土建工程师法律法规及相关知识考试

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档土建工程师法律法规及相关知识考试目录：1、土建工程师法律法规及相关知识考试2、建筑工程师建设工程法规及相关知识考试2007年度土建工程专业技术资格考试（初级）建筑工程专业《法律法规及相关知识》试卷一、单项选择题：（1～60题，每题1.5分，共计90分。每题只有一个正确答案，错选不得分）1.工程建设法律关系的构成要素不包括（）。A.主体B.客体C.内容D.形式2.下列法律关系主体中，（）不是企业法人。A.施工企业B.施工企业总经理C.股份有限公司D.有限责任公司3.下列民工程建设有关的法律法规、部门规章中，属于行政法规的是（）。A.中华人民共和国建筑法B.工程造价咨询单位管理办法C.建设工程安全生产管理条例D.建筑业企业资质等级标准4.父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于（）。A.委托代理B.指定代理C.法定代理D.一般代理5.在建设工程施工合同订立过程中，通过（）订立的合同有效。A.无民事行为能力人B.无效代理行为人C.限制行为能力人D.委托代理人6.在债的发生根据中，引起债权便条关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.行为C.不当得利D.无因管理7.我国民法规定，从权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。A.2年B.4年C.10年D.20年8.下列合同中，不属于地《合同法》规定的建设工程合同的是（）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设监理委托合同9.建设工程招标投标以订立建设工程合同为目的。从合同法上讲，投标人投标是（）。A.要约B.要约邀请C.再邀约D.承诺10.承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为属于（）。A.发包B.转包C.分包D.违法分包11.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.2B.3C.6D.1212.某学院欲新建一教学楼，由某城建集团承包建造，施工许可证应由（）申请领取。A.学院B.城建集团C.学院或城建集团D.学院主管部门13.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列（）不是领取施工许可证必须具备和条件。A.已办理了建筑工程用地批准手续B.设计单位已经确定C.施工企业已经确定D.建设资金已经落实14.根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，施工单位应当自中止施工之日起一个月内，向（）报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.施工许可证发证机关B.建设单位C.施工单位主管部门D.监理单位15.同一专业的甲、乙两家承包单位，它们的资质等级分别为房屋建筑施工总承包一级和二级。当两家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.甲或乙D.按当地建设行政主管部门认定16.按照我国《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员应当依法取得相应的（）。A.职业资格证B.考试合格证C.执业资格证D.技术职称证17.下列从事生产经营单位的安全生产，适用《中华人民共和国安全生产法》的是（）。A.建筑施工安全B.消防安全C.道路交通安全D.民用航空安全18.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产检查制度C.安全生产教育制度D.安全生产培训制度19.建设工程安全生产管理坚持的方针是（）。A.安全第一、以人为本B.百年大计、安全第一C.安全第一、预防为主D.质量第一、安全为主20.《中华人民共和国安全生产法》规定，（）对生产经营单位的安全生产工作全面负责。A.企业主管部门B.当地公安部门C.企业主要负责人D.企业法人代表21.我国安全生产法规定的安全生产“三同时”制度，是指建设项目的安全设施必须与主体工程（）。A.同时报建、同时规划、同时设计B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时规划、同时设计、同时生产D.同时设计、同时施工、同时投产使用22.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将建设工程安全作业环境及安全措施所需的费用纳入（）。A.年度投资计划B.项目投资估算C.申请贷款计划D.工程概算23.分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，分包单位承担（）。A.主要责任B.全部责任C.连带责任D.次要责任24.下列叙述中符合《安全生产法》关于安全生产规程要求的是（）。A.