买房合同汇编9篇

买房合同汇编9篇卖方：_______________

买方：_______________

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产治理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条：乙方同意购置甲方拥有的座落在______市_____区

________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）

其次条：上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条：付款时间与方法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额缺乏前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条：甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条：税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方担当，中介费及产权过户手续费由______方担当。

第六条：违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条：本合同主体

1、甲方是____________共______人，托付代理人________即甲方代表人。

2、乙方是____________，代表人是____________、

第八条：本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条：本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条：本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条：双方商定的其他事项：

甲方：_________

乙方：_________

_________年____月____日

买房合同篇2

一、应使用标准的合同文本

商品房的预（销）售，应签订由房地产治理部门统一印制的合同文本。

二、如何审查合同条款

1、开发商未按合同规定的期限交付房屋该如何处理的问题。对于该违约行为，开发商应担当的违约责任应与买方未按期如数交纳房款的违约责任对等。

2、预售商品房合同规定的建筑面积存在误差的处理。预售商品房合同中确定的面积，一般与房屋竣工时由房地产测绘局测绘的面积有误差，在合同中，应事先规定误差范围，多退少补；超过误差，视为违约。合同未作商定的，按以下原则处理：

A、面积误差比肯定值在3％以内（含3％）的，据实结算房价款；

B、面积误差比肯定值超出3％时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同商定面积时，面积误差比在3％以内（含3％）局部的房价款由买受人补足；超出3％局部的房价款由房地产开发企业担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同商定面积时，面积误差比肯定值在3％以内（含3％）局部的房价款由房地产开发企业返还买受人；肯定值超出3％局部的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。

3、关于房屋买卖手续费的交纳问题。依据法律规定，房屋买卖手续费为成交额的1％，由买卖双方各交纳一半，如合同中规定全部由买方交纳，则该条款违反了法律的规定。

三、关于补充协议问题

购房者在签订补充协议时，最好要求开发商对以下事项进展商定：

1、开发商对其主体资格及相应批准文件的承诺；

2、所售房产及相应土地面积未设定抵押、留置权的承诺，这主要是为了避开造成购房者无法正常行使产权人的权利；

3、面积误差、共用面积分摊的处理方法；

4、房屋交付的详细方法、详细时间及违约金计算方法；

5、合同中附所售房屋的平面图。平面图应当标明具体尺寸，并商定误差范围。房屋交付时，套型与设计图纸全都，相关尺寸也在商定的误差范围内，维持总价款不变；合同中未商定处理方式的，买受人可以退房或者与房地产开发企业重新商定总价款。买受人退房的，由房地产开发企业担当违约责任。

6、房屋公共局部和室内装修标准；

7、售楼书、广告宣传中所明示的宣传事项。

买房合同篇3

婚后贷款买房,离婚财产怎么分割？

(一)关于房产抵押

律师建议购房人到房地产所在地的房地产治理部门查询抵押登记的有关状况。假如查实开发商已经办理了购房人所购房屋的抵押登记手续，且抵押行为在购房人与开发商签订购房合同之前，依据法律规定，开发商只有在取得抵押权人(即贷款银行)书面同意的状况下才能将作为抵押物的房屋转让给购房人，否则，其转让行为无效。在此状况下，购房人与开发商签订的商品房买卖合同无效，购房人有权要求开发商返还已支付的购房款，并赔偿其因此所患病的利息及其他损失。假如查实开发商的抵押行为在购房人与开发商签订商品房买卖合同之后，则购房人可依据商品房买卖合同的有关商定要求开发商担当因房产抵押所可能造成的购房人无法按期办理产权证等损失。固然，由于购房人与开发商签订商品房买卖合同后已经取得了房屋的期得权益，此时，开发商已无权再以自己的名义将房屋抵押，因此，购房人可以要求开发商限期对所购房屋进展解押。否则，可以要求开发商担当侵权责任并要求其赔偿因此所患病的经济损失。

(二)关于“不行抗力”

