工，乙方负责自供机具设备及工具类耗材。（2）包工包辅材，乙方负责自供机具设备及工具类耗材。乙方承包的辅材仅指工程现场所用的辅材，主要有：M6以下（不含M6)的螺栓螺钉、铝拉铆钉、不锈钢拉铆钉、射钉、钢钉、美纹纸、塞缝的泡沫填充剂或水泥砂浆、防水剂、泡沫棒、清洁剂、防腐垫片、橡胶垫块、焊条、防锈底漆（仅指擦伤及焊缝修补所用的）、银粉漆等。第三条合价计价方式及合同价1、合同计价方式：本合同采用固定单价方式包干，乙方均按本合同价一次包干，在完成承包范围内工程时不得以任何理由提出结算调整的要求。在设计方案未改变的情况下，一切报价内未显示金额但按图应完成的项目施工费均视为乙方应承担的风险费。2、合同价：本合同暂定合同总价为：¥0.00元，大写：。竣工结算时以实际完成工程量为准。3、合同价格中包含但不限于以下内容：（1）现场材料装卸费（含人工费、机械费）、材料现场运输费（含水平运输、垂直运输、二次搬运等的人工费、机械费）、材料保管费（含人工费、防护材料费）；（2）施工机具使用费、工具类耗材费、辅材费、材料损耗费；（3）现场加工费、安装费、调试费、现场淋水试验及幕墙门窗性能试验（四性试验）等所有人工费；（4）材料、人工等物价的上涨费；（5）安全文明施工措施费、施工人员各项保险费用、劳保防护费、成品保护费；（6）工人食宿费、工人调动差旅费及误工费、施工现场赶工加班费、生活水电费；（7）施工队自用库房及工人宿舍的搭建费；（8）脚手架局部的位移调整费、吊篮的移位费、验收前的一次性内外清洗费；（9）现场从总包方主电箱所接出的所有临时用电线路架设费（含电缆、电箱材料设备费）；（10）管理费、税金、利润、不可预见风险费。4、分项工程量清单及安装单价，如下表：分项工程安装价格表序号分项工程名称计量规则主要工作内容描述单位工程量单价(元)合价(元)1234567合同暂定总价报价说明：第四条工期1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；实际开工日期以甲方书面通知为准。2、主要节点工期：___________________________________。3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。4、工期要求：工程不能按合同工期竣工或超出建设单位（或总包单位）、甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任：（1）总工期逾期：若因乙方劳动力、工效不足等原因造成逾期竣工，每逾期一天向甲方支付10000元逾期违约金，最高不超过合同总金额的5%。并承担包括甲方因此遭受到建设单位（或总包单位）给予的处罚及对发包方造成的一切损失。（2）节点工程逾期：若节点工期发生延误，每逾期一天乙方应向甲方支付违约金1000元，且甲方按各节点进行考核，可累计扣罚。即使总工期按期完成，对原节点的扣罚，甲方亦不予补还。5、乙方的施工作业人数必须无条件满足甲方项目部及业主对施工进度的要求，在材料、图纸等条件满足的情况下，承包方须严格按照上述工期完工。如发生由于乙方施工作业人员不足而延误工期的情况，且乙方不主动增加工人进行抢工时，甲方有权从别处调人加入抢工，所发生费用（包括人工费、工人往返工地的差旅费、途中误工费、生活安置费等）全部由乙方承担，且甲方有权以300元/人·天（以外调工人数量计算）对乙方加以处罚。6、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延。（1）不可抗力；（2）承包方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。第五条工程质量1、工程质量标准：合格(按设计要求及国家相关标准验收)。2、乙方必须严格按国家、施工地当地政府部门有关标准、规范和设计要求和甲方的《工程质量评定标准》（详见附件一）进行安装施工，因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同总金额的5%逾期违约金，并无条件返修整改，一切返修费用由乙方承担；乙方因自身原因无法完成返修整改的，甲方可以委派其他施工班组完成，产生的一切费用由乙方承担。3、乙方在开工前，必须编制施工方案、施工工艺、施工质量保证措施报甲方审查、批准。工程的检查、交接验收等程序条件必须满足主合同或甲方的质量标准和质量要求，乙方必须自检，并提供自检依据，自检后以书面形式通知甲方进入现场进行工程检查验收。乙方应就所承包的工程向甲方承担甲方在主合同中所应承担的一切义务。4、乙方在开工前，必须对施工人员进行施工质量技术交底，交底文件由交底人及被交底人签名确认后存档备查。5、工程大面积施工前，必须进行样板施工并经验收合格后才能进行。6、严格按甲方、建设单位、设计单位认可的图纸进行施工，不得随意作更改，如发现设计问题，必须立即向甲方管理人员汇报，否则所有损失全部由乙方负责。7、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即在规定的时间内整改至复核要求，并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。出现上述问题，在甲方要求整改时间内未及时完成整改并提交整改报告的，一次处罚200元。8、乙方对已施工完成的必须采取切实可行保护措施，避免损坏或污染，直至工程竣工验收合格移交甲方和建设单位止；乙方必须对已施工的成品或半成品进行保护，移交前的成品或半成品损坏、缺陷、污染均由乙方负责，如果乙方能够提供明确的证据证明是由其它施工单位造成的污染及损坏等，经甲方及监理、建设单位确认后，由责任单位负责修复，假如不能找出责任单位，则由乙方负责修复，乙方必须按甲方规定的时间及要求进行恢复和维修，否则乙方承担违约金2000元/天；如因乙方原因对其他施工单位的成品或半成品造成损坏、缺陷、污染，所需的维修和恢复的费用由乙方自己与被污染的施工单位私下解决，否则甲方有权不支付最近一期的工程进度款，直至乙方缴纳恢复和维修费用后才进行支付工程款，同时乙方承担违约金2000元/天。9、乙方负责铝合金门、窗、雨棚及幕墙完工验收前100%进行淋水实验。淋水试验按如下方法进行：淋水管（6"管）出水口间距5厘米，淋水管口与墙面间距5厘米，淋水试验水柱与墙面要求保持垂直状态，淋水时间6小时以上，每三层布一次管，水压力为0.8MPA。并负责对淋水实验所发现的任何不合格进行维修，同时乙方承担违约金2000元/天。第六条进度产值确认与工程款付款1、依据实际完成的合格工程量，乙方于每月25日向甲方项目部上报《分包工程进度产值申报表》，并附上相应的验收记录及现场形象进度照片；产值申报表及验收记录中分项工程的名称必须与本合同第四条第4款“分项工程安装价格表”一致；产值申报表经甲方预算合约部审核确认后方可依据合同约定支付相应进度款；对于乙方上报工作量超出实际工作量时，一经查实，甲方有权对乙方作出虚增部分贰倍以上的经济处罚，对由于乙方原因造成工程返工的工作量甲方不予认可。2、本工程无预付款。3、甲方于每月15～25日向乙方支付上月工程进度款，工程进度款为经甲方审核确认的“分包工程进度产值”的80%。(注:付款时乙方必须提供相应足额合格的增值税专用发票)。3、工程竣工验收合格收到竣工质量验收报告及工程质量评定报告后，并且已方按甲方项目经理要求办理了工程移交并撤离了现场后30日内，甲方支付至累计已完成产值的85%。4、甲乙双方确认了竣工结算报告，并且乙方按照合同及档案管理部门要求移交了档案资料，在乙方向甲方提供了工程结算价款的全额发票后，甲方支付至合同结算总价的95%。5、合同结算总价的5%作为工程保修金。乙方在工程保修期间能充分履行保修责任,保修期满后甲方一次性支付工程保修金（不计利息）；如保修期内乙方未对质量问题进行维修，甲方有权找第三方处理，费用从工程保修金中扣除，剩余部分在保修期满后无息返还乙方，不足部分甲方有权向乙方追索。6、乙方在进行进度款申请计算工程量时，各施工工序的施工状态必须是完工并经甲方项目部验收合格的，不达标或未经验收的不得计量工程量。