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，安排专人守护B.生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转C.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合生产经营单位的规定D.安全生产从业人员应当掌握本职工作所需的安全知识，增强事故预防和应急处理能力25.实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故，由（）负责上报事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位26.负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。A.国家煤矿安全监察机构B.国务院国防科技工业主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院安全生产监督管理部门27.建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的安全监督检查委托给（）具体实施。A.工程监理公司B.建设工程安全监督机构C.设计单位D.建设单位28.工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担（）责任。A.连带B.主要C.次要D.监理29.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列说法不正确的是（）。A.建设单位、勘察、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对工程质量负责B.县级以上政府建设行政主管部门应当加强对工程质量的监督管理C.从事建设工程活动，必须坚持先勘察、后设计、再施工的原则D.县级以上人民政府可以根据实际情况简化基本建设程序30.根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）对国家重大技术改造项目实施监督检查。A.国务院建设主管部门B.国务院发展计划部门C.国务院经济贸易主管部门D.国务院技术监督主管部门31.根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）。A.设计单位不得指定生产厂家和材料供应商B.除特殊要求外，设计单位不得指定生产厂家和材料供应商C.设计单位可以指定生产厂家和材料供应商D.除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂家和材料供应商32.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内，将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部门或其他有关部门备案。A.10日B.15日C.30日D.60日33.《建设工程质量管理条例》强调了建设工程质量必须实行（）监督管理。A.政府B.社会C.企业D.行业34.下列（）不属于工程监理单位应承担的质量责任。A.超越本单位资质等级承揽工程业务的B.允许个人以本单位的名义承担工程业务的C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的35.《建设工程质量管理条例》规定，未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。A.业主现场代表B.业主法人代表C.专业监理工程师D.总监理工程师36.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列说法正确的是（）。A.对钢筋的质量检查应属于监理单位的责任，施工单位不需要检查B.对钢筋的质量检查应属于施工单位的责任，监理单位不需要检查C.对已有产品合格证的材料，监理单位和施工单位均不需要再对其进行检查D.对涉及结构安全的试块的取样检查应该在监理单位的现场监督下进行37.某建设单位将写字楼改建为公寓，需要进行改变建筑主体结构，则下列说法正确的是（）。A.需要申请施工许可证B.需要备案C.需要有新的设计方案D.不需要任何其他条件，可以直接进行改造施工38.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的，责令改正，并处（）的罚款。A.20万元以下B.20万元以上50万元以下C.50万元以上1000万元以下D.100万元以上39.根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，房屋装修工程的最低保修期为（）。A.1年B.2年C.2个循环周期D.5年40.在我国境内进行的大型基础设施工程建设项目，必须进行招标的环节是（）。A.项目经济评价B.可行性研究C.设计D.项目后评估41.对于必须进行招标的项目，项目的具体范围和规模标准由（）会同国务院有关部门制定，并报国务院批准。A.国务院建设主管部门B.国务院发展计划部门C.国务院经济贸易主管部门D.