c水利工程造价师考试复习题集

Goodisgood,butbettercarriesit.

精益求精，善益求善。Goodisgood,butbettercarriesit.

精益求精，善益求善。c2013年水利工程造价师考试复习题集c2013年水利工程造价师考试复习题集c2013年水利工程造价师考试复习题集c2013年水利工程造价师考试复习题集2009年水利工程造价工程师资格考试复习题集

中国水利工程协会编

二OO九年二月

前言为帮助广大考生全面学习、理解和把握2009年水利工程造价工程师资格考试的内容和重点,掌握答题技巧，提高解题能力，顺利通过考试，我会根据2009年《水利工程造价工程师资格考试大纲》要求，在《2007年水利工程造价工程师资格考试复习题集》的基础上,修编完成本册复习题集。本复习题集包括：水利工程造价基础理论与相关法规、水利工程造价计价与控制、水利工程经济、水利工程造价案例分析四部分。其中前三部分是选择题,第四部分是案例分析题,所有习题均给出了参考答案。本复习题集仅供参加2009年水利工程造价工程师资格应试考生复习参考。由于时间较紧，编者水平有限，书中肯定会有一些错误和不当之处，恳请读者批评指正。

中国水利工程协会二〇〇九年二月

目录

第一科目水利工程造价基础理论与相关法规 1一、单项选择题 1二、多项选择题 35三、答案 62第二科目水利工程造价计价与控制 64一、单项选择题 64二、多项选择题 94第三科目水利工程经济 125一、单项选择题 125二、多项选择题 154三、答案 172

第一科目水利工程造价基础理论与相关法规一、单项选择题（备选答案中只有一个是正确的）

1．我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。A．1200mB．2200mC．2000mD．3200m

2．南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于2013年和2014年通水。A．中线一期工程B．南水北调东线和中线一期工程C．东线一期工程D．东线、西线和中线一期工程

3．当前，我国水利面临着的主要问题是（）。A．洪涝及台风灾害B．水工程老化病危C．洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化D．水资源短缺及优化配置

4．1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。A．建立时期B．恢复重建时期C．削弱时期D．改革与发展时期

5．1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。A．适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立B．计价依据统一化C．管理手段信息化D．完全与国际接轨

6．对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。A．项目建议书阶段B．可行性研究阶段C．可行性研究和初步设计阶段D．施工阶段

7．工程造价管理的核心内容是（）。A．工程造价从业人员的管理B．工程造价的确定与控制C．工程造价编制依据的制定D．工程造价的编制与审查

8．工程造价两种含义的主要区别是（）。A．第一种含义属于价格管理范畴，第二种含义属于投资管理范畴B．第一种含义对于投资者是追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商是追求较高的工程造价C．第一种含义是作为市场供给主体，出售商品和劳务的价格总和，第二种含义是”购买”项目付出的价格D．第一种含义通常任定为工程工程发包价格，第二种含义是工程投资费用

9．总投资与总造价的关系是（）。A．总投资＞总造价B．总投资≥总造价C．总投资≤总造价D．总投资＝总造价

10．承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。A．合同价B．投标价C．标底价D．工程预算价

11．建设工程造价中不含（）。A．土地使用费B．设备保管费C．生产性流通费用D．贷款利息

12．在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。A．次序可以颠倒，但不能进行交叉B．次序不能颠倒，但可以进行合理交叉C．次序不能颠倒，也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同时也可以进行合理交叉

13．在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（）。A．项目建议书阶段B．可行性研究阶段C．初步设计阶段D．建设前期准备工作阶段

14．总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。A．经国家计委审查后报国务院审批B．报行业归口主管部门审批C．报国家计委审批D．报国家建设行业主管部门审批

15．在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。A．项目建议书阶段B．可行性研究报告阶段C．建设准备阶段D．建设实施阶段

16．建设项目实际造价是（）。A．承包合同价B．竣工决算价C．总承包价D．竣工结算价

17．在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。A．复杂性B．多次性C．组合性D．多样性

18．（）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。A．建设规模B．环境影响评价C．投资估算D．项目经济评价19．如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。A．10%B．15%C．20%D．25%

20．项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（）第一次破土、正式打桩的时间。A．建设征地B．三通一平C．土方工程D．永久性工程

21．我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。A．3B．4C．5D．6

22．现代工程造价管理产生于（）。A．美国B．英国C．法国D．中国

23．以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（）。A．全生命周期造价管理侧重于从工程项目开始到项目实施结束这一全过程B．全过程造价管理主要侧重于从工程评价、设计、实施、使用与维护各个阶段项目造价的确定与控制C．两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同D．全过程的造价管理与全生命周期造价管理没有区别

24．下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。A．一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价B．要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价C．工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差D．工程项目的功能越多，规模越大，效益越好

25．1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。A．工程经济专业B．技术经济专业C．工程造价管理专业D．工程管理专业

