法律基础知识2015

模拟卷一一、选择题1、在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不少于（C）A、1年B、2年C、5年D、工程设计年限2、工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日是（C）A、承包人送交竣工验收报告之日B、修改后通过竣工验收之日C、修改后提请发包人验收之日D、完工日3、在进度控制中，（A）不属于监理人的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收4、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（C）后推迟开工日期。A、需承包人书面通知监理人B、应经建设行政主管部门批准C、应经监理工程师批准D、需要承包人书面通知发包人5、除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程验收证书后（A）天内完成工程的移交。A、28B、14C、7D、56、（D）是债务人或者第三人不转移对特定财产的占有，将该财产作为债权的担保。A、保证B、质押C、留置D、抵押7、下列关于保证分类的说法不正确的是（D）A、保证一般分为一般保证和连带保证B、一般保证中，保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁时，可以拒绝保证C、连带保证中，债务人只要在债务履行期满前不履行债务，债务人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D、保证方式没有约定不明确的，按照一般保证承担保证责任8、以下能够成为保证人的是（B）A、分公司B、子公司C、学校D、幼儿园9、依据施工合同示范文本通用合同条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（C）A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工10、无权代理人代订的合同，未经被代理人追认，相对人没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由（B）承担。A、被代理人B、行为人C、代理人D、相对人11、无效合同从（B）时起就没有法律效力。A、谈判B、订立C、被确认无效D、履行12、某材料采购方将材料采购的任务委托给材料供应方，但是双方没有签订书面合同，供应方将委托采购的材料交给采购方并进行了交验后，由于采购方拖欠材料款引发纠纷，此时应当认定（D）A、双方没有合同关系B、合同没有成立C、采购方不承担责任D、合同已经成立13、根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由（D）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。A、施工单位B县级以上人民C、建设行政主管部门D、建设单位14、原始资料必须能真实反映建设工程原貌，数据精度能够满足勘察、设计、施工、监理作业的需要，体现了原始资料的（C）。A、真实性B、适用性C、准确性D、齐全性15、工程确保安全，能够正常使用的年限，体现的是建设工程质量的（C）特征。A、安全性B、适用性C、耐久性D、经济性16、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（A）A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土用于基础工程D、大型非标构件进行吊装17、（C）不得迫使承包方以低于成本价格竞标。A、质检站B、建设行政主管部门C、发包方D、监理单位18、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（B）A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用19、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（C）不符合建设单位质量责任和义乌的确定。A、建设单位应担将工程发包给具有相应资质等级的单位B、建设单位不得将工程肢解发包C、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预D、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理20、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的，必须进行招标。A、20B、100C、150D、5021、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A、200B、100C、150D、5022、评标时，（B）应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员。A、评标程序B、评标时间C、评标标准D、评标方法23、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。A、招标活动的信息B、评标委员会成员的名单C、工程设计文件D、评标标准24、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（D）A、投标人主要负责人的近亲属B、项目主管部门的人员C、项目行政监督部门的人员D、招标人代表25、（C）不属于行政处罚A、罚款B、没收违法所得C、罚金D、降低企业资质等级26、对建设工程进行管理是基于国家法律法规规定，体现的是国家意志，是体现了建设工程管理具有（B）特征。A、强制性B、权威性C、宏观性D、综合性27、（A）不是建设工程管理的核心内容。A、文明施工B、安全生产C、工程质量D、建设市场合同当事人如果未约定仲裁协议，则只能以（A）作为解决纠纷的最终方式。A、诉讼B、和解C、调解D、仲裁29、法律制裁是（B）承担法律责任的一种主要方式，是由国家特定机关对违法者依其法律责任而实施的强制性惩罚措施。A、主动B、被动C、从动D、随带30、行政违法行为超过（B）的就不予追究。A、一年B、两年C、三年D、四年31、建设工程活动中常见的民事责任是（D）A、侵权责任B、经济责任C、严格责任D、违约责任32、对行政复议机关做出的复议决议不服的，还可以在收到复议决定书之日起（A）内，向人民法院提起行政诉讼。A、15天B、30天C、60天D、90天33、对施工企业超越资质，允许他人以本单位的名义承揽工程的，可处工程合同价款（C）的罚款。