为了便于施工过程完成工程量及进度产值的计算，分部分项工程的各施工工序完成界面划分及产值比例如下表：序号分部分项名称施工工序产值比例工序完工标准1铝合金门窗（无钢副框）铝外框安装40%窗框及防雷安装、塞缝、防水涂刷完成，并外框试水合格。固玻安装30%玻璃安装、玻璃胶、外墙密封胶施工完成，并已初步清洁。门窗扇安装30%窗扇安装、调试完成，并经整窗试水、验收合格。2铝合金门窗（有钢副框）钢副框安装30%钢副框及防雷安装、塞缝、防水涂刷完成，并外框试水合格。铝外框安装20%铝框安装、钢副框与铝框间缝隙填充发泡剂施工完成。固玻安装25%玻璃安装、玻璃胶、外墙密封胶施工完成，并已初步清洁。门窗扇安装25%窗扇安装、调试完成，并经整窗试水、清洁、验收合格。3铝合金百叶、铝合金格栅铝外框安装50%窗框及防雷安装、塞缝、防水涂刷完成，并外框试水合格。百叶片安装50%百叶片安装、外墙密封胶施工完成，并清洁、验收合格。4玻璃幕墙预(后置)埋件安装5%测量放线、预埋件凿打、后埋件安装完成，并经拉拔试验合格。骨架安装35%骨架安装、焊接、防雷焊接、防腐防锈涂刷完成，并经验收合格。板块安装40%防火板（棉）、背衬板、玻璃面板、收口板、装饰扣盖安装完成。密封注胶、窗扇安装20%密封胶施工、窗扇安装、调试完成，并经试水、清洁、验收合格。5金属板幕墙预(后置)埋件安装5%测量放线、预埋件凿打、后埋件安装完成，并经拉拔试验合格。骨架安装40%骨架安装、焊接、防雷焊接、防腐防锈涂刷完成，并经验收合格。板块安装40%防火板（棉）、保温板（棉）、金属面板、收口板安装完成。密封注胶15%密封胶施工完成，并经试水、清洁、验收合格。6石材幕墙预(后置)埋件安装5%测量放线、预埋件凿打、后埋件安装完成，并经拉拔试验合格。骨架安装30%骨架安装、焊接、防雷焊接、防腐防锈涂刷完成，并经验收合格。板块安装50%防火板（棉）、保温板（棉）、石材面板、收口板安装完成。密封注胶15%密封胶施工完成，并经试水、清洁、验收合格。7单元式幕墙转接件安装20%测量放线、预埋件凿打、后埋件、转接件安装、防腐防锈涂刷完成。单元板块安装55%单元板块、防水板安装、打胶完成，并经试水合格。室内、外封修25%防火、防雷、室内封修收口板、室外装饰线条安装完成，并经清洁验收。7、其他注意事项：（1）工程款付款前提是：乙方施工进度、施工质量及安全文明施工管理满足甲方项目部要求，且乙方须提供上月《工人工资发放表》（工资发放表必须由工人本人亲笔签名并加摁手印且经乙方管理人员签字确认）；付款必须等甲方在收到业主工程款后方可支付（非承包方原因与承包方无关，则正常付款）。（2）在付款时，乙方必须向甲方提供符合国家发票管理规定以及甲方要求的正规发票。不得提供假发票，以及套用发票。如出现假发票等情况，甲方有对乙方进行经济处罚的权利，而不需经过承包方同意，每发现一次，视情节轻重，处罚10000元至50000元不等。（3）如出现乙方提供虚假的现场施工人员工资发放表，甲方有对乙方进行经济处罚的权利，而不需经过乙方同意，每发现一次，视情节轻重，处罚10000元至50000元不等。（4）工资表由乙方负责编制，工人签名栏和指模栏必须在甲方的监督管理下由工人当场完成。（5）乙方应建立健全工人考勤制度，设置考勤打卡机，要求出勤的工人按照考勤制度每天进行四次考勤（上午班前、班后，下午班前、班后），如有加班情况，另增加二次考勤（加班前、加班后）。（6）甲方对乙方工人的出勤情况进行不定期的检查，乙方必须无条件配合。若发现考勤记录与实际出工情况不符，按¥500元/人/次对乙方进行经济处罚，并在当月工程进度款中予以扣除。（7）乙方必须保证工人工资每月按有关法律法规的规定定期足额发放到每个工人手中，如乙方未能及时发放工人工资导致工人闹事或向有关部门投诉的，甲方有权从工程款中直接向工人支付工资，同时乙方仍应承担如下违约责任：①向甲方支付违约金100000元；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。②如甲方因此受到业主索赔或被行政部门进行行政处罚的，乙方需承担因此给甲方造成的经济损失。③由此造成工期延误等其他损失的，全部由乙方负责。④情节严重，且乙方有“坐视、串通或怂恿闹事者”的行为，甲方将不再与乙方结算支付工人工资后剩余的工程款并辞退乙方。第七条安全文明施工管理1、乙方必须认真贯彻安全第一、预防为主的方针，确保施工过程中人身和设备安全。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。3、乙方应建立健全安全检查制度，加强对施工现场的安全巡查，并对违反施工安全技术标准、规范和操作规程的行为及时制止或纠正，对发现的安全事故隐患，及时采取措施予以消除。4、乙方必须对全体施工作业人员进行安全文明施工教育：（1）乙方应当建立健全建筑安全生产教育培训制度，未经安全生产教育培训或者考核不合格的职工，不得上岗作业。（2）乙方必须为其施工人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、作业条件、机械设备和安全防护用具等。在乙方施工范围内，因安全防护、文明措施等发生的费用，由乙方承担。（3）安全用电，严格遵守用电规范，所有用电设备必须从开关箱取电。（4）凡需电焊、气割的动火作业，必须申办好动火证，配备灭火器，有监护人，清理周围可燃物后方可施工。（5）在悬空交叉作业时，离地超过2米者，上层人员应戴安全带，工地施工人员应戴安全帽，帽带扣紧。（6）对施工现场搭设的脚手架必须经验收合格后方能使用。（7）特殊工种必须持证上岗、严格按规范操作。5、一旦发生安全事故，乙方应立即报告项目部并维护好现场、采取应急措施，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。事故的调查处理中，乙方应积极主动配合甲方，如推诿责任无理取闹，甲方将辞退乙方，并依据事态的轻重保留追究乙方的民事或刑事责任。6、由于乙方自身安全措施不力及违章操作造成事故，一切责任后果和经济费用由乙方承担；由于乙方不能落实安全施工方案或不服从甲方安全施工管理所造成的安全事故责任由乙方承担。7、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。8、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。9、乙方必须严格遵守《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场安全文明施工补充标准》组织安全文明施工管理，若发生安全文明施工违规行为，甲方将根据双签订的《安全文明施工管理协议》对乙方进行相应处罚。10、乙方应严格执行工程当地政府对市容环境卫生的管理规定，如违反规定被市容管理部门发现并处罚的由乙方负责，且甲方有权对乙方追加一倍的罚款。11、乙方必须为所有工人提供安全帽、统一工服。12、在工地严禁吸烟，严禁随地大小便，上班须带胸卡，穿工作服，戴安全帽。13、垃圾必须袋装运至建筑垃圾场地，施工现场各处垃圾应当天清理。如乙方垃圾清理不及时，甲方有权指派人员清理，所发生的实际费用由乙方承担，且甲方有权对乙方处以罚款。14、严禁在施工现场焚烧垃圾，如发现甲方有权对乙方处以罚款。15、乙方施工人员不得有打架斗殴，偷窃行为，发现一次，甲方有权根据情节轻重对乙方处以10000元～100000元的罚款，并移交公安机关处理。16、发生火灾一次，甲方有权对乙方处以10000元以上罚款，并且由乙方负责赔偿所有火灾损失。17、发现非现场施工人员进入现场，一人次处以罚款200元。18、安全文明施工管理未尽事宜按照甲乙双方在签订本合同时签订的《安全文明施工管理协议》执行。（详见附件一）第八条材料、设备供应与管理1、乙方应在签订合同并接到施工图纸后5天内，向甲方提交材料、设备、构配件(含甲供材料)供应计划报甲方审核。