装饰装修标准合同范本（通用3篇）

装饰装修标准合同范本（通用3篇）装饰装修标准合同范本（通用3篇）

装饰装修标准合同范本篇1

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：

建设单位：

一、承包范围与承包方式

(一)、承包范围：以双方认可的《预算书》所标明的项目为准

(二)、承包方式：双方商定实行乙方包工包料方式

二、工程合同造价与支付结算方式

(一)、合同价款：

(二)、支付结算方式：本合同签定后，正式开工三日内，甲方支付乙方不少于合同总造价的60%做工程备料款，计人民币元，工程过半(基础工程已基本结束，月日前)，甲方支付乙方合同总造价的30%，计人民币元。工程完工交付使用前三日内，甲方再支付乙方工程费用款5%，计人民币元。待本工程结束，经甲、乙双方共同验收结算后，扣除结算价5%的保修金，余款十日内一次性付清。

三、工期

工程施工期限自年月日至年月日。协议商定总施工期为天(日历天)。如遇下列状况工期相应顺延：

1、工程量增加和设计变更;

2、一天内，非乙方缘由停水、停电等其它缘由造成连续停工2小时以上或累计超过3小时的，从水电影响施工之日起至恢复正常施工止，工期按日历天顺延;

3、甲方为乙方供应展牌内容，乙方进行制作、按装、不得修改。

4、因外界干扰乙方不能正常施工以及合同以外商定或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况;

5、甲方未能按合同商定期限付款而影响乙方施工的，从应付款期限满的次日起到该款实际支付的时间止，工期顺延;

6、合同期内，因甲方自行进行设备安装和其它工程施工而导致乙方不能正常施工甚至停工的，从停工之日起到复工之日止，工期顺延。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方担当违约责任，并依据实际状况赔偿甲方相应的经济损失。

四、双方责任范围

(一)、甲方责任：

1、甲方委派

为该工程项目的负责人，负责组织协调该工程的详细工作。甲方派驻工地代表具有现场签证权。

2、甲方负责办理本工程允许施工的各种证件和全部申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)，供应施工所需的水、电以及必要的道路畅通。

3、甲方负责协调相应的地方关系，确保乙方施工不受外界干扰，工程施工中遇职能部门以及其它方面的干涉，由甲方负责协调处理;

4、甲方必需严格按双方商定的期限支付乙方工程材料费用款;

5、甲方提出设计变更或工程项目的增减，必需提前与乙方代表联系，并在双方商定的增减项目费用单上签字。乙方代表在收到变更增加项目的签字单后才能支配增加项目的施工。甲方在乙方进场施工时提出的削减项目变更，决算时应担当乙方削减项目费用总额10%的配套损失。

6、工程竣工后，乙方提出验收申请，甲方应在二日内组织相关人员会同乙方进行工程验收，如甲方三日内不组织相关人员验收，或交工前擅自投入使用，视为该工程已验收合格，正式交付使用，甲方应根据有关商定承付工程余款。甲方如不按商定履行上述各项义务而造成工期延误，须担当乙方窝工、施工设备租赁期延长所产生的费用等其它相关损失，工期顺延。

(二)、乙方责任：

1、乙方委派

为该工程项目的负责人，负责组织协调该工程的详细工作。甲方派驻工地代表具有现场签证权。

2、乙方须严格根据双方议定的施工方案进行施工，供应与预算相符的工程原材料。确保工期并保证其工艺质量，如因乙方自身缘由而造成的工期延误，依据实际状况赔偿甲方相应的经济损失。

3、工程的隐藏部分，隐藏前应提前通知甲方现场代表，经甲方代表检验合格后，方可隐藏。否则所造成的返工及费用由乙方自己担当。

4、工程质量不符合设计要求，乙方负责无偿整改或返工。由于整改或返工造成工程逾期交付的，依据实际状况赔偿甲方相应的经济损失。

5、乙方应保证施工场地的清洁卫生，按施工总平面图堆放材料和机具，交工前应将材料和施工垃圾清理出甲方所属范围以外。

6、乙方在施工中，应遵守甲方的规章制度，协作甲方做好安全防范措施。同时，乙方应文明施工，确保自身和他人的人身与财产安全。如因乙方自身缘由而引发的安全责任事故，其责任由乙方担当。乙方如不按商定履行上述各项义务，造成的工期延误和工程损失，由乙方担当。

五、其他条款

1、甲乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方承包甲方施工的工程项目以预算报价表固定报价。发生变更的，其变更部分按变更单上所标明的项目费用结标时做增减补充。同类项目的增加部分以乙方预算报价表上标明的单价和取费标准为计算依。

2、本工程由甲方供应或指定的、设备安装时乙方做好协作工作。依据国家有关规定，本工程保修期为12个月(以实际交工之日起算)，保修期间如属工程质量问题，乙方无条件进行返修;如甲方或其它缘由而引起的工程损坏，乙方也应负责修理，所产生的全部费用由甲方担当(详细保修范围以双方签字认可的预算书中所含项目和变更单所标明的项目为准)。保修期间，乙方应按有关规定，预留合同价款金额1%3%的保修金，计人民币元整。预留的保修金额待保修期满甲、乙双方再次检验工程后，一次性付清。