国务院技术监督主管部门42.邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或其他组织投标。A.招标公告B.招标文件C.招标邀请书D.投标邀请书43.《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的（）编制招标文件。A.投资B.建设规模C.占地面积D.特点和需要44.《招标投标法》规定，招标人需要对已发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）日前，以书面开工通知所有招标文件收受人。A.10B.15C.20D.3045.招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）。A.利益关系B.隶属关系或其他利益关系C.隶属关系D.任何关系46.联合体中标的，联合体各方应当（）。A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.共同与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任47.评标委员会的成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。A.4B.5C.6D.748.中标人违反招标投标法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，处分分包项目金额（）的罚款。A.3%以下B.3%以上5%以下C.5%以上10%以下D.10%以上49.我国《合同法》调整的范围是指由平等主体之间产生的（）关系。A.债权债务B.劳动C.身份D.经济50.《合同法》规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循（）原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用51.《合同法》要求建设工程合同应当采用（）。A.书面形式B.口头形式C.推定行为D.默认52.合同的成立意味着（）。A.合同具有法律效力B.当事人对合同内容达成一致C.合同符合法律规定D.合同受到法律保护53.根据我国《合同法》规定，对于无效合同或被撤销合同，其中仍具有法律效力的是独立存在的有关（）条款。A.违约责任B.履行期限和地点C.解决争议方式D.价款或报酬54.无效施工合同的确认权归（），其他任何机构均无权确认合同无效。A.公证机构B.人民法院或仲裁机构C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门55.根据《合同法》规定，属于可变更、可撤销的合同的是（）的合同。A.以欺诈、胁迫的手段订立产，损害国家利益B.以合同形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益56.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方不承担违约责任的是（）。A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延57.合同生效后，当事人就质量约定不明确，首先（）。A.可以协议补充B.按合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.参照国定标准或行业标准履行58.当建设工程施工合同双方当事人因工程价款结算发生争议而通过仲裁裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。A.合同签订地B.工程所在地C.发包人住所地D.承包人住所地59.在建设工程合同中，下列法律不予禁止的是（）。A.承包人与发包人协商将其中的一部分工作交由第三方来完成B.发包人将应由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分分别承包给几个承包人C.承包人将全部承包工程转包给第三人D.承包人将全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人60.建设工程合同没有规定的，适用（）合同的有关规定。A.委托合同B.买卖合同C.承揽合同D.技术合同二、多项选择题：（61～90题，每题2分，共计60分。每题有二个或二个以上正确答案，多选、少选或错选不得分）61.法人应当具备（）条件。A.依法成立B.能独立承担民事责任C.有自己的名称和法人代表D.有必要的财产或经费62.合同法律关系的主体可以是（）。A.法人B.自然人C.物D.其他组织63.代理的种类有（）。A.委托代理B.约定代理C.法定代理D.指定代理64.诉讼时效的种类包括（）。A.普通诉讼时效B.特殊诉讼时效C.短期诉讼时效D.中期诉讼时效65.建筑活动应当确保建筑工程（）。A.质量B.进度C.安全D.投资不超过计划66.根据我国《建筑法》的规定，行为属于禁止性行为是（）。A.施工企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽本企业资质等级许可范围的工程C.