经甲方确认后，乙方应按照供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量组织其负责采购的材料货源；甲方采购的材料也应按计划配合组织进行生产准备和安排生产，并及时交付给乙方。2、乙方负责与甲方进行甲供材料的领用接收与保管工作的必须是本合同指定“现场材料接收、保管人”。当“现场材料接收、保管人”变更时，必须按本合同第十一条规定的方式书面向甲方递交变更通知。3、甲方项目部在甲供材料到场前将通知乙方，乙方派人与甲方一起验收，验收后签收材料领用单并移交给由乙方妥善保管。每批材料经验收确认后的送货单，需由乙方授权的材料保管人签字后立即交给甲方项目经理签字传真回甲方采购部，送货单原件需在3日内快递回甲方采购部挂帐付款，以便后续材料的供应，如乙方未按甲方的要求及时回传送货单，每发生一次，甲方有权对乙方处罚500元到3000元不等。4、材料的验收应包括对材料的规格型号、尺寸、材质、表面处理、颜色、品牌、包装状态等外观实体的质量检查验收，以及对合格证、质量保证书、出厂质量检测报告等质保资料的检查验收。甲方方保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时以书面形式提出，甲方负责在十日内更换或调整。5、乙方负责所有材料的卸车、运输及保管工作。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备、构配件，因保管不善发生丢失、被盗、损坏的，乙方将承担相应的经济损失及工期延误损失，且甲方有权视情节轻重对乙方进行5000至30000元的追加处罚。6、如施工过程中乙方及所属人员盗用甲方或业主材料，将按原材料价格的二十倍进行赔偿，且未结算工程款将作为违约金赔偿给甲方；情节严重者，将移交有关政府部门处理。擅自处理边脚料，余料的与其他废料，按偷窃论。7、乙方对接收的材料，必须进行认真的检查，如若发现材料规格型号或加工不符合设计要求的，必须拒绝接收（除非有书面的变更通知），并通知甲方项目部进行处理。如未做任何反馈继续施工的，造成返工及其他的经济损失的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，且工期不予顺延。8、乙供材料进场后，乙方必须及时通知甲方进行验收，经验收合格方允许使用。未经验收擅自使用而导致返工、拆除的所有损失由乙方承担，且工期不予顺延。9、甲供材料按预算量（含正常施工损耗量）对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如乙方现场材料使用损耗超出正常施工损耗量的，则超出部分的费用由乙方承担。为明确双方责任，本合同甲供材料的施工损耗率按下表执行：材料施工损耗率序号材料或项目名称损耗率(％)序号材料或项目名称损耗率（％）1玻璃117化学锚栓0.52花岗岩石材、大理石118化学锚栓药水、膨胀螺栓1.03铝塑板(套料后)0.319安装用螺栓（M12以上）0.54铝板（成品）0.320安装用螺栓（M12以下）1.05金属板材（成品）0.321螺帽1.56所有铝型材（套料后）0.322垫圈（φ12以下）2.07钢材（套料后）0.323光伏标准组件0.18主体钢结构（套料后）024直流电缆、控制电缆5.09密封胶、结构胶10.025动力电缆3.010卡普隆纤维（阳光板）1.526光伏双玻组件、异型组件0.211水泥纤维板、硅酸钙板1.527裸软导线、绝缘导线5.012保温岩棉、防火棉5.028刀开关、铁开关、保险器0.113石棉水泥板及制品5.029灯光、开关、插座0.114各种水质涂料、油漆10.030荧光灯、水银灯灯泡1.515橡胶板、密封胶条2.031铁丝网、镀锌铁丝网2.016方木5.032镀锌铁丝、钢绞线2.010、施工现场各种工具、钢材、玻璃、铝单板、石材、铝塑板等材料的堆放须按照甲方及总包单位指定的位置堆放，且应当按照材料品种、规格堆放，并设明显标牌，标明材料名称、规格型号等。11、各种材料物品须堆放整齐，重要的材料须有防火、防潮、防盗，防腐等保护措施。12、钢材、铝型材应当以“一头见齐”的原则堆放整齐，用方木垫起，不宜放在潮湿和暴露在外受雨水冲淋。露天堆放的均须用防雨布覆盖，以抵御风雨雪侵袭。13、铝单板、蜂窝板、石材、铝塑板堆放时，堆放场地应坚实、平整，料堆底层用方木垫起，垫木位置要正确。水平堆放时，注意上、下一致，防止变形、损坏；侧向堆放时，除垫木外应另加撑脚，防止倾覆。14、玻璃应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，并做好防止碰撞的保护措施；大玻璃应放在经专门设计的玻璃架上。15、乙方应加强作业区域材料使用情况巡视检查，确保施工现场做到“工完料尽场地清”。要求施工班组每天下班前需组织人员清洁现场，对散落的辅材、余料进行回收；如发现施工现场的物料、五金配件、焊条、玻璃胶等材料乱丢乱放，甲方有权对乙方进行相应的处罚。16、乙方应根据现场材料破损情况，随时统计破损材料的规格、数量、原因、损耗日期等，并填写《工程项目材料补单申请报告》送甲方项目部办理补单手续，补单申请报告须由乙方材料保管员签字确认。因乙方保管不当或施工安装不当所造成的材料破损损失乙方承担，费用在乙方的当月进度款中扣除。第九条甲方责任和权利1、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等监督检查和验收。2、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地，所发生的各项费用由乙方自行承担。3、甲方不提供乙方住宿，但可协助乙方解决现场住宿，发生之一切费用由乙方自理（包括搭棚费、租房费、水电费、杂费、管理费等）。4、甲方负责组织乙方召开技术交底会，并分包工作开工前5个工日内提供与分包工程相关的图纸1套给乙方。5、甲方须按施工计划及时提供甲供材料给乙方。甲方应按合同约定及时支付工程款给乙方。7、甲方负责监督乙方发放工人工资。若乙方不能按时发放工人工资，甲方有权代为发放，所发放工资直拉从工程款中扣除。8、随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。9、甲方应及时签认劳务作业变更洽商及确认乙方停工、准窝工损失；甲方有权增减乙方承包内容和工作量。任何与经济有关的条款、协议等的签订、实施，均须有甲方公司分管副总的书面确认方可，否则一律无效，公司保留追究涉及的相关人员法律责任的权利。10、甲方有权监督乙方工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚措施，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。11、甲方负责监督乙方爱护工地材料、设备，有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公共设备予以处罚。12、乙方为完成劳务作业必须由发包方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。13、甲方依照本合同约定的对乙方行使扣款权利时，应当采用书面方式通知乙方即有效，无需乙方签字确认。14、因甲方原因需与乙方解除合同，乙方无条件接受，不得以任何名义提出损失赔偿，甲方不因此承担违约责任。15、甲方对其项目经理的授权范围如下：项目经理行使职权时（如签发工作指令、工作联系函等），应当签字并盖项目部印章。下列文件除项目经理签字外，还须盖甲方公章，否则无效：（1）对外签订经济合同；（2）工程增项、工程签证；（3）办理完工结算；（4）涉及重大变更的会议记要、工程联系函等；（5）解除合同文件；（6）指定（或变更）结算银行账户。16、其它按法律规定甲方应承担的义务。第十条乙方责任和权利1、乙方施工人员进场后3日内，需向甲方提供主要管理人员授权委托书一式两份（格式详见附件四）。授权委托书需乙方委托代理人亲笔签名并加摁手印，乙方法定代表人签字并加盖公章方为有效。