六、违约责任和解决方式

(一)、违约责任：

本合同经甲乙双方签字盖章后即生效，任何一方不得随便更改或终止，如单方终止合同则属违约，违约方应承付对方合同总造价的%作为违约金。

(二)、解决方式：

合同履行过程中如发生争议、违约，双方应准时协商解决，协商不成时，由上级主管部门调解，调解不成，任何一方均可向工商部门经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院提请起诉。

本工程最终结算按实际发生的工程项目及工程量依照原预算单价与取费标准进行结算。本工程涉及人工费的调差等其他相关部分的费用调整，按政府造价管理部门的有关规定执行。如遇特别缘由，双方可依据所发生的实际状况，结合有关规定再议补充条款。

本合同经双方签字后即生效，至工程竣工验收，甲方结清应付给乙方的工程余款后终止。

本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份，副本份，各执份。

甲方代表人签字：盖章：联系电话：开户银行：帐号：

乙方代表人签字：盖章：联系电话：开户银行：帐号：

年月日

装饰装修标准合同范本篇2

发包方：(甲方)

承包方：(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围(详见附表一：工程项目预算表)

1.4、承包方式，双方商定采纳承包方式

1.5、工期天，本工程自月月

1.6、合同预算价款(人民币大写)：(实际金额以结算单为准)

其次条甲方工作

2.1、除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的场地中所滞留的物品，陈设等实行爱护措施，向乙方供应所需的水，电，场地并说明留意事项。办理施工所涉及的各种申请、审批、报建等手续，并担当各项收费，因以上缘由造成的损失由甲方负责赔偿。

2.2、甲方应在签定合同当日确认并签定平面方案图、水电图，开工后三天内确认并答复详细(剩余)施工图。

2.3、甲方需要变更部分工程时，应在该部分工程未绽开前提出。(包括选购选购该部分工程之原材料)。并征得双方同意该变更方案(签定变更单及边更后的方案图)

第三条乙方工作

3.1、严格执行施工规范，安全操作规范，防火安全规范、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工。参与竣工验收，编制工程结算。

3.2、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物及各种设备管线。

3.3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程成品爱护。

第四条关于工期的规定

4.1、甲方未按商定完成前期工作或未按期准时供应应由甲方供应的任何物件到现场，影响工期，工期按影响工期时间顺延。

4.2、乙方负责，不能按期开工或无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3、甲方未按商定支付工程款，工期顺延。

4.4、设计变更或非乙方缘由造成的停水、停电及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累积计算)。工期相应顺延。

4.5、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工而增加的费

4.6、用。在正常施工条件下，确保施工工期。如工程量增加，甲方供应材料受自然条件影响(如遇到台风、暴雨等)，相应顺延工期

第五条关于工程质量及验收的商定

5.1、本工程以施工图纸、做法说明为质量评定验收标准。

5.2、甲乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费由乙方担当，但工期也予顺延。

5.3、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

5.4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

5.5、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内未能组织验收，工程按验收合格移交。

第六条关于工程价款及结算的商定(本合同过程付款方式按第条执行)

6.1、总额为人民币)税金甲方自理，本项目建筑面积约平方米。

6.2、第一次付费%，签定合同当日前期备料(￥元)其次次付费%，水电、泥水工程、木工工程进场(￥元)第三次付款%，木工基本完工，油漆工进场(￥元)第四次付费，工程竣工验收完毕(￥元)工程造价(工程量)有增加时，甲方应依所增加额度按比例增加付款金额(含前期以付工程款亦按比例准时增补)。甲方直接将款项打入乙方帐号，以银行转帐收据为依准(附：尾页乙方帐号)。

第七条嘉奖和违约责任

7.1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方人民币100元整。甲方不按合同的商定拨付款，每拖延一天，支付给乙方合同工程预算总造价1%的滞纳金。以上总天数不能超过合同规定的工期，如超过乙方可以单方面终止合同，并按甲方为违约方处理。

7.2、由于乙方缘由导致延期开工或中途停工，乙方应支付乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，乙方支付甲方人民币100元整。甲方要求提前竣工，应先征求乙方同意并支付赶工措施费(详细方式由双方协定)。

7.3、乙方因应受妥当爱护甲方供应的材料设备及现场堆放的物品、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

7.4、甲方未办理工程的任何手续，擅自同意拆改原有建筑结构和设备管线，由此造成的损失和事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。

7.5、乙方未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构和设备管线，由此造成的损失和事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。

7.6、因一方缘由，合同无法连续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失(但不超过合同总金额)。

第八条争议或纠纷处理

8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请管理部门进行调解。

8.2、当事人不情愿同过协商、调解解决或协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：

a)向广州仲裁委员会申请仲裁

b)向人民法院起诉

第九条附则

9.1、本工程合同经双方签署后生效。

9.2、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等效力。

9.3、本合同履行完成后自动终止。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

代理人：代理人：

单位地址：单位地址：

电话：单位电话：

传真号码：

年月日年月日

装饰装修标准合同范本篇3

甲方(房主)：

乙方(施工方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规章及本工程详细状况，双方达成如下协议：

1、甲方将自己位于交给乙方装饰装修。

2、工程总造价(大写)：。

3、工期天，自年月日起至年月日止。

4