26．控制工程造价的最有效手段是（）。A．技术和经济相结合B．以设计阶段为重点进行控制C．以施工阶段为重点进行控制D．进行全过程的工程造价控制

27．建筑产品价值构成的变化取决于（）。A．价值生产和价值实现两个过程B．价格构成的变化C．供求关系和分配关系的变化D．成本的变化

28．商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。A．C+VB．V+mC．C+V+mD．V

29．建筑产品的价格用公式可以表示为（）。A．建筑产品=社会平均成本+税金+利润B．建筑产品=直接成本+税金+利润C．建筑产品=直接成本+间接成本D．建筑产品=社会平均成本+利润

30．建筑产品的社会平均成本由（）表示。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。A．CB．C+VC．C+V+mD．V+m

31．企业对商品定价的基本依据是（）。A．正常成本B．非正常成本C．个别成本D．社会平均成本

32．下列关于成本的描述错误的是（）。A．成本是价格形成中最重要的因素B．成本是价格最低的经济界限C．成本的变动在很大程度上影响价格D．价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本

33．下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。A．现场经费B．施工企业管理费C．青苗补偿费D．税金

34．建筑产品的差价形式主要有（）。A．购销差价、批零差价、地区差价B．地区差价、质量差价、工期差价C．购销差价、季节差价、地区差价D．地区差价、季节差价、质量差价

35．绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。A．工期提前或推迟都会增加成本B．工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本C．工期提前或推迟都会减少成本D．工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本

36．建筑产品的利润总额等于（）。A．法定利润+营业外收入-营业外支出B．法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出C．经营利润+营业外收入-营业外支出D．法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金

37．在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。A．向较高水平方向变动B．向较低水平方向变动C．不变D．围绕价值上下波动

38．如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。A．提高B．降低C．不发生变化D．可能提高，也可能降低

39．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（）。A．定额管理实现量价分离B．建立工程造价信息网络系统C．建立以市场形成价格为主的价格机制D．建立工程造价的监督和检查制度

40．建筑市场的区域性体现在（）。A．建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱B．建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强C．建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强D．建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱

41．我国建筑产品供求关系的特点为（）。A．供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求B．供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给C．供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求D．供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给

42．经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。A．正比关系B．反比关系C．无关系D．无法确定

43．经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。A．正比关系B．反比关系C．无关系D．无法确定

44．边际成本（MC）用公式表示为（）。A．边际成本=总成本增值/产量增值B．边际成本=总成本/产量C．边际成本=固定成本/产量D．边际成本=可变成本/产量

45．在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。A．MC＞ACB．MC＜ACC．MC＝ACD．MC≠AC

46．边际收益（MR）用公式表示为（）。A．边际收益=固定收益/产量B．边际收益=总收益/产量C．边际收益=总收益增值/产量增值D．边际收益=可变收益/产量

47．在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（）。其中：MC—边际成本；MR—边际收益。A．MC＝MRB．MC＞MRC．MC＜MRD．MC≠MR

48．实施建筑工程招投标制度，（）。A．提高了工程成本，但保证了工程质量B．减弱了供给者之间的了解C．减弱了需求者对供给者的了解D．加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争

49．建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。A．标底B．中标价C．概预算定额D．实际生产成本

50．可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。A．在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整B．承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大C．业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担D．如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变

51．当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。A．增大产量B．减少产量C．获得最大利润D．产量不变

52．关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。A．在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升B．在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降C．在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降D．在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响

53．我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。A．以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动B．以国家规定的价格为底限，允许向上浮动C．以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围D．以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动

54．在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。A．总成本B．固定成本C．可变成本D．边际成本

55．下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（）。A．通用价格B．自由价格C．计划价格D．成本价格

56．如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。A．容易形成买方市场B．容易形成卖方市场C．容易形成供求均衡的市场D．容易形成买卖双方不完全竞争市场

57．联合承包对供求关系的影响正确的是（）。A．联合承包减少了供给者的数目，因而减少了供给总量B．联合承包增加了微观市场的竞争程度C．联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量D．联合承包加大了需求者相对垄断的地位

58．当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。A．负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务B．由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题C．由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率D．由政府代替市场，完全干预经济的运行

59．下列符合纯粹公共品的特性的是（）。A．谁付款、谁受益B．边际成本为零C．边际成本大于边际效益D．消费的竞争性

60．水电站项目的外部性体现在（）。A．水电站获得经济效益B．水电站亏损C．用户的电价调整D．下游农业受到影响

61．竞争性项目的运动是由（）来支配的。A．社会影响力B．自由垄断性C．投资规模D．投资利润率

62．政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（）。A．增加财政支出B．较少税收C．减少财政支出或增加税收D．增加财政制度支出安排

63．国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（）。A．市场机制B．政府全额负责C．以政府为主，市场为辅D．市场为主，政府为辅