作为购房合同中免责事由的“不行抗力”，肯定要是符合法律明确规定的，不能凭自己的主观臆想去推定，否则是要担当相应的法律责任的。在现行房地产交易中，进展商通常将以下事项列为不行抗力条款下的免责事项：

1、施工中遇到特别困难及重大技术问题不能准时解决;

2、市政配套的批准与安装的延误。

其实，进展商所述的这两种状况，依据法律的规定都不具备不行抗力的三个必备条件，即并非为不能预见、不能避开且不能克制的客观状况。简洁地分析一下，在施工中遇到的困难和技术问题是开发商在建筑房屋之前就可以预见的，即使是不能克制的，那也是开发商在建筑房屋过程中自己所需要担当的风险，而不能将此风险转移给购房者。同样，市政配套的批准与安装具有肯定的程序性，开发商在最初总体规划时就应当可以预见批准与安装的期限，假如的确是政府行为而导致延误的，那也是开发商在开发房产过程中可以预见和可能要担当的风险，而不能将此风险转移给购房者。

(三)关于拍卖房

提示消费者竞买时要把握以下要诀：1、了解所竞买房产的权属状况。2、了解房屋的面积、构造、配套设施、四周环境。3、竞买人可选择两个以上的标的竞拍。4、了解拍卖机构能否供应按揭贷款效劳。5、要反复比拟推断该房产的价值，以确定适当的心理价位。6、留意选择合法的房地产拍卖机构。7、有必要对拍卖房进展实地考察，把握第一手资料。

(四)关于面积缩水

购房合同及其他文本供应的房屋面积数往往只是“猜测面积”，实测面积待楼盘竣工之后，方能告知购房人，所以此时还无法最终确定是否有面积欺诈行为;假如购房人已经拿到产权证，且产权证上所标明的实测面积是由北京市国土资源和房屋治理局成认的法定测量单位测定，一般也不会有面积欺诈行为。但是，不排解测量结果存在肯定的误差。假如购房人对产权证上所标明的面积存有疑心，可以上诉法院或申请仲裁。由于，就现行的法律法规而言，面积的复测只能由法院或仲裁机构提请，测量单位一般不承受个人及其他组织的复测要求。

(五)关于公摊面积

首先需要明白什么是公摊面积。公摊面积是全部业主均有权利使用的面积，依据《北京市商品房销售面积的计算及公用建筑面积分摊》里关于分摊的内容的规定，包括三类：房屋本体公用设施(楼梯、大堂、公共门厅、走廊、过道、公用厕所、电梯、上下水管道、加压水泵、公用天线、阳台、消防设备等)和住宅区公用设施以及公共场所(地)(道路、文化消遣场所、体育设施、停车场、单车房等)。开发商是无权把公摊面积出售给个人的，法律上公摊面积属于业主共同共有，而不是按份共有。如开发商将公摊面积出售给个人则已经违法，消费者完全可以起诉该开发商，有权要回自己的公摊面积或者退房，并要求开发商进展赔偿。凯然

(六)关于广告虚假

开发商在广告中的宣传是一种要约邀请。依据《合同法》第十五条之规定：要约邀请是盼望他人向自己发出要约的意思表示。寄出的价目表，拍卖广告，招标广告，招股说明书，商业广告等为要约邀请。而开发商做广告，其意只在通过广告招揽购房者，启动其购置意向，然后再商谈详细买卖合同的内容，因此广告不具有合同的效力，固然对开发商是没有任何约束力的。因此盼望广阔读者假如在签购房合同时凭借广告作标准，那么在购房合同中可以签订补充协议，要求将开发商在广告中的承诺写入合同，或作为合同的附件，来明确双方的权利义务，只有这样才能保证你在购房中自己的权益不受损害。