A、1%-2%B、1倍-2倍C、2%-4%D、5%-10%34、仲裁委员的仲裁裁决做出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向（D）申请执行。A、当地人民政府B、仲裁委员会C、人民检察院D、人民法院35、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）的投标机会A、自由竞争B、平等竞争C、表现企业实力D、展示企业业绩36、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效，同有关行政监督部门处中标项目金额（C）的罚款。A、3‰以上5‰以下B、10‰以上15‰以下C、5‰以上10‰以下D、15‰以上20‰以下37、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A、施工B、设备采购C、设计D、材料采购38、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C、任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构D、建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构39、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（B）A、管辖关系B、隶属关系或其他利益关系C、监督关系D、服务关系40、原始资料的范围应能够满足勘察、设计、施工、监理作业的需要，体现了原始资料的（D）A、真实性B、适用性C、准确性D、齐全性41、建设工程质量目标可以通过合同加以约定，对于合同约定的质量目标，必须保证其不得低于（D）质量标准A、业主要求B、设计要求C、监理要求D、国家强制性要求42、按照约定，（A）应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位43、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（B）提出要求承担违约责任A、发包方B、总包方C、甲分包商D、监理单位44、某项目在施工过程中，建设单位没有筹措到资金，未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C）A、合法行为B、自然行为C、违法行为D、社会事件45、一般地，保函属于（B）担保方式。A、一般担保B、连带保证C、抵押D、质押46、施工图审查机构审查一级以上建筑工程，大型市政工程的时间为（A）个工作日A、15B、10C、7D、547、示范文本通用合同条款约定，监理人应在收到索赔报告（D）天内完成审查并报送发包人。A、56B、28C、14D、748、示范文本通用合同条款约定，承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后（D）天，将索赔处理结果答复发包人。A、56B、28C、14D、749、示范文本通用合同条款约定，发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的（A）A、5%B、8%C、10%D、15%50、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同二、判断题1、承包人擅自更换施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。（√）2、发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。（√）3、除专用合同条款另外约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。（√）4、除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。（√）5、发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。（√）6、建设工程施工合同中的专用合同条款是正对合同标的的。（×）7、《建设工程施工合同（示范文本）》（FG-2013-0201）通用合同条款共有20条内容条组成。（√）8、施工现场相邻建筑物的安全问题应由建设单位负责。（×）9、提供机械设备和配件的单位也是安全生产责任主体。（√）10、施工企业拒不整改安全事故隐患的，监理企业应及时报告建设单位。（×）11、审查施工组织设计中的安全技术措施是监理企业的安全责任。（√）12、在资质等级许可的范围内承担工程，是施工企业的安全责任也是质量责任。（√）13、为保证安全办公区和生活区应当处于在建筑的坠落半径以外。（√）14、工程建设重大事故调查应实事求是，尊重科学。（√）15、我国建设工程质量管理在组织体系上实行企业自控，中介监理，政府监督。（√）16、基础设施工程必须实行工程质量领导责任制和终身负责制。（√）17、建设单位应当按时移交建设工程档案资料。（√）18、建设工程未经竣工验收，或验收不合格，不得投入使用，这是建设单位的法定责任。（√）19、向施工承包企业提供真实准确的原始资料是设计单位的法定质量责任和义务。（×）20、建设单位压缩合理工期是一种违约行为。（×）21、建设工程发包时，不得迫使承包方以低于成本价格竞标。（√）22、承包企业具有相应资质等级是保证建设工程质量的基本前提。（√）23、任何符合投标条件的投标人均可以参加投标，在投标规则目前具有平等竞争机会，它体现的是公平性原则。（√）24、招投标是以订立招标采购合同为目的的民事活动。（√）25、建设单位明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，应被建设行政主管部门责令整改，并处以20万元以上50万元以下的罚款。（√）26、建设单位应在工程竣工验收后三个月内，向工程所在地的城建档案管理机构移交一套工程建设档案原件。（√）27、建设单位确定的施工企业具有安全生产许可证是申领施工许可的条件之一。（√）28、施工许可证在建设单位申请了两次延后仍没有开工的，施工许可证可自行废止。（√）29、建设单位在领取施工许可证之日起三个月内应当开工。（√）30、民事责任刑事责任、行政责任的区别主要有承担责任的根据不同，责任的性质不同，承担责任的方式不同、法律强制性不同。（√）31、建设工程行政处罚是对违反建设工程法律规范且实施违法行为已构成犯罪的行为人剥夺或限制其权益的一种行政法律制裁。（×）32、被实施行政处罚的主体是建设工程行政相对人，可以是单位，也可以是个人。（√）33、建设工程行政法律责任偏重于惩罚性。（×）34、行政法律关系的双方当事人往往处于不对等的地位。（√）35、行政复议的核心是由人民法院审理行政行为的合法性。