64．混合性公共品的供给方式是（）。A．市场机制B．政府全额负责C．以政府为主，市场为辅D．市场为主，政府为辅

65．区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。A．使用或收益的竞争性与排他性B．效用的不可分割性C．消费的非竞争性D．收益的非排他性

66．竞争性建设项目的目标是（）。A．效率目标B．公平目标C．项目效益D．公共满足

67．下列不属于混合公共品的是（）。A．教育B．公办医院C．公园D．国防

68．由于公益性项目产出的公共品性和外部性强的特点决定了这类项目的外部收益（）。A．很大B．很小C．为零 D．无法计量

69．属于公益性建设项目间接收益的是（）。A．灌溉工程增加农业产量B．水污染治理项目减少污水排放量C．灌溉工程促进食品加工业D．水污染处理项目促进渔业

70．建筑物的美学价值属于（）。A．有形收益B．无形收益C．外部收益D．间接收益

71．水利工程常采用的经济评价方法是（）。A．成本-效益法B．最低费用法C．公共劳务收费法D．机会成本法

72．下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。A．采用一般均衡分析而不是局部均衡分析B．脱离了古典经济学的完全竞争假设C．忽视了项目对社会生产的效果D．忽视了项目对社会分配的影响

73．可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。A．生态效益最大化B．经济效益最大化C．生态经济效益最大化D．人类需求最大化

74．对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。A．成本-效益分析法B．公共劳务收费法C．最低费用法D．机会成本法

75．在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。A．多目标性B．一致性原则C．增量原则D．非重复性原则

76．从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）。A．机会成本法B．成本一效益分析法C．最低费用法D．公共劳务收费法

77．成本-效益分析法最关键的环节是（）。A．计算各方案的效益和成本B．确定贴现率C．计算比率指标D．确定项目的优劣次序

78．公益性项目决策目标是（）。A．社会效益最大化B．经济效益最大化C．社会公平目标D．保持社会稳定

79．公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。A．外部性B．竞争性C．非价值性D．福利性

80．在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。A．（合谋，合谋）B．（合谋，不合谋）C．（不合谋，合谋）D．（不合谋，不合谋）

81．在政府采购运行机制中，财政部门应（）。A．直接向供应商采购B．委托社会中介组织代理采购C．不监督采购实体的工作D．对采购过程中的争议进行仲裁

82．项目法人责任制的优点是（）。A．趋利避害B．既当裁判员，又当运动员C．利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”D．把风险全部转移给承包商

83．属于我国现行的监理制的特点的是（）。A．监理单位不是与业主而是与设计单位签订合同B．监理由业主选择但属于独立的第三方C．监理单位由业主和承包商协商选择D．监理单位是业主的代理人

84．监理工程师的职责应是（）。A．技术咨询B．管理咨询C．仅负责监督质量D．仅负责组织协调

85．市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。A．市场欠缺B．经济危机C．市场失灵D．垄断

86．下列关于”项目”的论述中错误的是（C）。A．项目是一项临时性、独特性、一次性活动B．项目的目标随着项目过程渐近明细C．项目产品就是项目的目标D．实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素

87．项目的特征很多，其中（B）不属于项目的特征。A．一次性B．重复性C．渐近明细D．需用资源众多

88．下列关于项目管理的论述中，不正确的是（A）。A．项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动B．项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动C．项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法D．项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织

89．项目管理通过（B）过程得以完成。A．决策、计划、实施和移交B．启动、计划、执行、控制和收尾C．规划、实施、控制和收尾D．启动、计划、执行和收尾

90．中观项目管理主要涉及（B）等内容。A．项目与社会及环境的关系B．制定行业的投资战略和投资规划C．协调项目内、外部事物和矛盾D．保证项目在各个阶段的任务顺利完成

91．工程项目的生命周期可分为四个阶段，它们是指（A）。A．启动阶段、计划阶段、执行阶段和收尾阶段B．启动阶段、计划阶段、设计阶段和执行阶段C．计划阶段、控制阶段、执行阶段和守卫阶段D．启动阶段、计划阶段、控制阶段和收尾阶段

92．下列关于建设项目论述中错误的是（B）。A．建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体B．可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目C．不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目D．建设项目组织是独立的，应具有法人资格

93．大、中型水利水电工程项目划分为（C）。A．单位工程、单项工程、分部工程B．单位工程、分部工程、分项工程C．单位工程、分部工程、单元工程D．分项工程、分部工程、单位工程

94．更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（C）进行分类的。A．建设性质B．投资作用C．投资额D．设计生产能力

95．工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（D）。A．独立的B．对立的C．统一的D．既对立又统一的

96．为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（B）。A．实施动态控制B．推行标准化和规范化管理C．实施社会化和专业化管理D．采用现代管理方法进行计划

97．项目管理的核心任务是（C）。A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调

98．项目管理最基本的方法论是（B）。A．项目目标的策划B．项目目标的动态控制C．项目管理的目标D．项目管理的信息化

99．业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（C）。A．单件性、一次性B．控制性、服务性C．专业化、社会化D．信息化、集成化

