买卖合同模板汇编九篇

买卖合同模板汇编九篇订货单位（甲方）：_________

供货单位（乙方）：_________

依据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼治理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。内容如下：

一、工程概况

建立单位：_________

施工单位：_________

工程名称：_________

工程地址：_________

构造形式：_________

总层数：_________

总高度：_________

运距：_________

二、合同总数量及总金额

（估计）总数量：_________m3

（估计）总金额：人民币（大写）_________，￥_________

商品砼明细如下：金额单位（元）

三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件

1．乙方必需按合同的要求供给各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必需符合国家规定的标准，经确认是乙方缘由造成商品砼质量问题的，则乙方必需担当全部责任。

2．当商品砼到达现场后，甲方必需按商品砼标准要求进展合理施工，经确认是甲方缘由造成商品砼消失质量问题的，则甲方必需担当全部责任。

3．甲方必需派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的效劳态度等进展监视检查，如有异议可拒签商品砼发货单并马上与乙方协商解决，若无异议则甲方必需据实签收。

4．其他商定事项_________。

四、商品砼签收要求

1．本合同商定，甲方特指派_________对乙方供应的商品砼进展签收，除此之外任何人无权进展签收。

2．乙方所供应的商品砼数量累计到达_________m3时，若乙方提出。

买卖合同篇2

出卖方：(以下称甲方)

买受方：(以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商，就乙方购置甲方旧设备事宜，达成如下协议：

风险提示：标的物信息

买卖合同中应依据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品商定不清，而产生纠纷。

数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得模糊。

第一条：买卖标的物

名称：

规格/型号：

制造商出厂：

数量：

单价：

金额总价：(大写)____________。

其次条：设备资料

甲方向乙方尽可能供应现有的设备图纸等技术资料。

第三条：设备验收

1、乙方应于双方在合同签字盖章后______日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

2、乙方验收认可后，双方将上述设备进展封存。

3、乙方在设备验收单上签字无异议后，若在承受后再消失任何质量问题，甲方概不对上述设备担当质量瑕疵责任。

风险提示：履行期限、地点和方式

履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的担当，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的担当问题;履行期限商定不明将会严峻影响到合同内容的顺当履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会简单引发争议。

如：有的合同对履行期限作出模糊商定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有商定，这就简单使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;假如将期限明确化，商定在“某年某月某日前履行完毕”则就避开了歧义的产生。

第四条：设备交付

1、甲方于收到乙方按本合同商定的全部设备款后____日内向乙方交付已验收的设备。

风险提示：交货地点

对于“交货地点”应当明确商定，由于它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险担当问题。一一般状况下，标的物的全部权自交付时转移，风险担当随之转移。如：在合同中商定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

2、设备交付地址：_____________________。

3、双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

风险提示：价款支付

在实务中，有的买卖合同只是简洁地商定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出商定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或拖延支付找到借口。

另外，需方应尽量实行银行转账方式来履行支付货款。明确付款的详细期限及条件，尽量要简洁、明确易实施，避开催款方由于无法举证付款条件成就而不能主见货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效催促或威慑合同付款方。

第五条：付款

乙方应于本合同生效之日起______日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

风险提示：违约责任

违约责任要条款化，在消失违约情形时，能有效执行，避开纠纷。许多合同对违约责任没作商定或商定太过模糊，不具可操作性。比方有的合同商定“违反合同商定，支付违约金10万元”，这个商定就太过笼统，实务中很难操作。

详细应明确，违反合同的哪条商定，应担当何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未准时交货等等，不同违约状况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要详细化、数字化，以便于向违约方主见。

第六条：违约责任

1、本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并担当合同总价的_____%的商定损失赔偿责任。

2、若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之___的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方担当商定损失赔偿责任。

风险提示：争议解决方式

合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么详细选择哪一种方式，则需要当事人双方商定，假如选择仲裁机构就肯定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因商定不明而致商定条款无效。

固然双方也可以商定管辖的法院，而商定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随便选择，否则该条款无效。

第七条：在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

第八条：本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。

第九条：本合同一式____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

风险提示：证据保存

留意保存和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的”事实证据。

甲方：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

买卖合同篇3

合同编号：签订地点：签订时间：年月日

买方(以下简称甲方)：

卖方(以下简称乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，在甲乙双方自愿、公平、公正及诚恳信用的根底上，经双方协商全都，订立本合同。

(注：空格如不够用，可以另接。)