(七)关于补充条款

商品房买卖合同应是买卖双方公平自愿订立的合同，对于开发商不同意购房人在合同中签订补充条款的行为，购房人完全可以不购置其开发的房屋。但由于有些购房人在交纳定金时，未与开发商在认购书中作出“如因商品房买卖合同条款双方不能达成全都时，购房人有权退房，开发商应将定金全额退还”的商定，购房人在交纳定金后，开发商不同意购房人在合同中签订补充条款时，购房人往往比拟被动。因此，建议购房人在交纳定金前，要求开发商出示商品房买卖合同文本，并与开发商协商修改条款或补充条款的事宜，在商品房买卖合同条款及其补充协议达成全都意见后再交定金，或者在交纳定金时在认购书中与开发商作出上述商定。

以上就是小编为大家带来的关于买房签订合同留意事项的相关学问，信任大家看了之后也有了肯定的了解。关于订立买房合同，为了尽可能的避开会消失的纠纷，小编建议大家找专业的律师介入。如有需要的，可以到网站询问专业的律师。那么小编的介绍就到这里了，感谢大家的阅读。

买房合同篇4

签合同留意事项一：开发商五证

买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。

签合同留意事项二：是否使用标准的合同文本

很多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。

签合同留意事项三：查验开发商预售证及有关证明文件

买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。

签合同留意事项四：买期房要留意建筑面积的商定

在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。

签合同留意事项五：买期房要商定条件和时限

所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋全部权转移即产权过户。

签合同留意事项六：签约时要留意房屋质量问题

购房者在签约时，应仔细推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的`内容，并将质保书作为合同的附件。

签合同留意事项七：签约时明确物业治理事项

合同中要确定前期物业治理公司，以及双方商定的物业治理范围和收费标准。

签合同留意事项八：留意合同文本中补充协议的内容

购房者应防备有些开发商，将示范合同文本中爱护交易公正的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。

签合同留意事项九：留意商定违约责任

这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过商定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和商定等。

签合同时哪些是事情是不能忽视的呢?

1、签合同时.预售合同上的房号楼栋肯定要是预售范围内的;

2、明确房产证办理的详细时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。依据国家规定的质量问题推断标准，确定是否消失质量问题，并商定修理期限、条件等。

买房合同篇5

甲方（卖方）：______________________________________________；

注册地址：___________________________________________________；

营业执照号码：_______________；资质证书号码：_______________；

法定代表人：_________________；联系电话：___________________；

通讯地址：___________________________________________________；

邮编：_______________________________________________________；

托付代理机构：______________________________________________；

注册地址：___________________________________________________；

营业执照号码：_______________；资质证书号码：_______________；

法定代表人：_________________；联系电话：___________________；

通讯地址：___________________________________________________；

邮编：_______________________________________________________.

乙方（买方）：______________________________________________；

住宅（址）：_________________________________________________；

国籍：___________；性别：___________；诞生年月：___________；

身份证/护照/营业执照号码：_______________________________；

通讯地址：___________________________________________________；

邮编：______________________；联系电话：____________________；

移动电话：__________________；电子邮箱：____________________.

托付（法定）代理人姓名：___________；国籍：____________；

住宅（址）：_________________________________________________；

身份证：_____________________________________________________；

通讯地址：___________________________________________________；

邮编：______________________；联系电话：____________________.

托付代理机构：______________________________________________；

注册地址：___________________________________________________；

营业执照号码：______________；资质证书号码：________________；

法定代表人：________________；联系电话：____________________；

通讯地址：___________________________________________________；

邮编：_______________________________________________________.

第一条工程建立依据

甲方以___________方式取得位于___________编号为___________的地块的土地使用权，面积___________平方米，规划用途为___________，土地使用权年限自_______年___月____日至______年____月____日止。

甲方经批准，在该地块上投资建立___________商品房（填写《商品房预售许可证》记载的工程名称）.该工程的有关批文如下：

1、《建立工程规划许可证》

颁发机关：___________；编号：___________；

2、《国有土地使用权证》

颁发机关：广州市国土资源和房屋治理局；

编号：___________；

3、《建立工程施工许可证》

颁发机关：___________；编号：___________；

4、_______________________________________________________.