乙方代理人不能进行再委托；乙方代理人易人应提前7天通知甲方并重新书面授权；乙方代理人易人不得超过两次。2、在施工过程中，乙方管理人员及施工人员必需穿戴甲方公司的统一工作服装，要求每人两套（每套95.00元），具体数量由施工队负责人上报甲方项目部，经甲方项目部核实进行发放，费用在施工队进度款中分两次扣除。3、乙方现场负责人及材料保管员必须常驻工地现场，有事离开现场时必须向甲方项目部请假，且不能影响工程施工进展，否则甲方有权对乙方处以500元/人·次的罚款。4、乙方必须配合甲方项目部进行现场结构复尺工作及收边收口板块、构件现场复尺工作，并对测量数据的准确性负责。5、乙方所有人员在工地现场必须以甲方的名义出现，乙方的管理人员、施工工人必须服从甲方项目部的领导。6、乙方须组织具有相应资格证书的特种工人(持证上岗率100﹪)投入工作，自觉遵守法律法规及相关规章制度，按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。7、乙方必须按照甲方的进度计划编制本工程各系统的进度计划及劳动力安排计划，报甲方批准后执行，并服从甲方对进度计划的调整，且乙方无条件接受甲方项目经理的指挥，如果乙方不服从甲方项目经理的指挥，甲方项目经理有权对乙方进行经济处罚。8、乙方必须按照经批准的进度计划组织施工，并接受甲方、建设单位、总包方和监理对进度计划完成情况的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应提前一周调整进度计划并说明原因，并报甲方批准后实施；如不能按计划实施并且不能提前一周调整进度计划的，每逾期一天按合同总金额的1%承担逾期违约金。因乙方原因造成工期滞后，乙方须无条件进行加班抢工。9、工程施工过程中，乙方必须在每日9点前向甲方项目经理提供前日的施工日志，其中包含前日工作项目、工作人数、工作完成量。10、乙方须按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延损失及各种罚款。11、服从甲方的安全施工文明管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。12、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查及设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。13、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。14、做好成品保护工作，施工过程中所造成的一切损坏均由乙方负责。15、妥善保管合理使用甲方提供给乙方使用机具周转材料及其他设备。16、乙方收到工程款后，应首先支付工人劳动报酬。17、乙方保证与施工管理员、作业人员签订书面劳动合同，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况，工资核算及支付情况等盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，乙方承诺在本项目不存在其他用工行为。18、配合甲方按工程建设单位或行政主管部门的要求进行各种工作检查，配合甲方进行隐蔽工程验收、中间验收、工程竣工验收等工作。19、甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。20、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方。21、劳务作业全部内容验收合格后，乙方应及时将劳务作业交付甲方，不得以双方存在争议为理由，拒绝将该劳务作业交付甲方。22、如工人在工地进行闹事，所发生的一切后果及费用将由乙方负责（从乙方工程款中扣除）。23、发现甲方存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起30日内书面告知甲方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。24、乙方需提供足够的施工人员和管理人员(如项目经理、技术员、安全员、质检员、施工长、资料员等项目管理人员)，确保工程顺利开展。如乙方施工管理不满足甲方要求时且经甲方项目经理催告无效的，甲方有权外调施工人员和管理人员加入乙方的施工作业中，所发生的费用由乙方负责，甲方直接在乙方当期工程进度款中扣除。25、如在建工程发现质量问题，乙方应在7天内予以整改完成，如乙方拒不整改，经现场甲方项目经理核实后，将进行罚款或暂停工程款支付，一切后果由乙方负责。26、如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向建设单位、有关政府部门投诉的，一切后果由乙方承担，并且甲方有权无条件解除合同。如甲方因此而遭受政府部门的罚款，该罚款由乙方全额承担。27、因甲方原因造成乙方窝工、误工，乙方需在窝工事实发生后7天内填写《分包工程签证单》，并附相应的签证事实证明文件上报给甲方项目经理，由项目经理按照甲方的签证管理流程办理。由于乙方原因未能及时办理签证，视为乙方放弃签证；由于乙方过早隐蔽签证项目导致事后无法对签证项目工程量进行计量的，视为乙方放弃相应项目的签证且不予补办。28、其它按法律规定乙方应承担的义务。第十一条文件递交1、本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：（1）现场直接递交方式，即发件方直接把文件送交到对方“现场负责人”（本合同第十二条所规定的人员）或其书面委托的“收件人”手中，并签收确认。（2）邮寄、快递或传真方式：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。2、采用邮寄、快递或传真方式向其他方发出通知的，邮政单位或速递公司按惯常方式将邮件送至对方地址之日即视为对方收到了通知。若因地址不详、查无此人、拒收或其它等原因导致邮件被退回而无法送达的，视为送达。3、一方本合同中注明的地址或“现场负责人”发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。4、甲乙双方在履行合同的过程中，所有要求、指令、通知均必须以书面的形式告知，但情况紧急无法书面通知时，必须在事件发生后48小时内补发书面文件。第十二条现场管理人员1、发包方的现场负责人为:，职务：，联系电话：，身份证号码。2、承包方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为：，联系电话：，身份证号码。3、承包方授权委托的收款人为：，联系电话：，身份证号码。5、承包方授权委托的现场材料接收、保管人为：，联系电话：，身份证号码。第十三条工程增项、工程签证管理1、除非另有协议，因甲方书面指示而构成的工程增项费用按下列的计算方法确定：合同中已有适用于增项工程的价格，按合同已有的价格执行。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格执行。（3）合同中没有适用或类似于增项工程的价格，由乙方提出适当的价格，经甲方书面确认后执行。2、本合同所说的工程签证，是指甲方与乙方就分包合同在执行过程因发生设计变更、指令变更以及非乙方责任造成的停工、窝工、返工等经济损失和甲方要求增加零星工作所办理的签认证明。3、工程签证的类型（1）施工过程中，因发生设计变更而导致乙方发生实际损失。（2）施工过程中，由于甲方施工指令变更或指令错误而导致乙方发生实际损失。（3）甲方发指令要求乙方完成合同承包范围以外的零星工作。（4）由于甲方原因，未按合同规定的时间和要求提供工程款、图纸、材料（甲供材料）、现场施工作业条件等造成施工现场的停工、窝工损失。（5）其他非乙方责任事件造成的停工、窝工、返工等损失。4、工程签证办理流程及管理原则（1）乙方必须在签证事件发生后7工作日内填写《分包工程签证单》（详见附件五），并附相应的签证事实证明文件，报甲方项目部审核。