其次条质量标准：(根据相关法律法规、质量标准进展商定)。

第三条包装标准、包装物的供给和回收及费用负担：。第四条合理损耗标准及计算方法：。第五条标的物的全部权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于全部。

第六条交(提)货方式、地点、时间、数量。方式：。地点：。时间：。数量：。

第七条运输方式、到达站(港)和运输费用负担：。

第八条检验标准：。

第九条检验单位、方法、地点及费用负担：。

第十条结算方式、时间及地点：。

第十一条担保方式(也可另立担保合同)：。

第十二条本合同解除的条件：。

第十三条违约责任：。买方：。卖方：。

第十四条合同争议的解决方式：

本合同项下发生的争议，可由双方协商或申请调解解决(各级工商行政治理机关或有调解权限的其它行政机关受理合同纠纷调解);也可按以下第种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

1、依法向人民法院起诉;

2、提交仲裁委员会仲裁。

第十五条本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，()份，具有同等法律效力。

第十六条其它商定事项：。

卖方名称(章)：

住所：

法定代表人(签字)：

托付代表人(签字)：

开户银行：

账号：

联系电话：

邮政编码：

买方名称(章)：

住所：

法定代表人(签字)：

托付代表人(签字)：

开户银行：

账号：

联系电话：

邮政编码：

买卖合同篇4

甲方（卖方）：身份证号码：

乙方（买方）：身份证号码：

甲、乙双方就宅基地买卖事宜，经协商自愿达成如下协议：

一、甲方自愿将坐落在的宅基地出售给乙方。

二、双方议定的上述宅基地成交总价为人民币元。

三、甲方陈述：该宅基地的全部权完全归甲方个人，该宅基地没有任何的债权债务纠纷，其转让符合法律规定的条件，如因甲方缘由导致乙方损失，甲方愿担当全部赔偿责任。

四、双方签署本合同以后，乙方即向甲方支付元定金；甲乙双方商定在___________前向乙方交付，并于__________前办理土地使用证手续。

五、在商定期限内不能办好土地使用证手续，导致本合同无法履行，乙方可向甲方提出解除合同的恳求，甲方接到恳求后应向乙方返还全部已收款。

六、土地使用证手续完善后，甲方将相关原件交付给乙方，乙方即向甲方付清最终一笔款。

七、自本合同签订生效起，该宅基地的全部权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的全部权益均与甲方无关。

八、土地使用证等其他证件未能办理前，以本合同为准。

九、本合同自双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本合同有同等效力。

十、按《合同法》履行，合同履行地点为乙方户籍所在地。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。

甲方签字：乙方签字：

联系地址：联系地址：

电话：电话：

年月日年月日

买卖合同篇5

原告:***，男，汉族，**年*月**日诞生，身份证住址：***，身份证号码：***，系***的经营者。

被告一：**，男，汉族，**年**月*日诞生，身份证住址：******，身份证号码：****。

被告二：**，女，汉族，**年*月**日诞生，身份证住址:****，身份证号码：***。

两被告目前的共同住址是***。

案由：买卖合同纠纷

诉讼恳求：

1、请依法判决两被告支付所欠货款人民币***元（*万零*仟**元整），两被告对该欠款负连带责任。

2、请依法判决两被告从起诉之日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准支付欠款利息，直至两被告付清全部欠款止。

3、本案全部诉讼费用由两被告担当。

事实和理由：

原告自20xx年开头在**经营**贸易部，被告**和**也是在**镇做装修生意的两夫妻，他们两人20xx年开头在**购置商品房定居。两人多年来常常向原告购置玻璃产品，共欠下货款**元，被告**在20xx年12月28日写下《欠条》对上述欠款加以确认。

两被告是夫妻关系，两人以家庭经营模式一起做生意，共同向原告购置玻璃产品，其二人应共同为欠款的义务主体。而且，两被告没有其他职业，他们的经营收入全部用于家庭生活，所以两被告应当对所欠的货款负有连带责任。

现原告已屡次督促两被告还款，但两被告始终拖欠。原告为维护自身合法权益，遂向贵院提起诉讼，请贵院依法支持原告的诉讼恳求。

此致

**市第*人民法院

具状人：

年月日

买卖合同篇6

卖方（下称甲方）：

地址：

法定代表人：

买方（下称乙方）：

身份证：

委托代理人：

托付代理人身份证：

乙方已购置甲方开发的（以下简称为商品房），

双方已签订《商品房买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号为：

（）号，且办理了房源网签合同，网签合同编号

为：号。现经甲、乙双方协商，达成协议如下：

一、甲、乙双方自愿解除上述商品房的买卖合同。

二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买

卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述商品房，该商品

房的产权即与乙方无关。

三、双方对退还已付房款方法已达成全都意见，详细如下：

1、此房价成交总价为：（人民币）元。

2、乙方已缴付楼款/首期款：（人民币）元。

3、双方退款事宜另行商定。

四、乙方应于本协议生效后的个工作日内提交办理解除

按揭贷款协议、解除买卖合同、注销抵押登记事宜所需要的全部资料，并协作甲方办妥上述事宜，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝协作办理的，甲方有权暂缓推还乙方全部款项。