其次条商品房销售依据

乙方购置的商品房为【现房】【预售商品房】。

1、该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为___________；并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为___________.

2、该商品房作为在建商品房，已具备《广东省商品房预售治理条例》规定的预售条件，已取得《广东省广州市商品房预售许可证》，颁发机关为广州市国土资源和房屋治理局；编号为：___________.

第三条合同标的物根本状况

乙方所购商品房为本合同第一条规定的工程中的第___________【幢】【梯】【座】___________【单元】【层】___________号房（下称该商品房），测绘地址：___________区___________路___________号___________房。

篇二：

卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________

买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产治理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购置甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）。

其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与方法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额缺乏前述申请额度，乙方应在____缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方担当，中介费及代办产权过户手续费由______方担当。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体

1.甲方是____________共______人，托付代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________.

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份，房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方商定的其他事项：

出卖方（甲方）：_________________购置方（乙方）：__________________

身份证号码：__________________身份证号码：___________________

地址：___________________地址：____________________

邮编：___________________邮编：____________________

电话：___________________电话：____________________

代理人（甲方）：_________________代理人（乙方）：_________________

身份证号码：___________________身份证号码：___________________

见证方：鉴证机关：

地址：

邮编：

电话：

法人代表：

代表：经办人：

日期：年月日鉴证日期：_______年____月____日

买房合同篇6

房屋买卖是房产转让的一种形式，依据《中华人民共和国城市房地产治理法》第四十条规定:房地产转让，应当签订书面合同，合同中应当载明土地使用权取得方式。据此，法院认定签订书面合同或者认购、订购、预订协议，且协议具备商品房买卖合同主要内容，是房屋买卖关系成立的形式要件。

合同法第十条规定，法律、行政法规规定采纳书面形式的，应当采纳书面形式。《中华人民共和国城市房地产治理法》第四十条规定:房地产转让，应当签订书面合同。所以房地产买卖应当签订书面合同，否则买卖无效。

但最近法院对此类案件却有了不同的判决结果，现司法界认为虽然合同法第十条有此规定，但合同法第三十六条规定，法律、行政法规规定或当事人商定采纳书面形式订立合同的，当事人未采纳书面形式但一方已经履行主要义务，对方承受的，该合同成立。依据此规定，当事人虽没有订立合同，对方承受了购房款，房屋买卖合同成立。样的判决正是遵循了合同法的鼓舞交易的原则。