100．为了实现项目的目标，项目组织制定对所要做的工作安排，并对资源进行配置，这是指项目组织的（A）职能。A．计划B．控制C．组织D．协调

101．为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（B）。A．职能式组织B．项目式组织C．弱矩阵式组织D．强矩阵式组织

102．下列关于项目组织形式论述正确的是（D）。A．在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作B．在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作C．职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速D．项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速

103．下列关于矩阵式组织的论述正确的是（C）。A．弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源B．强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小C．强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作D．在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目

104．在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（A）进行有效管理。A．时间和成本B．项目范围界定C．质量D．职能人员的使用

105．下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（B）型。A．直线B．职能C．直线参谋D．矩阵

106．在我国，建设项目的项目经理是指（C）。A．项目法定代表人在项目上的全权委托代理人B．项目法定代表人C．施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人D．施工企业法定代表人

107．针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（B）。A．设计-建造方式B．CM方式C．设计-管理方式D．BOT方式

108．在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（C）。A．CM方式B．传统方式C．设计-管理方式D．工程指挥部

109．工程建设合同约定的质量目标（D）国家强制性质量标准的要求。A．必须高于B．应当高于C．应当等于D．不得低于

110．在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（B）。A．计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划B．计划的详细程度是越详细越好C．计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素D．计划要保证可操作性

111．工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（C）。A．目标性要求B．全面性要求C．弹性要求D．符合实际的要求

112．工程项目计划作为一个阶段，它应位于（B）。A．立项之前B．项目批准之后，项目施工之前C．项目施工之后，项目竣工之前D．项目运行阶段之中

113．制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（A）分类的计划内容。A．项目目标B．建设程序C．其他计划D．资源范围

114．在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（B）。A．工程项目进度平衡表B．年度计划项目表C．投资汁划年度分配表D．年度建设资金平衡表

115．审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（C）阶段的控制内容。A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．事中和事后控制

116．在工程项目目标控制中采用（A）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。A．网络计划B．S型曲线C．香蕉曲线D．排列图

117．在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（B）。A．横道图B．S型曲线C．网络图D．控制图

118．既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（B）。A．网络计划法B．香蕉曲线C．控制图法D．直方图法

119．典型的用于质量控制的方法是（C）。A．排列图法B．因果分析法C．控制图法D．直方图法

120．在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（D）。A．寻找质量问题产生的原因B．寻找影响工程质量的主要因素C．了解质量问题的动态变化D．了解质量特征的分布规律

121．在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性，创造性，这是项目目标控制的（A）之一。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施

122．下列属于建设工程目标控制经济措施的是（D）。A．明确目标控制人员的任务和职能分工B．提出多个不同的技术方案C．分析不同合同之间的相互联系D．投资偏差分析

123．属于工程项目目标控制组织措施的是（A）。A．确定职责及考核标准B．审查施工组织设计C．对技术方案进行论证D．确定对目标控制有利的合同结构

124．对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（B）。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施

125．对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（C）。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施

126．属于工程项目目标控制合同措施的是（B）。A．严格按合同规定支付工程款B．确定对目标控制有利的承发包模式C．按合同工期制定施工进度计划D．配备专职合同管理人员

127．根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（A）。A．甲类和乙类B．社会公益型和经济型C．生产经营型和社会公益型D．有偿服务型和社会公益型

128．下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（D）。A．水利部是国务院水行政主管部门B．流域机构是水利部的派出机构C．省水利厅是本地区的水行政主管部门D．水利建设项目法人只是项目的建设单位

129．水利建设项目的项目法人在（B）正式成立。A．项目定义阶段B．可行性研究报告批准后C．项目计划和设计完成后D．项目完成后

130．水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（A）负责。A．项目董事会B．项目董事长C．项目监事会D．上级主管部

131．在项目法人责任制中，（D）负责对项目董事会成员进行考核。A．上级主管部门B．监事会C．董事会D．各投资方

132．风险是一种客观存在的、损失的产生（D）的状态。A．确定性B．可预测性C．可估量性D．不确定性

133．按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（C）。A．社会风险B．政治风险C．人为风险D．法律风险

134．对于咨询单位来说，投资估算不准属于（D）。A．人为风险B．决策错误风险C．履约风险D．职业责任风险

135．风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（C）最小。A．风险发生的概率B．风险发生后的直接损失C．风险成本D．风险发生后的直接和间接损失

136．能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（A）。A．风险回避B．风险控制C．风险分离D．风险转移

137．通过增加风险单位以达到共同分担风险目的的风险控制措施是（D）。A．风险分离B．风险转移C．损失控制D．风险分散

138．属于风险财务转移措施的是（C）。A．多币种付款B．工程分包C．保险D．风险分散

139．承诺是（B）同意要约的意思表示。A．要约人B．受要约人C．要约邀请人D．当事人

140．发包人可以与总承包人订立（B），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。A．工程监理合同B．建设工程合同C．勘察设计合同D．加工承揽合同