由于乙原因未能及时办理签证，视为乙方放弃签证；由于乙方过早隐蔽签证项目导致事后无法对签证项目工程量进行计量的，视为乙方放弃相应项目的签证，且不予补办。（2）甲方项目部收到签证单后，对签证事项的符合性及签证事项发生的原因、签证依据的真实性以及实际完成的工作内容和工程量进行审核确认，并于5个工作日内审核完毕提交给甲方工程部审核或驳回返还乙方。（3）甲方工程部依据分包合同相关规定对签证事项的合理性、签证依据的完整性、有效性进行审查，并于5个工作日内审核完毕提交给甲方预算合约部审核或退回甲方项目部处理。（4）甲方预算合约部对签证事项是否符合分包合同约定及签证费用计算是否合理、准确进行审核，并于5个工作日内审核完毕提交给甲方分管工程副总审批或退回项目部处理。（5）乙方不得捏造签证事实，所有签证事实文件均必须由甲方项目经理书面签字确认方有效。实行“一事一签”制，每发生一个签证事项，就应签署一份《分包工程签证单》。（6）工程签证须严格按照规定的程序进行办理，手续不全的均为无效签证。（7）因乙方施工组织失误而导致的停工、窝工、返工，不予办理签证。（8）甲方项目部只对签证事项发生的原因、签证依据的真实性以及实际完成的工作内容和工程量进行审核确认，单价或费用由甲方预算合约部审核确认。（9）现场单独使用的人工、机械，项目部只对实际发生的人工工日及机械台班数量予以确认，时间以小时为单位。如因甲方原因部分材料需现场加工、整改，现场加工、整改用工不超过一百个工日的，视为不可预见风险费，乙方不得提出索赔。（10）所有分包工程签证均须由甲方分管工程副总最终审核批准并加盖公章后方有效。（11）签证单书写应注意字迹清楚，表达准确，切忌模棱两可、含糊不清；签证事项要说明发生原因；签证单中间不要留有空行，尾部如有空行时，应在最后一行文字后加注“以下空白”字样；签证单须注明签证事项发生日期，且由乙方现场负责人签名并加盖单位公章，否则无效。（12）乙方的所有签证单必须通过甲方项目部进行报审，严禁由乙方人员直接送甲方公司总部，否则每发生一次罚乙方10000元，且视为乙方放弃本次所有签证权利。（13）每份签证单的编号必须是唯一的，且所有单号必须是连续的。签证单的编号由甲方项目部填写，编号的格式为“工程编号+FBQZ+序号”。（14）未经甲方确认盖公章的签证均为无效签证，结算时不作为依据。5、增项工程或设计变更需先获得甲方、业主的书面认可后乙方才能施工（如未经甲方确认的工程，乙方先予施工，甲方将不予承认），未经确认乙方不得施工。所有增项工程方面的款项必须在甲方获得业主支付后才能支付乙方。第十四条工程质量验收与竣工结算1、工程质量验收（1）乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方需对已完工程进行自检，自检合格后通知甲方施工员、质检员初步验收；经初步验收达到合同约定质量标准时，甲方再通知建设单位、监理、设计、质监等相关部门进行验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。（2）在建设单位、监理单位、上级建设主管部门对乙方合同范围内工程验收时，必须一次性通过，如果没有通过验收，乙方仍须按照甲方、建设单位等各方要求，及时进行整改至符合要求。工期不予顺延，并乙方承担由此导致自身及甲方的所有相关损失。（3）乙方与甲方间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿整改，工期不予延长，并承担由此导致的自身及甲方损失。乙方人因自身原因无法完成整改的，甲方可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由乙方承担。（4）分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收申请。甲方在收到乙方提供的竣工验收申请之日起3日内通知建设单位进行验收，乙方应配合甲方进行验收。（5）竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，如属于乙方原因的乙方应无偿维修，并承担由此导致自身及甲方的所有相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。（5）乙方整改后质量仍不合格的，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付本合同价款20%的违约金；同时甲方根据主合同应向建设单位承担的违约责任，由乙方承担。（6）工程竣工并经验收合格后，乙方应当按照甲方指示及时将负责施工的工程交付甲方，不得以任何理由拒绝交付。（7）乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（8）分包工程竣工日期为分包工程经各方验收合格并签署正式竣工验收报告之日。2、竣工结算（1）结算条件：①乙方已完成分包合同及补充协议所确定的全部工作内容，并经验收达到合同约定的质量标准，有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告；②主合同（甲方与业主签订的施工合同）的竣工结算已办理完成；③乙方已经签认了相应的竣工图；④乙方已办理了工程移交并撤离了现场。（2）结算依据：①分包合同、补充协议及工程量清单；②竣工图；③双方确认的分包工程签证单；④双方确认工程增减项的工程价款；⑤双方确认的索赔、罚款等。（3）结算原则：①严格按照分包合同约定进行结算；②按照乙方实际完成量进行结算，并控制在与业主结算量以内；③甲供材料超耗领用的应在结算时予以扣除；④各种索赔、罚款应在结算时予以扣除。⑤凡是分包合同及图纸范围内所有分项内容，无论承包方是否报价，均视为已包含原合同价内，结算时不得增加。4、在分包工程具备本合同约定的竣工结算条件后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算申请及完整的结算资料，双方按照本合同约定及甲方的结算管理流程进行工程竣工结算。甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算申请及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后28天内向乙方支付分包工程竣工结算价款。第十五条工程质量保修1、保修期：本工程的质量保修期为2年，保修期自分包工程经各方验收合格并签署正式竣工验收报告之日起算。2、保修期内如发生质量问题需维修，乙方必须在接到维修通知后的24小时内按甲方要求内容和时间派人维修，若质量问题是乙方原因引起的，维修费用全部由乙方负责；若质量问题是甲方原因引起的，乙方负责承担维修的人工费，甲方负责承担材料、措施等其他费用。3、乙方在收到通知后，不及时派员维修，甲方可另请人员进行维修，且不管质量问题是何方原因引起，维修发生的全部由乙方负责。费用在乙方保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。4、保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生质量问题，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，并承诺以成本价进行维修更换。5、未尽事宜及具体的保修责任按照甲乙双方在工程竣工验收之前签订的《工程质量保修书》执行。（详见附件二）第十六条不可抗力1、不可抗力包括的范围以及事件处理同主合同（即甲方与业主签订的施工合同）相应条款。2、不可抗力事件发生后，乙方方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助承包方采取措施。甲方认为乙方方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。