总承包单位自行将其承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包的具有相应资质条件的分包单位67.根据我国《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）。A.已办理工程用地批准手续B.已确定设计单位C.需要拆迁的，其拆迁工作全部完成D.建设资金已经落实68.下列选项中，（）是《安全生产法》规定的安全生产从业人员的义务。A.知情权B.建议权C.申诉权D.拒绝权69.《安全生产法》规定，生产经营单位需要进行安全培训的人员包括（）。A.企业管理人员B.使用新技术的从业人员C.特种作业人员D.安全生产管理人员70.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机器和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件，由（）共同进行验收。A.施工总承包单位B.分包单位C.建设单位D.出租单位71.违反《建设工程安全生产管理条例》，出租单位出租未经安全性检测或经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，可以给予（）的处罚。A.责令限期改正B.处以5万元以上10万元以下的罚款C.责令停业整顿D.造成损失的，依法承担赔偿责任72.在中华人民共和国境内从事的工程中，下列（）不适用安全生产管理。A.抢险救灾工程B.拆除工程C.农民自建高层住宅D.军事建设工程73.下列选项中（）属于建设工程质量管理的基本制度。A.工程质量监督管理制度B.工程竣工验收备案制度C.工程质量事故报告制度D.工程质量分级管理制度74.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位B.设计单位C.勘察单位D.建设工程质量监督机构75.根据《建设工程质量管理条例》，符合工程监理单位质量责任和义务的规定是（）。A.工程监理单位应当取得营业执照，并在其许可的范围内承揽工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理D.工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位有隶属关系76.建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.已办理竣工决算B.已完成设计和合同约定的内容C.有完整的技术档案和施工管理资料D.有已签署的质量合格文件77.《中华人民共和国招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循的原则是（）。A.公平、公正B.公开、公平、公正C.科学择优D.诚实信用78.根据《招标投标法》的规定，下列项目属于必须招标范围的是（）。A.某高速公路工程B.使用国有资金对国家博物馆的修缮工程C.某涉及国家秘密的工程D.某施工单位自建延用房屋79.下列选项中关于投标的禁止性规定有（）。A.投标人之间串通投标B.投标人与招标人之间串通投标C.投标人联合投标D.投标人以高于成本的报价竞标80.参加投标竞争的投标人，应当具备（）条件。A.具有相应能力来承担招标项目B.满足国家有关的对投标人资格条件的规定C.满足招标文件对投标人资格条件的规定D.具有一定数量的注册建造师81.关于评标委员会成员的义务，下列说法正确的是（）。A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，给予投标人技术指导C.评标委员会不得透露对投标文件的评审情况D.评标委员会可以书面推荐合格的中标候选人82.《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，（）。A.责令限期改正B.依法追究单位直接负责的主管人员的刑事责任C.对使用国有资金的项目，可以暂停项目执行D.对使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付83.根据《合同法》规定，合同内容一般包括下列（）等条款。A.标的B.数量C.质量D.担保84.下列合同中，（）属于《合同法》中的一列名合同。A.要式合同B.不要式合同C.建设工程合同D.委托合同85.当事人在合同的订立过程中（），应承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.由于不可抗力最终未签订合同C.提供虚假情况D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实86.下列关于合同效力的说法，正确的是（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.对约定了附生效条件的合同，自附加条件成就时生效C.对约定了附生效期限的合同，自约定的期限届至时生效D.合同失效必须办理相关手续87.根据《合同法》规定，下列免责条款无效的是（）。A.造成对方人身伤害B.因不可抗力造成对方财产损失的C.因违约造成对方财产损失的D.因故意或重大过失造成对方财产损失的88.