（×）36、民事责任、行政责任、刑事责任都是法律责任，具有国家强制性。（√）37、建设工程刑事法律责任是一种惩罚性最严厉的法律责任。（√）38、行政诉讼的被告可以是行政机关或行政相对人。（×）39、行政诉讼实行“两审终审”，行政复议实行“一级复议制”。（√）40、建设工程竣工后由施工单位组织验收，验收合格后方可交付使用。（×）41、建设单位应当在验收合格后15日到工程所在地县级以上建设行政主管部门备案。（√）42、建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。（√）43、强制性标准是保证建设工程结构安全可靠的基础性要求。（√）44、转包行为是属于合同主体变更的行为。（√）45、死亡四人属于四级重大事故。（×）46、安全生产的责任主体主要是施工企业。（×）47、建设工程安全生产管理条例属于行政法规，是根据中华人民共和国建筑法与安全生产法制定的。（√）48、项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款规定的天数。（√）49、承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，但无需征得发包人书面同意。（×）50、承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。（√）模拟卷二一、选择题1、下列（D）不是工程建设法律关系的构成要素。A、主体B、客体C、法律关系内容D、建设法规2、行政法律关系的内容是（A）A、主体享有的权利和义务B、主体享有的权力和义务C、主体享有的权利和责任D、主体享有的权力和责任3、建设施工合同中客体是（C）A、建设单位B、施工单位C、工程项目D、内容4、建设工程分包合同中主体是（B）A、业主和施工总承包单位B、施工总承包单位和施工分包单位C、业主和施工分包单位D、业主和监理单位5、在下列法律关系主体中，（A）是法人。A、施工企业B、施工企业经理C、个体工商户D、施工企业的分公司6、民事法律关系的（A）是指民事法律关系的参加者或者当事人。A、主体B、客体C、内容D、对象7、民事法律关系的权利义务共同指向的事物是民事法律关系的（B）A、主体B、客体C、内容D、对象8、建设工程行政法律责任在性质上和程度上具有（C）A、偏重于补救性B、偏重于惩罚性C、两重性D、偏重于教育性9、建设工程法律关系是以（C）为标的形成的各种关系经建设工程法律规范调整的社会关系。A、建设单位B、施工单位C、建设工程D、建设行为10、民事法律关系主要是一种（C）A、人际关系B、业务关系C、财产关系D、行政主体关系11、我国招投标法规定，开标时间应为（A）A、提交投标文件截止时间B、提交投标文件截止时间的次日C、提交投标文件截止时间的7日后D、其他约定时间12、我国招投标法规定，开标地点应为（B）A、招标人办公地点B、招标文件中预先确定的地点C、政府指定的地点D、指标代理机构办公地点13、建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动，从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是（C）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺要约14、中标人不按照招标文件的规定提交履约担保的，将失去订立合同的资格，其提交的投标担保（C）。A、退还一部分B、全部退还C、不退还D、不退还并且追加罚金15、某工程投标总价为500万元，则投标保证金最高不得超过（A）万元。A、10B、20C、50D、8016、根据我国招标投标法的有关规定，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担（B）A、民事责任B、法律责任C、刑事责任D、行政责任17、密封的投标文件应加盖投标单位公章和（A）印鉴。A、法人代表人B、总经理C、项目经理D、合同签字代理人18、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为A、3月20日B、3月30日19、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞争”。这里的“成本”指的是（D）A、根据估算指标算出的成本B、根据概算定额算出的成本C、根据预算定额算出的成本D、根据投标人各自的企业内部定额算出的成本20、根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是（C）A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年，并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人21、某医院欲新建一座办公大楼，该办公大楼由城建集团承包建设，则施工许可证应由（A）A、医院B、城建集团C、城建集团分包商D、医院或城建集团22、某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证，则该工程应在（B）前开工A、2005年4月1日B、2005年6月1日C、2005年9月1日D、2005年12月1日23、根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程监理单位（C）转让工程监理业务A、可以B、经建设单位允许可以C、不得D、经建设行政主管部门允许可以24、《建设工程质量管理条例》强调了工程质量必须实行（A）监督管理A、政府B、企业C、社会D、行业25、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在工程竣工验收合格后的（B）内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。A、10日B、15日C、30日D、60日26、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行（C）A、指定采购B、合约采购C、招标D、关联交易27、根据《建设工程质量管理条例》，（A）应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位28、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（C）不符合施工单位质量责任和义务的规定。