141．建设工程合同应当采用（B）。A．口头形式B．书面形式C．默示D．推定行为

142．发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（A）。A．承包人B．分包人C．监理人D．设计人

143．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（B）。A．承包人承担连带责任B．发包人承担连带责任C．分包人承担连带责任D．监理人承担连带责任

144．（B）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。A．发包人B．承包人C．监理人D．发包人

145．列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（A）的依据，不能直接用于施工。A．变更B．转让C．解除D．终止

146．因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（A）增付费用。A．实际消耗的工作量B．估计消耗的工作量C．全部设计的工作量D．应当消耗的工作量

147．承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（B）万元。A．8B．10C．11D．13

148．由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（C）。A．因不属于自己的原因拒绝索赔要求B．认为要求合理，先行支付再向发包人索要C．不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告D．不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告

149．合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（A）方式。A．固定总价合同B．调价单价合同C．成本加酬金合同D．工程保险合同

150．对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（C）。A．固定总价合同B．可调价的总价合同C．成本加酬金合同D．交钥匙合同

151．从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（A）合同形式。A．成本加酬金B．固定总价C．可调值总价D．可调值单价

152．在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（B）。A．将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做B．将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做C．将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做D．将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

153．当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（B）。A．成本B．成本和酬金C．酬金D．最低成本和酬金

154．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（A），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。A．合同的估算工程量B．投标的预算工程量C．合同的准确工程量D．设计计算书的工程量

155．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（C）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。A．估算B．预算C．结算D．概算

156．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（B）指协议书中写明的合同总金额。A．招标价格B．合同价格C．投标价格D．法定价格

157．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（A）审批。A．监理人B．发包人和监理人C．发包人D．发包人和设计人

158．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（A）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。A．14B．21C．28D．42

159．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（B）天。A．14B．28C．2D．42

160．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（A）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。A．备用金B．违约金C．暂定金D．保留金

161．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（C）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。A．发包人协商B．发包人和承包人C．承包人协商D．承包人和设计人

162．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（B）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。A．月付款B．最终付款C．完工付款D．保留金付款

163．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（C）%退还承包人。A．30B．40C．50D．80

164．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（A）。A．保留金余额B．保留金全部金额C．备用金金额D．赔偿金

165．《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（C）。A．通用合同条款中B．专用合同条款中C．技术条款中D．投标须知中

166．《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（A）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A．最终付款申请B．完工付款申请C．工程移交申请D．发出索赔通知后

167．FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（A）形式。A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．混合价合同

168．FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（B）。A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．混合价合同

169．FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（D）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。A．合同签字日起至颁发接收证书B．合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C．开工令要求的开工日起至颁发接收证书D．开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

170．按照FIDIC《土木工程施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（B）。A．工期、成本和利润B．工期、成本，但不包括利润C．工期，但不包括成本D．成本，但不包括工期

171．下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（C）。A．早期预警程序B．补偿事件程序C．友好协商D．裁决人程序

172．FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（C）。A．在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整B．工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件C．FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用D．FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分

173．组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（B）。A．合同通用条件B．合同协议书C．投标书D．合同专用条件

174．合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（D）关系。A．债权人与债务人B．代理人与被代理人C．法人与自然人D．权利与义务

175．参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（A）。A．合同法律关系主体B．合同法律关系客体C．合同法律关系内容D．合同法律关系事实

176．代理是代理人在代理权限内，以（B）的名义实施的,其民事责任由被代理人承担的法律行为。A．代理人和被代理人B．被代理人C．第三人D．自己

177．对于无权代理行为，被代理人行使（B）后，代理行为有效。A．后履行抗辩权B．追认权C．拒绝权D．不安抗辨权

178．当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当（B）。A．双倍返还B．抵作价款或者收回C．归债权人所有D．暂退一半

179．当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（B）。A．享有连带债务，承担连带债权B．享有连带债权，承担连带债务C．享有附带债权，承担连带债务D．享有主债权，承担从债务

180．甲公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（C）。A．应当由甲公司承担清偿责任B．应当由乙公司承担清偿责任C．应当由甲公司和乙公司承担连带责任D．甲公司和乙公司均不再承担清偿责任

181．权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（A）。A．诉讼时效B．诉讼请求C．诉讼权利D．诉讼中止

182．诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或（C）而中断。A．不同意履行义务B．遇不可抗力C．同意履行义务D．丧失行为能力

183．《中华人民共和国水法》所称水资源，包括（A）。A．地表水和地下水B．工业用水和农业用水C．土壤结合水D．大气水

184．《中华人民共和国水法》规定，水资源属于国家所有。水资源的所有权由（C）代表国家行使。A．各省水行政部门B．水利部C．国务院D．国家发展和改革委员会

185．《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（C）。A．无偿使用制度B．属地占有制度C．有偿使用制度D．取水优先制度