买房合同篇7

卖方（甲方）：

身份证号码：

具体住宅：

买方（乙方）：

身份证号码：

具体住宅：

甲、乙双方就房屋买卖相关事宜，依照现行法律法规，本着公平、自愿、公正、公正的原则，协商全都，订立本合同如下条款，供双方共同遵照执行：

一、房产地点：

二、出售价格：

三、付款方式：

1、本合同签订后1天内，乙方支付给甲方万元。

2、15日内付万元，其余万元年月日前付清。

四、房屋交付日期：

交付万元之后交付房屋。

五、甲方责任：

1、甲方必需保证本房产的合法性，保证其未被抵押、担保、出租、出售等，确保不存在任何尚未理清的纠纷；

2、甲方有责任协作帮助乙方办理房产相关手续，相关费用由乙方担当；

3、按本合同商定交付本房产，逾期视为违约；

4、合同签订后，甲方不得以任何理由和借口索回本房产；

六、乙方责任

1、按本合同商定准时支付购房款等相关费用；

2、合同签订后，乙方不得以任何理由和借口拒收本房产；

3、本合同签订后，视为乙方认可本房产质量，日后之修理、保养等费用，由乙方自行担当，不得以房屋质量问题向甲方提出任何要求；

4、乙方收房后，不得随便改建和扩建，若因此产生违规建筑，导致受处处罚或强制拆迁等后果，均与甲方无关，一概由乙方担当；

5、乙方须担当政策及城市规划风险，与甲方无关。

七、违约责任

1、乙方逾期付款，则按其逾期付款金额以每日千分之一计算违约金支付给甲方，逾期超过30天，甲方有权单方解除本合同。解约后，乙方已付房款不退。

2、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。

八、其他商定

本合同一式四份，甲方、乙方、中间人各一份，签字生效。

甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________

代表人（签字）：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

买房合同篇8

在现今房价越来越贵的状况下，买房子可以说是一件大事儿，在签订购房合同是肯定要慎重认真。那么买房签合同留意事项有哪些呢？请阅读下面的文章进展具体的了解。

买房签合同留意事项：

1、首先看开发商是否具备“五证”

五证，一个是建立用地规划许可证，其次是建立工程规划许可证，第三是建立工程开工证，第四是国有土地使用证，第五是商品房预售许可证，简称叫“五证”。其中前两个证是由市规划委员会核发的，开工市是由市建委核发的，国有土地使用证和商品房预售许可证是由市土地资源和房屋治理局核发的。

那么怎么样对待“五证”?交给您一种方法，这五证最主要的应当看两证，一个是国有土地使用证，一个是预售许可证，这两种要核发，看精确了，一般原则上就没有问题，特殊是预售许可证。特殊要提示的是，购房者在查看五证的时候肯定要看原件，复印件很简单作弊。签合同前，要看清晰您所预购的房屋是不是在预售范围之内，以确保将来顺当的办理产权证。

2、使用标准的合同文本

肯定要参照最好是采纳且不要随便修改《文本》，并根据文本中所列条款仔细填写，了解各项详细内容。不要随便去签订开发商自己定的《定购协议书》还交一笔订金。就算许多人都这样做，但这并非购房的必经程序。且这种合同肯定是权利义务不公平的，对自己尤其不利。最好能够直接与开发商签预售合同就好。这个步骤，肯定不能马虎啊!否则到时吃大亏就惨了。

3、查验有关证明文件

买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。

4、买期房要留意建筑面积的商定

在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。

5、买期房要商定条件和时限

所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋全部权转移即产权过户。

6、签约时要留意房屋质量问题

购房者在签约时，应仔细推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附件。

7、签约时明确物业治理事项

合同中要确定前期物业治理公司，以及双方商定的物业治理范围和收费标准。

8、留意合同文本中补充协议的内容

购房者应防备有些开发商，将示范合同文本中爱护交易公正的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。

9、留意商定违约责任

这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过商定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和商定等。

买房合同篇9

[提要]汤先生准备在建邺区买一套二手房，通过一家中介公司，他在6月份挑到了适宜的房源，并与卖主签订了买卖合同，想着不久后就可以入住新家，汤先生一家都挺快乐。可是，事情远不是他想的那么简洁，由于汤先生后来发觉该房屋内原有户口在合同商定时间内无法迁走，而且卖主不同意退还14.6万元房款且中止合同。

汤先生准备在建邺区买一套二手房，通过一家中介公司，他在6月份挑到了适宜的房源，并与卖主签订了买卖合同，想着不久后就可以入住新家，汤先生一家都挺快乐。可是，事情远不是他想的那么简洁，由于汤先生后来发觉该房屋内原有户口在合同商定时间内无法迁走，而且卖主不同意退还14.6万元房款且中止合同，另外，中介公司又在督促他交纳6800元的中介费，汤先生郁闷不已。

买房人：户口纠纷很头疼。“原来遇到适宜的房源挺快乐的，房子品质不错，价格也算适中，于是就签了买卖合同，可当我其次天到派出所查了以后，才知道原来这套房屋里的户口不是卖家的，而是原房主的，且是其因赌博而抵押的房产。”汤先生后来才得知，该房产系卖房人5月份才购入的。

“房子位于汉中门四周，总价约64万元，我先交纳了14.6万元的首付款，买卖双方在合同中商定，交纳中款39万元后，会将我和家人的户口迁入该房产，尾款结清后，才算完成交易。”汤先生向记者叙