五、办理解除合同产生的手续费由乙方担当。

六、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。除本协议明确商定外，任何一方均不对另一方主见买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。

七、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式伍份，甲方执贰份，乙方执壹份，贰份留存政府相关部门，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：托付代理人：年月日年月日

篇三：解除商品房买卖合同协议(三种类型的范本)

解除《商品房（车位）买卖合同》协议

（范本一：双方模式）

出卖人：（以下简称甲方）

买受人：（以下简称乙方）

甲、乙双方于______年____月____日签订的《商品房（车位）买卖合同》（合同编号为：榕房购字第号），标的物座落于__________区________街道____________路______号_______________项目_______________座/幢______层_______单元，现因

合同第______条（出卖人/买受人）_____________________缘由，

甲方同意乙方退购上述房屋，双方经公平协商，全都同意解除上述《商品房买卖合同》，并自愿达成以下协议：

1、依据双方签订的《商品房买卖合同》，乙方已付甲方购房款（包括定金等）：（大写）____________________元（小写）__________元（人民币，下同）。甲方同意退还乙方以下款项：

（1）购房款：（大写）___________________元（小写）__________元（2）其他款项：（大写）____________________元（小写）__________元，合计：（大写）____________________元（小写）__________元。乙方同意承受该款项作为退房的总价款。

2、甲、乙双方同意于本协议签订后____天内持原商品房买卖合同、有效的退款凭证等材料，到福州市房地产交易登记中心申请办理《商品房买卖合同》网上签约备案/预报登记的注销手续。如福州市房地产交易登记中心无法办理相关注销手续或者任何一方拒绝履行本合同，甲乙双方同意任何一方均可向福州市仓山区法院提起诉讼，并通过判决的方式根据本协议履行双方的权利义务。

甲方（签名、盖章）乙方（签名、盖章）

签订地点：签订地点：

签订日期：年月日签订日期：年月日

联系电话：联系电话：

买卖合同篇7

公司（以下称为出卖方）经友好协商，特此订立以下条款：

第１条定义

“验收手册”是指由出卖方供应并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件，设备买卖合同。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备（构造或性能）不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指买受方根据验收手册对出卖方安装的设备所作的最终验收。

“技术规格”是指本协议附表Ａ。

第２条销售主体事项

出卖方情愿出售，买受方情愿购置以下设备：

设备技术要求

设备性能必需符合所规定的性能，到达技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

出卖方应于20xx年9月日之前预备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第３条价格

……

第４条支付

买受方在收到出卖方的发票后，必需按以下期限付给出卖方款项：

4。1签约后支付总价30%的定金；

4。2买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的60%的货款；

4。3验收保存款为总价10%的货款，在设备调试合格后第12月内支付

第5条交货与验收

出卖方应在20xx年11月25日前完成设备的安装和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测，合同范本《设备买卖合同》。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在20xx年11月26日起进展。

第6条更改

自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必需作成书面形式，具体说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或马上交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严峻影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在1年之内消失故障，出卖方负责在收到台新公司通知7日内进展调换或修理，由此发生的费用均由出卖方担当。如出卖方不履行上述保修义务，则应担当买受方由此而引起的一切损失。

第8条其它

本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

卖方买方

买卖合同篇8

设备转让方：(甲方)：

设备接收方：(乙方)：

现经甲乙双方共同商定达成如下协议：

1、因甲方有一台八成新挖机，现转让给乙方，经乙方负责人及技术人员现场看机试机后，甲乙双方达成协商价为人民币￥850000元(大写：捌拾伍万元整)。乙方本着相互信任的状况下预付现金人民币￥贰拾万元。乙于20xx年8月3日将挖机提走，并支付剩余资金。如在订金预付时间范围内甲方把货物处理他人或其他缘由不卖给乙方，甲方将担当订金的3倍作为违约金，赔偿给乙方的作为损失。

2、甲方出售该设备供应该机：出厂合格证、购机发