186．《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行（C）的制度。A．统一管理与市场价格相结合B．等额水价C．总量控制和定额管理相结合D．成本定价

187．《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（A）缴纳水费。A．供水单位B．水利部门C．财政部门D．地方政府

188．根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（C）。A．专业规划B．区域规划C．综合规划D．战略规划

189．合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系

190．在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。A．一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．因重大误解而订立的D．损害社会公共利益的

191．无效合同（D）。A．从发现无效时起无效B．从法院判决无效时起无效C．从仲裁机构裁决无效时起无效D．从订立时起无效

192．合同无效、被撤销或者终止的，（B）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A．影响合同中B．不影响合同中C．不一定影响合同中D．可能影响合同中

193．合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（B）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。A．全面履行B．诚实信用C．协助履行D．实际履行

194．按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（C）。A．价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B．价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C．无论上涨还是下降均按新价格执行D．无论上涨还是下降均按原合同价执行

195．某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（D）。A．将钢材送到施工现场B．将钢材送到发包人的办公所在地C．将钢材送到发包人的仓库D．通知发包人自提

196．某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金（C）。A．20万元B．27万元C．7万元D．0万元

197．甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（B）万元补偿。A．30B．50C．90D．0

198．一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任，则损失的承担应为（B）。A．各自承担自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元损失C．甲方赔偿乙方2万元损失D．甲方赔偿乙方4万元损失

199．（C）是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决。A．调解B．和解C．仲裁D．诉讼

200．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（C）。A．申请重新仲裁B．向人民法院起诉C．向人民法院申请执行D．强制执行

201．如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（A）作为解决争议的最终方式。A．诉讼B．和解C．调解D．仲裁

202．《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（A）如实载明。A．招标文件中B．投标文件中C．中标通知书中D．合同中

203．《中华人民共和国招标投标法》规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请（A）或者其他组织投标。A．不特定的法人B．特定的法人C．不特定的自然人D．特定的自然人

204．《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（B）投标。A．不特定的法人B．特定的法人或者其他组织C．特定的法人、自然人或者其他组织D．不特定的其他组织

205．依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（A）个的，招标人应当重新招标。A．3B．4C．5D．6

206．投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（C）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。A．关键性B．非主体、关键性C．非主体、非关键性D．主体、非关键性

207．（B）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。A．两个以上自然人或者其他组织B．两个以上法人或者其他组织C．两个以上法人．公民或者其他组织D．一个法人和一个自然人

208．《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（C）。A．社会平均成本B．投标企业的投标报价C．投标企业的个别成本D．招标人编制的标底

209．依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（B）。A．三分之一B．三分之二C．五分之二D．二分之一

210．评标时的评标价，是指（C）。A．标底价格B．全部投标人报价的平均值C．以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值D．标底价格与全部投标人报价的平均值的均值

211．国家对水工程建设移民实行开发性移民方针的原则是（B）。A．专业规划与区域规划相结合B．前期补偿、补助与后期扶持相结合C．一次性补偿与后期补助相结合D．成立移民发展资金与扶持相结合

212．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和,一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（D）倍。A．5B．10C．15D．16

213．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（C）倍。A．3至4B．4至6C．6至10D．10至16

214．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（B）倍。A．2至4B．4至6C．6至8D．8至10

215．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（A）计算。A．需要安置的农业人口数B．被征收的耕地数量C．平均每人占有耕地数量D．耕地的平均年产值

216．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费,不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（C）倍。A．15B．20C．30D．36

217．《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（C），并具备国家规定的其他竣工条件。A．完整的工程技术经济资料的竣工文件B．完整的工程质量文件和经签署的工程保修书C．完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书D．经签署的工程保修书和完整的监理资料

218．《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（B），符合国家的建筑工程安全标准。A．确保建设工程三大目标的实现B．确保建筑工程质量和安全C．确保建筑工程的实施D．确保建筑工程主体结构的质量

219．《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（A），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失A．水土资源B．土地利用C．水产资源D．水土流失

220．《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（B）主管全国的水土保持工作。A．建设行政主管部门B．水行政主管部门C．环境行政主管部门D．林业行政主管部门

221．从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告书中必须有水行政主管部门同意的（A）。A．水土保持方案B．水土保持规划C．水土保持可研报告D．设计资料

222．《中华人民共和国防洪法》规定，开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行（A）的原则。A．兴利与除害相结合B．效益最大化C．国家、集体与个人相结合D．防洪第一

223．《中华人民共和国防洪法》规定，在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照（A）的要求留足防洪库容。A．防洪规划B．防洪计划C．大坝安全D．兴利

224．建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（D）。A．规划报告B．环境影响评价报告C．投资估算D．洪水影响评价报告