3、不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。4、乙方承担因不可抗力事件导致的自身人员和财产损失。5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。第十七条事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方要第一时间上报发包方，甲方应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。2、乙方应积极配合甲方做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。第十八条违约责任1、发包方违约责任:由发包方的原因造成的损失，由发包方承担违约责任。2、承包方违约责任（1）承包方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包方支付违约金10000元，最高不超过合同总金额的5%。同时承担因此对发包方造成的一切损失。（2）承包方施工质量不符合本合同约定的质量标准，每项承包方应向发包方支付违约金10000元，最高不超过合同总金额的5%。延误的工期不予顺延。发包方可责令承包方整改，承包方因自身原因无法完成的，发包方可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包方承担。（3）承包方未达到约定的安全文明施工标准，视情节轻重罚款1000元～10000元，违约金累计最高不超过合同总金额的5%。（4）承包方以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、扰乱发包方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》国务院第431号令第二十条规定的行为）向发包方提出要求的，属承包方严重违约，承包人应向发包方支付违约金100000元；如该违约金不足以弥补发包方的损失，发包方可以要求承包方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包方索赔违约金不受本合同约定的上限约束。（5）承包方请在每月5日前向发包方提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录，如有未报，每发生一次，应向发包方支付违约金10000元。（6）如承包方的工人在工地现场滋事，所发生的一切后果（包括现场物品损坏、工期延误等）由承包方承担责任，且发包方有权向承包方追加罚款100000元。3、承包方有以上（4）、（5）、（6）项条款中的行为，发包人自行为发生之日起10日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约，且发包方有单方无条件解除合同的权利。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十九条争议1、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。（2）调解要求停止合同工作，且双方接受。（3）仲裁机构要求停止合同工作。（4）法院要求停止合同工作。2、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定采用向劳动仲裁委申请仲裁的方式解决争议。第二十条合同解除1、甲乙双方协商一致的，可以解除劳务分包合同。2、甲方与业主签订的主合同解除时，本合同自动解除。3、乙方不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员与不履行本合同约定的其它义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、恰当履行合同义务。乙方逾期不能按约定履行义务的，甲方可以发出通知解除合同。4、如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。5、本合同约定的解除条件成就时，甲方应通知乙方解除本合同，并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，乙方应及时撤离现场。乙方未及时退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程，并做好剩余材料、设备的保护和移交工作。7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第二十一条合同终止双方履行完合同全部义务，承包方向发包方交付施工作业成果，并经发包方验收合格后，合同价款支付完毕，本合同即告终止。第二十二条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同及其附件；2、履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；3、中标通知书（如果有）；4、投标函及其附录（如果有）；5、标准、规范及有关技术文件；6、图纸；7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。第二十三条合同生效1、合同生效：本合同自发包方、承包方，双方签字盖章后生效。2、合同订立时间：年月日合同订立地点:XXX有限公司4、本合同一式肆份，具有同等效力，由发包方和承包方各执两份。发包方：（合同专用公章）承包方：（合同专用公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件：附件一：安全文明施工管理协议；附件二：工程质量保修书；附件三：授权委托书；附件四：收款账号证明；附件五：分包工程进度产值申报表；附件六：分包工程签证单；附件七：分包工程结算申请单；附件八：分包工程竣工结算工程量确认单。

附件一：安全文明施工管理协议安全文明施工管理协议发包方：蓝波绿建集团股份有限公司（简称甲方）承包方：（简称乙方）工程名称：；工程地址：；分包内容：；分包合同编号：。为了加强施工现场管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国合同法》结合本工程特点，经甲方双方协商，特制定本协议。具体内容如下：一、安全文明施工管理目标1、杜绝一切死亡、重伤事故，轻伤事故频率不大于1.5‰，杜绝重大生产火灾事故及机械设备事故。2、杜绝重大环境污染事故，控制、预防环境污染，对废水、废气、固体废弃物、噪声、扬尘进行有组织控制，确保达到国家和地方标准排放，保护生态环境。3、提高员工健康水平，职业发病率为零。4、乙方须积极配合甲方争创市文明安全工地。二、甲方责任与权利1、根据甲乙双方合同为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度，对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度。2、严格审查乙方施工资质、营业执照、安全许可证，不得发包给不具备施工资质、营业执照、安全许可证的企业。3、在乙方进场时对其进行安全教育，经考试合格者方可上岗，有义务组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。4、分项工程施工前，甲方专业工程师须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。5、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施，并组织乙方有关人员对应急预案进行演练，确保应急救援能力。6、负责编制现场安全技术措施（方案）和专项安全防护设施搭拆方案，并监督乙方按照方案搭设。7、负责审核乙方报送的所辖施工区域的临电设置方案，监督乙方对所属施工区域临电设施的管理、维护。