承担违约责任的构成要件包括（）。A.有违约事实B.当事人一方有主观上故意或过失C.给对方当事人造成损失D.B和C之间有因果关系89.关于合同变更，下列表述正确的是（）。A.必须按照法定的方式B.当事人协商一致C.原合同主体发生变化D.原合同内容发生变化90.定金担保的作用体现在（）。A.交付定金一方违约，需再支付与定金等额的赔偿给对方B.交付定金一方违约，无权要求返还定金C.接受定金一方违约，应双倍返还定金D.接受定金一方违约，应将定金全部退回2007土建工程专业技术资格考试（初级）建筑工程专业《专业知识及专业实务》考试试卷题号51525354总分计分说明：1.1-50题为选择题，应考人员都必须作答，并将选定的答案真涂在答题卡相应的题号内，在试卷上作答无效。2.实务题参考人员在四道题中任选三题作答。应在试卷上作答，在草稿约上作答无效。3.考试时限150分钟，满分150分。考试结束铃响后，参考人员应将试卷与答题卡分开放置在桌面上（不得将答题卡夹在试卷中），然后由监考老师统一收取试卷和答题卡。参考人员不得将试卷、答题卡和草稿纸带出考场，否则，试卷作无效处理！第一部分：1-50题，参考人员将选定的答案填涂在答题卡相应题号内，在试卷作答无效！单项选择题：（1-30题，每题1.5分，共计45分。每题只有一个正确答案，错选不得分）1.气温高于30℃时混合砂浆应在（）内用完。A.2hB.3hC.4hD.5h2.在受弯构件中有时在支座处将纵筋弯起形成弯起钢筋，其主要作用是（）。A.抗弯B.抗剪C.抗扭D.抗震3.梁腹板高度≥450mm时，在梁的两侧应设置腰筋，其间距不宜大于（）。A.200mmB.200～300mmC.300mmD.300～400mm4.钢筋混凝土轴心受压构件的极限承载力不取决于（）A.混凝土的强度B.钢筋的数和强度C.构件的截面尺寸D.构件的长细比5.用作承重墙的空心砖，其空心率不能超过（）%。A.20B.25C.30D.406.下列各项不是砖石结构优点的是（）。A.较易就地取材B.抗震性能好C.耐火性能好D.施工简便7.砌体结构中，砖基础的砌筑常采用（）。A.全部丁砌B.梅花丁C.一顺一丁D.三顺一丁8.目前我国生产的标准实心烧结砖的规格为（）。A.240mm×120mm×60mmB.240mm×115mm×55mmC.240mm×115mm×53mmD.250mm×120mm×60mm9.钢结构中最主要的连接方法是（）。A.焊接连接B.普通螺栓连接C.铆钉连接D.高强螺栓连接10.钢结构的主要缺点之一是（）。A.结构的自重大B.施工困难C.不耐火、易腐蚀D.价格高11.砂土地基的最终沉降量在建筑物施工期间已（）。A.基本完成B.完成50%～80%C.完成20%～50%D.完成5%～20%12.按地基承载力确定地基基础底面面积时，传至基础底面上的荷载效应应采用（）。A.设计值B.标准值C.准永久值D.特征值13.单位工程施工组织设计的核心内容是（）。A.施工方案B.施工进度计划C.施工平面图D.技术措施14.网络计划中，工作往后推移而不影响总工期的机动时间称为（）。A.自由时差B.总时差C.组织间歇D.虚工作15.当梁跨度≥（）时，梁底模应起拱。A.4mB.4.5mC.5mD.6m16.打预制柱，对承受轴向荷载的摩擦桩，入土深度的控制应采用（）。A.控制标高B.控制贯入度C.标高为主，贯入度为参考D.贯入度为主，标高为参考17.某钢筋混凝土悬臂梁的结构跨度为1.2m，混凝土的强度必须达到设计混凝土强度标准值的（）时，方可拆除梁的底模板。A.50%B.75%C.90%D.100%18.在土方填筑时，常以土的（）控制土的夯实标准。A.可松性B.天然密度C.干密度D.含水量19.单层工业厂房钢筋混凝土屋架在现场预制时，为方便扶正就位，宜采用的平面布置是（）。A.正面斜向布置B.反而斜向布置C.正反斜向布置D.正反纵向布置20.浇筑混凝土时为避免发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过（）。A.2mB.3mC.4mD.5m21.有一批水泥在工地仓库中不慎受潮，检查水泥时，发现部分水泥结成硬块，下列处理方法正确的是（）。A.筛去硬块，压碎粉块，通过实验，按实际强度使用，可用于框架结构梁、柱施工B.筛去硬块，压碎粉块，通过实验，按实际强度使用，可用于砌筑砂浆C.严禁使用D.筛去硬块，压碎粉块，降级使用22.隐蔽工程在隐蔽前应通知（）进行验收，并形成验收文件。A.施工单位质量部门B.政府质量监督部门C.工程监理单位D.工程设计单位23.现场文明施工能促进企业综合管理水平的提高，有利于员工的身心健康，有利于提高施工队伍的整体素质，因此，施工现场应成立以（）为第一责任人的文明施工管理组织。A.监理工程师B.项目经理C.建设单位现场代表D.施工单位总工程师24.地震作用的大小（）。A.与建筑物质量成反比B.与建筑物的宽度成正比C.与建筑物质量成正比D.与建筑物质量的关系不能确定25.建筑物基础的沉降中，主要的沉降是（）。A.瞬时沉降B.固结沉降C.次固结沉降D.超固结沉降26.防水砼自然养护时间不少于（）。A.7dB.14dC.20dD.28d27.为使抽取的砼试样更有代表性，砼试样应在（）随机抽取。A.浇筑点B.搅拌点C.浇筑点或搅拌点D.振捣后28.常用作砌筑地面以上的砖石砌体的砌筑砂浆宜采用（）。