225．根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（D）。A．水资源费B．水费C．污水处理费D．排污费

226．根据《水污染防治法》,排污费和超标准排污费必须用于（C），不得挪作他用。A．环境监督管理B．水质监测C．污染的防治D．污水处理

227．《中华人民共和国环境保护法》规定，国务院（A）根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。A．环境保护行政主管部门B．建设行政主管部门C．水行政主管部门D．国家发展和改革委员会

228．《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（A）实行“三同时”制度。A．主体工程B．附属工程C．生产准备D．项目法人组建

229．《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（A）。A．批准B．登记C．核准D．备案

230．根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（A）为依据。A．定价目录B．地区差价C．预算D．财经政策

231．根据《建设工程安全生产管理条例》，（B）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。A．设计单位B．施工单位C．监理单位D．建设单位

232．《政府采购法》所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用（B）资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。A．中央B．财政性C．国外政府贷款D．国家金融组织贷款

233．根据《政府采购法》，集中采购机构是（B）根据采购人的委托办理采购事宜。A．国家主管机关B．非营利事业法人C．非营利企业法人D．个体工商户

234．《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的（C）合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。A．设计B．监理C．发承包D．咨询

235．根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（B）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A．7B．14C．21D．28二、多项选择题（备选答案中至少有两个是正确的）

1．水利已经成为我国经济社会发展中具有（ABD）的重大问题。A．基础性B．全局性C．统一性D．战略性E．持续性

2．到2030年，我国人口将达到16亿，（AD）需求将大大增加，造成水资源紧缺。A．城市生活用水B．旅游用水C．农业用水D．工业用水E．畜牧用水

3．当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（ABCE）。A．各级政府财政投入B．社会集资，股份制及银行贷款C．利用外资D．开征水利建设税E．民营集团投资

4．水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（ABC）尽快融入世界经济。A．观念B．方法C．手段D．资料E．费用

5．在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（BCDE）。A．工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同B．工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价C．实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制D．生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分E．建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者

6．生产性建设项目总投资由（AE）组成。A．固定资产投资B．静态投资C．工程投资D．动态投资E．流动资产投资

7．工程造价具有（ABE）特点。A．个别性、差异性B．动态性C．概括性D．准确性E．层次性

8．项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项目的初步说明，论述项目的（CDE）。A．技术的先进性B．工艺的安全性C．建设的必要性D．条件的可行性E．获利的可能性

9．建设项目进行竣工验收的主要作用有（ABD）。A．检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产B．有关部门和单位总结经验教训C．建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决D．建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统E．组建生产单位，解散建设单位

10．有效控制工程造价的原则有（BCE）。A．精打细算B．技术与经济相结合C．以设计阶段为重点的建设全过程造价控制D．推行建设监理制E．动态地、主动地控制工程造价

11．建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（ABC）。A．投资估算控制设计概算B．设计概算控制施工图预算C．设计概算是对投资估算的落实D．投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确E．在正常情况下投资估算应小于设计概算

12．工程造价控制全过程中，有效控制工程造价的关健是（ABCD）。A．决策阶段做好投资估算B．设计阶段强调限额设计C．施工阶段高度重视施工招标D．加强投资跟踪管理与事前控制E．建设准备阶段做好各项工作

13．工程造价管理的核心内容是（AB）。A．工程造价的合理确定B．工程造价的有效控制C．推行限额设计D．做好招标投标工作E．竣工结算

14．全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（BCDE）。A．人员B．资源C．造价D．盈利E．风险

15．全面造价管理由（ABCD）方面构成一个完整的方法与理论体系。A．全过程造价管理B．全要素造价管理C．全风险造价管理D．全团队造价管理E．全生命周期造价管理

16．全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（ABCE）。A．基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点B．全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的C．全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化D．全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系E．全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用

17．影响工程项目造价的基本要素有（ADE）。A．工期B．材料C．设备D．质量E．投资

18．国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（ACDE）。A．制定职业规范和行业标准B．代表业主进行招标和项目管理工作C．协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度D．开展工程造价信息咨询和信息服务工作E．建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可

19．劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（AB）。A．个人报酬B．盈利C．交换价值D．使用价值E．有形资产

20．下列关于盈利的说法不正确的有（BCE）。A．价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现B．价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现C．价格形成中的盈利等于企业利润D．价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和E．制定商品价格时要计算实际盈利