8、负责组织乙方参加甲方每周的定期安全检查，对现场的防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评，督促乙方落实安全隐患整改措施。9、负责对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护措施组织有关部门、人员进行验收，符合安全使用要求方准投入使用。10、有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理，指导、监督、检查乙方的职业健康安全管理工作，对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况，必要时协助乙方进行隐患的整改工作。11、对乙方未建立健全安全管理体系，未按规定配置安全员的，不允许进行施工。乙方安全人员必须服从甲方安全部门的管理，协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。12、督促乙方对现场的机械设备、机具进行管理、维护、检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促乙方有关人员进行整改。13、对乙方采购的重要劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽）及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）进行抽查，对乙方使用不合格防护用品及小型电气设备的，按有关规定进行处罚。14、对乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，根据问题的严重程度进行处罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时，甲方有权对乙方停工整顿，直至与乙方解除合同，清退出场。15、乙方出现安全事故，甲方有权根据责任情况对乙方进行处罚。对乙方未经甲方同意擅自增加或调换人员，一旦发生伤亡事故追究乙方的责任。16、督促乙方为本单位职工办理工伤保险。三、乙方责任与权利1、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、进场人员身体检查表、进场的机具设备一览表、特种作业人员及机械操作工操作证的复印件报甲方项目部。进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件，严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。2、严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。3、建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制。本单位人员在50人的以下须设一名兼职安全员，50~200人以内必须有一名专职安全员；200~500人必须设两名专职安全员；500~800人设三名专职安全员；1000人以上设5名专职安全员。专职安全员必须持证上岗，乙方专职安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系，乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理，每天对本队施工区域的安全情况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向甲方安全部门汇报。4、乙方进场人员必须接受甲方的安全教育。乙方须对本单位作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育，积极组织本单位职工参加甲方组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训，提高作业人员自我保护意识，使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。5、接受甲方及总包方应急救援预案的培训、演练和所分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在甲方组织指导下，能够严格贯彻实施。6、负责依据JGJ46-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》编制临电设置方案，报甲方技术部门审批，并按照审批后的临电设置方案对电箱、临电线路及（生活、施工）照明设施进行敷设、安装、维护和管理。临电方案应向本单位电工进行安全交底。7、乙方的特种作业人员及机械工必须是经培训合格人员，并持证上岗。8、乙方现场负责人须组织本队全体职工进行每周一次的安全教育，保留教育记录。9、每天上班作业前乙方班组长须对本班组人员进行班前安全安全活动，做好班前活动记录。10、乙方作业班组在分项工程施工前必须接受甲方的作业指导和安全技术交底，班组工人必须对交底内容签字认可，并在作业中遵照交底要求执行。11、服从甲方的安全管理，保证本单位施工区域的安全管理达标，现场临时用电、机械设备、安全防护齐全、完好。乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的质保证明报甲方项目部，经甲方项目部确认后方可使用。12、乙方携带进场的机械设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。乙方须保证所用机械设备的安全装置齐全有效，机况良好，不得带病运行，对由于乙方使用不合格机械设备、机具造成安全事故的，由乙方自行承担责任。13、参加甲方组织的定期、不定期安全检查，落实安全隐患整改措施。14、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经甲方组织有关人员验收合格后方可使用，做好日常维护与管理。安全防护措施、脚手架的拆除必须在接到甲方专业工程师的施工指令后方可拆除，不得私自拆改甲方的任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向甲方项目经理报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施。15、乙方负责敷设、安装的临电设施必须经甲方有关项目部验收合格后方准投入使用。16、做好班前周围环境的安全检查，发现隐患及时采取必要的整改措施，对需甲方协助整改的及时向甲方汇报。17、不违章指挥、不违章作业，对甲方及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对乙方工人多次违章、屡教不改和管理人员玩忽职守，忽视安全生产，违反安全规章，违章指挥，强令工人冒险作业的，甲方有权按的有关条款处罚；若因此而引发安全事故的，乙方必须承担相应责任。18、必须为本单位施工作业人员提供必需的劳动防护用品，防止工伤事故及职业病的发生。必须按规定组织本单位作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检，并在作业人员进入现场施工前向甲方提交相关体检资料。19、乙方发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方项目经理及安全员。20、必须保证进场施工人员的相对稳定，人员发生变动须提前向甲方汇报，严禁乙方私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人，要单独进行有针对性的安全教育，经考核合格后方可上岗，并做好教育记录。21、按规定为所属员工（包括作业工人）办理工伤保险，支付保险费。