A.水泥砂浆B.石灰砂浆C.混合砂浆D.粘土砂浆29.人工挖孔桩的桩径一般最小不宜小于（）。A.700mmB.800mmC.900mmD.1000mm30.梁内出现斜裂缝的原因是（）。A.没有配置弯起钢筋B.主拉应力超过混凝土抗拉强度C.箍筋配置不足D.纵筋配置不足多项选择题：（31-50题，每题1.5分，共计30分。每题有二个或二个以上的正确答案，多选、少选或错选均不得分）31.框架结构在竖向荷载作用下可采用（）计算。A.反弯点法B.D值法C.分层法D.弯矩分配法32.现浇钢筋混凝土楼盖的优点是（）。A.整体性、耐久性、抗震性好B.结构布置灵活、孔自由C.施工周期长、造价较高D.施工质量有保证33.钢筋和混凝土这两种受力性能不同的材料能有效的结合在一起工作，主要是由于（）。A.钢筋的强度比混凝土高B.两者材料温度线膨胀系数一致C.混凝土能防止钢筋锈蚀D.两者之间有良好的粘结力34.下列关于圈梁的说法，正确的是（）。A.圈梁适宜设在同一水平面上，并形成封闭状B.纵横墙交接处的圈梁应有可靠连接C.钢筋混凝土圈数值的宽度宜与墙厚相同D.圈梁可直接兼作过梁35.影响砂浆强度的因素有（）。A.配合比B.原材料C.流动性D.搅拌时间36.下列关于摩擦型高强度螺栓连接的说法，正确的是（）。A.接头接触面需做特殊处理B.在杆件中必须建立足够的预拉力C.制造螺杆的材料是高强度钢材D.允许接触面相对错动37.减少建筑物地基不均匀沉降的主要措施有（）。A.建筑措施B.结构措施C.构造措施D.施工措施38.建设工程索赔的起因是（）。A.承包人违约B.合同错误C.合同变更D.工程环境变化39.在做混凝土试块时，下列符合抽取规定的是（）。A.每200盘不少于1次B.每1000m3不少于1次C.每一现浇楼层不少于1次D.每一工作班不少于1次40.下列项目属于砖砌体主控项目的有（）。A.垂直度B.标高C.砂浆强度D.砂浆饱满度41.填土压实的影响因素主要有（）。A.压实功B.土的含水量C.土的表面平整度D.每层辅土厚度42.细石混凝土地坪质量的不合格的原因可能是（）。A.材料不合格B.设计计算C.养护不当D.混凝土水灰比过大43.施工现场空气污染的防治措施有（）。A.油毡、橡胶、塑料等各种废弃物品及时焚烧B.拆除旧建筑物时，应用大量水冲洗，防止扬尘C.施工现场道路应指定专人定期洒水清扫D.施工现场垃圾渣土要及时清理出现场44.单位工程质量验收合格应当具备的条件是（）。A.有施工单位签署的工程保修书B.质量控制资料应完整C.观感质量验收应符合要求D.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格45.按照施工现场管理总体要求，在现场入口处的醒目位置，应公示：“五牌”、“二图”，下列属于“五牌”的内容的是（）。A.文明施工牌B.工程概况牌C.安全纪律牌D.施工总平面牌46.我国《工程网络计划技术规程》（JGJ/T121-99）推荐的常用工程网络计划类型包括（）。A.双代号网络计划B.单代号时标网络计划C.双代号搭接网络计划D.单代号时标网络计划47.进入施工现场的水泥，应对其（）进行检查。A.品种、级别B.出厂日期C.出厂合格证D.细度48.索赔的程序包括（）。A.提出索赔要求B.报送索赔资料C.仲裁与诉讼D.领导协调49.钢筋混凝土构件拆模后常出现钢筋暴露在混凝土外面的现象，产生露盘的主要原因是（）。A.垫块位移B.钢筋级别太高C.模板湿润不够D.混凝土中掺入了粉煤灰50.电渣压力焊可用于（）钢筋的焊接。A.柱B.剪力墙C.梁D.板第二部分：51-54题，参考人员在试卷上作答，在草稿纸上作答无效！实务题（每题25分，共计75分。参考人员从四道题中任选三道作答，只要求选三道，多选以所答题题序前三题计分，其余不计分）51.某建筑工程项目，在主体施工过程中，其混凝土质量可能存在不足的问题。问题：在混凝土施工过程中怎样确定混凝土强度等级？如果混凝土质量确有问题，该按怎样的程序处理？简述工程施工阶段隐蔽工程验收的主要项目及内容。52.某分部工程的流水节拍如下表所示：施工段施工过程一二三四A4324B3433C2332D2432问题：⑴计算流水步距；⑵计算工期⑶绘制施工进度计划横道图53.已知某截面尺寸为370×490mm的砖柱，柱高H=5m，采用MU10烧结普通砖和M5混合砂浆，柱的计算长度H0=5m，柱两端为不动铰支座，柱顶承受轴向压力设计值为160kN.若该柱的轴心抗压强度设计值=1.5Mpa，重力密度为18kN/m3。要求：1）计算该柱的承载力；2）试验算该柱承载力是否满足要求。注意：当=0时，的取值如下表：≤46810121416182010.980.950.910.870.820.770.720.670.6254.某钢筋混凝土矩形截面梁，净跨度=5m，承受均布荷载，梁截面尺寸=250×550mm。=40mm，混凝土强度等级为C30（=14.3N/mm2，=1.43N/mm2）箍筋采用HPB235钢筋（=210N/mm2），沿梁全长配置双肢箍8＠150.结构重要性系数为1.0。要求：（1）计算该梁的斜截面受剪承载力；（2）计算该梁可承担的均布荷载。精品文档精心整理精品文档可编辑精品文档2009年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。