21．建筑产品的生产成本包括（AD）。A．直接成本B．利润C．税金D．间接成本E．风险成本

22．建筑产品估价的依据是（BCD）。A．以往经验B．工程技术文件C．工程估价数据D．市场信息与环境条件E．行业利润

23．下列属于宏观经济因素的有（ABCD）。A．经济周期B．产业政策C．区域政策D．财政政策E．价值规律

24．下列属于微观经济因素的有（BDE）。A．产业政策B．价值规律C．财政政策D．供求规律E．货币流通规律

25．西方经济学家把经济周期分为（BCDE）。A．成熟阶段B．繁荣阶段C．衰退阶段D．萧条阶段E．复苏阶段

26．影响建筑产品价格的一般经济规律有（ABD）。A．价值规律B．供求规律C．投资资金运动规律D．货币流通规律E．剩余价值规律

27．科技进步对建筑产品价值的影响体现在（ACDE）。A．采用新型材料，提高使用价值B．使生产活动单一化、专业化C．采用新设计，降低建造成本D．采用新型设备，降低原材料消耗E．采用新的施工工艺，加快施工进度

28．建筑市场对于需求者的风险主要表现为（ABC）。A．价格与质量的矛盾B．价格与交货时间的矛盾C．预付工程款的风险D．机械设备毁坏E．恶劣的天气

29．下列各项属于建筑市场需求特点的是（ABDE）。A．鲜明的个别性B．明显的区域性C．需求弹性大D．需求的间断性E．具有相当程度的计划性

30．下列各项属于建筑市场供给特点的是（ABDE）。A．供给内容是生产能力B．供给弹性大C．供给弹性小D．供给被动地适应需求E．供给方式多

31．在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（DE）。A．直接成本B．间接成本C．边际成本D．固定成本E．可变成本

32．完全竞争市场的假定条件是（ABCE）。A．价格既定B．产品同质C．要素自由流动D．信息不对称E．信息充分

33．垄断市场的形成是由以下因素引起的（ABCD）。A．规模经济B．原料控制C．政府特许D．专利发明E．行业需求足以满足一个以上的生产者

34．建筑产品的价格形式有（ABCD）。A．理论价格B．计划价格和浮动价格C．自由价格D．成本价格E．普通价格

35．与一般产品市场相比，建筑市场的特点表现在于（BCDE）。A．建筑产品交换过程较短B．在建筑市场中，交换关系的确立在产品生产之前C．建筑市场具有明显的区域性D．建筑市场对生产者、需求者都有很大的风险E．建筑市场有商业中介人

36．建筑市场的需求具有的特点有（BCE）。A．需求连续性B．需求间断性C．需求弹性小D．需求弹性大E．区域性

37．对于大型建筑产品市场，市场类型包括（ACDE）。A．买卖双方垄断B．买卖双方完全竞争C．买卖双方不完全竞争D．买方有限垄断E．卖方有限垄断

38．当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（AC）。A．大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型B．大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型C．小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型 D．小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型E．中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型

39．当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（BE）。A．大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型B．大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型C．中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型D．小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型E．中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型

40．市场失灵最明显的特征是（ABC）。A．周期性的失业B．通货膨胀C．经济失衡D．国际收支不平衡E．贫富差距

41．市场经济条件下政府调节的范围包括（BCDE）。A．提供社会边际效益小于社会边际成本、不能通过市场有效供给的公共产品或劳务B．制定有关政策法规，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施C．对非价值性物品进行社会性规则D．对收入分配状况进行调节，解决收入分配不公问题E．干预经济的运行，维持经济稳定发展

42．政府调节“市场失灵”的职能归结为（CDE）A．表价职能B．核算职能C．配置社会资源D．调节收入分配E．稳定经济和促进经济增长

43．纯粹公共品或劳务的特性（ABCE）。A．其边际成本等于零B．边际拥挤成本为零C．效用的不可分割性D．消费的竞争性E．受益的非排他性

44．根据项目产品自身的特点及其市场环境，投资项目可分为（BCD）。A．盈利性投资项目B．竞争性投资项目C．基础性投资项目D．公益性投资项目E．混合公共品

45．基础性投资的特点有（ABCD）。A．投资规模大B．建设周期长C．自然垄断性强D．社会影响大E．较大的外部性

46．政府投资的主要领域是（BD）。A．非价值性物品项目B．基础性投资项目C．垄断性的投资项目D．公益性投资项目E．盈利性的投资项目

47．政府应从更适合用市场机制配置资源的领域退出，因为（ACE）。A．政府在公共产品的供给方面比市场配置更有效率B．在公共产品的供给方面市场配置更有效率C．在私有品的供给方面，市场配置资源更有效率D．在私有品的供给方面，政府比市场配置更有效率E．各种投资主体并存的多元化格局已经形成

48．国际上公认的宏观经济稳定的目标是（BCDE）。A．可持续发展B．物价稳定C．经济增长D．国际收支平衡E．充分就业

49．下列项目属于公益性投资项目的是（BDE）。A．交通B．环保C．电力D．学校E．博物馆

50．公益性项目的目标是（CD）。A．效益目标B．成本目标C．效率目标D．公平目标E．可持续发展

51．用成本-效益法时采用的指标为（DE）。A．C／BB．C／（B—C）C．B／（B—C）D．（B—C）／CE．B／C

52．可持续发展的项目评价原则包括（ACDE