22、有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对甲方有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向甲方主管领导提出申诉。四、施工现场奖罚规定1、奖励在施工生产中，乙方施工人员具备以下条件的给予奖励，奖励金额100—300元。（1）及时发现事故隐患，督促、消除和预防重大事故的有功人员。（2）坚持原则，杜绝了安全事故的有功人员。（3）在抢救工伤及事故中的头功人员。（4）为确保安全生产积极进行革新、发明创造，提出合理化建议，作出突出贡献的人员。2、处罚（1）任何一名工人未经安全技术交底及三级安全教育就进入施工，否则一次处罚5000元。（2）乙方必须向甲方提供所有施工和管理人员的花名册，为所有参加施工和管理的人员购买意外伤害和工伤医疗保险，违反此条，处罚乙方5000元（以每一人次500元来处罚，总额低于5000元的以5000元来处罚，总额高于5000元的以实际人数来处罚）。未买人员甲方有权自行先垫付资金购买，费用在乙方工程进度款中扣除。（3）乙方特殊工种（如电工、焊工等）没有持有效特种作业操作证上岗的，发现一次处罚乙方5000元（以每一人次500元来处罚，总额低于5000元的以5000元来处罚，总额高于5000元的以实际人数来处罚）。由此而酿成事故的将追究相关责任。（4）乙方所有进场施工人员必须服从安全管理，严格执行安全操作规程、遵守安全纪律，否则处罚100元/人·次。（5）乙方所有参加施工的人员必须着甲方指定的工作服，安全帽等防护用品上贴甲方公司的LOGO，否则处罚100元/人·次。（6）乙方所有进入现场人员必须戴好安全帽，高处作业（2米及以上作业）必须系好安全带。否则，不戴好安全帽者罚款500元/人·次；不系安全带者罚款500元/人·次。（7）乙方焊接施工时必须用内铺防火棉的特制接火斗或专门防护措施，作业前必须对所操作的区域进行全面清理，经确认为安全隐患后才能进行施焊作业，避免在刮大风及雷雨天气施工，焊接作业周围配有消防器材，且有专人看火，防止焊花飞溅而造成人和成品等烫伤。否则处罚1000元/人·次；造成火灾的，依情节轻重及所造成的损失及负面影响处以10000元以上（不设上限）的罚款，并将追究相关责任。（8）脚手架的搭设必须按照规范要求和脚手架搭设方案进行搭设，所用材料必须符合国家标准要求，脚手架搭设后必须会同甲方、监理确认是否牢固，验收合格后方可投入使用，否则处罚1000元/次。（9）吊篮内作业人员不能超过额定载重，作业人员必须戴好安全帽并将安全带系在安全绳上，未作业时篮体须放下在地面，夜晚使用时必须使用警示灯，以提醒从下方经过人员注意安全，否则处罚500元/台·次。（10）乙方施工现场临时用电存在以下问题：没有按照三级配电两级保护、在用的电气设备及配电箱没有接地、没有漏电保护装置、电线严重老化、有多处接头（含2个以上），没发现一项处罚500元。（11）电工、电焊工进入作业区域必须穿符合国家标准的绝缘鞋，否则处罚200元/人·次。（12）各种手提式、移动式电动工具必须安装漏电保护器，并指定安全责任人，电工应在每日班前试验漏电保护器的运行情况，否则处罚200元/次·个。（13）所有使用的电线严禁随地乱拖，必须有效地固定在距作业面2米以上的绝缘体上，否则处罚500元/次。（14）对电锯和齿轮外露的机械设备部分必须安装防护罩，并指定安全责任人，否则处罚200元/台·次。（15）使用电切割机时，必须做好防护措施，禁止将火花方向对准成品及其它易燃易爆或表面要求较高的材料，否则处罚1000元/次。（16）严禁在宿舍、库房私拉电线；严禁在宿舍、库房抽烟；严禁在宿舍、库房生明火；严禁在宿舍、库房及工地范围内生火做饭；除了手机充电器、饮水机、电视机、风扇、空调外，严禁在宿舍、库房使用其它大功率的用电器（如电水壶、热得快、电磁炉、电烙铁、煤气灶）。违反其中任一条款，处罚1000元/人·次。造成火灾的，依情节轻重及所造成的损失及负面影响处以10000元以上（不设上限）的罚款。（17）施工现场消防设施不得擅自移动或故意破坏，严禁用消防水带作抽水的水管使用，否则处罚500元/人·次，由此而造成事故的罚款5000元/次，并将追究相关责任。（18）危险品（如天那水、油漆、酒精）及易燃材料（泡沫棒、保温材料、美纹纸、保护膜、木料及塑料材料等）必须有隔离措施，显眼处摆放消防器材，且摆放位置方便易取，仓库管理人员必须能正确使用消防器材，否则处罚500元/人·次。（19）禁止施工人员酒后上班，否则处罚2000元/人·次，造成事故的将追究相关责任。（20）施工人员上班时一律不准赤脚、赤膊、穿短裤、穿拖鞋（含硬底胶鞋）、高跟鞋、穿裙子上班，否则处罚200元/人·次。（21）氧气、乙炔、油料等易燃和助燃品因分隔存放，以上物品在现场使用的距离不得小于5米，否则处罚200元/次。（22）施工现场严格执行动火审批制度，乙方必须针对所管辖区段需动火部位开动火证，凡在现场动火未办理动火证的，处罚200元/人·次。（23）严禁私自携带小孩或其他非现场施工人员进入施工现场，否则处罚200元/人·次。（24）乙方施工人员不得有打架斗殴，偷窃行为，发现一次，甲方有权根据情节轻重对乙方处以10000元～100000元的罚款，并移交公安机关处理。（25）乙方现场须设置专人收发看管材料，并做好相应防盗措施，否则处罚200元/人·次。（26）乙方须对工程成品、半成品采取必要的保护措施，否则处罚200元/次，造成损失的将承担相应责任。（27）施工现场、生活区严禁乱扔垃圾杂物、随地大小便、随意排放生活污水，否则处罚200元/人·次。（28）破坏安全标志牌、安全网、宣传牌、宣传栏等公物的，处罚200元/人·次。（29）未达到工完场清要求的，处罚500元/处。（30）材料不按指定的地方堆码，材料乱堆乱码，勒令不改正的，处罚500元/次。（31）乙方现场应遵守业主和总包的各项规章制度并服从其管理，违反此条造成业主或总包投诉，经证实按情节轻重一次处罚200～2000元。3、所有违章违规罚款一律在乙方当月进度款中扣除。4、乙方必须保证在本工程的安全与文明施工，除承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款外，还要赔偿因此给甲方造成的名誉损失，每发生一起安全重大事故或死亡事故，甲方按合同总价款的1%对乙方进行处罚。五、其他1、本协议与甲方根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方合同的补充部分，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。2、未尽事宜在工作中进一步完善。3、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。4、本协议经双方签字盖章后生效，工程完工经甲乙双方验收办理完结算后失效。发包方：XXX有限公司（公章）承包方：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：年月日日期：年月日

附件一：工程质量保修书工程质量保修书发包方：蓝波绿建集团股份有限公司（简称甲方）承包方：（简称乙方）乙方联系方式：地址：；邮编：联系人：电话：传真：根据双方签订的编号为：的《工程劳务分包合同》（以下简称合同），为保证工程在合理使用期限内正常使用，依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致签订本工程质量保修书，以明确乙方所承建工程的保修时间及乙方应承担的保修责任。一、工程质量保修范围和内容1、合同及竣工图、竣工结算款所包含全部工程内容，由于乙方原因造成的质量问题，均属乙方保修范围。2、保修内容常规的保修内容有：（1）门窗幕墙漏水现象；（2）门窗幕墙存在漏风现象；（3）门窗开关不灵、配件损坏或缝隙超过规范规定；（4）门窗存在尺寸变形；（5）玻璃、石材、铝板等板块破损、污染、变形等；（6）因承包人造成的其它质量问题。具体保修的内容，双方约定如下：