A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同B．扶养C．不当得利D．无因管理4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效B．转移登记C．交付D．买方占有6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A．20％B．30％C．50％D．80％7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。

A．建设用地规划许可证B．建设工程规划许可证C．施工许可证D．安全生产许可证8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位10．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（

）。

A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B．因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任11．按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（

）。

A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程

D．经济适用房工程12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金B．必须由相同专业的不同单位组成

C．各方应在中标后签订共同投标协议D．是各方合并后组建的投标实体13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。

A．公开招标B．邀请招标C．议标D．定向招标15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。

A．1B．2C．3D．416．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。

A．施工企业的总经理B．施工项目的负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A．特别重大B．重大C．较大D．一般18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。

A．国务院B．省级人民政府C．设区的市级人民政府D．县级人民政府19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A．要求施工单位整改B．要求施工单位停止施工C．向安全生产监督行政主管部门报告D．向建设工程质量监督机构报告20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任21．安全生产许可证的有效期为（）年。

A．2B．3C．4D．522．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构B．电气C．装饰D．暖通24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设承担责任25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。

A．工程质量保修制度B．施工许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10B．15C．30D．6028．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。

A．购买的电气材料B．购买的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。

A．必须有产品质量检验合格证明B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D．应当有警示标志或者中英文警示说明30．某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（

）。

A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大

C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训31．下列关于民用建筑节能的表述正确的是（

）。

A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证

B．对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施

C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月B．6个月C．1年D．2年34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同B．应当与其签订无固定期限的劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A．1B．2C．3D．636．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．刑事性裁员37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。

A．1B．2C．3D．439．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。

A．0.1‰B．0.5‰C．1‰D．5‰40．下列属于行政处罚的是（）。

A．没收财产B．罚金C．撤职D．责令停产停业41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。

A．收养关系B．劳动合同C．税款代扣合同D．赠与合同43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。

A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。

A．发出B．撤回C．撤销D．变更46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。

A．违约责任B．责任C．缔约过失责任D．行政责任47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。

A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。

A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效50．甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（

）承担违约责任。

A．甲公司向乙公司B．乙公司自己

C．丙公司向乙公司D．甲公司和丙公司共同向乙公司51．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（

）。

A．应按合同约定的价格4000元／吨结算

B．应按国家确定的最新价格3400元／吨结算

C．应当按新旧价格的平均值结算

D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B．双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55．民事诉讼的证据不包括（）。

A．书证B．物证C．视听资料D．科学实验56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员B．涉及本案的鉴定人员C．本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭制

C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D．房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原则59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。则张律师有权代为（）。

A．陈述事实、参加辩论B．承认、放弃、变更诉讼请求C．进行和解D．提起反诉或上诉60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。

A．仲裁委员会由当事人自主选定B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E．行政拘留62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。

A．在法律面前一律平等B．有言论、出版、游行和示威的自由C．有宗教信仰的自由

D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。

A．建设工程施工合同中的工程价款B．建设工程施工合同中的建筑物

C．建材买卖合同中的建筑材料D．建设工程勘察合同中的勘察行为

E．建设工程设计合同中的施工图纸64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。

A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程

C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。

A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金E．实物67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D．投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．公司董事会B．公司法定代表C．个人经营的投资人D．公司股东E．公司工会69．施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（

）。

A．制定安全生产规章制度和操作规程B．确保安全生产费用的有效使用C．组织制定安全施工措施

D．消除安全事故隐患E．及时、如实报告生产安全事故70．下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（

）。

A．总承包单位不得将主体工程对外分包B．分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时规划B．同时设计C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用72．下列属于承担民事责任的方式是（）。

A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息D．支付违约金E．支付定金73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。

A．发包人严重拖欠工程价款B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更D．项目经理与总监理工程师积怨太深E．要求承担保修责任期限过长76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任

D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同B．买卖合同自6月10日成立

C．买卖合同自6月1日成立D．若卖方不能交付货物，应返还50万元

E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。

A．太阳自东方升起，自西方落下B．人受重伤后若得不到及时救