A、施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B、施工单位不得转包工程C、施工单位不得分包工程D、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任29、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（A）A、质量保修书B、质量保证书C、质量维修书D、质量保函30、（A）有责任向承包工程的施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位31、在《建设工程安全生产管理条例》对建设工程监理企业安全生产管理主要责任和义务的规定中，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是符合工程建设强制性标准属于（A）A、安全技术措施及专项施工方案审查义务B、安全生产事故隐患报告义务C、安全生产事故上报义务D、承担监理责任32、下列选项中属于要约的是（B）A、招标说明书B、投标书C、招标公告D、商品价目表33、代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。（B）承担民事责任。A、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为34、在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，（D）A、被代理人独自向第三人承担责任B、代理人独自向第三人承担责任（系统缺失）35、下列表述中，错误的是（D）A、要约可以撤回B、要约可以撤销C、承诺可以撤回D、承诺可以撤销36、签到合同时，对标的物的质量所应当遵循的标准不包括（C）A、国家质量标准B、行业质量标准C、国际质量标准D、企业新产品鉴定的标准37、合同当事人承担违约责任的方式不包括（A）A、行政拘留B、采取补救措施C、赔偿损失D、继续履行38、施工合同履行过程中出现（D）时，承包方承担违约责任。A、因为三通一平导致工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B、因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C、因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D、因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求39、施工合同示范文本通用合同条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理。A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延40、在工程施工中由于（A）原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任。A、承包方的设备损坏B、不可抗力C、工程量变化D、设计变更41、若李某接受王某的委托从事违法活动，则（D）A、由李某承担责任B、由王某承担责任C、由李某或王某承担责任D、由王某和李某承担连带责任42、依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款的规定，建设单位供应的钢筋由（C）A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用43、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务有清偿义务的法律主体是（A）A、甲公司B、乙公司C、戊公司D、庚公司44、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供贷合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（B）A、国家标准B、行业标准C、总承包单位确定的标准D、其他企业标准45、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（B）A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据46、施工合同中的承包人到材料供应商处购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5的水泥当做52.5水泥购入，该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（B）A、向人民法院起诉，要求确认该合同无效B、向人民法院起诉，要求撤销该合同C、向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D、向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同47、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（B）A、协议书B、专用条款C、标准条款D、质量保证书48、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人，乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（B）承担。A、乙承包人B、发包人C、甲承包人D、工程师49、建设工程施工总承包施工企业一级企业的注册资本是（A）A、5000万元B、4000万元C、3000万元D、2000万元50、杭州市根据本地实际，规定了外地进入杭州建设市场从事建设工程活动的，应当先到当地县级以上建设行政主管部门（C）A、注册B、登记C、备案D、审批二、判断题1、建设工程管理是以建设市场、工程质量和安全生产为核心内容的管理活动。（√）2、法具有规范性、普遍性、强制性和程序性的特征。（√）3、法的教育作业是通过正面教育和反面教育两种方式实现的。（√）4、民事法律关系主体之间的法律地位是不平等的。（×）5、建设工程法律责任的种类主要是民事责任、行政责任和刑事责任。（√）6、接受行政处罚是行政相对人承担法律责任的一种方式。（√）7、建设单位未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款2%以下的罚款。（√）8、施工单位以欺骗手段取得资质证书承揽工程，应予以取缔，处以罚款。（√）9、建设工程活动中常见的民事责任是侵权责任。（×）10、对转包或违法分包的承包单位，情节严重的吊销资质证书。（√）11、建设单位可以根据工程实际情况合理修改审查合格的施工图。（×）12、未经施工许可，擅自施工，将受到行政处罚。（√）13、审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或其他利害关系。（√）14、施工图设计文件未经审查合格，不得使用。（√